水电路施工合同(汇总15篇)

格式:DOC 上传日期:2023-12-14 06:23:10
水电路施工合同(汇总15篇)
时间:2023-12-14 06:23:10     小编:雁落霞

在商业领域,合同起到规范交易行为、保护各方权益的重要作用。在合同撰写中,应注重用简单明了的语言,避免术语的滥用和复杂的句子结构。下面是一些合同起草的要点和注意事项,供您参考。

水电路施工合同篇一

总承包方:(以下简称甲方)。

分包方:(以下简称乙方)。

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的.分包施工,达成如下协议。

第一条工程概况。

一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。

二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路。

三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。

第三条工程施工期限。

年3月1日为准。

二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。

三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。

第四条工程质量。

一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。

二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。

四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。

第五条工程款支付结算。

一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。

第六条双方职责。

一、总包方职责。

1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。

水电路施工合同篇二

建设单位:(简称甲方)。

施工单位:(简称乙方)。

兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程,由乙方施工。根据《^v^民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条:工程地点。

第二条:工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。

第三条:承包方式:包工包料。

第四条:工程价款。

1.工程价款:

第五条:付款方式:

第六条:合同工期。

1.双方商定总工期为天。

开工日期:年月日;竣工日期:年月日。

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件,

(2)工程量变化和设计变更;。

(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停。

(4)不可抗力(如地震台风火灾等)。

3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元。

第七条:工程质量要求:按设计图纸施工,按国家相关规定达到验收合格标准。

第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。

1.甲方:

(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;。

(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;。

(4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;。

(5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;。

(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;。

(7)组织工程竣工验收工作。

2.乙方:

(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;。

(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;。

(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;。

(5)参加工程竣工验收工作。

第十条:保修。

保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24个月。

第十一条:合同生效与终止。

本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

第十四条:本合同一式2份,其中:甲方1份,乙方1份,均具有同等法律效力。

甲方盖章:乙方盖章:

甲方签字:乙方签字:

年月日年月日。

水电路施工合同篇三

甲方:

乙方:。

依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地址:。

3、结构形式:。

4、承包范围:。

包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容。

(1)室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)。

(2)室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮米处)。

(3)室内给水设备安装及调试;。

(4)室内照明系统线路设备、开关预埋及安装:(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)。

(5)避雷系统的安装;。

(6)消防水电系统的预埋;。

水电路施工合同篇四

建设单位:

设计单位:

施工单位:

合同编号:________年____月____日建设单位:(简称甲方)。

施工单位:(简称乙方)。

工程,经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《^v^民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条:工程地点。

第二条:工程内容。

第三条:承包方式。

第四条:工程价款及调整。

1.工程价款。

2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

(3)工程造价管理部门公布的价格调整;

(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;

(5)合同条款以外得其他增减或调整;

第五条:付款方式。

第六条:合同工期。

1.双方商定总工期为。

天。开工日期:

________年。

____日竣工日期:

________年。

____日。

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件,

(2)工程量变化和设计变更;

(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停。

(4)工程款未按时支付;

(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款。

元,反之每提前一天奖励。

元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条:工程质量要求:

第八条:材料设备:

第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。

1.甲方:

(1)进场前。

(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

(3)按时支付工程款项;

(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;

(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;

(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

(8)组织工程竣工验收工作。

2.乙方:

(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;

(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

(5)参加工程竣工验收工作。

第十一条:工程停建或缓建:

1.因政策调整,人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建,是合同不宜继续履行,双方应签订工程停缓建协议。

2.工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作,并将自有机械设备,以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

3.已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。

第十二条:其它。

1.如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。

2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

第十三条:合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

第十四条:本合同一式。

份,其中:甲方。

份,乙方。

份,均具有同等法律效力。开户银行:

开户银行:帐。

号:甲方盖章:

乙方盖章:甲方签字:

乙方签字:

________年____月____日。

水电路施工合同篇五

法定代表人或委托代理人:

