在经济活动中,合同被广泛运用来规范交易的权利和义务。为了提高合同的有效性,双方应该明确约定争议解决的方式和途径。以下是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,请根据实际情况进行修改和完善。
主体结构工程承包合同篇一
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的原则;甲、乙双方本着“平等、自愿、公平和诚信、友好合作”的原则,就重庆市双桥区西湖大道“中国西部纸品交易博览中心项目二期”的工程施工,经双方协商达成如下协议:
1、工程名称:“双桥纸品交易博览中心项目二期工程”
2、建设规模:总建筑面积约6万平方米(其中:二栋高层为住宅楼,约3万平方米;十栋多层为商铺,约3万平方米)。
3、工程地址:重庆市双桥区西湖大道。
4、工程造价:约七千万元人民币(以实际工程结算为准)。
以施工图纸的全部工程项目并以外墙边为界均属于承包范围(明确未承包范围除外),水电工程承包范围以施工图纸范围所示的室内给排水、室内强电(注门、窗、栏杆也由乙方承包。不在此协议条款范围之内,另签定承包合同)。
以上分项工程由甲方另行发包,乙方向甲方收取配合费每平方米8元,水电费另外收取。
第四条:合同工期。
工期暂定为20xx年11月30日至20xx年5月30日止(以甲方开工报告为准),总工期为18个月即540天。
第五条:质量标准。
本工程质量标准:合格。本工程严格按照国家规定的《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》及相关配套文件进行施工和验收,质量标准合格。
第六条:安全文明施工费及施工要求。
第七条:本工程价款结算采用定额及配套文件。
1、按照施工图说明、技术交底纪要、设计变更、签证、收方单等为依据。建筑工程执行《重庆建筑工程计价(20xx)定额》、安装工程执行《重庆市安装工程费用(20xx)定额》、装饰工程执行《重庆市安装工程费用(20xx)定额》,并执行国家及地方相关配套文件。
2、材料:主要材料以甲方认质核价为准,未计价材料价格按当月造价信息价格。造价信息没有登载的,按造价信息中登载同规格、同类执行价格。
3、取费标准:按一级二类工程及相关配套文件和定额规定计取费率不下浮。
4、人工费调增:按定额基价每个工日的基础上再调增28元。
第八条:工程款支付方式。
1、进度款支付方式:乙方按照甲方要求,高层施工至地上4层主体结构框架顶板:多层以实际开工栋数施工至全部施工的正一层主体结构框架一层顶板,乙方向甲方报已完成工程量,甲方五日内按已完成工程量审核的价款支付80%进度款。以后甲方应按乙方每月实际完成的工程量80%支付乙方月工程进度款。即:当月25日乙方报工程进度验工月报表,甲方在次月5日内按经审核后的工程量支付工程进度款。
2、工程结算完工二个月内付足结算价款的97%,留3%作为保修金。
3、土建竣工验收交接后一年期满五日内退还预留保修金的97%,屋面工程保修期五年满后五日内退还剩余3%保修金。
4、甲方须将本项目工程款以转账方式支付给乙方。
第九条:工程结算办法。
工程竣工验收合格并提交完整合格资料后60天内办理完结算。工程采用实际完成工程量结算方式进行结算。在结算过程中甲乙双方如有分歧,三日内甲乙双方向造价总站提出解决,以造价总站解释为准。甲方在60天期满并出具审核结算报告,逾期则视为认可乙方所报送的结算报告。
第十条:合同履约保证金缴纳及退还。
1、在本协议签订时,乙方向甲方缴纳400万元(大写:人民币肆佰万元整)履约保证金给甲方(若因乙方进场施工手续等未完善,导致主管部门罚款或责令停工等由此造成的一切经济损失均由甲方承担)。
2、合同履约保证金乙方在工程施工至主本结构一半时,甲方退还乙方合同履约保证金50%,另50%合同履约保证金在主体结构封顶时全部退还给乙方。
3、本协议签订后乙方在20xx年11月30日前进场,若超过一个月乙方未按时进场施工,甲方应承担占用乙方资金的损失,自乙方交纳合同履约保证金当日起计算,按银行同期贷款利息的4倍支付给乙方;若超过二个月甲方应全额退还乙方履约保证金并承担违约责任。
第十一条:安全责任。
按照建筑法律、法规及相关配套文件规定执行。
第十二条:违约责任。
1、本工程不能转包,否则视为违约,甲方有权收回本工程,终止协议并勒令乙方三日内撤离施工现场,不支付乙方在本工程中所产生的一切费用,并追究给甲方造成的损失。
2、凡因乙方原因的停工、窝工、返工等,概由乙方负责,因甲方原因造成停工、停建、返工所造成的损失概由甲方负责,工期顺延。
3、本协议签订后,乙方不得无故中途停工,否则,甲方有权收回本工程,终止协议并勒令乙方退场,不支付任何款项。造成其他损失的,乙方须全额赔偿。
4、如甲方到期不按合同约定支付乙方工程款时,28天后乙方有权停工并终止合同,并要求甲方赔偿乙方停工期间所造成的所有经济损失。
5、甲方不能按时支付乙方工程进度款及垫支部分工程款、工程结算尾款,甲方应承担延期付款的责任。
6、按本承包协议约定20xx年11月30日乙方进场施工,若乙方未能按时进场施工,甲方应承担违约责任。
7、正式合同所有条款均以本协议条款为准,如有违约,违约方应按本合同总额的2%赔偿守约方损失。
第十三条:本协议未列条款以正式合同为准,未尽事宜,双方协商后可作为补充协议存在并与本合同有同等效力。
第十四条:本项目施工协议如发生纠纷,由有管辖权的人民法院依法裁决。
第十五条:本协议一式陆份,甲乙双方各执叁份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
主体结构工程承包合同篇二
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,切实加强建设工程管理,确保施工施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条甲方:_________________。
第三条有效期限20__________年06月至20__________年06月。
第四条甲方安全责任。
1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。三次不听从整改,今后不得承接我司业务。
2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条乙方安全责任。
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、材料进场需要检查是否有出产合格证,同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布臵施工。
6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前,乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
8、乙方施工过程中应做到日产、日清,确保施工场地卫生整洁。
9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作,确保施工人员和乘客安全。
10、建立整改责任制,对检查中发现的质量安全隐患,采取有效措施立即进行整改,落实专人负责监控,确保质量安全。
11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作,一旦发生各类突发事故和紧急情况,要立即启动预案,并按照有关规定及时上报和妥善处臵。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
