合同的合法性和有效性对于维护市场经济秩序具有重要意义。编写合同时应当注意使用专业术语和法律条款。如果您在合同的起草和修改过程中遇到困难，可以咨询专业律师的意见。
设计院设计合同篇一
发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
《_合同法》、《_建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
发包人给设计人的委托书或设计中标文件。
发包人提交的基础资料。
设计人采用的主要技术标准是：
1、_行业标准《建筑基坑支护技术规程》（jgj120—99）。
2、广东省标准《建筑基坑支护技术规程》（dbj/t15—20—97）。
3、广东省标准《土钉支护技术规程》（dbj/t15—70—20_）。
4、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》（gjb02—98）。
5、_国家标准《建筑边坡工程技术规范》（gb50330—20_）。
6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》（cecs：22：90）。
7、_国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（gb50086—20_）。
8、其它有关的国家及地方强制性规范和标准。
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不致，则根据如下优先次序来判断：
合同书。
发包人要求及委托书。
广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店项目基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧，基坑面积约1、6万平方米，开挖深度约5、5m。场地经回填较平坦，周边较为空阔，拟采用放坡等方式支护。
双方商定，本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为5、0万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
基坑支护期间的现场服务费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急情况，设计人必须在接到发包人通知后12小时内到现场处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第1种方式解决：
（一）提交广州市仲裁委员仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同双方签字盖章即生效，一式6份，发包人4份，设计人2份。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
设计院设计合同篇二
甲方委托乙方对_________(以下简称“_________”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《_合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。
1、项目名称：_________环境景观工程。
2、项目地址：_________。
2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板。
3、施工现场监理。
1、方案设计阶段。
(1)甲方配合内容。
设计院设计合同篇三
按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合家庭装饰工程的特点和本工程的具体情况，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况。
1、甲方将自己位于__________________，施工面积______平方米的住房(甲方应确保是合法住所且有使用改造权)内装饰工程交有乙方承包施工。
2、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料。
(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料。
3、工程预算总造价______元。
4、工期共______天，开工日期______年______月______日。
5、本合同签订后一周内安排施工队入场，如遇国家规定节假日、停水停电、异常天气等不可抗力因素;甲方推迟供应自备材料及工程款不按时按期缴纳到公司等或不可遇见情况出现时，则工期顺延。
二、工程款付款方式。
(1)如果甲方没按上述款项进度交款，所造成工期延误由甲方负责。
(2)如施工过程中因设计变更、材料供应等原因需增加工程项目或减少项目需延长工期的，甲乙双方应确定及时签订《施工内容变更单》按实际工程额支付完全部增项款，如因甲方原因未及时支付工程款由此造成乙方的误工费用由甲方承担，工期相应顺延。
(3)在总工程进展到第四期阶段时，双方核对该工程实际工程额及甲乙双方支出、收入总额(含定金)，作为竣工实结算量的依据。
三、双方责任。
(一)甲方工作。
1、开工前，甲方全部腾出或部份腾出房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、办理施工所涉及的各种申请、批件等。
2、甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触洽谈。
3、甲方应在施工期间负责提供免费的水源、电源及协调好邻里关系，保证乙方施工时间。
4、施工中确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，则有甲方负责到有关部门办理审批手续。
5、施工期间甲方仍需部分使用居室的，自行负责做好施工现场使用居室的保卫及消防等工作。
6、积极配合参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收;自行负责个人材料的运输及进场。
(二)乙方工作。
1、安排组织施工图纸交底，根据《预算报价表》拟定施工方案和进度，必要时与甲方审定签字确认。
2、指派至少一名项目经理为驻工地代表，负责履行合同，组织安排施工任务，对工程质量、进度监督及所有图纸的确认、办理验收、变更、登记手续和催款等其他事宜。以避免外界影响工程施工。
