合同是双方或多方达成的对于某种行为或权利义务关系的书面约定。它具有法律效力,能够保障各方的权益。合同承载着双方的意愿和责任,是商业社会中不可或缺的法律工具。近期我们需要签订一份合同了吗?合同的起草和签署是非常重要的事项,让我们好好准备一下吧。合同中的规定应具备明确、可操作性,并尽量避免模糊和含糊不清的词句。在签订合同前,可以咨询专业人士,以确保合同的合法性和有效性。
简单分包合同优选篇一
承包人:(简称甲方)。
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、工程地点:
2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。
3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。
二、分包工作期限。
开始工作日期:_____年____月____日;结束工作日期:____年____月____日;总日历工作天数为______天。
三、劳务报酬。
1、本工程的劳务报酬金额约为_________元;。
2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算。
工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准。
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。
2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。
(2)合理使用周转材料,杜绝浪费。
(3)拆除模板应经施工技术人员同意。
(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒。
(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。
(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失。
(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的&39;确认。
1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准。
2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
七、双方责任和义务。
甲方责任和义务。
1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:
(1)在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
(2)在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。
2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审。
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。
5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
乙方责任和义务。
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。
3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。
4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量。
5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责。
6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假。
7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责。
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施,如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
八、施工变更。
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
九、违约责任。
由过错方承担违约责任。
十、争议。
在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数。
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
2、合同一式_____份,由甲、乙双方各执____份。
承包人:
_____年____月____日。
_____年____月____日。
简单分包合同优选篇二
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金券______元,现金______元,每______天借支一次,总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的___%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付___%,达不到则支付___%、付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后___日内付足总额的___%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮___%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮___%与乙方作结算。
简单分包合同优选篇三
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,自愿签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:锦绣山河记砦新居1号院3#-5#楼。
2、工程地点:嵩山南路南三环向面2公里。
3、承包范围:走廊、门厅、电梯前室墙地瓷砖工程,运料、铺装、勾缝等,确保验收通过。
4、承包方式:包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包运输费、包验收合格。
