随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
2023年配件加工合同 配件采购合同优秀篇一
卖方:
甲、乙双方依据《合同法》等相关法律的规定,本着诚实信用、互惠互利、共同发展的原则,就甲方向乙方采购有关产品的事宜,达成协议如下,以供双方遵照执行。
一、 产品名称、型号、规格、单价、数量:
二、产品质量必须满足内燃机和汽车行业国际技术标准,如有特殊要求和技术协议须同时满足, 供方对质量负责的期限一年,如产品不合格,供方需承担所有的损失,并承担20%违约责任。
三、此价格含运费,包装,含17%增值税(发货后一周内请将发票寄出,发票上单位请严格按照此合同)
四、包装:包装: 所有产品必须外包装完整,并保证足够的牢固,适合于运输。
五、交货方式:卖方送货至买方指定地点。
六、结算方式:
七、合同纠纷解决:双方友好协商或提交给买方所在地的、有管辖权的法院处理。
买方:卖方:
法定或授权代表: 日期: 盖章:
法定或授权代表: 日期: 盖章:
2023年配件加工合同 配件采购合同优秀篇二
乙方:__
一、甲方自本合同签订之日起。甲方依据本合同第三条约订的规格及数量向乙方销售的汽车用品等(简称货物)。
二、甲方销售给乙方的货物应是原厂或合作公司生产(乙方指定配件)运杂费用和保险费用。(因考虑到货物安全,所发货必须买保险)如买保险的货物出了问题,乙方应在第一时间和运输公司沟通协调问题货物并告之甲方。
三、乙方验收合格的货物后,应在7日前向甲方付清甲方发货的货款。逾期支付时,应向甲方支付每日万分之五的违约金。该违约金应在支付当次货款时一并付清。逾期未付款时,甲方停止向乙方发货。超过十五日仍未支付货款和违约金时,本合同终止履行。
四、本合同因乙方未支付货款而终止履行时,如乙方在未支付货款前已向甲方发出下次《货物订单》传真,则应向甲方另行支付订货价值30%的违约金。
五、因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向本合同签订的.管辖权的人民法院提起诉讼。
六、有关本合同的修改,必须以书面方式进行,并由甲、乙双方签署后生效。
七、关于质保问题如下:
1. 甲方确保所供应的零配件为原厂零件及配套厂用品(在乙方指定需要范围内),所以甲方向乙方发的货物上都有甲方的标签为证,无标签的甲方概不承认,如发现甲方有以假乱真的情况,甲方按假一赔十赔偿给乙方。
2.出现以下情况甲方不给予退货
a.经乙方确认代订的急件、期货。
b.乙方收到货物在当天未提出异议。
c.电器、灯具出门概不退货。
d.零件安装过、包装丢失、损坏的概不退货
八、本合同未尽事宜,由甲方在双方在平等协商的基础上签订补充协议。
本合同自双方盖章、签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年配件加工合同 配件采购合同优秀篇三
买受人(乙方)_________
甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守。
第一条设备
1.甲方提供的设备当符合以下要求:
(1)设备名称:_________
(2)商标:_________
(3)规格:_________
(4)原产地:_________
(5)生产厂家:_________
(6)交易数量:_________
(7)单价:_________总价款:_________
2.质量
(1)整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第_________项
a.按照国家强制标准或者指导标准:_________执行
b.按照国际通用标准:_________执行
c.按照行业标准:_________执行
d.按照封存的样品标准执行
(2)以下部件的质量、性能标准或参数为:
……
3.设备整体作业的性能应当达到以下水平:_________
4.以下部件作业应当达到以下水平:
(1)部件_________,作业水平:_________
(2)部件_________,做业水平:_________
……
5.设备的整体技术性能标准为:_________
6.以下部件采用以下技术:
(1)部件_________,采用技术:_________
(2)部件_________,采用技术:_________
……。
7.设备功能:_________
8.安全性能
(1)对环境的影响:_________
(2)对操作人的影响:_________
(3)安全标识:_________
……。
9.甲方为乙方提供详细技术资料,设备及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
10.包装方式
(1)防潮要求:_________
(2)抗震要求:_________
(3)防灰尘要求:_________
(4)防霉要求:_________
(5)防锈要求:_________
(6)防腐蚀要求:_________
(7)外包装标识要要求:_________
(8)审美要求:_________
第二条运输
1.运输办理方:_________
2.运输费用负担方:_________
3.运输方式:_________
4.始发地点:_________
5.到获地点:_________
6.承运人:_________
第三条交付
1.双方按照以下第_________种方式完成交付:
(2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成;
(3)乙方自己提货,提货装车(船)完成则交付完成;
(4)除以上方式外的其他方式,约定为:_________.