(1)人身伤亡事故;。
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;。
(3)发生场站内火灾事故;。
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;。
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;。
(6)施工过程中,因违反工程相关规定的,被相关管理机关勒令停工的。
第五条违约责任。
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未设臵安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
第六条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第九条本协议一式四份,甲乙双方各执两份。第十条本协议签订地点在甲方住所地。
甲方:_________________乙方:_________________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日 。
主体结构工程承包合同篇三
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:
一、工程概况
1.工程名称:xxx加油站
2.工程地址:河北省xxx市
3.承包范围和内容:屋面钢梁及次梁和钢檩条的制作及安装,天沟落水管的安装及屋面板安装刷漆(钢柱及基础除外);图纸gjg-1至gjg-9的全部内容,安装费、加工费、运输费、材料费、辅材费、设备费、人工费及各项管理费、规费及税金的全部费用。
二、合同价款:
三、金额(大写):人民币玖万柒仟元整(97000.00元)。
四、双方一般权利和义务
(1)发包人责任:发包方:北京xxx工程有限公司
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.5%违约金。
(2)承包人责任:
a.严格按图施工,工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收,确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中,乙方必须承担由自身原因造成的所有纠纷、安全、消防、治安等事故的全部责任(包括法律责任和经济责任)和全部善后处理工作的费用。具体标准参照工程所在地相关政策法规和要求。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付总工程款0.5%违约金。
d.向甲方提供相关发票。单位名称:河北金品建筑工程集团有限责任公司合同工期
1、本合同工期总日历天数15天。以合同签订之日起开始计算。
2、如遇以下情况,工期相应顺延:
a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;
c.发包方原因造成影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量
1、涂装材料要求按甲方代表提出的要求:钢构材料现场除油污除锈,防锈漆一道,调合漆二道。
2、承包方必须严格按图纸、甲方、监理及总包方的要求组织施工,符合国家现行规范要求gb50205-20xx钢结构工程施工质量验收规范及sh3507-1999石油化工钢结构施工及验收规范。
3、承包方在施工中若发生质量问题,及时报告发包方代表,协同解决。
六、工程款的支付和结算
1、经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
2、甲方生产工艺需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。
七、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
八、附则
1、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
主体结构工程承包合同篇四
(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:
一、工程概况。
1.工程名称:秦皇岛北环加油站。
2.工程地址:河北省秦皇岛市。
3.承包范围和内容:
屋面钢梁及次梁和钢檩条的制作及安装,天沟落水管的安装及屋面板安装刷漆(钢柱及基础除外);图纸gjg-1至gjg-9的全部内容,安装费、加工费、运输费、材料费、辅材费、设备费、人工费及各项管理费、规费及税金的全部费用。
二、合同价款:
三、金额(大写):人民币玖万柒仟元整(97000.00元)。
四、双方一般权利和义务。
(1)发包人责任:发包方:北京集荣兴设备安装工程有限公司。
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.5%违约金。
(2)承包人责任:
a.严格按图施工,工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收,确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中,乙方必须承担由自身原因造成的所有纠纷、安全、消防、治安等事故的全部责任(包括法律责任和经济责任)和全部善后处理工作的费用。具体标准参照工程所在地相关政策法规和要求。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付总工程款0.5%违约金。
d.向甲方提供相关发票。单位名称:河北金品建筑工程集团有限责任公司合同工期。
1、本合同工期总日历天数15天。以合同签订之日起开始计算。
2、如遇以下情况,工期相应顺延:
a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;。
b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;。
c.发包方原因造成影响下一道工序施工;。
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;。
f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量。
1、涂装材料要求按甲方代表提出的要求:钢构材料现场除油污除锈,防锈漆一道,调合漆二道。
2、承包方必须严格按图纸、甲方、监理及总包方的要求组织施工,符合国家现行规范要求gb50205-20_钢结构工程施工质量验收规范及sh3507-1999石油化工钢结构施工及验收规范。
3、承包方在施工中若发生质量问题,及时报告发包方代表,协同解决。
六、工程款的支付和结算。
1、经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
2、甲方生产工艺需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。
七、纠纷解决办法。
任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
八、附则。