2、严格执行施工规范及质量标准、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3、遵守国家及有关部门对施工现场管理的规定，要妥善保护好施工现场周围环境及设施不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。未经甲方同意和有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、工程竣工后移交甲方使用之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行现场保护，保证居室内水、电的畅通。
四、合同变更。
1、合同签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，需经双方协商一致后签订补充协议。
2、合同履行过程中，任何一方要终止合同，需向另一方以书面形式提出，经双方同意，办理施工清算手续，提出解除合同一方应向另一方支付合同总价10%的违约金后则订立终止合同手续，则本合同可做解除。
3、施工工程变更项目甲方应与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
4、甲乙双方签定合同后以工程预算单项目为施工准则，其减项不得高与工程总造价的5%，如超过则给乙方造成的工程运输及人工费用等，甲方应照价赔偿。
5、乙方只对工程合同及结算单内的工程量提供合理的服务，如甲方私自与设计师或工人口头达成的一切有关承诺均为无效。且乙方均不承认责任及提供后期维护服务。
6、如在施工过程中所用的材料按合同已送到工地，由于甲方临时改动项目或更改材料，则按材料总额的10%收取甲方退、换货手续费。
五、工期。
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应知会并征得乙方同意，支付乙方赶工费，并签订工期变更协议。
2、因甲方不按约定完成其负责的工作影响乙方工程进度，则工期顺延;因甲方提供材料及设备不合格影响工程质量和进度，返工费由甲方承担，则工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的(参照室内装饰验收规范)，返工费由乙方承担，则工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响，导致停工4小时以上则算作一天(按累计计算)，工期相应顺延。
5、发包方未能按时按期支付工程款的，合同工期相应顺延。
六、工程质量及验收。
1、本工程执行《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》和市建行政主管部门指定的其他地方标准，质量评定验收标注。
2、工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据。如图纸和施工有误，以现场尺寸为准，本着不违背总设计要求的原则下双方协定。
3、乙方代表应及时通知办量隐蔽工程的检查与验收手续。甲方不按规定时间参加隐蔽工程和中间工程验收又未与乙方协商另行验收的，乙方可自行组织验收，则视甲方同意验收合格。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工费用由甲方承担，但工期也予顺延。
4、工程完工后，乙方提前三天通知甲方验收，甲方应在3天内组织工程验收，并提出整改意见。验收完毕双方签订《工程验收单》并办理验收移交手续。逾期未办理移交手续乙方视甲方同意验收。未经验收，甲方入伙使用，住者应视为事实上验收合格。
七、结算。
1、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内结清尾款，预期未交一切责任由甲方自负。
2、甲乙双方签定合同后以工程预算单项目为施工准则，其减项超过工程总造价的5%，甲方将不能享受乙方给出的优惠承诺。
3、工程竣工验收后，甲方未经验收入住者，则视为工程完全合格。
4、工程完工验收后，客户未缴清工程余款及拖欠尾款者，乙方不提供后期保修服务。
八、其他。
本合同______式______份，甲乙双方各执______份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
______年______月______日。
设计院设计合同篇四
根据《_经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
一、工程概况。
1.工程地点：__________________。
2.建筑面积：__________________。
3.使用性质：__________________。
4.房屋结构：__________________。
二、设计程序。
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2____元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。）m2____元/m2计取，设计费总计_____元。
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%，即______元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图（共公区域效果图一张），立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图元/张）。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。
7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定：
三、双方责任。
一甲方责任：
1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
和确认。
二乙方责任：
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它。
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方_____元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方_____元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。