乙方:__________。

文化程度:

出生日期年月日

参加本单位工作时间年月日。

第一部分协议书。

根据《_劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作_同遵守。

一、劳动合同期限。

第一条本合同期限为年,自年月日始至年月日止,其中试用期为月,自年月日始至年月日止。

二、岗位职务及工作内容。

第二条乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。

第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

三、劳动保护和劳动条件。

第四条乙方工实行工作制。

第五条甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。

第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。

四、劳动报酬。

第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为元,转正后为元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。

第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于元。

五、保险、福利待遇。

第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

第十二条乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。

六、劳动纪律。

第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。

第十四条乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。

第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。

第十六条未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。

17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,

甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。

七、劳动合同的变更、解除、终止和续订。

第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同相应变更相关内容。

第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。

20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的,双方应另行订立合同,本合同自然终止。

第二十一条经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。

第二十二条乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;。

1.试用期内考核不合格;。

2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;。

3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;。

4.被依法追究刑事责任的。

第二十三条有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:

2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;。

3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全体员工说明情况,听取员工代表或工会意见,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。

如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。

24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同:

1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的;。

2、职工在孕期、产期、哺乳期的;。

3、法律、行政法规规定的其他情形。

第二十五条乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。

第二十六条有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:

1、在试用期内;。

2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;。

3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

八、经济补偿与赔偿。

第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法规和有关规定执行。

九、劳动争议处理。

29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

十、其他。

第三十条甲方所制订的《四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。

第三十一条甲乙双方其他约定:

32.本合同未尽事宜,或与今后国家、四川省有关规定相悖的,按有关规定执行。

33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。

甲方:

乙方:

法定代表人或委托代理人:

水电路施工合同篇六

根据《_民法典》、《_建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,双方协商一致签订本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况。

1、工程地点:____________________。

2、承包方式:____________________。

3、承包范围:____________________。

二、工期要求。

1、在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。

2、装饰阶段,乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。

3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

三、甲方的职责。

1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定,向乙方支付劳务费。

四、乙方的职责。

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。

5、乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。

五、质量标准。

按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

六、质量保修责任。

乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

七、质量验收程序。

1、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

3、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的,均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。

八、劳务费。

1、甲乙双方约定,乙方的劳务费为___________元。

2、关于乙方的劳务费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。

3、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的_______%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

4、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的_______%。

九、违约责任。

有下列情况之一,均属乙方违约:

1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的。

3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。

5、乙方聚众闹事、哄抬工价,扰乱甲方正常工作秩序的。

6、乙方有违约行为,甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。

发生下列情况之一,由甲方向乙方赔偿损失:

1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达_______月以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十、其他。

1、本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,双方签字后生效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。

2、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。

甲方:____________________。

乙方:____________________。

_______年_______月_______日。

水电路施工合同篇七

发包方:

承包方:

根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任、权利与义务,保证工程顺利进行,经双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围及内容:住户及门市电表集中安装,电源接至每户门口,住宅每户配置单相电表一只,的断路器一只,组合型漏电断路器一只,门市每间配置单相电表一只、断路器一只,集表箱均采用铁壳表箱。

第二条工程合同价款。

1、工程采用包工包料计价形式:住户元/套,(电表只),门市元/间,(电表只),总价款元,按实结算。

2、若合同约定工程范围及内容不作更改,合同价格不作调整。

第三条材料及设备选用。

1、电度表选用江苏林洋集团生产的单相电子表,短路器选用正泰集团产品。

2、其余材料必须符合国家质量标准。

第四条工程质量和检查验收。

1、承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工,并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、工程竣工后,承包方按规定提供相关的电气安装资料,5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。

第三条工程价款的支付与结算。

1、承包方签订合同时,发包方支付承包方合同总价款的%的预付款,计人民币元。

2、工程完工验收合格后5日内,发包方须一次付清工程款。

第四条违约责任。

1、工程质量不符合合同约定的,承包方负责无偿维修或返工。

2、发包方未按约定支付工程款的,按应付款的每天支付违约金。

本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力,双方代表签字并加盖公章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

