劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
围墙工程合同篇一
甲方： xx镇xx小学 （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
一、砌筑范围：按甲方给的尺寸为准.
二、砌筑工期：定于20xx年5月11日开工，于20xx年6月6日竣工。
三、质量要求：按照砌筑工程验收标准。
四、结算方式：经双方共同协商确定砌筑手工费每立方米造价为人民币85元整，挖土方每立方米50元整。
五、材料方式：砌筑过程中所用的水泥、砂、石等材料均由甲方提供。
六、付款方式：工程完毕，验收合格后一次性付清所有款项。
七、双方责任和义务：
1、甲方负责疏通完善跟本工程有关联关系。监督安全及文明施工。
2、乙方在砌筑过程中要严格按照《施工规范》施工，认真执行《安全规范》和《安全条例》，扎实抓好现场的安全管理，责任到人，听从甲方安排，严格按照甲方的要求进行施工，同时处理好友邻关系，不得扰民，施工过程中如遇问题要及时向甲方报告说明，并共同协商解决。
八、在施工过程中，如发生安全事故，一切责任由乙方全部承担。
九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字（盖章）生效，合同履行完毕后自行失效。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人
在场人：
围墙工程合同篇二
乙方：________
甲、乙双方按照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律法规，本着自愿、平等、公平的原则，根据工程具体实际情况，为明确在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一，工程名称：
1、对因狂风暴雨倒塌的南围墙、西围墙进行整理修建。修建围墙总长 米，高 米。每平方米合同单价 元，总价 元。
2、工程合同完工后，达到墙体坚固，墙面平整，外观整齐美观的效果。
第三，材料供应：本工程合同范围内所需原材料均由乙方采供。
第五，工程期限：本工程自合同签订之日起 天内全部竣工。
第六，工程质量及验收：乙方必须严格按甲方要求进行施工，并按受甲方的.监督检查。乙方在施工过程中因工作失误造成的质量问题由乙方负责。
第七，在施工过程中，出现任何工伤事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第八，付款及结算方式：
(二)工程完工并验收，乙方按全额处理开具工程发票后，甲方支付工程总价的55%，剩余5%作为质量保证金，质保期一年。
(三)质保期满后，无任何质量问题发生，7个工作日内甲方向乙方支付合同余款。
第九，(一)本合同一经签订后，双方严格遵守，如一方擅自中止合同，或不按合同约定执行，必须向对方支付违约金，为合同款的5%，并赔偿由于中止合同给对方造成的实际损失。
(二)因甲方原因造成工程停建、缓建、停工，甲方应承担由此引起的损失。
(三)争议解决方式：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的由守约方所在地人民法院管辖。
(四)施工过程中乙方应文明施工，保持场地清洁。
(五)未尽事宜，双方协商。
(六)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
围墙工程合同篇三
乙方：________________
一、工程概况
2.工程地点：阳凤小学校园内
1、拆除堡坎43米(包括挖基槽，基槽清平)包干价7000元，围墙拆除：包干价1800元，拆除费总计：8800元，(拆除土方石除一部分留回填外，其余乙方自行拉运出校外处理)。
2、修砌围墙
(1)堡坎标准：堡坎高米，基脚宽米，顶宽米，长43米，石头水泥砂浆砌堡坎，外墙面用水泥勾缝，内墙平直不允许收缩。按双方实地核实方量进行结算(单方价格为:265元/米)。
(2)围墙要求：堡坎以上高米，厚米，长44米，砂浆砖墙，墙体每隔4米砌一个砖柱。按双方实地核实方量进行结算(每米价格为:280元/米)。
围墙工程合同篇四
设计人(以下简称乙方)：
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 发包人提供的其他相关资料
第三条 合同文件的优先次序
3.1 合同书
3.2 发包人要求
3.3 有关设计事宜的函件 第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计，设计费按 元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条 设计费及支付方式
第八条 双方责任
8.1 发包人责任：
8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
8.1.2 发包人负责组织设计交底。
8.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
8.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
8.2 设计人责任：
8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8.2.2 设计合理使用年限为50年。
8.2.3 设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
8.2.5 设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条 违约责任
9.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.2 发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。
9.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
9.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
9.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条 其他
10.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
10.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
10.3 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
10.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.5 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
10.6 本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
10.7 本合同自签订之日起效。
10.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
围墙工程合同篇五
乙方：
甲、乙双方按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律法规，本着自愿、平等、公平的原则，根据工程具体实际情况，为明确在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一，工程名称：
1、对因狂风暴雨倒塌的南围墙、西围墙进行整理修建。修建围墙总长 米，高 米。每平方米合同单价 元，总价 元。
2、工程合同完工后，达到墙体坚固，墙面平整，外观整齐美观的效果。
第三，材料供应：本工程合同范围内所需原材料均由乙方采供。
第五，工程期限：本工程自合同签订之日起 天内全部竣工。
第六，工程质量及验收：乙方必须严格按甲方要求进行施工，并按受甲方的监督检查。乙方在施工过程中因工作失误造成的质量问题由乙方负责。
第七，在施工过程中，出现任何工伤事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第八，付款及结算方式：
(二)工程完工并验收，乙方按全额处理开具工程发票后，甲方支付工程总价的55%，剩余5%作为质量保证金，质保期一年。
(三)质保期满后，无任何质量问题发生，7个工作日内甲方向乙方支付合同余款。