4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请_____人民法院解决。
6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方名称（盖章）：_________电话：___________________。
乙方名称（盖章）：_________电话：___________________。
设计院设计合同篇五
第一条为了加强对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量，保护人民生命和财产安全，制定本条例。
第二条从事建设工程勘察、设计活动，必须遵守本条例。
本条例所称建设工程勘察，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。
本条例所称建设工程设计，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
第三条建设工程勘察、设计应当与社会、经济发展水平相适应，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。
第四条从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。
第五条县级以上人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当依照本条例的规定，加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理。
建设工程勘察、设计单位必须依法进行建设工程勘察、设计，严格执行工程建设强制性标准，并对建设工程勘察、设计的质量负责。
第六条国家鼓励在建设工程勘察、设计活动中采用先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料和现代管理方法。
设计院设计合同篇六
工程地点：___________________。
（由设计人编填）。
设计证书等级：_______________。
发包人：_____________________。
设计人：_____________________。
签订日期：___________________
发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1．《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2．国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3．建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件。
第五条本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明：
1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4．本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任。
1．发包人责任：
（1）发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
（4）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
（5）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。
2．设计人责任：
（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
（2）设计人采用的主要技术标准是：____。
（3）设计合理使用年限为______年。
（4）设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。
（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。
（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任。
1．在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的`，不退还发包人已付定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段全部设计费支付。
2．发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应承担支付金额____%。的逾期违约金。逾期超过____天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一款规定支付设计费。
3．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小，向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的___%。
4．由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的____%。
9．合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他。
1．发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
2．设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人付费向有关出版部门购买。
设计人另收工本费。
3．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工订货时，所需费由发包人承担。
4．发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，由发包人支付。
5．发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
6．由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交____仲裁委员会仲裁；
（二）依法向____人民法院起诉。
8．本合同一式____份，发包人____份，设计人____份。