水电路施工合同篇八

发包人:

承包人:

依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况。

工程名称:xx市xx级水电站技改工程。

工程地点:xx市xx镇村。

工程内容:水电站厂房技术改造土建工程。

二、工程承包范围。

厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

三、合同工期。

开工日期:20xx年十二月三日

第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工,20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

合同工期总日历天数为159天。

四、质量标准:合格,争创优良。

五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

七、本合同《专用条款》。

1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

2、执行省、市建筑法规的相关规定。

八、发包人工作。

1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

九、承包人工作。

1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

十、材料。

所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

十一、质量和验收。

1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

十二、安全施工。

承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

十三、合同价款及支付。

1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

十四、工程预付款。

合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

十五、进度工程款支付。

每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

十六、完工结算。

完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

十七、质量保修金。

完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

十八、违约、索赔、争议。

按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

二十、未尽事宜,双方另行协商。

二十一、本合同一式4份,双方各执2份。

发包人:承包人:

住所:

代表:

电话:

签订日期:

水电路施工合同篇九

为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、顺利如期完成,依照《^v^合同法》的相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经过甲、乙双方友好协调签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程名称:泌阳县杨家集乡土地复垦项目。

第二条工程地点:泌阳县。

第三条工程内容:

1自低压柜出低压电缆至各个电动机,电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。

2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改。

第四条施工工期:

1本工程自20xx年11月18日开始,至20xx年3月18日结束,总日历天数120天,完成全部施工任务。

2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时,乙方可向甲方提出工程顺延。

第五条工程价款:

第六条付款方式:

第七条双方责任:

1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。

2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案,乙方负责施工。

3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系,保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用,由甲方负责。

4甲方未按照本合同约定时间节点付款时,应支付乙方滞纳金,按工程造价的1﹪作为滞纳金。

5施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

6乙方必须严格按图纸施工,保证施工质量,并有专人管理负责,做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。

7乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

8本合同签订后由乙方积极组织施工,保证工程在合同期内完成,若有延期,每延期一天向甲方交纳违约金200元。

第八条工程质量及验收:

乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工,不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者,则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、送电后,乙方填写工程移交证明书一式两份,甲方对工程质量做出评价,经双方签字盖章后,各持一份,即为工程移交。

第九条施工安全:

在施工过程中,由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工,在施工期间造成的一切事故或损失,由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

第十条解决纠纷方式:

本合同未尽事宜或遇有争议,双方协商解决。仍不能达成一致意见者,可向提交合同履行的人民法院处理。

第十一条合同份数:

本合同本一式陆份(具有同等效力),甲方持五份,乙方持一份。合同自双方签章之日起生效,自完成约定工作内容自行终止。

甲方:泌阳县土地开发整理中心乙方:河南恒业建筑安装工程有限公司。

法定代表人:法定代表人:

委托人:委托人:

联系人:

电话:

水电路施工合同篇十

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,为明确双方责任,维护双方合法权益,经双方充分协商,特签订本合同,希甲乙双方恪守信用,共同遵守。

甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。

1、包工包料,施工用的各种工具及设备由乙方自备。

2、承包施工工作内容:通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

必须保证所有管道通畅无堵塞现象,必须按国家现行验收标准验收,必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

乙方在施工中必须遵守安全操作规程,文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关,由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。

1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500*500*50。

2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

3、本预算不包含建渣外运。

1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。

4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。

5、为确保工程质量,乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

6、甲方应配合乙方组织施工,如甲方原因及第三方(联通公司,广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动,工期顺延。

1、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。

本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。双方签字生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方:乙方:

______年______月______日。

水电路施工合同篇十一

电子电路中会经常遇到二端口网络的相互连接。那么电路。

又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的电路施工合同范文,感谢您的欣赏。

发包单位(以下简称甲方):

