在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇一
乙方(供方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因 鑫诚古城嘉苑 工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。
一、产品数量、规格型号、单价、金额及内容
二、承包内容
甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。
三、产品质量要求和计量及结算方式
1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。
2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。
四、交货时间、运输方式及费用
1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。
2.运费费用由供方负责。
五、付款方式及期限
1.签订合同后甲方预付10%定金。
3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%
4.防火门消防验收合格支付总货款的8%。。2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。
5.防火门的消防验收由乙方负责。
六、违约责任及其他约定事项
1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。
2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。
七、安全责任与要求：
1、 乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。
2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。
3、临时用电，甲方提供电源到一级箱为止。二级箱、三级箱依据jgj24- 20xx临时用电管理制度执行，由乙方自负。
4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。
八、解决纠纷方式
本合同在执行时发生争议及未尽事项有当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方均可向人民法院诉讼。
本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，
甲方(需方)：代表：
年 月 日 乙方(供方)： 代表： 年 月 日
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇二
出卖人（甲方）：_________
买受人（乙方）：_________
第一条 产品
甲方提供的产品当符合以下要求：
1.产品名称：_________
2.
商标：_________
规格/型号/等级：_________
原产地：_________
生产厂家：_________
3.
交易数量：_________吨
合理磅差以及损耗范围：_________
4.单价：_________元/吨 总价款：_________
（1）按照国家强制标准或者指导标准：_________执行
b.按照国际通用标准：_________执行
c.按照行业标准：_________执行
d.按照封存的样品标准执行
e.协商约定质量达到以下水平：_________。
5.产品含矿量以及花色
含_________%
含_________%
……
花色：_________。
6.安全性能
对环境的影响：_________
对使用、加工人的影响：_________
安全标识：_________
……
7.包装方式
防潮要求：_________
防晒要求：_________
抗震要求：_________
防灰尘要求：_________
防霉要求：_________
防锈要求：_________
防腐蚀要求：_________
外包装标识要要求：_________
……
第二条 运输
运输办理方：_________
运输费用负担方：_________
运输方式：_________
始发地点：_________
到货地点：_________
承运人：_________
第三条 交付
双方按照以下第_________种方式完成交付
1.甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。
2.乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。
3.乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。
4.除以上方式外的其他方式，约定为：甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。
第四条 风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
第五条 所有权的转移
所有权的转移遵照以下第_________项执行
1.货物交付后所有权即转移至乙方
2.货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商。
第六条 检验
自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。
检验人：_________
检验技术手段：_________
检验方法：_________
检验合格的标准：_________
第七条 产品不合要求的补救措施
经检验，若产品质量合格率为_________%以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求更换，费用由_________方负担；经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
第八条 货款支付
支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）
支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）
支付时间或者期限：_________
支付地点：_________
第九条 担保
乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。
其他担保另立合同
……
第十条 责任
甲方履行不能应当承担的责任：_________
甲方迟延交货应当承担的责任：_________
甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________
其他违约责任。
乙方履行不能承担的责任：_________
乙方迟延受领应当承担的责任：_________
乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________
乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________
其他违约责任。
因产品引起的侵权责任的承担依法律规定
第十一条 免责条款