5、施工依据:以设计图纸及甲方技术交底内容为准。
二、单价及结算依据:
工程结算以设计图纸为依据,按照实际展开面积计算。
1、地砖:单价32.00元/平方米。
2、墙砖:单价38.00元/平方米。
三、结算及付款方式:
全部完成后付至总价的'85%,竣工验收合格后付至97%,余3%为质保金,质保期1年。
四、质量要求及工期要求:
1、质量要求:符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求,一次性验收合格。
2、工期要求:20xx年12月5号前完工,因甲方原因造成的,工期顺延;因乙方原因影响工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。
3、保修要求:保修期内如出现质量问题,应在接到通知后12小时及时进行回修,若出现不及时情况,甲方将另行安排,所发生的费用按照实际发生费用的2倍从乙方质保金内扣除。
4、材料使用要求:材料运输过程中要轻拿轻放,不得出现损坏瓷砖情况。大面积施工前须先施工样板间,根据样板间确定每层的瓷砖使用量,其损耗相比样板间不得超出2块/层。
五、安全文明施工要求及处罚措施:
1.进入施工现场,必须戴好安全帽,违者每人罚款50元。
2.严禁酒后作业,违者每人次罚款100元。
3.严禁聚众闹事出现上述行为,无论有何理由,每次均罚乙方5000元,工程结算时扣除。
六、注意事项:
1.按时参加甲方组织的班前会、班后会,以便处理施工过程中存在的问题,有事提前向甲方请假,无故不参加者,按会议制度处罚。
2.竣工验收前,乙方负责工程的成品(半成品)保护工作,保护期间发生的损坏,乙方自费予以修复,但不得因延误工期和延期工程交付。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
3.在工程竣工移交甲方前,乙方须搬走所有施工机械、垃圾、容器、剩余材料,保持建筑物、施工现场及临近范围的清洁和整齐。
4.安全、质量技术交底是合同的一部分。
5.未尽事宜,甲乙双方协商解决。
6.协议一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效,结清合同结算款后失效。
甲方:
乙方:
日期:
简单分包合同优选篇四
发包方:______________(以下简称甲方)。
承包方:______________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。
二、该土地位于______________,四至为:东至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。
四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。
五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工,_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:
(一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。
(二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本,每年的_______月_______日前一次性全额支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的_______月_______日前一次性全额支付,所有款项在_______月_______日前付清。
十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿。
十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。
十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。
十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。
十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担。
十六、本合同的签订地在______________,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。
该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签盖章后生效。
甲方(公章):________________。
乙方(公章):________________。
__________年________月_______日。
简单分包合同优选篇五
建设单位:
总包单位:(简称甲方)。
分包单位:牡丹江市中科基础工程有限责任公司(简称乙方)由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园1#~2#楼工程,因工程建设需要(或经业主推荐)现将其桩基分部工程委托乙方施工,为明确各方责、权、利,保质、保量、按期地完成施工任务,根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》,经协商一致,特签订本合同,以资共同信守执行。
一、工程概况:
二、工程承包范围:
三、工程内容:钻孔桩600m3,桩径60cm桩长11m只。
四、承包方式:包工包料(其中材料甲供);
五、材料采购:本工程所需材料钢材、商砼,采购方在采购材料的同时应严把质量关,所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。
六、工程造价:
1)本分包工程暂定造价m3,含税金),完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整,材料价格实行。
2)本分部工程使用2003年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据,计算方法:
3)工程款支付:本工程总包合同的工程款支付为按月支付,每月25日前乙方应上报已完工程量,甲方进行汇总后统一向业主上报,经业主核定后,在次月7日前支付工程款,按当月完成量的80%支付(甲方在业主资金到位情况下,应保证乙方的工程款项,若不到位,按规定计取违约金,违约金为应付款的月息2%)当月甲供材料同时扣回,余款在该桩基工程通过验收,办理该桩基工程竣工结算后结清(留保修金)。