第九，(一)本合同一经签订后，双方严格遵守，如一方擅自中止合同，或不按合同约定执行，必须向对方支付违约金，为合同款的5%，并赔偿由于中止合同给对方造成的实际损失。
(二)因甲方原因造成工程停建、缓建、停工，甲方应承担由此引起的损失。
(三)争议解决方式：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的由守约方所在地人民法院管辖。
(四)施工过程中乙方应文明施工，保持场地清洁。
(五)未尽事宜，双方协商。
(六)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
围墙工程合同篇六
发包方： （以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和承包范围：临时道路工程（包括道路两侧排水沟土方开挖、路基压实、碎砖路面等工程），道路总长约240米，临时围墙长约400米。
4、承包方式：包工包料。
5、合同造价：固定综合单价：围墙458元/米，道路80元/立方米（综合挖土费）;暂定总价为人民币 252320 元整。综合单价含：人工费、材料费、机械费、地方矛盾协调费、成品保护费、施工设备费、临时设施费、措施项目费、约定年限内的保护费，及所以履行本合同的风险等，及其他为本合同所需的一切相关费用。
6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 500 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、工程质量：合格。具体要求为
道路：路基素土压实，碎砖600mm厚每300mm厚分层压实。
围墙：基础素土夯实，水泥要采用海螺牌，标准砖，中粗砂。工程完工后乙方书面申请甲方组织竣工验收。
8、乙方职责
8.1 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
损失和一切责任均由乙方承担。
8.3乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
8.4 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
9、安全生产和文明施工：
9.1 乙方必须认真执行国家、省、市及有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
9.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取罚款人民币500-5000元。
10、资料管理和竣工结算的有关规定：
10.1工程竣工验收合格后进行工程结算。围墙按延长米乘以固定单价，道路按碎砖压实后的工程量（立方米）乘以固定单价，加其他现场签证为本合同的结算总价。
10.2本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
10.3自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。
11、付款办法及质量保修：
11.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。道路乙方自竣工验收合格日起免费维护6个月。
11.2质量保修金按以下规定支付：
b) 质量保修金不计利息。
11.3水电费用乙方自理。
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
16、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。
（以下无正文）
甲方：乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年月日
围墙工程合同篇七
总承包方：___________________，以下简称乙方
分包方：_____________________，以下简称丙方
1．（一期工程）施工图
2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第______号
3．施工图审查报告
4．（二期工程）消防系统图
5．投标文件（预算书）
承包范围：
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。
1．总包管理费3%
2．市场价格风险调整的不可预见费用
3．消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）
4．设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
5．其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6．对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7．涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
1．工期要求：
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2．同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）
1．质量要求：合格并符合消防和设计要求
2．评定标准：按国家和xx市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
必须符合国家和xx市有关规定要求。
1．本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2．材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
1．丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。
2．项目保证金的支付：
本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。
3．竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。
1．房屋结顶天，甲方支付给丙方_________ 万元；
3．房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；
5．余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。
6．接受工程价款的
保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
1．工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。
2．质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3．安全文明：符合国家和xx市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4．自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。
5．丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。
1．丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2．甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3．施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4．甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
5．本协议履行地为本工程所在地。
6．本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
甲方：__________________
代表：__________________
乙方：__________________
代表：__________________
丙方：__________________
代表：__________________
_______年______月_____日
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3215897.html】