承包单位(以下简称乙方):

为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。

本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。

一、工程项目名称:220kv大南i、ii回送电线路工程。

二、工程地址:个旧市官家山。

三、工程范围:1、n1—n10组立铁塔。

四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(xx年6月30日至xx年7月30日)。

五、甲乙双方安全职责:

1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。

2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。

3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。

5.甲方安全责任。

5.1对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:

5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份。

证明书。

授权。

委托书。

;有施工。

简历。

和近3年的安全施工记录。

5.1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。

5.1.3配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

5.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

5.1.5具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。

5.2开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。

5.3在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。

5.4甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。

5.5不定期检查乙方施工现场,对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正,可发出书面整改。

通知书。

;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

5.6落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。乙方根据工程施工所制定的“四大措施”(安全、组织、技术、文明施工措施)未得到甲方审查通过,不得开工。必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后,方能作开工前的准备。

6.2工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场,对复杂的或危险性较大的工程,应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。

6.3施工中,必须严格执行《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》和遵守甲方有关安全、文明生产(施工)的规定。进入电力生产区域内施工,必须严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前必须征得甲方的许可。

6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具、架构等均应符合施工安全要求,确保不超过有效检验周期。每天开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查。

6.5乙方工程负责人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。

6.6甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

6.7严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规规定,严禁未成年人员和有职业禁忌的人员进入施工现场和作业。

6.8乙方施工中的特种作业(操作)人员,必须持有效的合格证上岗。

6.9乙方应为所有施工人员配备保证安全的劳动防护用品,并确保正确使用。

6.10乙方工程负责人对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。

6.11乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。

6.12乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。

6.13如因乙方采取的安全措施不当,违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

六、工程合同总造价的5%作为工程施工安全保证金。如因乙方责任造成现场安全管理不严、责任不到位,违反有关安全规程、规定和本协议,或造成安全事故时按以下条款进行扣除。

1.承包方责任造成人身事故,电网一类障碍、设备一类障碍及以上事故时,扣。

2.承包方责任造成电网二类障碍、设备二类障碍时扣除2.5%施工安全保证金。

3.承包方对施工现场安全管理不严、安全责任不到位、未履行本协议所列条款内容,甲方安监人员、巡查人员发现时,每项扣除施工安全保证金的0.5%。

4.施工完毕,未发生任何不安全情况时,支付全部安全保证金。

七、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜,由双方协商共同解决。

甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)。

代表:代表:

经办人:经办人:

电话:电话:

甲方:(发包方)。

乙方:(承包方)。

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况。

3.本项工程预计费用元人民币。

第二条材料供应的约定。

1.甲方提供的材料。

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由。

乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

2

页,当前第。

1

1

2

水电路施工合同篇十二

甲方:___________________代表(以下简称甲方)。

乙方:___________________代表(以下简称乙方)。

一、工程名称:__________。

二、工程地点:__________。

三、工程承包范围工程范围与内容:所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)。

四、工期要求。

乙方必须在_____年_____月_____日前竣工。

乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

五、质量标准。

工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式:包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

采用固定劳务单价方式。

七、合同价款本合同价款为人民币:_________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

八、付款和结算方式。

工程款支付:工程量全部完成经验收合格,于建设单位支付该项目工程款到账后,30日内甲方向乙方按比例给予支付。保修期1年。

九、设计变更。

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应。

1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应,所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责。

1甲方职责。

按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场负责有关签证。甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

2、乙方责任。

施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

十二、违约责任。

1、甲方违约责任。

如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任。

如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

(8)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十三、安全文明施工。

1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商。

1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。

代表:__________代表:__________。

水电路施工合同篇十三

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,为明确双方责任,维护双方合法权益,经双方充分协商,特签订本合同,希甲乙双方恪守信用,共同遵守。

甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。

1、包工包料,施工用的各种工具及设备由乙方自备。

2、承包施工工作内容:通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

必须保证所有管道通畅无堵塞现象,必须按国家现行验收标准验收,必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