5)其他;总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。
七、施工工期:
1)本分部工期为30个日历天,自2009年7月1日至2009年7月30日为止。如工期延误,每延期一天罚200元,超过天,每延期一天罚300元,以40天为限。如工期提前,每提前一天奖200元,以30天为限。
2)在分部工程施工期间,如果遇到非乙方因素和不可抗力,致使工作不能正常进行的,经业主及甲方签证后,工期予以顺延。
八、工程质量:
1)乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工,确保工程质量达到100%合格,本工程总包合同质量等级为创××杯等级。如果该工程今后获得××杯等级,总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方;由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准,则处罚乙方万元,若分项工程未达到合格,乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款,并承担所产生的一切相应费用,返工工期不予顺延。
2)本分项工程竣工验收合格后30天内,乙方负责按温州市建设工程资料存档与is09001质量体系认证要求,整理好有关技术资料送交总包单位。
3)在工程的合理使用年限内,如桩基质量引起建筑物质量问题的,乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按%扣留,计元,归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。
九、双方责任:
甲方责任:
1)做好施工现场的“三通一平”工作,施工用水、用电接通至现场,提供总配电房、配电箱(一级配电箱)。
2)提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料,提供座标控制点、水准点。
3)及时参加隐蔽工程验收。
4)及时按合同约定支付工程款。
5)配合乙方协调有关工作。
6)根据乙方的计划及时供应甲供材料,并提供临时设施场地。
7)协助乙方办理签证手续。
简单分包合同优选篇六
承包人:
代理人:
联系地址:
劳务分包人:
代理人:
联系地址:
根据《xxx合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议:
1、总包工程名称:
2、总包工程地点:
3、总包工程立项及批准文号:
(二)劳务分包作业范围及内容:
1、承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。
2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。
1、计划开始日期:______年___月___日;
2、计划完工日期:______年___月___日;
3、作业总日历天数为:______天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。
劳务作业质量应符合_______标准,并符合承包合同有关质量的约定。
签约合同价为:_______元(人民币),大写:_____________________________元。
2、资质专业及等级:_______________________________。
1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________,职务:_____________,工程建造师(项目经理)证书号_____________。身份证号码:__________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。
2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________,职务:_____________,岗位证书号:_____________,身份证号码:_________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。
3、发包人现场劳动力管理员_____________,上岗证号_____________,职责为_____________;承包人现场劳动力管理员__________________________,上岗证号_____________,职责为_____________。
简单分包合同优选篇七
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,遵守平等.自愿.公正和诚实信用的原则,双方就外墙保温工程分包事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及分享承包工作内容。
1.工程名称:
2.工程地点:。
3.分包工程工作范围及内容:。
新国半n#楼外墙外保温的全部施工工序及人工、材料、机械费,包括混凝土墙面和砖墙后贴的图示外墙面积:基层处理、墙面找平;聚苯乙烯苯、钢板网的采购、加工、运输、施工、成品保护及验收的全部工作内容;聚合物砂浆的采购、制备、施工、养护、验收的全部工作内容。
4、承包单位及承包方式:乙方公司需手续齐全并具备在当地施工的相关资质(以上文件需全部提供给甲方),本工程采取包工包料方式(含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、钢丝网、玻纤网、岩棉防火带等。吊篮及相关检测备案自行负责),乙方食宿自理,与施工相关的工具及辅料自备。
5、材料技术要求:
(1)聚苯乙烯苯板:密度18kg/m3、阻燃等级:b2、厚度40㎜。
(2)粘结砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、钢网、岩棉板质量必须缝合国家标准及行业规范,禁止出现通缝,玻纤网重量不低于120克。锚固件膨胀栓部分不得使用再生塑料。
第二条合同承包单价及结算方法。
1,、承包单价:元/平方米(不含税金)。
2、双方对结算方法的明确:
双方约定结算面积按实际保温板施工接触面积计算。
第三条付款方式。
