在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式,你掌握了吗?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇一
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目b地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):___ 法人代表(或授权委托人):___
总包方(签章):___ 法人代表(或授权委托人):___
分包方(签章):___ 法人代表(或授权委托人):___
签署时间:20__ 年 __月 _日
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇二
建设单位: (以下简称甲方)
总包单位: (以下简称乙方)
分包单位: (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将__防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、工程造价:约 万元, 元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式:
(1)材料进场后付合同价款的40%;
(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;
(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;
(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方: (盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
乙方: (盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
丙方: (盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
20__年__ 月 _日
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇三
甲方: 合同编号:
乙方: 签订时间:20__ 年__ 月_ 日
丙方: 签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程的实际情况,经三方协商一致,同意签订本合同,共同遵守执行。
工程名称:日丰地板采暖 ,施工工期: 施工地点:施工面积: ㎡ 施工单价:元/㎡ 工程总造价: 元整。
一、施工内容及选材:
1、辐射层:日丰地暖专用辐射层 (epe)
2、盘管层:日丰牌地暖专用管 pe-_b □pe-rt □
3、配件:日丰牌 分水器路、日丰牌过滤器。
4、其它:(注:使用非日丰牌地暖专用管、非日丰牌分水器、过滤器、地暖膜时此合同无效。)
二、质量及验收标准:
1、地暖工程安装依照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》(03k
404)及相关标准验收。
2、系统安装完毕进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6mpa,可升到0.8mpa,
然后稳压,稳压时间为10分钟。压降不超过0.05mpa,即为试压合格。
三、甲方责任:
2、甲方必须负责协调供热、供水等各部门关系,保证乙方正常施工,如因上述原因导致延误工期,甲方应补偿乙方损失。(每天按工程总造价的1%进行补偿)。
3、本程将封闭管理施工,甲方保证施工人员及现场的安全,控制非施工人员出入。
4、甲方确保能够提供:温度为55℃-70℃,压力标准为0.4mpa的热源入户供地暖系统正常运转,乙方保证甲方地表温度达到20℃以上。
5、甲方保证乙方进场施工地面平整干净,合乎施工要求。
6、施工终结,甲方需及时到现场试压。试压合格后,甲方必须做好成品保护工作,如出现人为造成漏水现象,一切后果由甲方承担。
四、乙方承诺:
7、收到甲方工程预付款后,按照约定时间施工,保证按时完工。
8、甲方不得任意拆改地盘系统,凡没有拆改过的管路部分(日丰地暖专用管、分水器、过滤器),乙方终身保修。
9、在使用过程中,由乙方安装的地暖工程包括所有设备、材料出现问题,三方约定时间前往现场,按照先保证甲方正常使用,后分析事故原因及责任区分的原则进行事故处理,由于甲方人为因素而出现任何问题,责任均由甲方自行承担。
五、付款方式:合同签订后,甲方首付50%的工程预付款。余款在施工完毕、验收合格后一次性结清。
六、违约责任: 按合同法有关规定执行。
七、本合同由签订之日生效,未尽事宜,由双方协商解决。
八、本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各执一份。
附:在试压合格后,由甲方签字认可。试验压力:0.6mpa是:□ 否:□试压人:。甲方签字:
甲方: 乙方: 丙方:___总代理
地址: 地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人: 经办人:
电话: 电话: 电话:
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇四
合伙人:________(以下简称甲方)
合伙人:________(以下简称乙方)
合伙人:________(以下简称丙方)
甲、乙、丙三方经平等协商,就合伙承包乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资方式、金额及时间。
1、甲方以前期承包工程和现有机具出资;
2、乙方以现金方式出资贰佰万元;
3、丙方以现金方式出资捌拾万元;
4、股份均摊;
5、在________年________月________日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位,以前出资部分不计算股份,不计算利息,待工程完工后未出现亏损就退还本金,如有亏损,照样承担亏损部分。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配:均分;
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1、甲方为合伙期间的工程、内业、财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方签字同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2、乙方负责项目的材料、工程质量、进度、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3、丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理;
4、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
1、本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2、未尽事宜,另行协商,并订立补充协议。
合伙人:_________合伙人:_________合伙人:_________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇五
甲方(全称):
乙方(全称):
丙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循
平等、自愿和诚实信用的原则,经甲方、丙方联合招标,决定将本工程发包给乙方施工,三方就本