9．本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
10．本合同生效后，按规定到项目所在省建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
11．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12．其他约定事项：________________。
发包人名称：___________（签章）设计人名称：___________（签章）。
法定代表人：___________（签章）法定代表人：___________（签章）。
委托代理人：___________（签章）委托代理人：___________（签章）。
设计院设计合同篇七
4、某项目集合商业、酒店、办公与一体的城市综合体，机电工程影响建筑工程整体性能质量，机电工程中机房工程又是重点难点，在机房工程bim建模的一个重点就是管线综合排布，请简述机房工程bim建模管线排布原则。
答：机房内管道布置采取以空调水管道优先排布，通风管道、电气桥架及喷淋管道配合调整的原则。在建模过程中，首先要将空调水系统、给排水系统、通风系统和电气系统中不同种类的管道进行建族，并且将其添加到各视图中的过滤器中，关注直击考场官方微信公众平台zhukao119获取更多资讯，以便在绘图过程中控制各类管道的可视性，避免出现管线、设备相互遮挡影响绘图的情况发生，提高绘图效率。在绘制和调整各类管道式，暂时不要进行设备进出口处的接管连接。在所有管道完成碰撞检查并调整完毕后再完成该项工作。这样可以避免重复调整设备或管道模型的情况发生，提高绘图效率和绘图的精度。
5、简述装配式钢结构建筑生产过程质量检验控制规定。
答：(1)钢结构安装前，应对构件的质量进行检查，构件的永久变形和缺陷超出允许值时，应进行处理。(2)钢柱安装要检查柱底板下的垫铁是否垫实、垫平,防止柱底板下地脚螺栓失稳。(3)控制柱是否垂直和有无位移，安装工程中，在结构尚未形成稳定体系前，应采取临时支护措施。
(4)当钢结构安装形成空间固定单元，并进行验收合格后，要求施工单位及时将柱底板和基础顶面的空间用膨胀混凝土二次浇筑密实。
(5)检查钢结构主体结构的垂直度和整体平。
钢结构工程施工质量的验收，必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。;。
设计院设计合同篇八
甲、乙双方在协商一致下，本着互惠互利、诚实信用的原则，并在平等、自愿的基础上签订本规划设计合同。本合同内容严格遵守《_民法典》及其他相关法律规定。甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
1、工程地点：
2、使用性质：
2、设计费支付方式；
1）设计协议签订后次日，即由甲方支付乙方方案设计定金为总设计费的3%，即。
rmb_______元（大写：_______）；
3、非归属乙方设计的专业施工图，诸如：建筑结构、消防等专业设计，由乙方提供使用配置标准，并由甲方委派专业设计部门设计。
4、施工图由甲方签字确认后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
第一条本合同设计项目内容：
1、设计周期：
本次设计预计历时【42个工作日】，自收到第一笔设计款之日起算。
平面图设计【7个工作日】提交，确认后进行下一程序；
效果图制作【1个工作日】提交，确认后进行下一程序；
施工图制作【25个工作日】提交。
以上所列标准工作时间，不包含各设计阶段与甲方汇报及甲方内部审核批准设计成果所需要时间，具体工作时长应以双方商务合同确定时间为准。
第二条甲方应向乙方提供的相关资料及文件：
第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：
以上装饰设计图则经甲方确认后用于后期施工之依据，但可根据现场实际情况经设计师同意做出更合理的调整和修改。
第四条乙方权利和义务。
2、按照合同规定的内容、进度向甲方交付设计文件，并保证设计文件的质量；
5、乙方提供服务的设计专业人员，应当从事本行业设计工作年限满3年，主要负责人员应当在设计行业工作满5年。
第五条甲方权利和义务。
2、为保障设计质量，甲方应积极配合乙方设计工作；
6、在任何一个设计阶段，设计成果文件经甲方确认之后，甲方要求修改方案（即甲方要求已经确认后的设计风格及功能、面积范围进行修改设计的情况），须书面通知乙方，若增加工作量大于1%，甲方需支付超额设计服务费，乙方在接通知后3日内向甲方提交返工费用预算，经双方共同协商后签订补充协议。
第六条违约责任。
2、甲方应按规定的金额和时间向乙方支付设计费，以保证乙方顺利开展工作，如果甲方未按照合同约定时间付款，或者未按照合同约定数额付款，由此造成的时间等其他损失，乙方不承担责任。
第七条解决争议的办法。
在合同履行过程中，如发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可以向乙方当地上级主管部门申请调解或直接向当地人民法院起诉。
第八条合同的变更与解除。
1、本合同经双方协商一致，可以变更或解除，变更或解除协议应采用书面形式；
3、工程设计期间，由于乙方原因延误本合同规定的设计文件的交付时间；
a、甲方未按约定履行工作职责，在限定期限内仍未整改的；
b、甲方因自身工作失误给乙方造成损失拒不赔偿的；
c、甲方擅自将本合同项下的指导业务转委托的。
第十条合同时效。
2、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
第十一条其他。
5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；
6、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、邮件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）附图：设计区域面积图纸（签字）。
甲方：_______乙方：
（盖章）（盖章）。
代表人：（签字）代表人：（签字）。
电话：_______电话：
日期：_______日期：_______
设计院设计合同篇九
依据《_合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计印刷事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托事项。
二、付款方式。