乙方在接到甲方通知后24小时内工人及材料进入工地,按要求验收工作面后开始施工,全部保温工程款,经建设方、施工方及监理单位验收合格交工后,甲方向乙方付工程款的%,余款待结算后付到%,预留%的质保金,保质期12个月。(自该工程竣工之日起计算)。保质期满后,一月内付清(若乙方施工的墙面存在施工质量问题,均由乙方承担责任及经济损失),所有工程款乙方卖新城国际半岛所属开发建筑顶工程款。
第四条安全施工、职业安全教育。
1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准、规范、操作工艺组织施工。严禁事件、职业病、爆炸、火灾等事故的发生;严格现场临时用电及生活用电安全;严格现场设施、机械设备使用安全;认真做好现场安全管理(如:三宝四口的使用与防护,五大伤害中的触电、机械伤害、物体打击、高空坠落与防护工作),杜绝一切事故的生。施工吊篮需手续齐备方可进场安装,并安排专人维护。
2、乙方承担员工的安全教育(班组教育、班前、班后教育)、安全管理、治安教育和文明施工管理,成品保护等工作。由此造成的一切责任、不良行为和后果,均由乙方承担。
3、乙方必须与甲方签定安全承包协议书。
第五条工程质量及验收。
1、外墙施工工程质量应达到行业规定标准,垂直度及平整度达到外墙涂料施工要求。乙方严格按质量验收标准、验收规范及行业强制性条文标准及工艺组织施工,确保工程质量。
2、乙方在施工过程中须接受甲方管理,编制外墙保温施工方案交甲方及监理审核,并严格按制定方案施工,确保工程质量和进度。
3、双方须以国家及地方现行的施工验收规范标准进行验收。
4、乙方须承担协调当地节能办及消防部门关系责任,确保节能验收通过。
第六条施工工期。
施工工期为天(自合同签订之日起计算工期)。自年月日开工至年月日完工。
第七条合同的生效与终止。
本合同经双方代表签字盖章后生效。如果由于乙方未能按甲方要求履行合同,甲方有权单方终止合同。工程竣工,保修期结束,该合同自然终止。本合同签定后,未经双方协商一致,任何一方不得将其在合同中的义务全部或部分转让给第三方。
第八条违约责任。
若因乙方未能在合同约定时间内完成合同约定工作内容,乙方须按工程价款0.5%承担违约金(逐日计罚)。
第九条本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲方执三份,乙方执一份。
第十条本合同未尽事宜,可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签定的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
简单分包合同优选篇八
乙方:
甲方现将外墙涂料工程委托乙方施工,双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方充分协商,达成如下条款:
1、工程名称:
2、工程地点:
外墙涂料工程。
包工包料包质量,包质量十五年以上。
粉刷外墙。
本工程使用涂料为品牌,颜色以甲方确定的色板为准,材料到达现场必须经甲方代表验收,质量达到国家标准后可投入使用。
1、本工程外墙涂料综合单价元/平方米,此报价含税款(综合单价包括人工费,材料费,做法工序:专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍)。
2、面积:按实际施工面积计算。
3、结算造价:工程量按实际施工面积计算,若有设计变更可按实际调整。完工后,付清所有的工程款(扣除5%的质量保证金)。
4、工程款支付:工程开始预付总工程款20%,工程完工后付至总工程款的80%,竣工结算后付至总工程款的95%,剩余5%做为质保金,一年后付清。
1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范jgj73-91》精心组织施工,确保工程质量达到100%合格,若有减少施工工序的操作,甲方将拒绝支付工程款。
2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理,如发现有裂缝必须先做处理后,才能进入外墙涂料工程的施工。
3、涂料施工基本要求:
(1)、修整基面时,必须细心注意修补,休整处接着要绝对平整,与原基面胶接要结实。
(2)、乙方在施工过程中,必须做好接口、重要部位的处理,线条顺直,感观良好,确保颜色一致,细部构造工艺要细致,符合操作规程。
1、甲方责任。
(1)、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。
(2)、提供进行施工的场地及库房(不负责看护)。
(3)、提供水源、电源。
(4)、配合乙方在施工现场的管理工作。
2、乙方责任。
(1)、按施工图纸进行施工,做好自检工作,确保工程质量和工期。
(2)、按施工安全规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三者的安全。
(3)、管理维护现场清洁,及时清除垃圾和不用的临时设施。
(4)、自竣工之日起两年的保修期,如有施工质量问题,乙方负责免费返修。
(5)、如发生安全问题,一切责任由乙方全部承担。
1、合同签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随意变更合同内容和解除合同,否则,须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。
2、如乙方进入现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。
3、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,甲方拒绝支付工程款,所产生的一切费用由乙方承担。
如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修,接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修,所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。
甲方:乙方:
年月日年月日。
简单分包合同优选篇九
甲方:
乙方:
20xx年1月22日,信宜市水务局(以下简称甲方)向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站(以下简称电站)经营权。在竞标中,xxx(以下简称乙方)中标。按招标规定,电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站,经甲、乙双方协商,本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则,订立本合同。
