合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
最新自家屋顶安装光伏系统合同效力模板篇一
建设单位: 设计室(以下简称发包方)
施工单位:(以下简称承包方)
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称: 太阳能组件安装工程
第二条:工程地点:黑龙江省大庆市
第三条:太阳能板数量:
第四条:安装费用及付款方法:安装费为 元/块,共计:元
乙方安装50%,甲方付给乙方工程款总额的 %款项。乙方全部完工经验收合格后,甲方在三日内将工程款余额全部付清。
第五条:工程期限(20xx年 月 日——20xx年 月 日)
第六条:工程质量标准:以甲乙双方共同看过的样品为标准
第七条:承包形式及材料设备供应:甲方负责将所有材料设备运至施工地点,指定房顶,乙方负责房顶的二次搬运。
第八条:发包方义务:
甲方给乙方施工图一式1份。按协议分工,甲方办好材料供应并交乙方签认。负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。按协议负责按期拨款。负责乙方人员的伙食费用。指定食堂。
第九条:承包方义务
按协议分工负责材料保管。施工组织和施工人员形象。按施工图负责组织施工,按期竣工。负责安装太阳能板的支架,太阳能板,太阳能板连接电缆至回流箱。并有义务协助电工进行电线连接工作。保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。负责施工过程中及竣工后的现场清理工作。
第十条:违约责任及奖励条款
如乙方未能按照合同约定如期完工,每日罚款人民币3000元,如提前完工,甲方奖励乙方3000元。
第十一条:安全施工
施工期间,乙方必须按安全生产的相关规定执行,防止质量事故、安全事故或火灾事故的发生。由于乙方原因,导致任何事故,由乙方承担全部责任和损失,与甲方无关。
第十二条:本合同正本2份,承包方、发包方各一份,
发包方:(盖章)________
法定代表人:______
身份证号:_______
地址:_________
开户银行:______
帐号:_________
承包方:(盖章)________
法定代表人:_____
身份证号:________
地址:________
开户银行:_______
帐号:________
签约日期:____年__月__日
最新自家屋顶安装光伏系统合同效力模板篇二
发包单位: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》及 其它 有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。
第二条:施工方案
1、护坡
(1)、基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为 元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设 安全生产 有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护 措施 ,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条:其它
本合同于 年 月 日由双方在 签订,自双方签字或盖章后生效,一式 份,上方各执一份,上交 份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章) :
最新自家屋顶安装光伏系统合同效力模板篇三
乙方:
工程地点:
工程内容:
制作和安装通道防盗门及其构成装置一套,其中包括防盗门锁购置和安装、制作和安装整个隔断和门扇的可脱卸防蚊纱,防止从通道防盗门外侵入打开门锁的一切必要遮挡等。
工程总价:
本合同总价为 元人民币(大写: 百 拾 元整)。
工程时间:
从签订本合同之日起的连续 个工作日(其中包括法定节假日)。上门安装日期须经双方约定。
工程要求:
(1) 本工程为乙方包工、包料(主要材料和辅助材料)、包机具、包运输、包工期、包安全、包质量和包一切风险的全包工程。
(2) 本工程需要乙方承担现场测量和勘测,以确保制作和安装之通道防盗门及其构成装置完全符合现场尺寸(其中包括零部件运输之需要的尺寸)要求。
(3) 本工程需要乙方承担一年的保修期责任,其中包括维修、油漆、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。
(4) 本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任,其中包括门锁意外、通道隔断和门扇意外等的维修。
工程约定:
(1) 本工程所选用的主要材料为方钢型材,其壁厚应不小于 毫米(建议不小于 1.2毫米)。
(2) 方钢型材焊接形成的通道隔断、门框和门扇的间隙不大于8厘米x 8厘米。
(3) 门锁、铰链和门插销位置应有不小于1.2毫米铁皮遮挡,以策安全。
(4) 门铰链尺寸应符合门扇要求,且不少于三个。
(5) 通道隔断和门扇均需要制作和安装可脱卸的防蚊纱网,并应分块配置纱网压条。
(6) 油漆要求:防锈漆为底漆一度,墨绿色面漆三度。