2.甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。
第四条风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担,交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和设备侵权责任的主张。
第五条所有权的转移
1.所有权的转移遵照以下第_________项执行:
(1)货物交付后所有权即转移至乙方;
(2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权,具体执行办法另行协商。
第六条检验
自货物交付后的_________日内完成检验,若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出,并且妥善保管质量瑕疵货物,等待协商处理。
(1)检验人:_________
(2)检验技术手段:_________
(3)检验方法:_________
(4)检验合格的标准:_________
第七条设备不合要求的补救措施
1.经检验,若设备质量合格率为_________%以上则甲方对不合格设备可以采取以下补救措施:要求退货、要求修理、要求更换,费用由_________方负担。
2.经检验,若设备质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权,乙方仅解除不合格部分的,合同其余部分有效。
第八条货款支付
1.支付方式:_________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
2.支付条件:_________(可以约定付款的条件以防范风险)
3.支付时间或者期限:_________
4.支付地点:_________
第九条担保
乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。
第十条售后服务
1.甲方负责对设备的安装、调试、技术培训、指导,费用由_________方负担,这些工作应于_________年_________月_________日前完成。
2.设备正式投入使用后的_________内(时间)维修由_________方负责,费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供,费用由_________负担。
4.设备的升级事项约定为:_________
……
第十一条知识产权约定
……
第十二条责任
1.甲方:
(1)甲方履行不能应当承担的责任:_________
(2)甲方迟延交货应当承担的责任:_________
(3)甲方履行瑕疵应当承担的责任:_________
(4)其他违约责任
2.乙方:
(1)乙方履行不能承担的责任:_________
(2)乙方迟延受领应当承担的责任:_________
(3)乙方瑕疵履行应当承担的责任:_________
(4)乙方迟延交付货款应当承担的责任:_________
(5)其他违约责任
3.因设备引起的侵权责任的承担依法律规定:_________
第十三条免责条款
1.当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任
(1)情形_________,免除责任:_________
(2)情形_________,免除责任:_________
……
2.当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任
(1)情形_________,免除责任:_________
(2)情形_________,免除责任:_________
……
第十四条本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人,否则对方可以直接解除合同。
第十五条本合同中关于设备本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。
第十六条保险
由_________方于_________前对设备向_________保险公司办理_________保险,保险费由_________方负担。
第十七条依据法律规定本合同经_________审查批准后生效,由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请,批准之日即生效。
(1)抵押人和甲方签字盖章则生效;
(4)本合同自_________(附某一种或者多种条件)成就时生效。
2.本合同一式_________份,当事人各方各执一份,经公证的公证机关执一份,各分均具有相同的法律效力。
第十八条单据
1.甲方应于_________提交以下单据:
(1)提货单
(2)发票(vat)
(3)使用说明书
(4)保修单
(5)出厂检验合格证明
(6)其他单据
2.乙方应于_________提交以下单据:_________
(1)汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单
(2)……
第十九条保护商业秘密约定
……
第二十条若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第_________种方式解决。
2.向_________人民法院起诉。
第二十一条本合同签订地点是:_________
