在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
石材销售清单万 石材购销合同篇一
乙方：x有限公司 签约地点： 工地现场
二、交货地点和方式
1. 交货地点为:,所发生的运输费由乙方承担.
2.甲方收到货品后在送货凭证上签字，作为对帐，结算货款的凭证之一，非指定第三方签 收人员对任何采购内容签字无效。本合同履行过程中，甲方 陈景增 身份证： 为授权签字人员。 。
3.乙方在签订合同时,应当一并提供产品的有效证明文件包括商品的检测报告、合格证、质量保证书、厂方原产地证明(注明使用项目名称)以及商品内石英石等含量证明;提供涉及知识产权等内容的资料，如商标注册，转让，许可使用证明，专利证明;提供有关政府部门对不同商品规定必须具备的资料。进口货品需要提供海关报关单，完税凭证及委托报关协议等材料。
4.如乙方交货7天内不符合交货条件或验收不合格，甲方有权拒收乙方的货品并在3天内给予退换，超过期限的乙方应承担逾期交货的违约责任，并自行承担货品的仓储和运输费用。
三、运输方式及费用的承担
1.运输方式： 2.包装要求： 一个铁架不超过三吨，每片人造石四角保护。(祥见附件) 3 4.装卸方式：乙方负责装货，甲方负责卸货，各自承担在装卸时的损耗。
四、供货能力及货品质量保证
1.甲乙双方保证其在本合同的履行期限内具有合法有效的签约资格和持续可靠的履行能力。签约前，甲乙双方应如实提供基本信息，包括加盖公章的营业执照复印件，税务登记证复印件，法定代表人签署并加盖公章的签约授权书原件等一般性证明文件。
2.货品进入施工现场后，由甲方，乙方以及项目监理共同取样委托政府权威部门进行检测，费用由乙方承担。有下列情况之一，甲方有权对样品抽样送检，检验费用由乙方承担：报告的检验日期已超过一年的，政府有关部门和上级部门要求送检的;甲方客户投诉，经分析质量上确有较大疑问的;甲方客户多次投诉，对质量问题反映较强烈的。
3.乙方承担并保证，乙方所供货品符合本合同的各项规格，数量，包装及品质等条件;货品的生产及包装过程中符合法律法规的要求;货品未掺假，冒牌，作不实虚假标记及广告，未隐瞒任何缺陷及不足;如按样品买卖的，货品需和提供的样品相符;货品全新及未被使用过。
4.货品的质保期贰年，从验收合格起起算。在合理使用期限内因产品本身质量原因造成损失的，应由乙方负责出面解决并承担全部的责任。如乙方提供的为假冒伪劣产品，应向甲方承担一切经济损失包括客户的索赔，行政罚金，诉讼费及律师费等。
5.乙方提供的产品应将其安装的程序及安装时用的辅助材料的品牌，规格，型号等以书面形式提供给甲方，并派专业技术人员现场指导安装。
石材销售清单万 石材购销合同篇二
发包人：(简称甲方)
承包人： (简称乙方)
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包面积：
4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。
二、合同工期
本工程开工日期暂定 年 月 日
完工日期年月日
总日历工期 日历天
三、工程质量
乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。
四、合同价付款方式
1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米，石材线条按可见光面积展开计算。
2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80%。
3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。
五、甲方工作
1、甲方提供施工图纸，。
2、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。
3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。
六、乙方工作
1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。
2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。
3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。
4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。
5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。
6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。
七、违约责任
双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。
八、合同的生效与终止
1、本合同自双方签字或盖章后生效。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
3、工程结算尾款付清本合同终止。
九、合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
石材销售清单万 石材购销合同篇三
乙方：
第一条、甲乙双方主合同约定的货款，经甲方与 同意，乙方委托 向甲方支付合同约定的货款。
第二条、乙方应当保证甲方在收取 代为支付的款项后，由乙方自行承担向 履行偿还责任。
第三条、乙方委托 公司代为支付货款的行为，由乙方与 公司双方承担法律责任。甲方与 公司不存在任何权利义务关系。因此产生的法律责任由乙方与 公司承担责任，一概与甲方无关。甲方作为债权人，只收取主合同约定的货物款项。
第四条、乙方应当保证所委托的 公司是经工商局合法注册的独立法人，具有合法经营、完善公司制度与健全的会计制度，不存在违法违纪的经营行为。乙方与 应当承担各自行为产生的税收缴纳工作，乙方应保证 公司支付给甲方的款项具有合法来源，否则一切法律后果均由乙方单方负责。
第五条、甲方有权单方面在合同履行过程中的任何阶段中无条件解除主合同。甲方解除主合同的，在解除合同通知书送达乙方时即生效，合同自动解除，双方之间的所有权利义务关系均终止，且主合同约定的违约责任、救济措施、争议解决条款、诉讼约定等条款全部同时失效。
第六条、主合同解除后，甲乙双方之间不得以任何理由向对方提起任何权利请求，包括申请仲裁或提起诉讼等。甲乙双方在合同解除前一方享受权利与一方履行义务产生的问题在合同解除后均由其由各方自行承担，一切责1 文章来源：福建元一律师事务所，杨夏冬律师，福州知名律师，手机：。任与对方无关，不得向对方主张任何权利。
第七条、主合同解除后，甲方如有收取 公司代为支付的预付款、货款，甲方应当按照乙方的要求将所有款项退回乙方书面指定的账号，但是因已款项产生的利息部分不予退回。
第八条、主合同解除后，如甲方从 公司有收到款项，乙方应当保证 x公司不向人民法院诉讼主张要求甲方返还收取的款项(比如 公司以不当得利为理由要求甲方返还款项)。如果 公司向人民法院起诉要求甲方返还款项的，甲方有权拒绝承担一切法律责任，并由乙方自行承担向x公司的返还责任。同时在诉讼中乙方应当无条件作为共同被告参与诉讼，并在诉讼中承担向x公司的全部返还责任与案件的诉讼费用，并赔偿给甲方因此造成的间接损失包括：律师费、差旅费、调查取证费、公证费、公告费、执行费、诉讼费等一切费用。
第九条、本补充合同的效力大于主合同，优先适用补充合同。补充合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
石材销售清单万 石材购销合同篇四
承包方：（以下简称甲方）
购买方：（以下简称乙方）
现甲方将承包给乙方，经双方协商，现定如下条款共同执行。
一、 分项名称及单价
二、 供货时间
三、 工程总价：
1、石材工程量暂定为 m2× 元= 元 合计：
3、结算按实际供货量计算
四、付款方式
预付 %货款，工程验收合格后，付清余款。
五、 质量要求：石材质量达到国家规定标准
六、 验收方法：
货到工地双方共同验收。(按样品标准验收，内在质量不在此范围内)。
七、 其他
1、以上条款，双方共同执行，不得违反。本协议六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
2、如对合同条款有变更，以双方协商一致为准，协商不成可诉至工程所在地人民法院解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