(一)所有权。
电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产,不论新旧和何种形态,其产权、财物处置权属甲方所有。
(二)甲方将电站经营权发包给乙方,在承包期限内,乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。
乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为:从______年______月______日起至______年______月______日止。
(一)义务。
1、如无特殊情况,乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元(小写385000.00元)租金,分两次交,第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整(小写200000.00元),第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元(小写l85000.00元)。
2、乙方将电站每年的税后电费总额的30%划给信宜市财政局。
3、乙方负责缴纳电站的营业税。
4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故,乙方1小时内向甲方报告。
(二)权利。
1、在承包期限内,乙方履行本合同规定的义务,拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权,甲方不得干涉。
2、乙方拥有电站员工的`聘任、管理、使用等权利,甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。
3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。
4、如遇特大自然灾害,造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重,乙方有权终止本合同,退出承包,有权领回全部押金。
(一)义务、责任。
1、电站的.一切证件由甲方负责办理,也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。
2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作,如有变换甲方管理人员,当日知会乙方。
3、因电站属甲方所有,根据《中华人民共和国物权法》规定,电站所得税由甲方负责缴纳。
4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通,造成电站承包期间给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿给乙方。
5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕,不得影响乙方生产。
(二)权利。
1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。
2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元(小写385000.00元)租金的权利,如乙方不按时按额交纳,有终止电站承包合同的权利。
(一)押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元(小写1500000.00元)作押金。竞标时,乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金,不足部分,乙方在签本合同一次性交清,共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同,甲方在合同到期之日,将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期,如甲方不按时退还押金,乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。
(二)押金保管方式。乙方交给甲方押金,甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金,改变资金用途,押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元(小写1500000.00元)押金,全数壹笔存入甲、乙双方共同选定的银行或信用社,共同监督,每次存定期五年。不经甲、乙双方同意,甲方不得自行提取、动用押金。
(三)押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元(小写1500000.00元)押金作为存款产生的利息归乙方所有。
(四)如乙方要解除本合同,不承包,保证一切机械运行正常,并交清该年度内承包款项给甲方,甲方扣除10万元押金后,5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约,甲方10天内双倍返还押金给乙方。
1、现有设备使用,维护,操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗),如果电站机械自然老化,如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记,维修过程中更换被损物件,统一交给甲方。
2、新增固定资产,如原发电机欠发无功,对网路造成影响,欠发3度无功扣(罚)1度有功,电力部门已经作出处罚都不整改,仍然无动于衷做法,提出疑问,为什么要这样做,对该问题一次性投入,该固定资产长期使用,固定资产属甲方,应由甲方出资购进。
3、甲方交好的,正常的电站机械给乙方经营,到时交回给甲方的也一样,或至少都正常运作,但外表旧了些少,属合理。
例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方,要乙方交完好无缺的转轮给甲方,这种做法有失公平。安装远程计量监控设备,不能说在乙方经营时就安装,十年后就拆走或无偿送给甲方,因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常,如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。