住所:_________ 住所:_________
开户行:_________ 开户行:_________
开户行帐号:_________ 开户行帐号:_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
授权代理人:_________ 授权代理人:_________
身份证号码:_________ 身份证号码:_________
签约时间(以最后签字盖章的为准)_________
2023年配件加工合同 配件采购合同优秀篇四
甲方(供方):
乙方(需方):
一、方向甲方定购下列货物,货品名称数量及规格如下:
二、订货方式:以传真方式有效。
三、交货时间:经甲、乙双方协商甲方发货时间为_____年_____月_____日。(因第三方及不可抗力因素而造成的延期,甲方不承担责任)
四、交货方式:甲方负责将货物发往乙方所在城市,乙方自提货。
五、付款方式:乙方应自签定合同_____日内预付货款的30%到甲方的帐户(详见第十四条)作为定金。甲方财务确认收到剩余_____%的货款后通知货运公司放货。(返利额的执行见返利制度)
六、返利制度选择_____、本次返利_____、本月返利_____、销售奖励____________________。
七、费用分担:甲方承担单次单向由甲方运往乙方所在地市的运费,自提、中转费用由乙方承担。其它费用由双方友好协商解决。
八、运输方式:
九、乙方应在收到货品后及时验收,如有数量、质量等问题,应在收到货品后(以乙方在货运单上签属的收货日期为准)三天内以传真方式向甲方提出。
十、售后服务:
1.甲方有义务提供_____%的备用机给乙方,但备用机(或样机)的货款乙方必须在下批订单中付于甲方,或者_____天内返还到甲方。
2.属于甲方产品质量问题造成的,自购机之日_____个月保换,_____年内有限保修。
3.返修商品由乙方发至甲方处进行维修,乙方发往甲方运费由乙方支付。甲方以最快方式进行维修,返回乙方的运费由甲方支付。
4.下列情况,则不在包换、保修范围内。但我司可提供维修服务并按损坏程度收取元件费和维修费。
1)用户自行拆机或不正确、不正当操作所造成的损坏;
2)因运输及其它不可抗力因素而造成的损坏;
3)超过有效保修期,商品标识不符合或涂改的。
十一、合同履行期间,甲、乙双方不得随意变更或解除合同,如变更或解除合同,需甲、乙双方以书面形式协商解决。未尽事宜,经双方协商,作出书面补充,补充约定与本合同具有同等法律效力。
十二、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应由双方通过友好协商解决。合同任何一方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当依《中华人民共和国合同法》承担违约责任。
十三、本合同为双方商务机密,任何一方不得向第三方泄露,造成的不良后果由泄露方承担。
十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并自签字之日起生效,双方例行完本次合同终止。
十五、补充条例:
十六、特别约定:以下帐户为甲方的有效帐户,乙方与其它帐户的资金周转与甲方无关。
甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________
法定代表人或委托代理人
签订日期:年月日
2023年配件加工合同 配件采购合同优秀篇五
1、如果在工程施工合同约定了承包人事先将款项交付给发包方使用,发包人每年向其支付利息和管理费。实际上,承包人也只参与了一定的工程管理,并未履行工程承包单位应尽的对工程设计、采购、施工监理等方面的管理职责。那么,即使将施工合同中约定为“垫资款”,也很有可能会被法院认定为双方是以“垫资”为名,行资金拆借之实,属于民间借贷关系。
如被认定为民间借贷关系,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释【2015】18号)的规定,企业间借贷合同原则上是有效合同,但如存在以下任一情形,则应认定为无效合同:(1)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的;(2)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利,且借款人事先知道或者应当知道的;(3)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;(4)违背社会公序良俗的;(5)其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。
另外,需要注意的是,建设工程价款优先受偿权的行使范围为发包人欠付承包人的建设工程价款,借款不在建设工程价款优先受偿权的行使范围之内。
2、承发包双方签订了合法有效的建设工程施工合同是垫资条款有效的前提。如果承发包双方签订的施工合同无效,如承包人有无资质、转包、非法分包、挂靠等情形,其中在施工合同中约定的垫资条款也应为无效。如果施工合同无效原因可以消除的,合同效力得到补正,垫资条款亦随合同效力补正而得到补证。如果无效的施工合同无继续履行的可能的,则根据合同无效的过错处理原则承担责任。
3、承包人与发包人订立了垫资条款,就应按照条款约定履行垫资义务,否则就构成违约,应当承担违约责任。承包人因资金困难等原因达不到合同约定的垫资条件时,无权要求发包人给予支付进度款。从合同履行看,发包人提前付款属于合同条款的变更,根据合同法规定,合同变更是基于合同双方当事人达成一致,在没有达成一致情况下,任何一方都应当按照合同原约定内容全面履行自己的义务。否则,就应当向对方承担违约责任。