1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计印刷总费用的50%付给乙方（乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间）。
2.设计印刷完成后，甲方需在一天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付清设计印刷费用的全部余款。
三、设计印刷的时间。
1.乙方需在____个工作日内设计出甲方的初稿；_____个工作日内设计出甲方的正稿（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。
2.印刷完成的时间为_________工作日（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。
四、知识产权约定。
1.乙方对设计印刷完成的作品享有著作权。甲方将委托设计印刷的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。
2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《_著作权法》追究其法律责任。
五、双方的权利义务。
甲方权利：
1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
3.甲方在付清所有设计印刷费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利。
甲方义务：
1.甲方按照合同约定支付相关费用。
2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
乙方权利：
1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
3.乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务：
1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计印刷。
2.乙方需按照合同约定按时交付设计印刷作品。
六、违约责任。
1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计印刷费用。
2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、不可抗力因素。
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则有仲裁机关或根据合同法办理。
八、合同生效。
本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________。
乙方（盖章）：________。
甲方代表签名：________。
乙方代表签名：________。
地址：________________。
地址：________________。
电话：________________。
电话：________________。
传真：________________。
传真：________________。
____年____月___日。
____年____月____日。
设计院设计合同篇十
·曲靖市水利电力勘测设计研究院·西双版纳州建筑规划设计研究院·玉溪建筑设计院。
·云南大理州水利水电勘测设计院·云南泛亚工程设计院。
·云南省冶金研究设计院。
·楚雄经济技术开发区设计院·楚雄州建筑设计事务所。
·楚雄州水利电力勘测设计研究院·个旧市公路测设队。
·个旧市金达房地产开发公司土建设计所·河口县建筑设计所。
·昆明供电局设计所。
·水电十四局科研设计院·思茅市建筑规划设计院。
·易门矿务局工程设计开发公司·易门县规划勘察建筑设计院·盈江县建筑设计室。
·有色易门工程地质子勘察队·玉溪市城乡规划设计室·玉溪市综合设计院。
·云南省地方电力设计事务所·云南省电力局调度所设计室·云南省电力设计事务所。
·云南天延建筑勘察设计有限公司·云南天怡建筑设计有限公司。
·西南林学院园林工程设计所·云南地方电力科技开发公司·云南公路设计所。
·云南环境工程设计研究中心。
·云南磷肥厂设计科研所。
·云南磷化学工业(集团)公司设计研究所·云南轻纺工程设计院。
·云南省化工研究院设计所·云南怡成博通工程设计有限公司·泸水县设计室。
·核工业第七研究设计院宁波分院·湖州市建筑设计研究院·中国联合工程公司。
·嘉兴市建筑设计研究院有限公司·金华市建筑设计院。
·煤碳部杭州建筑设计研究院·宁波勘察院。
·浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司。
·浙江省工程物探勘察院·浙江省工业设计研究院。
·浙江省交通规划设计研究院·浙江省轻纺建筑设计院·浙江省石油化工设计院。
·浙江省水利水电勘测设计院。
·浙江省医疗卫生建筑设计院。
·杭州蓝保环境技术有限公司·杭州民用建筑设计院。
·杭州市上城区建筑工程勘察设计院·杭州铁路设计院。
·湖州市水利水电勘测设计院。
·宁波大学建筑设计研究院。
·宁波市明州建筑设计研究院·宁波市镇海建筑设计院。
·轻工业杭州工程建筑设计院·瑞安市建筑设计研究院有限公司·上虞市建筑设计院。
·绍兴市城乡建筑设计院。
·温州市城市规划设计研究室·温州市联合建筑设计院。
·浙江省城乡综合设计院有限公司·浙江省地矿勘察院。
·浙江省地下建筑设计研究院·浙江省电力热电工程设计所·浙江省古建筑设计研究院。
·浙江省化工工程地质勘察院。
·浙江省机电设计研究院有限公司·浙江省乐清市建筑设计院。
·浙江省丽水市建筑设计研究院。
·浙江省丽水市水利水电勘测设计研究院·浙江省林业勘察设计院。
·浙江中天建筑装饰设计院有限公司·镇海炼化工程公司·诸暨建筑设计院。
·诸暨市工业民用建筑设计院·鄞县建筑设计院。
·嵊州市建筑规划设计院。
·衢州市水利水电勘测设计院·安吉县建筑工程设计所·安吉县建筑勘察设计所。
·安吉县交通设计室。
·慈溪市水利建筑勘测设计院·德清县建筑勘察设计所。
·奉化市水利水电勘察设计所·富阳市建筑设计所有限公司·富阳市交通设计所。
·杭州市环境建筑设计所·杭州市教育建筑设计所。
·杭州市萧山区交通规划设计处。
·杭州市余杭区水利水电勘测设计所·杭州市住宅设计研究所。
·嘉善县恒基工程勘察有限公司·嘉善县水利勘察设计所。
·嘉兴市城乡规划设计院。
·嘉兴市中达建设设计有限公司·嘉兴市综合设计所。
·建德市水利水电勘测设计所·江山市建筑设计院。
