人们常常会通过总结来反思并改善自己的工作和学习表现。写总结时可以借鉴他人的经验，但要有自己的观点和思考。小编整理了一些总结范文，供大家参考阅读。
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇一
乙方：_________建设工程有限公司
甲方投资的_________大厦工程发包给乙方施工，为明确责任，特对安全施工措施费用订立如下协议，共同遵守：
一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按________文件规定执行，甲方积极配合乙方办理相关手续，但奖励费不支付。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，合理投入，严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施，由此而发生的防护措施费，经工程师确认后，由甲方承担。
四、施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场保护保护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
五、甲方应对其在施工场地的`工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
六、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效。各执一份，监督执行。
甲方：
乙方：
时间：
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇二
甲方：
乙方：
工程名称：
工程为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保施工过程中的绝对安全，依照国家和无锡市有关安全生产的法律、法规、标准及规范，签定本安全生产协议书。
1、提供施工场地，创造施工条件。
2、将施工所需水、电线路接至约定地点，保证施工期间的需要。
3、协调处理施工场地周围影响施工的管线，邻近建筑物等的保护工作。
4、对乙方现场的施工安全进行监督检查和指导。
1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理本身应办理的有关手续，因乙方责任造成的罚款由乙方承担。
2、遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准和施工方案组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管理人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用由乙方承担。
3、外墙涂料使用电动吊篮施工，每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制，严格按吊篮操作规程进行操作，如违章操作而发生事故，责任和费用由乙方承担。
4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的安全教育，并进行安全生产知识考核，。必须具备高处作业条件方可进场作业。作业操作必须有内容详尽的书面安全技术交底。
甲方签名：
乙方签名：
___年____月____日___年____月____日
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇三
乙方：﹙以下称乙方﹚
为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴旺。因此，杜绝发生一切安全事故，经双方协商签订本协议。
第一条、本工程为私人房屋建筑施工。
第二条、甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的安全注意事项﹙即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工﹚向乙方讲清楚。
第三条、乙方安全责任
（1）乙方代表为安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。
（2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。
（3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。
（4）乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任，如果在建筑中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。
第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。
第五条、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
日期：日期：
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇四
发包方：xx(以下简称甲方)
承包方：xx(以下简称乙方)
为了明确双方责任，在甲乙双方自愿的原则下，现将清流水韵花园6号楼外墙保温分包给乙方，乙方根据协议，独立核算，自负盈亏，商议具体条款如下，望双方共同遵守：
一、工程承包范围：
自本工程主体完工后，所有外墙保温粉刷。即包括所有外墙封堵罗杆洞，放线做灰饼，贴钢丝网片，浇水，水泥砂浆打底，保温打底，保温粉平，贴石棉网片，批抗裂砂浆，以及门窗以外的门窗边粉刷和保温与水泥砂浆接头地方的水泥砂浆上面贴网片(门边、窗边、水泥砂浆上面贴网片都不计算面积)。
二、质量要求
必须达到歌山建设集团公司的验收标准和国家现行的'施工规范要求。
三、在施工途中，如有发生安全事故，一切费用由乙方负责。
四、乙方职责：
1、乙方服从甲方统一管理，乙方应自行对工人加强安全，质量进度等各项教育，遵守有关规章制度，遵纪守法，不违章操作，乙方负责对施工人员的政治思想和法制教育工作。无打架、斗殴，如发现每人每次罚款500元，直接肇事者负责医疗费用，清退出场，严重者送司法部门处理。
2、乙方所承包的工程必须按协议，按施工规范、设计要求施工，必须对所承包的工程质量、工期、安全负责。
3、乙方应配合甲方了解图纸，了解设计意图，必须按甲方规定的进度完成工程质量，如需加班加点，不得提出额外条件。
4、在施工中，落地砂灰、保温和水泥等建筑材料应及时回收利用，不得随意浪费，并做到工完场清，保持场地整洁，成品保护自行负责，工程结束后应全部清理干净，损坏部分负责修复，与水、电工之间密切配合工作，如发现随意浪费，以一罚三，做到工完料清，文明施工。
5、乙方自行筛沙和材料运送。
五、工期要求和付款方式
1、工期要求：从___年____月____日开始到___年____月____日所有外墙保温和外墙门窗边全部完工，如延误工期，按歌山建设集团公司规定罚款。