1、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
主体结构工程承包合同篇五
一、根据合同法及国家有关标准规定,经甲乙双方友好协商,本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款:
1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
二、工程范围及施工内容:
1、工程范围:甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
2、施工内容:图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
三、技术条件。
由甲方提供施工图纸,依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
四、价格:
该合同总价为:980万元。
大写人民币:玖佰捌拾万元。
五、付款方式。
合同签订预付10%作为备料款:钢结构柱进场后付人民币,工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
六、甲乙双方的职责:
1、甲方职责:
在乙方施工前,甲方需提供经审查认可的施工图纸,并提供合格的土建支承面,弹出轴线,确认标高,施工现场具备施工条件。
2、乙方的职责:
(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。
(3)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
(4)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。
七、工期:
乙方必须在有效工作日70天内制作安装含土建地平结束,每超出一天罚款20_元整,提前一天奖励1000元。
八、奖惩。
1、甲方违约。
(1)甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。
(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的,按通用条款第33条第3款执行。
(3)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失,工期顺延,并支付乙方违约损失。
2、乙方违约。
(1)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,按照通用条款14条第2款执行。
(2)因乙方原因,工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。
(3)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时,甲方有权扣除乙方履约保证金。
九、验收。
十、其他。
1、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
2、未尽事宜,协商解决。
3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。
4、甲方全程负责监管彩板及型材采购,享有最终决定权。
5、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。
6、此合同价款包含税金,由甲方负责在工程所在地开票,税金由乙方承担。
甲方(签字):__________。
乙方(签字):__________。
__________年__________月__________日。
主体结构工程承包合同篇六
随着法律观念的深入人心,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的主体结构工程承包合同范本,希望能够帮助到大家。
甲方:_________。
法定代表人:_________。
地址:_________。
电话:_________乙方:_________。
法定代表人:_________。
地址:_________。
电话:_________。
为加快_________广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“_________广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_________交汇处(祥见初步规划图),占地面积约_________平方米,总建筑面积约_________平方米。
二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。
三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
六、施工期限:_________月_________日至_________年_________月_________日,共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式:
1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_________有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款,差额部分,双方届时另外协商,该地块位于_________,占地面积_________平方米,可建商住面积为_________平方米,单价为_________元/平方米,总价为_________元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_________地皮”首期转让金了_________元人民币,具体支付数额及时间如下:
_________。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时,乙方与甲方签订一份欠款协议书,并向甲方出具经_________律师行签印的欠甲方_________元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_________广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据,每月开出一张,直至_________广场主体结构工程完工为止,待工程竣工结算后,如果结算总额与收据总额不一致时,以最后结算总额为准,冲抵乙方向甲方开出的欠据。
八、甲方的权利及义务。
1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。
2.为确保工程按期完工,甲方有权检查乙方的建设施工进度。
3.为确保工程质量,甲方对乙方施工中不合格部分,有权指令乙方返工、修改。
4.甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”,确保乙方进场后能正常施工。
5.甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”,确保乙方能正常开发建设该地块。
6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续,并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。