·金华电力设计所有限公司。
·金华市华宇建设计有限公司。
·金华市婺东水利水电勘测设计所·开化县建筑设计所。
·开化县水利水电勘测设计所·兰溪市规划建筑设计院·兰溪市交通设计所。
·兰溪市水利水电勘测设计所。
·临海市水利水电勘测设计所。
·宁波港勘测设计所。
·宁波高专建筑设计研究院。
·宁波广播电视网络传输中心设计所。
·宁波经济技术开发区城建设计有限公司·宁波经济技术开发区城建设计院。
·宁波市诚信建筑设计咨询有限公司·宁波市电力设计院。
·宁波市镇海电力设计有限公司·宁波天光煤气设计所。
·宁波新城建筑设计有限公司。
·宁海县水利水电勘测设计院·磐安县水利水电勘察设计所·平湖市工程勘察队。
·平湖市建筑设计院有限公司·平湖市水利水电勘察设计所·平湖市天正建筑设计所。
·庆元县交通规划设计院·庆元县水利水电勘测设计所·三门县建筑设计所。
·遂昌县水利水电勘测设计所·台州市城乡规划设计研究院。
·台州市黄岩区水利水电勘测设计所·台州市椒江民用建筑设计所·天台县建筑设计所。
·天台县交通设计所。
·桐庐县交通工程勘察设计所·桐乡市水利勘测设计所。
·温州建设企业集团建筑设计所·温州路桥工程设计所。
·温州市房地产开发总公司建筑设计所·温州市工业设计院。
·温州市龙湾规划建筑设计院·温州市民用建筑设计处。
·义鸟市城乡规划设计院。
·义鸟市稠城镇建筑设计有限公司·义乌市交通设计有限公司。
·义乌市经纬勘察工程有限公司·义乌市水利水电勘测设计所。
·永康市水利水电勘测设计所·余杭市建筑设计所。
·余姚市城乡建筑设计院。
·余姚市工业建筑设计有限公司·余姚市交通设计院。
·余姚市水利电力建筑勘测设计院·玉环县建筑规划设计所。
·玉环县水利水电勘测设计所·云和县水利水电设计所。
·浙江省通和建筑设计事务所。
·浙江黄岩建筑规划设计所·浙江火电建筑设计所。
·浙江建校建筑设计事务所。
·浙江省嘉善县创维建筑设计有限公司。
·浙江省嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司·浙江省嘉兴市秀洲建筑设计研究所。
设计院设计合同篇十一
1.设计服务周期的跟踪配合措施。
在项目实施过程中，严格遵守使用方指导意图，并解决在设计过程中发生的与设计有关的一切技术问题，并积极做好和使用方及有关主管职能单位的参谋，确保设计成果质量和设计工作的顺利进行。
利用我方的整体综合优势，为现场创造良好的后勤技术服务，并大力满足保障条件。如需要，我方有关技术设计人员，做到现场有技术问题时随叫随到，并在一定限时内赴现场解决问题。
项目设计主管负责人做到经常转现场，了解现场人员的工作情况，对不合格的问题立即提出修改意见和措施保障方案。并经常与使用方保持沟通，了解使用方的需求，及时快捷地解决各项问题。
派出专业人员全面的进行现状的调查，准确地掌握第一手资料。
提出设计的概念思路和基础路线，报使用者审查。
提出设计的目标，报使用者批准。
配合招标人做好本次上报审批的各项准备资料的编写工作。篇三：设计单位承诺书。
附件4：
设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书篇四：设计服务承诺。
一、设计合作措施：
1、我公司选择富有设计经验、具有良好沟通能力的资深工程师担任该项目负责人，负责与方案设计单位协调与沟通。
2、针对此项目设计，我公司与方案设计单位，建立定期或者阶段性沟通机制，及时化解相关设计问题。
3、在方案设计阶段，强化我公司各专业设计人员对该项目的前期参与和主动参与，使方案设计与初步设计、施工图设计更平顺、更高效地对接。
4、要求我公司技术人员从专业角度，对方案的功能适用性、技术可行性、经济合理性等方面进行综合分析研究，提出完善与改进方案具体建议。
5、在初步设计与施工图设计阶段，充分尊重方案设计单位的设计成果，局部需调整时，及时主动与方案设计单位沟通，双方取得一致意见时才做调整；当不能取得一致意见时，将双方各自的设计理念及其利弊，以书面形式反馈建设单位，进行专项研究确定。
6、初步设计、及施工图设计完成后，我院及时将本项目设计的电子版发至原方案设计单位，供其复核与比对，如有问题，及时地认真修改。
1、选择优秀的设计人员，组成最佳的项目设计团队，为本项目的设计及后期施工服务。安排设计经验丰富且具有良好沟通协作能力强的工程师作为现场代表进驻工地，进行全过程的技术服务。
2、加强本项目设计人员与业主、各职能部门等的配合与沟通，认真听取各方合理建议，不断优化设计。从设计、校对、审核、到审定的每一工作环节，严格执行我院的质量保证体系，精心设计、细化设计、优化设计。
3、提供优质、高效的服务，及时处理施工现场相关技术问题。我公司工程师在接到建设方代表通知后，对于一般问题要求的处理时间要求不超过2小时，重要问题的处理时间要求不超过4小时，并提供24小时电话技术咨询。当出现关键性技术问题时，做到随叫随到。
4、安排相关工程师定期参加现场施工协调会，及时回复设计疑义；并认真做好技术交底、工程验收等方面工作。
5、设计人员在施工服务当中恪守职业道德，工作尽职尽责，不接收与该工程相关单位的礼金、红包，不索、拿、卡、要。如有发现，我院并愿意接收建设单位10000元/次的经济处罚。
6、积极配合业主完成工程项目的设计审查、报建工作，认真及时地回复审查意见，完善设计。
7、为建设单位及时提供必要的技术文件及相关资料，完成与项目有关的其它设计技术工作。
8、除正常的施工服务外，我公司不定期派人到施工现场进行技术回访。
说明1．为加强房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）质量管理，提高质量责任意识，强化质量责任追究，落实参建各方质量责任，保证工程建设质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定《内蒙古自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量责任承诺书》。2.凡在自治区行政区域内参与新建、扩建、改建的建筑工程建设、勘察、设计、施工、监理及其质量责任人员，在办理工程质量监督手续前分别签署本承诺书。依法分包的桩基、钢结构、建筑幕墙、门窗、外墙外保温等工程的施工企业不再单独签署，施工总承包单位及其质量责任人员承担相应的质量责任。各填报单位对签署的承诺书真实性负责。3．施工过程中需变更的质量责任人员，要按规定程序履行变更手续，并在本承诺书中明确记录。
我单位及该工程项目负责人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并依法承担终身质量责任：