2、付款方式：总平方按外墙保温粉刷实有面积计算(外墙门窗边、水泥砂浆上面贴网片不计算面积，所承包价格已经计算在内)。如公司验收达不到合格，扣除每平方壹元，必须保质保量完成。伙食费乙方先垫资壹个月(从开工之日算起)，后由甲方提供生活费，每人每月1000-1500元左右(结帐时扣除)，待工程全部完工后付款60%，余下40%在整幢楼全部完工结算后2个月内(年底前)付清，但质量必须达到合格。
六、补充说明
1、协议期间，双方不经协商同意，不得单方面终止本协议，如一方有特殊原因，需提出终止本协议，必须双方同意才能停工，否则一切工程不得结算工资。
2、在施工期间，如甲方需乙方做点工，乙方应予配合，工资大工150元/天，小工100元/天。
3、乙方在施工期间，不得带妇女、儿童进入现场随便玩耍，不得私拉乱接电线，凡需用电应由甲方统一经办，严禁使用电炉、电饭煲、热水器等电器，违者按项目部规定罚款。
4、承包组必须对所承包的工程质量、工期、安全等负全部责任，不得违章和冒险作业，杜绝质量返工及伤亡事故的发生。
七、其它：
1、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，工程结束后即刻终止本协议。
甲方：xx
___年____月____日
乙方：xx
___年____月____日
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇五
乙方：______________
为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议：
1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批，吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核，不符合要求的立即补办齐全。
2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题，要求乙方立即整改。
3、负责对操作的施工人员进行安全交底，确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工，不得超载运行，不得载非操作人员上下，严格遵守安全制度，爱护吊篮设施。
4、吊篮在运行过程中发生故障，甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。
5、甲方提供吊篮配电箱，并由甲方电工负责接好各路电源。
1、按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装，并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求，调试运行正常后，组织四方单位（安装单位、施工单位、监理单位、建设单位）共同验收，验收合格后方可交付甲方使用。
2、协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底，使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能，以达到安全运行。
3、甲方对乙方所提出的`安全隐患问题，乙方如未在限期内整改完毕，因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。
4、乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作，如发现甲方有违规操作行为，有权停止作业。
5、乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵，提升机因产品不合格出现的故障，电磁制动三相异步电动机，因产品不合格出现的故障，电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂，不加垫子造成磨损或绑扎不牢固，法兰螺栓不合格，钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧，各部件螺丝松动，配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故，后果由乙方承担。
6、电器修理工必须持有特种作业操作证，且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。
7、乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度，听从管理人员的工作安排，应正确佩戴安全帽，高空吊篮内维修系好安全带。不戴安全帽罚款50元/次，不系安全带罚款200元/次。
1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律、法规标准，各自明确安全责任，保证安全生产的落实。
2、对违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为要及时制止。
3、发生事故应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场，并向上级有关部门报告。
本协议书作为明确安全责任，自签定之日起生效，拆除完工后协议终止。
本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇六
承包人:_________。
监理人:_________。
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。
在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。
1、杜绝重大安全事故，工亡事故为零;。
2、重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下;。
4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;。
5、不发生重大中毒事故以及传染病;。
6、必须保证施工现场创建文明安全施工工地;。
7、确保发包人和监理人零事故的目标;。
8、单列的1、5%安全经费，专款专用，确保安全措施的实施。
1、承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
2、承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
3、承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。
4、承包人必须执行下列安全管理制度:_________。
4、1安全技术方案报批制度:_________承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报发包人和监理人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