4、施工合同可以约定返还垫资本金和支付利息的内容,利息计算约定不能高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率,超过的部分,人民法院将不予支持,这也是垫资施工和民间借贷的最大区别所在。如果施工合同中对垫资利息没有约定,则承包人主张垫资利息时人民法院不予支持。
5、对合同中没有约定垫资的,应按照工程欠款处理。通常按约定的工程款(包括预付款、进度款、结算款)约定的支付时间来计算利息,承包人将损失从垫资开始到工程款约定结算日期间的资金利息。
[1]《最高人民法院关于适用〈_合同法〉若干问题的解释(二)》第14条:合同法第五十二条第(五)项规定的“强制性规定”,是指效力性强制性规定。
《合同法》第52条:有下列情形之一的,合同无效:
(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;
(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;
(三)以合法形式掩盖非法目的;
(四)损害社会公共利益;
(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
[2]《民法总则》第153条第1款:违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效,但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
2023年配件加工合同 配件采购合同优秀篇六
乙方:
根据《民法典》和的有关规定,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1、 依据购买约定,买方向买方订购:卖方提供于买方产品,参照确认样品。
2、 卖方需更改标准样品之材料以及零件设计,需经买方事前书面同意。
1、 买方订单均以书面传真/邮件形式通知卖方,收到订单及时回复。
2、 卖方应尽收到订单后两个工作日内回复,逾期回复视为接受订单,订单立即生效。
3、 价格及付款条件依据本合同以及订单确认。除双方另有约定外,价格包含增值税、运费、包装费、、、、、、等所有产销及使用产品费用。
1、 卖方了解准时交货为卖方重要义务之一,并承诺严格履行。卖方应依照本合同、订单要求提供货品。未经买方同意,卖方不得提前、延后或分期交付产品。
2、 货品包装运输安排、出货文件等均依据订单或其他买方指定方式。如卖方未依照前述方式办理,买方有权全部或部分退货,并不承担任何责任。
1、 如发生不可抗拒原因导致交货期无法达成时,卖方需在交货日前七日通知买方,经买方同意方可修改交货期。
2、 如无法接受修改交货期而造成的额为费用由卖方承担。
1、 送货单要求一式三联,加盖公章。
2、 送货单必填项目:采购单号、产品名称、数量,内容必须真确无误、工整清晰,不可涂改。
卖方搜交付的产品数量少于采购单规定数量,为经买方另行要求前,卖方应补充缺少数量,如已逾期交货,卖方任然付延迟责任。
1、 卖方提供订购产品应均完全符合采购订单、样品承认书或合同规定。
2、 卖方所交付采购产品经买方验收不合格时,二日内通知卖方处理,卖方应在两日内提供补货和纠正措施。
2、 卖方同意在本合同终止后任遵守本条保密条款。
非经双方同意不得修改本合约,修改时应书面通知。
因本合同所衍生或于本合同有关争议,双方应本诚信原则先行以协商方式解决,如有诉讼需要,以中华人民共和国法律为基准。
本协议一式两份,本协议双方各持一份,签订之日起生效!
甲方(签名) 乙方(签名)
年 月 日 年 月 日
2023年配件加工合同 配件采购合同优秀篇七
甲方:淮安华能电力工程有限公司(以下简称甲方) 乙方:楚州区宝龙电热器厂(以下简称乙方)
一、 加工件名称及数量
减速箱箱体,数量累计
二、 甲方职责
1、 甲方提供加工设备,包括立式车床c5116a、摇臂钻床z3050、 5t电动葫芦。
2、 甲方提供加工件所需工作场所、夹具。
3、 甲方负责对乙方人员管理及安全教育,以及工件出入厂门管 理。
4、 甲方因生产需要,可随时使用所提供设备,并即时通知乙方。
三、 乙方职责
1、 乙方必须严格遵守甲方单位的各项规章制度。
2、 乙方提供设备操作人员,必须持证上岗;以及提供加工所需 刀具、量具等。
3、 乙方对安全管理、工件质量负全责,出现安全、质量问题甲 方概不负责。
4、 乙方负责工作场所的文明生产,每天必须保持工完料尽场地 清。
5、 乙方加工人员必须精心维护、保养设备,因加工原因引起设 备损坏或精度降低,由乙方负责修理;损坏严重的由乙方负责赔偿。
2、
五、 违约责任
1、 甲、乙双方协商解决。
2、 如协商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、 违约赔偿:以违约造成的实际损失为赔偿依据进行赔偿。
六、 附则
1、本协议未尽事宜双方协商解决
2、若协议有修订,以最新协议为准
3、本协议经双方签章后生效
4、本协议一式四份,双方各执正、副本各一份
甲 方 乙 方
开户行: 开户行:
帐 号: 帐 号:
甲方签订人: 乙方签订人:
签订时间: 年 月 日
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3234997.html】