当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任
情形a_________免除责任：_________
情形b_________免除责任：_________
……
当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任
情形a_________免除责任：_________
情形b_________免除责任：_________
……
第十二条
本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。
第十三条
本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。
第十四条
由_________方于_________前对产品向_________保险公司办理_________保险，保险费由方负担。
第十五条
1.抵押人和甲方签字盖章则生效。
2.本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。
3.本合同自_________年_________月_________日生效。
4.本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。
本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。
第十六条
甲方应于_________提交以下单据：
1.提货单
2.发票（vat）
3.出厂检验合格证明
4.其他单据
乙方应于_________提交以下单据：
1.汇票本票支票信用证\转帐凭单
2.……
第十七条 保护商业秘密约定
……
第十八条
若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1.向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由_________负担。
2.向_________人民法院起诉。
第十九条 本合同签订地点是：_________
住所：_________ 住所：_________
开户行：_________ 开户行：_________
开户行帐号：_________ 开户行帐号：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
授权代理人：_________ 授权代理人：_________
身份证号码：_________ 身份证号码：_________
签约时间（以最后签字盖章的为准）：_________
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇三
乙方(租屋者):_______身份证号:_______
一、租赁地址：_7幢16号
二、租赁时间：从年月日至年月日止。
三、租金：每月元(大写：)。
四、付款方式：付，每到期后提前天交付下房租。
五、乙方向甲方交纳保证金：元，不租房及款清(交回最后一次水电费收据)时退还乙方。
六、屋内设施：
七、甲乙双方约定租赁时间为年，如中途任何一方违约，则违约金元归守约方所有。合同期满前，乙方应提前天通知甲方。
八、租赁期内的安全、水、电及因租房而产生的一切费用，由乙方承担支付。
九、乙方在租赁期间，不得改变房屋结构，不得在屋内进行非常活动及违法行为，否则后果自负。
十、甲方应保证房屋权属清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权、债务，概由甲方清理，并承担民事诉讼责任。
十一、本协议一式两份，甲、乙双方签字之日生效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
联系电话：联系电话：
年月日
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇四
立合同人：__(需方)(以下简称甲方)
_______(供方)(以下简称乙方)
经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、价格、供货时间：
二、 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按技术协议
三、 交(提)货地点、方式：
四、 运输方式及到达站港和费用负担：送货上门、供方负担
五、 合理损耗及计算方法：无
六、 包装标准、包装物的供应与回收：原包装、不回收。
七、 验收标准、方法及提出异议期限：按原厂技术标准验收，需方收到货后提出异议期限为十五天。
八、 结算方式及期限：货到验收合格、发票到后一周内付款。
九、 违约责任：如发生质量问题，需方将提出索赔。具体事宜协商解决。
十、 解决合同纠纷的方式：合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇五
身份证号码：_______________
乙方（借款人）：____________
身份证号码：__________________
为了明确责任，恪守信用，在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。
一、借款金额（大写）：
六、违约责任：
借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定____%计算加收逾期利息。
七、争议解决方式：协商解决，协商不成，可以向甲方所在的人民法院起诉。
八、其他：
1、未经双方同意，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。如一方当事人要求变更或解除合同，应在__日内通知另一方当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，借款方占用的借款和应付的利息仍应按本合同的规定偿付。
2、合同的附件：借据，收据。
3、合同经各方签字后生效，借款本息全部清偿后自动失效。
本合同正本一式二份，借款方、出借方各执一份。合同文本具有同等法律效力。
___年___月___日 ___年___月___日
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇六
乙方:
一、价格
1、防盗门安装单价:42元/樘,(包括卸门、背门及安装);
2、防盗门数量:55樘.
3、甲方需向乙方支付人民币总金额
二、安装
1、安装工作由乙方负责,协议生效后10天内完成安装工作.
2、防盗门配件由甲方提供(拉手、膨胀螺栓).
三、注意事项
四、维护事项
五、费用支付方式
1、防盗门安装完毕后,由甲方验收合格后向乙方现金支付.
2、甲方向乙方支付款为:每樘门按37元支付,每樘门口5元保质金.
3、一年保修期后甲方应向乙方支付剩余款.
六、违约责任
甲方代表签字:乙方代表签字:
日期:年月日
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇七
出租方：(甲方)
承租方：(乙方)
1、甲方将位于号，建筑面积的住宅房叁间出租给乙方使用，乙方在租赁期间不得在承租房内从事淫秽、吸毒、等违反国家有关法律、法规的活动，如果发生和发现以上违法事项，甲方有权终止协议，且不承担任何责任。
2、租赁期限:为年，自 年 月 日至 年 月 日止。房租自房屋租赁之日起计算，年租金总额为： 元。乙方必须一次性付清。