建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、文件为本工程的合同文件(以下简称“合同文件”)。
1、本协议书
2、提交投标文件后双方签署的中标协议及往来函件
3、合同条件(含附件)
4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标工程范围、基本技术要求、工期要求、质量要求、商务标报价要求
5、图纸、设计变更
6、技术法规、强制性标准条文
7、国家、地方其余行政或技术规定。行业标准、规范及有关技术文件与上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时,上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,一经三方签字盖章,即视为本合同的组成部分。
二、 三方明确遵守合同文件内所有条款。
三、 丙方接受甲方委托按照合同文件约定的方式支付给乙方rmb (大写 ) 的金额或按合同文件规定的其他金额或报酬。
四、 乙方承诺按照合同文件约定,于 年 月 日竣工本工程,验收标准等级为优良。
五、 合同生效。
合同订立时间:_______年______月____日
合同订立地点:_______
本合同三方约定由三方法人代表或授权代表在下面签署并加盖三方公章后生效。 本合同正本叁份,具有同等效力,由三方分别保存一份,本合同副本陆份,三方分别保存二份。
正本与副本不符合时,以正本为准。
有条款未涉及到的,三方协商解决。
甲方: (公章) 乙方: (公章) 丙方: (公章)
住所: 住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇六
甲方:
乙方:
为了实现甲方微信应用的需求,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和条例,经双方友好协商一致,甲方向乙方购买软件,签订本合同。
一、甲方向乙方购买软件清单及实施、服务标准费用如下项目名称
单位
数量
单价金额(元)
备注
一键导航、一键拨号、多客服
系统、自定义关注时回复、自定义关键词回复、自定义菜单、微官网(可含文字、图片、视频)、微互动(含大转盘、刮刮卡、优惠券、砸金蛋、投票等)、微统计、微应用(中英互译等)。
时间自201年月日到201年月日止
首年费用合计5800元
二、软件版权
双方协议的软件产品,其著作权属杭州兆合信息技术有限公司,并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的`保护,双方不以任何形式对软件进行解密。三、交货时间及验收方法
乙方在收到甲方付款后的10个工作日内完成对软件的安装调试,并交付甲方使用,验收过程中发现问题,双方沟通协商解决问题。
四、双方权利和义务
1、本合同的服务时间视为合同有效期限,签约后甲方应及时付费。服务到期前1个月乙方应及时缴纳下一年服务费用,如逾期未支付乙方将拒绝包括产品使用、数据备份和技术支持等服务。
2、甲方应及时提供乙方所需的相关图文信息,因甲方提供的内容导致的版权纠纷由甲方自行承担。
3、乙方须遵守该协议的各项条款,并在双方共同约定的时间范围内,完成上述对甲方提供的服务。
4、在服务期限内,乙方将保证系统的正常运行,并做到每天备份数据,保障前一天数据的绝对安全,服务期间,必须对甲方的要求进行回复与服务。
5、因邮电部门对通讯资源进行安装、改造维护,及与用户相连的各类设备发生意外情况(包括国际线路通讯设备、通讯机房设备等)造成暂时服务中断,乙方不承担由此造成的后果和连带责任;
6、由于服务器硬盘损坏、黑客入侵、火灾、地震和国家政策重大调整告示等不可抗拒的因素造成服务中断,乙方不承担由此造成的一切后果。
7、乙方必须对甲方所有数据以及合作方式、合作金额等必须保密,若因乙方泄露所造成的损失完全由乙方承担。
五、服务保障
服务期内兆合将提供5_8小时电话/邮件/qq远程服务或者上门服务;
服务内容:系统使用帮助,bug改进升级,数据备份和恢复,系统故障;特别注意:功能增加,功能修改需额外收费,具体费用另行协商。
六、保密条款:
1、甲方负责对合同的价格条款进行保密,保证不泄露给第三方。
2、乙方负责为甲方的数据进行保密,保证不将甲方的数据泄露给第三方。
七、付款方式:合同签约后3个工作日内,甲方支付合同全款,计人民币:5800.00元
八、违约责任:
本合同签订即具有法律效力,因故需变更或解除时,须经双方协商同意。若单方随意变更、撤消合同,则应向合同另一方支付合同总金额的10%作为违约金。
九、其他:
1、在本合同执行中发生任何纠纷,双方应先协商解决;协商不成时,任何一方均可向杭州市仲裁委员会提请仲裁,仲裁结果为最终的。
2、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力,双方代表在本合同上签字盖章后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇七
甲:________
乙:________
丙:________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,本着长期合作,互利互惠的原则,通过友好协商,甲、乙、丙三方合作建筑工程项目,就有关合作事宜,特订立本合同。
一、出资比例:
甲:30万人民币,乙:30万人民币,丙:30万人民币。
二、股份分配:一共分为三股,股份分配为:
甲:1股 乙:1股 丙:1股
三、各方的责任:
1、甲和乙的责任:
(1)、负责建筑工程的联系,与工程出资方和工程代理机构的协调、公关
(2)、对整个工程中间出现的问题进行协调,公关
2、丙负责:
(1)、负责与资质公司协商以及相关的合同事宜。
(2)、负责资质公司的标书、资质等竞标的相关材料。
(3)、资质公司干工程,负责与资质公司协商利润。
(4)、资质公司不干工程,工程转包,负责与资质公司协商利润。
(5)、资质公司不干工程,工程不转包即股东干工程,负责与资质公司协商利润。要对建筑工程进行管理和监管。
3、甲、乙、丙三方要给建筑工程节约成本,诚信合作。
四、相关成本费用:
1、甲、乙双方与工程出资方和工程代理机构的协调你、公关费用先自理,结算时计入工程成本。
2、丙用于竞标的报名费,买标书、做标书的费用等,计入工程成本。
3、工程竞标的保证金,与出资者银行的同期中等利息,所有利息计入工程成本。
4、建筑中的材料、机械、工资等计入工程成本。
5、资质公司干工程、不干工程,给予资质公司的利益计入成本。
五、违约责任
1、本协议签订后,合同任何一方不按照本协议约定履行各自义务,侵犯其他股东的利益,造成损失的,需要赔偿相关损失。
2、纠纷发生后可以协商解决,协商不成的,可以向新蔡有诉讼管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议的变更与终止:
1、三方必须同时发起修改,其他修改无效。
2、本协议终止必须所有股东同意。
七、协议补充:
本合同未尽事宜有甲、乙、丙三方共同协商后签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、合同生效:
本合同一式三份,各人各持一份,自三方签字后生效。
甲方签字:________乙方签字:________丙方签字:________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
工程 三方合同 工程施工三方合作协议篇八
合伙人:甲(姓名)________,性别:____
身份证号:____________________________
现住地址:____________________________
联系方式:____________________________
合伙人:乙(姓名)________,性别:____
身份证号:____________________________
现住地址:____________________________