（一）严格遵守国家和自治区工程质量相关的法律法规和强制性标准要求，认真履行相应质量责任和义务。
（二）严格按照核定的工程设计资质等级和业务范围开展设计业务，不越级和超范围开展设计或以其他工程设计单位的名义承揽设计业务，不允许其他单位或个人以本单位的名义承揽设计业务，依法签订工程设计业务合同，不转包或违法分包所承揽的设计业务。
（三）严格按照批准的规划文件、勘察成果和工程建设规范、标准进行设计，决不超规模、超标准设计。
（四）确保提供的设计文件经过严格的内部审核校对程序，符合国家规定的文件编制深度要求，加盖有设计单位出图专用章、执业人员印章的合法有效的施工图纸，并及时将设计文件及相关资料归档保存。
（五）设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，不指定生产厂、供应商。
（六）按规定向施工单位和监理单位做好设计交底，做好后期服务工作，配合建设工程的地基验槽、基础、主体、竣工验收等工作，并按时提交工程项目的设计单位工程质量检查报告。
（七)积极配合各方做好质量问题及质量事故的处理工作。
（八）严格按照相关规定进行设计变更，涉及到建设规模、行业标准、工艺流程等重大变更，须由建设单位报原初步设计审批机关批准后才进行设计变更修改。
（九）其他法律法规规定的质量责任和义务。
项目负责人（签字）：法人代表（签章）：
（单位公章）。
年月日年月日设计单位法人授权委托书。
兹全权委托（身份证号：）。
代表（单位或公司）为工程项目负责人。我单位（或公司）对被委托人依规办理的有关事宜均承担法律责任。
在有关事宜内，被委托人的签名等同于本人签名。
设计院设计合同篇十二
1.1中国五大电力系统设计院：包括华北(北京)、西南（成都）、华中（武汉）、华东、东北（长春）、西北（西安）。
1.2电气行业的设计院主要由电控室组成即电气室，它包括：1.一科，一次主设；2.二科，二次主设。
1.3电气室——科长|主任|部长，其中，电气室又可以分为一次主任，二次主任，也可以有副主任。
1.4省级设计院机构设置发电处（室）处长（主任）。
送变电处（室）处长（主任）。
电气室：一室、二室。
1.6地市级设计院（所）：主管电气人员1-2位。
2.1风火核水电厂主要负责发电。
2.2供电局主要负责变电，其中，风电是新能源管理之一。
3．1我们华孚聚能人的销售理念是：以设计院为龙头，用户为依托，成套厂家为辅助三个环节进行销售，其中三项只要有一样具备就可以进行销售。这其中设计院和用户没有连带关系，要完成销售它们的比例可以是设计院：用户即50：50；1：9；0：100；不难看出只有用户同意进行报价，设计院与用户的关系是即帮组监督用户的权利又听从于用户。
3.2华孚聚能主要销售的产品有：-wxx|-ljk。
-bp,其中，pqm尽可能打包在综合自动化上。hf-pgt是实验电源，可以打包在直流设备，也可以直接采用，也可以打包在开关柜上。
4.设计院的政策问题：1.不轻言许诺。
2.不到关键时刻不说能够给多少提。
成3.准确记住对每个人的许诺。政策即底牌。
5.1室主任决定着总政策，过节时应该适当的进行客情之类的。
5.2专工，必须是主人认可，可以给到5-10个点不等，关键是看如何做。
5.3副院长（认识）尽可能的多认识领导，给便自己带来方便。
6.兑现中主要的问题包括：1.有项目达成合作意向。
3。针对合同回款的问题。2.协议签完以免毁约。
7.了解项目信息主要从人和事入手，人（设计院和用户）进行着手，在设计院这边了解是一次设备还是二次设备。在用户这边了解到投资方是谁？工程部主任，电气专工，基建副总等等以便给自己销售带来方便。对于事应该了解项目进度，招标进度。
8.销售一般流程：1.出技术规范2.审核3.发招标文件4.询价5.签技术协议。
9.关于市场：市场是一个系统流程，市场中唯一不变的就是变化，发现问题，解决问题。
设计院设计合同篇十三
·南通市勘察设计研究院。
·徐州市第二建筑设计院·徐州市建筑设计研究院。
·扬州市建筑设计研究院。
·张家港市建筑设计研究院。
·镇江市建筑设计研究院。
·中国化学工程南京岩土工程公司。
·中国建筑东南设计研究院。
·北京煤炭设计研究院（集团）常州分院。
·常州地质勘察工程公司。
·常州市第二建筑设计院。
·常州市民用建筑设计院。
·常州市天宁建筑设计院。
·江苏常州地报工程勘察院。
·江苏盐城市水利勘测设计院。
·江苏省盐业设计院有限责任公司。
·江苏苏州地质工程勘察院。
·江苏镇江地质工程勘察院。
·江苏镇江岩土工程勘察院。
·连云港市第二勘察设计院。
·连云港市规划市政设计研究院。
·连云港市民用建筑设计院。
·南京百市建筑设计研究院。
·南京电信规划设计所。
·南京环都建筑设计研究院。
·南京建筑工程学院工程勘察研究所。
·南京煤炭水文工程地质勘察。
·南京汽车工程设计研究院。
·南京市城镇建筑设计院。
·南京市给排水工程设计院。
·南京市规划设计研究院。
·南京市化学工业研究设计院。
·南京市建工设计研究院。
·南京市水利规划设计院。
·南京水利科学研究院勘测设计院。
·南通市水利勘测设计院。
·苏州城市建设环境保护学院设计研究院。
·苏州建设(集团)规划建筑设计院。
·苏州燃气集团燃气工程设计院。
·苏州市城市建筑设计院。
·苏州市规划设计研究院。
·苏州市建筑工程师设计院有限公司。
·苏州市交通设计研究院有限责任公司。
·苏州市勘察测绘院。
·苏州市民用建筑设计院。
·苏州市正来水公司给排水设计院。
·苏州新区建筑设计研究院。
·宿迁市城乡建设勘测设计研究院·无锡华电工程设计院·无锡机械工业设计研究院。
·无锡市恒禾工程咨询设计有限公司。
·无锡市交通规划勘察设计院。
·无锡市水利设计研究院。
·无锡市自来水公司给水工程设计室。
·无锡水文工程地质勘察院。
·无锡医药设计院(江苏省医药设计院)。
·徐州建筑职业技术学院建筑设计研究院。
·徐州矿务局设计研究院。
·徐州煤炭地质工程勘察公司。
·徐州市城乡建筑设计研究院。
·徐州市民用建筑设计研究院。
·徐州市水利建筑设计研究院。
·徐州市中国矿大岩土工程新技术发展公司·盐城市规划市政设计院。
·扬州大学工程设计研究院。
·扬州市勘测设计研究院。
·仪征市建筑勘察设计院。
·镇江工业民用建筑设计研究院。
·镇江市工程勘测设计研究院。
·镇江市规划设计研究院。
·镇江市勘察测绘研究院。
·镇江市勘察工程总公司。
·中国矿业大学建筑设计研究院。
·常州恒基建筑设计事务所。
·常州市交通规划设计院。
·常州市水利规划设计院。
·常州市天龙建筑设计有限公司。
·常州市延陵建筑设计事务所有限公司。
·江苏省节能工程设计研究院。
·江苏省如东县建筑设计院。
·江苏省射阳县建筑设计院。