4、2承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度，并做好跟踪检查管理工作。
4、3承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:_________。
4、3、5承包人工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育;。
4、3、6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。
4、4承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度:_________。
4、4、3承包人必须设立专职安全人员实施______日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
4、5承包人必须严格执行检查整改消项制度。
4、6、3承包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报发包人和监理人，接受专职部门的专业验收;承包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。
4、7承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
4、8承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。
4、9承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
4、10承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
4、11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度;。
4、11、1承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;。
4、11、5如果发生因工伤亡事故，承包人应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为承包人人员的，承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由承包人负责。
4、12承包人必须执行安全工作奖罚制度:_________承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
4、13承包人必须执行安全防范制度:_________。
4、13、1承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责;。
4、13、12承包人应指定至少一名合格的且有经验的`安全人员负责安全方案和措施得到实施。
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。
1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受发包人和监理人的安全检查，对发包人和监理人所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求，发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。
承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担，因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人和监理人可对其处罚。
1、承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求，按发包人和监理人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的安全帽等进行统一管理。
2、承包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。
3、承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。
4、承包人必须严格执行保安制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。
5、承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，承包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。
6、承包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。
本工程安全保证金按合同金额的2%计取，已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。
当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
本合约书一式五份，合同双方各执各执二份，监理人一份。具有同等效力。
自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。
发包人:_________法定代表人或委托代理人:_________。
承包人:_________法定代表人或委托代理人:_________。
监理人:_________法定代表人或委托代理人:_________。
_____年_______月______日。
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇七
乙方：xx
甲乙双主本着公平自愿原则，经平行协商后达成如下协议：
一、因工程需要，甲方将：创业城六区xx号楼至xx号楼外墙粉刷工程承包给乙方。
二、合同期限
开工日期：___年____月____日
竣工日期：___年____月____日
三、乙方将按照甲方要求，按质按量完成全部甲方交给乙方的外墙粉刷工程并达到验收标准。
四、工程单价：本合同单价为综合单价(外墙粉刷)每平方米(xx)元。
五、施工内容：创业城六区xx号楼至xx号楼外墙粉刷工程。
六、双方权利义务;
1、乙方负责工程质量自检。
2、乙方在施工现场必须配备足够的具有施工管理经验的'人员。
3、乙方必须按照国家有关规范及本合同质量标准要求进行施工且听从甲方现场人员的安排，如违之致使工程质量达不到规范要求的质量标准，甲方员工有权要求乙方返工，且因此引发的损失由乙方承担。由于乙方不按照建设单位，监理单位批示及国家有关规定进行施工的，造成建设单位罚款，费用由乙方自行负责。