4、无过错行为造成的需维修问题。
(1)、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的,由乙方解决。
(2)、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的,由甲方负担。
(3)、一切油类生产易耗物均由乙方负责,从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用,乙方用完后,其需多少甲方不负责。
5、行为过错造成的需维修问题。
如乙方人为造成,需维修的,如操作失误等,不管费用大小,由乙方负担。如甲方人为造成,需维修的,不管费用大小,由甲方负担。
6、自然灾害造成的需维修问题。
因电站属甲方所有,一切自然灾害造成电站需维修的费用,由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担,超额部分全由甲方承担。
自然灾害造成的停产情况下租金问题:因不可抗力的自然灾害造成电站停产,不能发电,根据《合同法》规定,乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方,由甲、乙双方共同核实,造册登记签证,按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
日期:
简单分包合同优选篇十
甲方:
乙方:
为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据《合同法》的相关规定,本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同。
____科技公司厂房公寓楼工程。
由乙方包工包料。
室内为每平方11元,(普通涂料)外墙为每平方米30元(丙乙酸涂料)。
按施工进度付款,材料和工人进场一星期后先预支元生活费,每月二十日左右按工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。
本工程从年月日开工至年月日竣工。
甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系,保证资金到位,按时发工资,如工程款未按时到位,造成工期延误由甲方负责。
乙方人员服从甲方管理,遵守工地的各项规章制度,按规范施工保证工程质量,按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。
此合同一式两份,甲乙双方各执壹份,签字生效,并具法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
简单分包合同优选篇十一
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
甲方现将建设方居民安置房决定将以劳务包工给乙方,经双方协商同意特定如下协议:
按建设方提供的图纸梅溪乡胥家桥居民安置房全部水电承包给乙方,从基础至房子封顶的一切水电一至六楼强电、弱电及避雷,机械进场出场,水电在施工中的收检等都在承包范围内。
乙方必须按甲方提供的图纸或变更图纸进行施工,保证质量,不准偷工减料,按图施工,能通过监理的检查,确保质量进度推向前。
乙方在施工过程中,所有施工人员进入现场必须载好安全帽,穿胶鞋如果不按此条规定施工,发现一次罚款元/人,在工程款内扣除,在元以下的`安全工伤事故由乙方负责,元以上的经过事故分析,如果没有按安全操作规范施工的乙方自己负责,如果按操作规范施工的双方协商解决。
按施工的实际建筑面积,按国家的结算规范方式结算面积,每平方元结算。
开工之日起乙方配备好人员,配好各班组抓好进度,甲方要求标准层,如果完下成必须增加人员,谁的班组的问题由谁负责,其它班组的生活费(按实际人员计算),每人每天元在工程款内扣除,如果一直赶不上工期,甲方有权调换班子,工资按完成的工程量结算,剩下的作新进场班子的进场费,乙方必须服从。
乙方人员进场后,完成一层按一层的80%付款,工程全部完工工资付清。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
日期:
简单分包合同优选篇十二
甲方座落在余井北街商住楼()幢外墙装修工程由乙方承担施工,经双方协商达成如下意见:
一、工程性质:由乙方包工包料(双包)。
二、施工工艺:刮白水泥两遍,砂纸打磨一遍,外墙漆两遍(白色)。
三、质量要求:不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。
四、工程造价:每平方米玖元玖角(9.9元/m2),按实际完成面积计算工程款。
五、付款方式:工程结束验收后付总额的,余额作为质量保证金在前付清。
六、安全:按施工规范操作,一切安全责任乙方负责。
七、甲方工地现有脚手架,乙方可借用施工,检查加固安全由乙方自行负责。
八、工期:自开工之日起天内完成工程任务。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方:___________(签字)。
乙方:___________(签字)。
日期:___________
简单分包合同优选篇十三
需求方:___________(以下简称甲方)。
供应方:___________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,乙方向甲方提供外墙节能保温材料。为明确双方权利和义务,特签订如下协议以共同遵守:
乙方向甲方承建的湖南湘水龙头温泉度假村工程工地提供外墙节能所需外墙外保温材料。
2、乙方负责甲方保温系统材料现场取样送检一次(费用由乙方承担),并配合甲方组织验收。
3、乙方须保证外墙保温材料检验合格,如因检验不合格,给甲方带来的一切损失,均由乙方承担。
数量为暂定,具体以现场验收量为准;材料单价中包含运费和税金。
乙方送第二批货到达甲方工地之日付清第一批货的货款,送第三批货到达工地之日付清第二批货的货款,依次类推,最后一批货物的款项在工程竣工验收合格后十日内付清。每批货款支付时乙方提供当次货款发票。
a:甲方:
1、甲方须按照合同约定及时支付乙方材料款;。
2、负责提供所需材料进场时间计划,提前一个星期申报计划,乙方凭甲方电话通知发货。
3、甲方负责工地卸货。
4、甲方应严格按乙方提供的施工方案施工。
b:乙方:
1、必须按照甲方定购的数量提供材料送至乙方工地,并随货提供产品出厂检验报告(复印件)、合格证(原件)、使用说明书(原件)、施工方案、生产厂家资质证明(复印件)等资料,复印件需加盖乙方公章。