7.甲方必须办理好“_________广场”项目开发建设的各种合法手续。
8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。
9.甲方必须在_________年_________月_________日前向乙方提交“_________广场”完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。
九、乙方的权利及义务:
1.乙方有权按已审定的设计图纸的要求,采用全包干的方式完成本项目的施工建设任务。
2.抵工程款商住用地转让给乙方后,乙方有权立即投入开发建设,并可预售楼花,开发、预售手续由乙方自行办理。
3.乙方必须按规划、设计图纸之要求建设本项目之主体工程,并保证质量,按期完工。
4.在建设期内,乙方除应向甲方提交工程施工组织计划和施工进度计划表外,还须于每月5日前向甲方提交上月施工进度表,供甲方备查和督促之用。
6.在施工过程中,所发生的一切事故而造成的经济损失,由乙方自行承担。
7.乙方在_________广场主体结构工程未完工之前,不得将黄扑地块转让或抵押给第三者,必须是乙方自行开发,在有利于_________广场建设的情况下,确需转让、抵押该地块时,必须征得甲方的书面同意后方可转让或抵押,但转让、抵押该地块所得资金必须优先用于黄扑地皮或_________广场的开发建设。
十、保证。
1.乙方保证能按期按质完成_________广场主体结构工程的建设任务。
3.乙方必须确保“_________广场”工程的资金充足。若因乙方原因,导致“_________广场”无法继续施工,或不能按期完成“_________广场”主体结构工程。甲方有权凭乙方出据的借据及律师楼签印的所有关于本合作内容的法律文件,依法查封甲方已转让给乙方的黄扑地皮及其地上所有建筑物,并可以此弥补甲方的损失。对乙方在“_________广场”项目中的投资亦同时终止核算,甲方还有权追究乙方其他方面的违约责任。乙方愿意用自己公司的名誉及_________公司自有资产作“黄扑地皮”等值资产的担保。
十一、违约责任。
1.乙方如因资金不足或自身管理的原因导致_________广场工程半途停工7天以上,或落后计划进度15天的,甲方有权每天罚款乙方_________元人民币,从乙方落后计划进度的第一天起开始计算。如果乙方落后计划进度满30天的,甲方有权终止合同,对乙方巳投入的资金一概不予核算和退还,并有权凭乙方开出的借据请求乙方还款。
2.乙方不能按期完成_________广场的主体结构工程任务,每超过一天,甲方罚款乙方_________元人民币。
3.甲方不按期将黄扑地皮转让给乙方,乙方有权不付首期土地转让金_________元人民币。
4.乙方未按本合同第七条第三项付款的,甲方有权按逾期付款的金额期限,以月息三厘计罚乙方。超过30天未付齐的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。
5.乙方提前完工的,每提前_________天,奖励_________元。
十二、其他。
1.本合同未尽事宜,双方可签补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
主体结构工程承包合同篇七
总承包单位:
分包单位:
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程面积:钢结构部分平方米。
1.4工程内容:钢结构及维护和保温工程。
1.5承包范围:所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容。
开工日期:
竣工日期:
总日历日期:
质量等级:合格。
合同价款:万元。
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。
本工程合同由以下文件组成:
3、工程设计变更;。
4、工程联系单;。
5、工程签证。
适用法律情况:国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市的规定为准;上海市无规定的,以国家的规定为准。
适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。
甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
甲方委派同志为驻工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。
乙方委派同志为驻工地代表。
乙方委派负责现场施工。
上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划,以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报,竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划,另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
乙方应在图纸出齐7天后,向甲方提供施工组织设计,如甲方分阶段提供施工图纸,乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天,以书面形式批准上述文件或提出修改意见,逾期视为确认。
本工程甲方标书要求总工期为天。
本工程乙方如按75天完成,甲方给予万元人民币的奖励。
如乙方不能在75天内完工,则给予万元人民币的`处罚(付款方法及细则另见合同补充)工期延误是指:
(1)外界因素对施工进度造成的影响,如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。
(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续,不能及时提供施工图纸,设计变更而引起甲方返工,变更手续办理不及时,造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等,乙方在这类情况发生后5天内,就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数,向甲方代表提出报告,甲方应在5天内给予答复,逾期可视为确认。
(3)非乙方原因造成的工期延误,由甲方代表在5天内签证认可,工期相应顺延。逾期视作认可。
在工程竣工前10天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。
本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
隐蔽工程验收按上海市有关规定执行,需验收的部位按验收规范确定。
本工程包干价为万元人民币。图纸变更则相应调整。
本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。
工程款支付,工程款分四阶段支付。
(1)工程开工前,支付备料款万元。
(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%。
(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;。
(4)工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;。