·江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室·江苏省扬中市规划建筑设计院。
·江苏石油化工学院设计研究所。
·江苏徐州地质工程勘察处。
·江苏中宁建筑工程设计所。
·江苏筑原环境艺术工程有限公司。
·江明市华澄建筑设计有限公司。
·江阴市华厦建筑设计事务所。
·金坛市水利勘测规划设计室。
·句容市建筑勘察设计研究院。
·连云港口工程设计研究所。
·连云港市电力设计所。
·连云港市化工设计所。
·连云港市交通规划设计所。
·连云港市水利规划设计院。
·南京动力化工设计研究院。
·南京供电局电力设计所。
·南京广建设计工程有限公司。
·南京航空航天大学建筑设计所。
·南京化工大学化工建材设计研究所·南京机电工程设计所。
·南京建筑工程学校设计研究室。
·南京科宇工程勘察公司。
·南京理工大学建筑设计室。
·南京栖霞建设集团建筑设计有限公司·南京市勘察设计协会建筑设计院。
·南京视博建筑设计有限公司。
·南京铁路勘测设计所。
·南京通达公路勘察设计研究有限公司·南京新港高科工程设计所。
·南京新光地质工程公司工程勘察处·南京中山园林规划设计院。
·南京中土建筑设计所。
·南京寰球化学工程公司。
·南通供电局设计室。
·南通市港闸建筑设计院。
·南通市交通规划设计研究院有限公司·南通市民用建筑设计院。
·南通邮电规划设计所。
·沛县建筑设计室。
·启东市第二建筑设计院。
·如皋市规划建筑设计院。
·射阳县水利勘测设计室。
·苏州供电局设计室。
·苏州广厦建筑设计所。
·苏州市新世纪建筑设计院。
·宿迁苏源电力设计有限公司。
·泰州市海陵建筑设计院。
·泰州苏源电力设计有限公司。
·通州市第二建筑设计院。
·无锡电信设计所。
·无锡市滨湖区东方建筑设计研究院·无锡市崇安建筑设计公司。
·无锡市建筑科研设计有限公司。
·无锡市经纬建设工程设计所。
·无锡市南长建筑设计研究所。
·无锡市石田建筑设计研究院。
·无锡市顺达燃气工程设计所。
·无锡市国林设计研究所。
·无锡市智汇建设有限公司。
·无锡太湖国家旅游度假区规划建筑设计所·武进市水工建筑勘测设计室。
·响水县水利勘测设计室。
·徐州市电信局规划设计所。
·徐州市工程地质勘寨队。
·徐州市交通工程规划设计所。
·徐州铁路设计研究院·扬州市城市规划设计院·扬州市电信规划设计所。
·扬州市东方建筑设计院。
·宜兴市建筑设计研究院。
·镇江八一四勘察新技术研究所。
·镇江城乡建筑设计室。
·镇江电力工程设计研究所。
·镇江市华船建筑设计研究所。
·镇江市化工设计室。
·镇江市建筑科学研究所。
·镇江市建筑设计事务所。
·镇江市水处理设计研究所。
·镇江市五环规划建筑设计有限公司·邳州市建筑设计院。
·溧阳市水利规划设计室。
设计院设计合同篇十四
我于……工作，我通过2个月的试用期，有幸成为设计院的一名员工，回顾这几个月来的工作，我在公司领导及各位师兄同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作；在此对公司各位领导及各位同事表示衷心的感谢，感谢公司给我一个展示自己的机会。通过这段时间的工作与学习，在专业技能上、思想上都有了较大的改变，现将这几个月以来的工作情况总结如下：
一、实习阶段的认识与学习。
对于刚刚毕业的大学生来说，从事设计工作是机遇也是挑战。我有幸成为北京通程泛华设计研究院的一员，在刚刚开始工作的这几个月，尽快适应了工作的环境，融入到设计院这个集体中。在领导及各位师兄同事的关怀、支持与帮助下，认真学习钢结构设计知识，不断提高自己的专业水平，积累经验。这期间主要学习了各种样式的图集、《抗震规范》、《建筑设计规范》、《结构设计规范》等等，特别是对于结构设计的理念，由初步的认识上升到更高层次的水平。这几个月学了房屋的建筑选型，结构的整体布置建筑施工图，结构施工图的设计，通过做这些工作，对型房屋设计的认识逐步提高，各构件的连接与设计更加全面、经济合理。在此期间，通过办理各种图审文件，整理简单的资料，锻炼了耐性，认识到做任何工作都要认真、负责、细心，处理好同事间的关系，与各单位之间联系的重要性。通过不断学习与实践，将所学的理论知识加以应用，逐步提高完善自己的专业技能，领会设计工作的核心，本着崇尚完美，追求卓越，精益求精，不遗余力”的企业口号，积极响应、倡导“一家人，一条心，一股劲”的企业信誉精神，为设计院的发展多做贡献。
二、加强自身学习，提高专业知识水平。
通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
三、存在的问题和今后努力方向。
这几个月以来，本人能敬业爱岗、不怕吃苦、积极主动、全身心的投入工作中，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
第二，有些时候工作中比较懒散，不够认真积极，工作效率有待提高；
第三，自己的理论水平、专业知识、工作经验还是很欠缺的，应当更加努力的学习与实践。
在以后的工作与学习中，自己决心认真提高专业知识水平，加强责任心，为设计院的快速发展，为公司经济跨越式发展，贡献自己应该贡献的力量。我想我应努力做到：
第二，本着实事求是的原则，积极做好自己的本职工作，不拖拉；第三，遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
本着“崇尚完美，追求卓越，精益求精，不遗余力”的口号，积遵循、倡导“一家人，一条心，一股劲”的企业信誉精神，不辜负公司各领导的关怀与帮助，以及各位同事的大力支持与帮助，加强学习，认真负责，提高完善自己，为集团的发展多做贡献。
祝愿公司的明天会更好，设计院伴随着集团的发展越来越壮大！
设计院设计合同篇十五
顾美娟。总工。
·扬州市建筑设计研究院。
·江苏常州地报工程勘察院。
·江苏盐城市水利勘测设计院·江苏省盐业设计院有限责任公司·。
·南京水利科学研究院勘测设计院。
·南京中艺建筑设计院·南通工业建筑设计院·南通市规划设计院。
·南通市水利勘测设计院。
·苏州城市建设环境保护学院设计研究院·苏州东吴建筑设计院。
·苏州市正来水公司给排水设计院·苏州新区建筑设计研究院。
·无锡市自来水公司给水工程设计室·无锡水文工程地质勘察院。
·无锡医药设计院(江苏省医药设计院)·吴江市建筑设计院·武进市建筑设计院。
·江苏省节能工程设计研究院·江苏省如东县建筑设计院·江苏省射阳县建筑设计院。
·江明市华澄建筑设计有限公司·江阴市华厦建筑设计事务所。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/19165360.html】