乙方在施工中必须遵守安全操作规程,文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关,由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。

1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500*500*50。

2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

3、本预算不包含建渣外运。

1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。

4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。

5、为确保工程质量,乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

6、甲方应配合乙方组织施工,如甲方原因及第三方(联通公司,广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动,工期顺延。

1、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。

本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。双方签字生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方:_________。

乙方:_________。

_________年_________月_________日。

_________年_________月_________日。

水电路施工合同篇十四

为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。

本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。

一、工程项目名称:_____________。

二、工程地址:_____________。

三、工程范围:_____________。

四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(20xx年6月30日至20xx年7月30日)。

五、甲乙双方安全职责:

1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。

2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。

3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。

5.甲方安全责任。

5.1对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:

5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。

5.1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。

5.1.3配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

5.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

5.1.5具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。

5.2开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。

5.3在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。

5.4甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。

5.5不定期检查乙方施工现场,对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正,可发出书面整改通知书;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

5.6落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。

乙方根据工程施工所制定的“四大措施”(安全、组织、技术、文明施工措施)未得到甲方审查通过,不得开工。必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后,方能作开工前的准备。

6.1开工前,工程负责人必须对所有参加施工人员进行全面的安全技术交底,并结合“四大措施”进行现场安全教育,使全体施工人员掌握工程特点及所有安全措施及安全注意事项。

6.2工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场,对复杂的或危险性较大的工程,应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。

6.3施工中,必须严格执行《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》和遵守甲方有关安全、文明生产(施工)的规定。进入电力生产区域内施工,必须严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前必须征得甲方的许可。

6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具、架构等均应符合施工安全要求,确保不超过有效检验周期。每天开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查。

6.5乙方工程负责人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。

6.6甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

6.7严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规规定,严禁未成年人员和有职业禁忌的人员进入施工现场和作业。

6.8乙方施工中的特种作业(操作)人员,必须持有效的合格证上岗。

6.9乙方应为所有施工人员配备保证安全的劳动防护用品,并确保正确使用。

6.10乙方工程负责人对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。

6.11乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。

6.12乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。

6.13如因乙方采取的安全措施不当,违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

六、工程合同总造价的5%作为工程施工安全保证金。如因乙方责任造成现场安全管理不严、责任不到位,违反有关安全规程、规定和本协议,或造成安全事故时按以下条款进行扣除。

1.承包方责任造成人身事故,电网一类障碍、设备一类障碍及以上事故时,扣除全部施工安全保证金。

2.承包方责任造成电网二类障碍、设备二类障碍时扣除2.5%施工安全保证金。

3.承包方对施工现场安全管理不严、安全责任不到位、未履行本协议所列条款内容,甲方安监人员、巡查人员发现时,每项扣除施工安全保证金的0.5%。

4.施工完毕,未发生任何不安全情况时,支付全部安全保证金。

七、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜,由双方协商共同解决。

甲方单位:_____________(盖章)。

乙方单位:_____________(盖章)。

代表:_____________。

代表:_____________。

经办人:_____________。

经办人:_____________。

电话:_____________。

电话:_____________。

_________年_________月_________日。

水电路施工合同篇十五

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,为明确双方责任,维护双方合法权益,经双方充分协商,特签订本合同,希甲乙双方恪守信用,共同遵守。

甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。

1、包工包料,施工用的各种工具及设备由乙方自备。

2、承包施工工作内容:通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

必须保证所有管道通畅无堵塞现象,必须按国家现行验收标准验收,必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

乙方在施工中必须遵守安全操作规程,文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关,由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。

1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500*500*50。

2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

3、本预算不包含建渣外运。

1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。

4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。

5、为确保工程质量,乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

6、甲方应配合乙方组织施工,如甲方原因及第三方(联通公司,广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动,工期顺延。

1、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。

本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。双方签字生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

_____年_____月_____日。

乙方:

_____年_____月_____日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/19365158.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档