(7) 除门扇锁具一副外,还需要制作和安装外挂锁搭扣一副,以及门扇上下均需要制作和安装门插销。
(8) 门扇形制:常开门扇净尺寸为不小于宽800毫米和不小于高1965毫米,常闭门扇尺寸为不大于宽550毫米和不小于高1965毫米。
(9) 门框形制:下底必须有方钢型材构成的底框。
(10) 通道隔断与门框必须用配合到方钢型材宽度相匹配的金属膨胀螺栓固定在通道墙身上,固定点每边不少于3个,其中包括底框与云石地坪的固定数量。
付款方式:
(1) 签约后甲方向乙方支付预付款 人民币元(大写 百 拾 元整)。
(2) 制作、安装完成后,经甲方按照合同约定的内容验收合格,甲方一次性向乙方支付全部剩余合同款 人民币元(大写 百 拾 元整)。
本合同共3页,一式两份,甲乙双方各执一份。
签约人及签约日期:
甲方: 乙方:
甲方签字: 乙方签字:
签约日期: 年 月 日
最新自家屋顶安装光伏系统合同效力模板篇四
根据《_____》和《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
第二条工程期限
合同工期总日历天数_______天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
最新自家屋顶安装光伏系统合同效力模板篇五
根据《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
合同工期总日历天数_______天
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
最新自家屋顶安装光伏系统合同效力模板篇六
购货方:咸宁市咸安区国土资源局 (以下简称甲方)
供货方:咸宁市磊成建材有限公司 (以下简称乙方)
一、货物名称:界桩预制件,数量2650块。
二、规格、型号:40*80*8。
三、价格:20元/块。
四、产品质量要求:乙方必须按c30砼混凝土标号生产,外型光滑、美观、钢筋布网。
五、交货地点:咸宁市磊成建材有限公司。
六、交货时间:11月30日前交货。
七、付款方式:12月15日以前一次性付清。
八、产品标识由甲方提供,乙方只负责粘贴且不能脱落。
九、本合同一式三份,双方各执一份,自双方签字之日起生效具法律效力,望双方共同遵守。
甲方单位:(盖章) 乙方单位:(盖章)
签字: 签字:
年 月 日
最新自家屋顶安装光伏系统合同效力模板篇七
收购方(甲方):_______________
种植方(乙方):_______________
根据《^v^合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,就____________土地承包和西瓜收购的有关事宜达成如下协议。
第一条甲方将其承包的______________土地_______亩中的_______亩转承包给乙方种植大棚西瓜。转承包期限:______年____月____日至_____年___月_____日。每亩承包金额为______元,合计承包金额为_____元。乙方于______年____月____日前付清。
第二条乙方承包土地的用途必须为种植大棚西瓜,乙方产出的西瓜由甲方按当日市场价收购。
第三条质量要求
2.外观质量:_______________________________________________________。
第四条收购保证金:甲方口是/口否在______年_____月______日前向乙方支付收购保证金_______元。交货时保证金应(口抵作收购款/口返还甲方)。保证金支付后,因甲方违约解除合同的,保证金不予退还;因乙方违约解除合同的,甲方应双倍返还保证金。
第五条交货时间:乙方于合同期内于采摘前______天通知甲方,由甲方安排采摘时间;地点:_______________________;计量方法:以交货地的称量为计价重量;运输方式及费用承担:由乙方负责装车。
第六条检验方法:甲方在收购当场验收;检验时间:与交货时间相同;检验地点:与交货地点相同。
第七条结算方式及期限:甲方在收进乙方货物后________日内现金支付货款。
双方约定保护价的,当交货时市场收购价格低于保护价时,以保护价为准:市场收购价格高于保护价时,双方可协商上调价格。
第八条乙方于转承包期满后,清理好棚架、薄膜等杂物。如乙方未清理,甲方可请人或自行清理,所付费用由乙方承担。
第九条本合同解除的条件:如乙方将转承包的土地转作他用,甲方可提前解除合同,并可要求乙方赔偿相应损失。
第十条违约责任
第十一条因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
(一)依法向__________人民法院提起诉讼;
(二)提交______________仲裁委员会仲裁。
第十三条对于产品质量要求等内容,双方可另附附件详细约定,并作为本合同的组成部分。
第十四条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各一份。本合同于土地转承包期满后终止。
第十五条其他约定事项:_____________________________________________。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3227983.html】