3、乙方未经甲方同意，不得私自将租赁房屋的全部或一部分分转租，或用其他变相租房方式与他人使用房屋，否则，甲方有权解除合同收回房屋，并向乙方加收一个月的租赁违约金，租赁期间房屋使用若有变故，甲乙双方应提前一个月说明或协商解决。
4、房屋因自然损坏，甲方负责修复，因乙方使用不当损坏，由乙方负责修复，因不可抗力因素损坏，本合同自然终止，互不承担任何责任，消耗物品由乙方自行解决。
5、房屋在租赁期间所产生的所有使用费用，由乙方承担，自签字之日起生效。
6、本合同自签字之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同未尽事宜或特殊情况双方应协商解决。
甲方：
乙方：
年 月 日
2023年防盗门购销合同简单 防盗门供货合同大全篇八
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《建筑法》的有关规定，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，为确保工程质量、进度、安全，明确双方职责，顺利完成本工程，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：
工程范围：全部施工内容。
以上综合单价均为含税包干单价，为完成招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括防火门及五金配件材料费、制作费、包装运输费、装卸费、安装费(含安装辅助材料费用)、施工设备(含进退场和安拆费用)、水电费、措施费、管理费、利润、检验试验费、材料损耗及风险、税金及安装前后按照国家和业主单位的要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的费用等所有一切费用。
本工程综合单价已包括半成品及成品保护费用，其它施工合同认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出，以及施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切费用。
本工程以施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及国家地方消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准，乙方必须严格按规定组织施工。
本工程所使用的防火门均符合国家及地方规范要求，木质防火门制作安装应满足《防火门通用技术标准》gb12955-20xx技术规范及验收要求，同时须满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。
本工程要求，乙方如达不到该标准进行返工，所有返工发生的费用均由乙方自行承担。
隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市、区有关规定执行。
保修期内如出现质量问题乙方必须即时赶到现场进行维修，如未按时到场甲方因此发生的一切损失由乙方负责。非因人为因素造成的质量问题，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内修复。在保修期内乙方设专人负责，如人员有变化，承包人应立即以书面形式通知甲方;如因联系中断，有关维修工作甲方有权雇请第三方完成，费用从乙方保修金中扣除。因乙方不能按要求及时到位进行维修，或因一次维修不能满足使用要求的，甲方或物业公司有权雇请第三方进行维修，所发生的费用以市场价为原则，根据甲方或物业公司与第三方维修单位之间所发生的实际费用，在乙方保修款中给予扣除。
第五条 付款方式
门框、门扇到现场安装完毕并经甲方、监理及总包方验收合格后7日内支付至合同价款的50%。
第二年验收合格对应日一个月内付至总结算价的95%;。
保修期为贰年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，无任何问题一次性将5%余款付清。
在甲方每次支付工程款之前，乙方应向甲方提供等额合法的完税建筑业发票，且工程款支付申请须经监理签字认可。
第六条 工程工期
本工程工期以甲方及总包方提出的进度计划为准。
乙方必须无条件配合甲方和总包方做好工程进度规划，确保不会因乙方原因引起工期拖延，否则因乙方拖延工期造成甲方的所有损失由乙方负责承担。
第七条 甲乙双方责任
甲方应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。
在乙方施工期内，甲方应向乙方提供施工现场现有的道路、垂直运输机械、材料堆场、施工现场设施。
乙方应服从甲方和监理管理，配合甲方做好现场文明施工，建筑垃圾运至甲方指定的堆场。乙方应按国家相关规定配备专职安全员，所有材料及设备运至施工现场，卸车及成品、半成品保护、材料保管等由乙方自行负责，若有损失跟甲方无关。
乙方配备的管理人员必须满足甲方和业主的要求，以满足工程施工需要。乙方对甲方发出的正确指令应立即执行，服从甲方在施工现场的统一领导和协调工作。
甲方提供施工所需水源、电源至分配箱，开关箱、电线电缆、照明等需乙方自行配置。
乙方必须保证在施工期间所使用的所有机械设备均安全可靠并符合要求。
乙方需提供厂家资质证书、出厂合格证、检验报告及出厂复试合格报告，以及本工程消防验收所需要的一切资料凭证，以便产品验收。
乙方应提供优质售后服务，质量问题两年内免费保修。
乙方须现场核对结构洞口尺寸后下料、加工及安装。乙方应按照甲方和监理要求先行安装门框，待具备条件并对门扇尺寸核实无误后，经甲方同意再安装门扇。门框、门扇安装完毕后，乙方应根据甲方和总包要求，前来补漆和修补。修补及补漆费用已经含在包干单价中，不另外计取。
乙方应严格遵守甲方的管理制度，按时参加有关工程会议，服从统一安排，遇到具体问题，及时与总包、监理及甲方进行联系和对接，确定施工方案后施工。
乙方应按工程验收规范要求负责竣工验收等有关资料的编制，经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。
乙方应服从现场总包、监理及甲方的统一管理，遵守现场安全纪律和规章制度，注意其他单位施工成品保护，由于乙方原因造成其他工程的损失，责任由乙方承担。
本工程乙方现场施工必须做到安全生产、文明施工，按照安全十大规则操作，不规章作业，不冒险作业。
乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方和总包对安全、标化管理的有关规定，并承担由乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。
乙方对进场施工人员必须做好安全教育培训，特种作业人员如电工等必须持有效特种作业上岗证上岗作业，否则由于乙方原因发生的安全事故及火灾等引起的一切损失由乙方负责承担。
乙方作业人员无论施工场内外，所有发生的交通意外、疾病、打架斗殴等等均由乙方自行负责承担。
乙方施工期间所有施工机具、材料、劳务工资等外债均与甲方无关。
第九条 其他
本合同一经订立，双方不得以任何理由推翻合同条款内容。
本合同未尽事宜，双方另行商定。
双方有争议，协商不成时，可起诉于工程所在地人民法院。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
本合同所有附件及补充合同与本合同具有相同的法律效力。 第十条 防火门技术参数及配件品牌表(附件一)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3261228.html】