联系方式:____________________________
合伙人:丙(姓名)________,性别:____
身份证号:____________________________
现住地址:____________________________
联系方式:____________________________
风险告知:选择合伙人不单纯是熟悉、信任,还要看其有无一定的物质实力或软实力。合伙企业的合伙人承担的是无限连带责任,一旦企业债务不能偿还时,有实力偿还的合伙人就有被强制偿还企业全部债务的风险,如果其他合伙人没有实力,不应由其承担部分则很难追偿。
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙丙三方决定合伙承包_________________工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守,甲、乙双方合伙承包的项目对外以_____________________公司名义出现。
第一条、一合伙宗旨
齐心协力,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。
第二条、经营范围
一、项目名称:___________________________________。
二、承包范围:___________________________________。
三、工程地点:___________________________________。
四、工程造价:暂定______________万元人民币,最后以审定价为准。
五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
六、出资约定:
1、三方确认,同意在工程开工之前由________方出资_____万元(¥________)元,作为工程前期运作费用等。
2、后续用款及业主工程款不及时到位,需垫资时应由_____方各出____________共同承担。
风险告知:合伙出资形式多样,可以以货币、实物、土地使用权、知识产权、其他财产权利及劳务出资,各种出资形式所产生的财产权利并不相同,合伙协议应当就不同的出资有不同的约定。需要办理登记的财产,在合伙协议中应当明确约定办理登记手续的义务承担者,办理时间以及办理费用的承担等。
第三条、权利和义务:
1、_____参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作,编写工程技术资料;协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。
2、_____负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调,
3、三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲_______%乙_____%丙_____%;反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。
4、三方确定,采用项目部承包的形式组织施工,______方原则上不参与项目部的日常管理运作,但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。
5、______方及项目部有权择优选用施工队组,确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内,______方不得干涉,否则按违约责任规定执行。
6、三方保证工程款专款专用,本工程设立专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,______方为合伙期间的项目管理负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经______方同意方可支出与进帐;杜绝不必要开支,减少成本支出。
7、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经主管方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经项目部签认主管核实方可报销,施工期间管理人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
8、三方要发挥各自特长,在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
9、______方有权对相关部门指导工作的正常招待开支予以批准的权力,相关费用经核实签字后方可报销。如特殊情况因急事需超额用款时,需报合伙批准后方可支出。工程资金紧张时任何人均不得超额用款。
10、盈余分配,按本协议比例分配;
11、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按合伙人比例承担。
风险告知:合伙人之间的权益的分配、责任划分要明确。虽合伙企业对外承担无限连带责任,但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。有些合伙企业对此没有约定,从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷,给企业造成不必要的损害。
第四条、退伙:
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;
①、需有正当的足够的理由方可退伙;
②、不得在合伙不利时退伙;
③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;
④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;
⑤、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。
⑥、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。
第五条、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
第六条:违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
5、甲乙丙各方与业主、______方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第七条、合伙终止后的事项:
①、即行推举清算人,并邀请公司___________________参与清算;
②、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
③、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第八条争议解决
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,双方之间应先共同协商,如协商不成,可向甲方所在地的人民法院起诉。
风险告知:关于争议解决方式的.约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
第九条、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
第十条、本协议一式叁份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方签字:________乙方签字:________丙方签字:________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/1930782.html】