2、如因乙方提供的材料质量问题导致外墙保温系统验收不合格,由此给甲方造成一切损失由乙方承担。
1、申请仲裁机构仲裁;。
2、向有管辖权地人民法院起诉。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
简单分包合同优选篇十四
甲方将北柳巷商住楼工程外墙装饰面砖及外墙附属的装饰抹灰工程承包给乙方,为使甲、乙双方明确责任与义务,切实保证自身利益,按照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国劳动法》相关规定,并结合本工程具体情况,为了保证工程质量,按期完成施工任务,经双方洽商达成如下协议,以便双方共同遵守:
一、进场时间:
___________年___________月___________日由乙方(负责人)带所需人员进场。
二、承包方式:
包工不包料,按双方商定单价一次包死。
三、工作内容:
3-1、施工图纸及变更所含的全部内容。
3-2、砖墙、砼墙体的清理、打小铲及浇水润湿、补架眼洞。
3-3、砂浆搅拌、计量、垂直运输、施工脚手架的搭设。
3-4、后补门框的修补及水、电、暖通洞的修补及成品保护。
3-5、施工现场零散材料归堆及落地灰的清理。
四、工程承包单价:
(以下均为验收成品价)。
五、工程文明施工要求:
按省级文明工地要求施工。
六、工程质量要求:
优良。
成的质量事故由乙方全部承担,并由乙方进行处理(所需返工人工费和材料费用由乙方承担)。
2、切实按照施工组织设计要求的工艺做法、顺序过程施工,不得偷工减料、浪费材料,不得随意改动图纸,验收结果应符合评定标准。
3、允许偏差范围:(单位:mm)。
垂直度:2mm。
平整度:2mm。
阴阳角方正:2mm。
4、每道工序经现场验收合格后,方可进行下道工序。
5、各分项工程在施工中检测数据,凡超过允许偏差者,按各分项检测处罚规定执行。
七、甲、乙双方责任:
1、共同履行本合同商定事宜。
2、甲方负责整体工程和单项工程的技术安全交底工作及材料供应,大型机械(如塔吊、施工电梯)正常运转和维修保养。
3、甲方负责书面下达生产任务单及工地管理细则,乙方负责执行(进行人员调配、增减),若乙方延期或违章,将按规定处罚。
4、乙方必须有单项工程技术负责人和工长(必须由上岗证),带领施工队伍完成施工任务。
5、乙方所有施工人员必须遵守工地的.一切规章制度,听从工地统一管理,团结一致,严禁赌博,打架斗殴,小偷小摸等不良现象,若发现每人每次罚款1000元以上,情节严重者送交公安机关处理并立即清理出工地。
6、乙方不得使用童工及无证件或不明身份的闲散人员,更不能将老弱病残及有犯罪前科的人员带入工地。
7、乙方进入现场人员必须统一服装,挂牌上岗,所有工作及生产人员均由代表人同志负责统一管理,统一安排生活和生产。
8、乙方所用消耗材料实行定额领料,由工地办公室统一管理,填写《材料、工具领用申请单》,各单项工长或技术人员签字,到库房进行登记领料,单项工程必须由专人到库房办理领料手续,最后完工作为结算依据,若超用按材料进行加20%进行扣除。
9、做到文明施工,施工场地必须保持整洁,材料堆放整齐,施工现场应做到工完、料净、场地清。施工人员及管理人员必须要有两个班组以上配备轮换上班,保证24小时不停作业。
八、施工安全要求:
所有人员及时进入工地施工,必须带安全帽,必须有安全经验、安全意识、必须遵守工地各项安全制度,严禁穿拖鞋、平板光滑的鞋上班,架子必须牢固牢靠。本工程属高层建筑,外架作业必须系好安全带,严禁野蛮施工,违章施工,上下班乘坐电梯,严禁乱涌乱挤,不得超负。施工人员的宿舍和其他加班临时用电必须由工地电工统一管理,严禁个人私自乱拉线和乱开机械及使用电炉子。工地所有机械班组、机械工严禁私自拉用司机,必须由专业机械工操作,单项施工班组长必须加强职工安全责任教育,增强安全意识等,发现隐患及时向本工种工长反映。乙方所有施工人员在上下班期间不按规范、安全技术交底操作,在下班期间外出等发生的一切不安全事故由乙方承担,甲方不符任何责任。
九、施工工期:
工程工期从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日,工期___________天,按期完成奖励工程施工人工费总造价的3%,延期每天罚人工费总造价的5%。
十、结算方法:
工程完工后,由工地负责人、质量检验员、安全检验员、技术人员及监理、建设单位依据国家验收评定标准一逐层验收,按照各层验收结果等级分别套用相应价格,由乙方有关人员持库房各类材料领取合计数量手续和在施工中受到的各种奖罚款单到工地办公室进行结算,计开结算单经主管工长、质量员、项目经理签字送公司财务核算付款(结算时必须带合同)。
十一、工程质量保证金:
1、进场前预压万人民币工期质量保证金,交验收后返还。
2、所承包工程未验收或需要维修,及其他原因需扣押金。
3、交工后保修金为总人工费的5%,待本工程交工验收保修期满后无质量问题返还。(保修期为国家法定期限)。
十二、付款方式:
1、按月工程量付人工费的60%。
2、工程交工付总人工费的80%。
3、工程竣工验收、交付使用后付至总人工费的95%。
4、从交工验收之日起,壹年内付清剩余人工费的5%。
十三、其他事宜:
1、本合同未定事宜,双方协商解决。
2、在执行过程中,如发生争执,则按友好、平等、互利的原则协商解决,必要时可由当地行政机关调解仲裁。
3、乙方进入施工现场的管理人员及工人,需造册登记,不得随意更换,确因特殊原因更换时,必须征得甲方同意,因此所发生的一切责任由乙方承担。
4、工地发生主体工程和文明施工以外的零星用工,按18元/工日进行计算。
5、对无意损坏工器具,严重浪费材料,除按原价赔偿外,并作经济处罚。
6、中途乙方不得以加价或某种原因故意停工或其它原因造成甲方损失,否则,甲方有权提出赔偿,损失在人工费内扣除,有权终止合同,更换承包乙方,双方争议大时,上报总承包单位所在辖区有关法律部门依法判决。
7、乙方未取得分包单位资格前,暂以个人名义签字,具有同等法律效益。
8、乙方对招聘来工地的人员生产、生活、劳务、安全教育、工资劳保待遇,全部由签约本人以受益人的身份全面负责。
9、此合同一式拾份,甲方执柒份、乙方执叁份,双方签字后生效。
10、整个工程全部完工后、保修金返还后,此合同作废。
11、乙方必须遵守公司各项管理细则,若违反按细则执行,再当月进度款中扣除。(合同附管理细则)。
十四、附加条款:
甲方:___________(签章)。
乙方:___________(签章)。
签定地点:___________。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/19368973.html】