石材销售清单万 石材购销合同篇五
供方(乙方)：
二、供货时间：20_年 月 日至 月 日止完毕。
三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和基础：板
材质量同国标，线条流畅，磨边部分光泽度接近或同板面，石材系天然产物，色彩及花纹难绝一致，但须基本一致。
四、交货地点、方式：
送货到 ，甲方负责卸车和运费。
五、合理损耗及计算方法：
七、付款方式：
签订合同之日付订金 万元，定金在最后的货款中扣除。开始供货，按实到工地数量总金额付90%。(如工程款不能如期到位，造成工程延误，一切责任由甲方自负)
八、解决合同纠纷的方式及其他：按《_经济合同法》执行。
九、其它约定事项：
1、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
2、货款必须采用现金，或转账支付。
3、供方不承担税金。
4、板材厚度误差正负2mm。
十、本合同一式两份，双方各执壹份，签字生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
订立合同双方：
供 方：(以下简称甲方)
需 方：(以下简称乙方)
工程名称：
一、供需双方本着*等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
二、质量要求及验收方式：
甲方：
乙方：
就乙方销售甲方石材产品合作一事，经双方协商一致，达成如下协议：
1、 乙方独立销售甲方生产的全系列石材产品，甲方按双方约定的单价(见产品销售单价表)给乙方销售，乙方在该单价基础上可自行决定销售价格，销售差额部份所得利润归乙方所有。甲方应在收到货款后三天内将该部份利润支付给乙方，如客户采用分期付款的，则甲方在收到每笔货款后按该货款利润比例支付给乙方。
2、 乙方因开拓业务所产生的费用由乙方自行负责，甲方不承担该费用。
3、 甲方同意乙方以甲方的名义对外开展业务，甲方应予以配合。
4、 乙方可以自行聘请其他人员对外销售，均以甲方的名义对外宣传及销售，费用由乙方自行承担。
5、 甲方应保证产品质量符合以下标准：石英含量达到93%以上，同一批货之间的色差误差不明显，一级产品(达到以上两个标准且不存在人工修复的石英石板)与二级产品(不能达到一级产品标准的其他产品)不得混在一起销售。因质量问题造成的客户退货等损失由甲方负责，产生的费用包括但不限于运输费用由甲方承担。
6、 甲方同意乙方可对客户承诺最长付款期为__天，超过该期限应经甲方同意。在付款期内产生的损失由甲方负责，乙方应积极配合，如未经甲方同意，乙方签订超过本条约定付款期的合同造成的损失由乙方承担。
7、 乙方开拓的客户资源归乙方所有，甲方不得未经乙方同意与乙方客户自行签订合同销售产品，否则所得利润归乙方所有。
9、 产品销售单价见附件，附件与本协议具同等效力。 双方未尽事宜，可另行协商。
10、本协议一式两份，甲乙双方执一份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
石材销售清单万 石材购销合同篇六
供应方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：承包。
5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。
6、工程质量：
7、合同价款(人民币大写)：
二、甲方工作
1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
三、乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派
保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工。
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。（保护材料费甲方承担）。
四、关于工程价款及结算的约定
1、本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的15%（ 元）。
2、工程进度50%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的50% （元）。
3、工程进度80%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的80% （元）。
4、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 天内，结请尾款。
五、关于材料供应的约定
1、本工程甲方负责采购供应的材料及设备，(见附件清单)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 ％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
2、凡由乙方采购的材料及设备（见附件清单），如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
六、关于双方责任的约定
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天， 甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的％支付滞纳金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方
甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。
3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方元，作为奖励。
4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的.损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
七、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
八、其他约定
1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。
2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（章）： 乙方（章）：
代表人： 代表人：
工程地点：办公地点：
开户行： 电话：
帐号：
电话：
石材销售清单万 石材购销合同篇七
乙方(出卖方)：
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第( )方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点
本合同交货方式和交货点采用下列第( )方式：
1、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
七、关于石材验收
1、甲方指定 为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是 。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同暂定价为人民币 元，其中石材价款为人民币 元，加工费为人民币 元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后 日内，甲方须向乙方支付合同总价款的 %作为预付款，即计人民币 元。货到验收合格后，提一批货结一次款，最后 %的货物在预付款中扣完为止。
十、关于合同的担保
本合同签订后的 日内，甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权不退还定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。
十一、关于合同的变更与解除
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定
十五、附则
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲 方：(公章) 乙 方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3188766.html】