(5)竣工后30天内支付到总价的95%,其余作为预留保修金。
(6)预留保修金在保修期后无息返还。
本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外),乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可,方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。
工程竣工时,乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套。
乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收,甲方应召集各有关方面人员参加验收。
工程竣工后,乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。
保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限:自竣工验收通过之日起一年。
在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则,双方另定协议。
双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列原则处理:
1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。
甲方:
乙方:
日期:
主体结构工程承包合同篇八
乙方:______。
1、工程名称:______。
2、工程地点:______。
二、工程范围及施工内容:______。
1、工程范围:______甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
2、施工内容:______图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
三、技术条件。
由甲方提供施工图纸,依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
四、价格:______。
该合同总价为:______980万元。
大写:______人民币:______玖佰捌拾万元。
五、付款方式。
合同签订预付10%作为备料款:______钢结构柱进场后付人民币,工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
六、甲乙双方的职责:______。
1、甲方职责:______。
(1)在乙方施工前,甲方需提供经审查认可的'施工图纸,并提供合格的土建支承面,弹出轴线,确认标高,施工现场具备施工条件。
2、乙方的职责:______。
(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。
(2)乙方应严格遵守《jgj7—91》《gb50205—20_》标准进行加工制作,所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。
(3)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
(4)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。
七、工期:______。
乙方必须在有效工作日70天内制作安装含土建地平结束,每超出一天罚款20_元整,提前一天奖励1000元。
八:______奖惩。
1、甲方违约。
(1)甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。
(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的,按通用条款。
第33条第3款执行。
(3)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失,工期顺延,并支付乙方违约损失。
2、乙方违约。
(1)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,按照通用条款14条第2款执行。
(2)因乙方原因,工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。
(3)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时,甲方有权扣除乙方履约保证金。
九:______验收。
乙方在安装完毕后,由甲方组织有关单位根据《jgj7—91》及《jgj78—91》7天内进行验收,否则视为合格。
十、其他。
1、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
2、未尽事宜,协商解决。
3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。
4、甲方全程负责监管彩板及型材采购,享有最终决定权。
5、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。
6、此合同价款包含税金,由甲方负责在工程所在地开票,税金由乙方承担。
甲方(签字):______。
乙方(签字):______。
______年______月______日。
主体结构工程承包合同篇九
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为明确双方责任,分工协作,经双方协商同意签订以下合同条款,以照遵守。
一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。用料:立柱248h钢,横梁248h钢,檩条140_50_20_标号钢型镀锌,顶板泡沫墙板板厚度,阻燃,塑钢窗,消声卷帘门。钢结构工程承包合同二、工程总价约元,大写:约整(含税)。
三、责任分工:
甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜,确保工程顺利进行。
乙方进入工地之前,甲方应保证安装工地“三通一平”。
甲方及时按合同规定付工程款。
乙方施工人员饮食自理,水电由甲方负责。
乙方须按照合同规定的.材质采购材料。
严格按着规范施工,确保工程质量。
乙方应加强文明施工,安全生产管理,施工中乙方出现,请保留此信息。)任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)。
四、承包方式及工程结算。
承包方式:包工包料。
合同签订后,甲方交付乙方钢结构主料进入工地后,甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题,甲方返还乙方5%的质保金。
五、违约责任:
合同签订后,如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约,违约方向对方交纳违约金为总价的5%。
纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决,双方协商不成,可向合同签署地人民法院起诉。
六、其它:
本合同自签订之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人(签名):负责人(签名):
电话:电话:
20__年月日。
主体结构工程承包合同篇十
甲方:
乙方:
1、工程名称:
2、工程地点:
1、工程范围:甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
2、施工内容:图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
由甲方提供施工图纸,依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
该合同总价为:980万元。
大写:人民币:玖佰捌拾万元。
合同签订预付10%作为备料款:钢结构柱进场后付人民币,工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
1、甲方职责:
(1)在乙方施工前,甲方需提供经审查认可的施工图纸,并提供合格的土建支承面,弹出轴线,确认标高,施工现场具备施工条件。
2、乙方的职责:
(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。
(2)乙方应严格遵守《jgj7—91》《gb50205—20_》标准进行加工制作,所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。
(3)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
(4)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。
乙方必须在有效工作日70天内制作安装含土建地平结束,每超出一天罚款20_元整,提前一天奖励1000元。
(1)甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。
(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的,按通用条款。
第33条第3款执行。
(3)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失,工期顺延,并支付乙方违约损失。
(1)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,按照通用条款14条第2款执行。
(2)因乙方原因,工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。
(3)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时,甲方有权扣除乙方履约保证金。
乙方在安装完毕后,由甲方组织有关单位根据《jgj7—91》及《jgj78—91》7天内进行验收,否则视为合格。
1、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
2、未尽事宜,协商解决。
3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。
4、甲方全程负责监管彩板及型材采购,享有最终决定权。
5、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。
6、此合同价款包含税金,由甲方负责在工程所在地开票,税金由乙方承担。
甲方(签字):
乙方(签字):
主体结构工程承包合同篇十一
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为明确双方责任,分工协作,经双方协商同意签订以下合同条款,以照遵守。
一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。用料:立柱248h钢,横梁248h钢,檩条140x50x20x标号2.0c钢型镀锌,顶板泡沫7.5cm墙板板厚度7.5cm,阻燃,塑钢窗,消声卷帘门。
二、工程总价约元,大写:约整(含税)。
三、责任分工:
3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜,确保工程顺利进行。
4.乙方进入工地之前,甲方应保证安装工地“三通一平”。
5.甲方及时按合同规定付工程款。
6.乙方施工人员饮食自理,水电由甲方负责。
7.乙方须按照合同规定的'材质采购材料。
8.严格按着规范施工,确保工程质量。
9.乙方应加强文明施工,安全生产管理,施工中乙方出现,请保留此信息。)任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)。
四、承包方式及工程结算。
10.承包方式:包工包料。
11.合同签订后,甲方交付乙方钢结构主料进入工地后,甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题,甲方返还乙方5%的质保金。
五、违约责任:
12.合同签订后,如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约,违约方向对方交纳违约金为总价的5%。
13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决,双方协商不成,可向合同签署地人民法院起诉。
六、其它:
14.本合同自签订之日起生效。
15.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人(签名):负责人(签名):
电话:电话:
主体结构工程承包合同篇十二
甲方:
乙方:
为明确双方责任,分工协作,经双方协商同意签订以下合同条款,以照遵守。
用料:立柱248h钢,横梁248h钢,檩条140*50*20*标号2.0c钢型镀锌,顶板泡沫7.5cm墙板板厚度7.5cm,阻燃,塑钢窗,消声卷帘门。
约元,大写:约整。
3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜,确保工程顺利进行。
4.乙方进入工地之前,甲方应保证安装工地“三通一平”。
5.甲方及时按合同规定付工程款。
6.乙方施工人员饮食自理,水电由甲方负责。
7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。
8.严格按着规范施工,确保工程质量。
9.乙方应加强文明施工,安全生产管理,施工中乙方出现任何伤亡事故由乙方承担。
10.承包方式:包工包料。
11.合同签订后,甲方交付乙方钢结构主料进入工地后,甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题,甲方返还乙方5%的质保金。
12.合同签订后,如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约,违约方向对方交纳违约金为总价的5%。
13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决,双方协商不成,可向合同签署地人民法院起诉。
14.本合同自签订之日起生效。
15.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
电话:电话:
xxxx年月日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/18317372.html】