4、乙方承包单位已包含机械及人员伤害事故保险金，并应主动为具有危险及特种办理施工人员伤害保险手续。乙方并且独自承担施工期间一切机械事故及人员伤亡责任。
5、由乙方原因造成的停工误工由乙方负责承担损失。
6、由于甲方原因造成的停工待料，甲方须负全责。(须补偿乙方每天每名工人误工费)。
七、计量方式：外墙粉刷工程实际面积计算结算。
八、验收标准：乙方必须达到建设单位和甲方验收标准，和整形标准。
九、违约责任：如单方终止合同付给对方工程总造价的30%的违约金。
十、价款支付
粉刷工程按质按量验收完工后，甲方一次性付清乙方所有工程款。
十一、完工后甲方预留乙方xx%的维修金，维修金xx。
十二、双方发生争议协商解决，若协商不成，由人民法院管辖。
本协议一式两份、甲乙双方签字后生效、具有同等法律效力。
___年____月____日
乙方：xx
___年____月____日
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇八
甲方：乙方：
地址：地址：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
第二条：作业范围及内容：_______
第三条：乙方以承包工的方式承包，作业机械及配套工具等由乙方负责。
第四条：承包费用及结算方式：________
第五条：施工工期：乙方的开工日期由甲方通知，自年月日至年月日止，时间为天。
第六条：合同以外业务的特别费用：甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用，应事前甲乙双方协商决定。
第七条：甲方的责任和义务：______
第八条：乙方的责任和义务：_______
第九条：违约责任及合同的变更甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处罚。第一次口头警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.5--1%扣除。
第十条：对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时，甲乙双方在诚挚的基础上协商。
甲方：乙方：
签章：签章：
代表人：代表人：
时间：时间：
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇九
甲方：
乙方：
因施工进度需要，乙方在甲方场地内进行外墙清洗施工作业。为了明确双方安全生产管理职责，特签订本协议。
一、甲方的安全管理职责
1、甲方负责作好乙方作业过程中的协调配合工作。
2、甲方有权对乙方作业实行安全监督检查，对乙方违反甲方区域内安全生产相关规章制度的行为，有权勒令停止作业，视违章情节给予经济处罚——元至——元。
3、甲方负责教育本方职工不可擅自进入乙方施工区域或使用乙方的各种设备、工具。
二、乙方的安全管理职责
1、乙方应自觉遵守、执行国家有关安全生产的各项法律法规，并服从甲方现行有关安全生产的各项规章制度和管理方式，加强自身安全生产管理，履行自身的安全责任。
2、乙方必须将外墙清洗人员的相关特种作业操作资格证书复印件、保险复印件于作业前报送甲方备案。
3、所有进入施工场地的乙方人员必须按规定进行安全生产教育和培训，佩戴符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。所有特种作业人员必须按规定持有有效的特种作业操作资格证书，并经甲方审核检查。
4、乙方与甲方如在作业现场内交叉作业，必须首先确保甲方生产的正常和安全，乙方必须指派专人在现场负责安全监督、协调工作。
5、乙方应在施工区域设立明显的警示标志，由乙方负责采取安全措施。
6、施工现场内乙方需接临时电源时，必须报请甲方工程管理部门，办妥相关手续后方可进行。
7、乙方应按照甲方要求做到文明施工、安全施工，符合甲方相关消防保卫、环保卫生、料具定置管理等规定，并做到工完场清。
8、乙方在登高、起重、焊接动用明火等危险作业时应向甲方提出申请，办妥相关手续，落实安全防范措施后方可作业。
9、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。严禁在厂区内使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应征得甲方安全生产部门书面同意。
10、乙方必须严格执行甲方的出入证管理制度。
11、乙方需严格按外墙清洗安全作业规程进行施工管理。如果乙方不服从甲方管理违章作业所产生的一切后果由乙方负全部责任。
三 外墙清洗安全作业规程
1、外墙清洗人员必须经过专业培训并颁发外墙清洗资格证才能上岗。
2、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、锁扣、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。
3、操作绳、安全绳必须分开扎在两个牢固的固定点上，并系上死结，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。
4、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，工作前要先系安全带，再系保险锁(安全绳上)，尔后再系好座板卸扣(操作绳上)，才能进行下吊工作。
5、下绳时，施工负责人要给予现场指挥，施工人员要相互帮助。
6、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品。
7、主管及施工人员随时相互观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。
8、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
9、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。
四、争议的处理
乙方须承担因乙方原因造成人员、设备、财产损失等安全事故的经济责任和法律责任。
当合约双方发生争议时，可以通过协商、仲裁等方式予以解决，无法通过协商、仲裁方式解决的可向上级人民法院提起诉讼。
五、本协议一式三份(甲方二份、乙方一份)，经双方签字、盖章后生效。有效期为清洗工程开始工至工程结束。
甲方： 乙方：
公司(盖章) 公司(盖章)
代表人： 代表人：
年 月 日
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇十
为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实双方的安全生产责任，确保工人在施工中的身体健康和人身安全，特签定以下安全生产责任协议。
项目经理部：(以下简称甲方)。
施工队:(水电班)(以下简称乙方)。
安全承包条款和指标：
1、经双方共同协商以_______万元付给乙方做外墙排水管改装，另外加_______万元作为乙方在施工中所需承担的安全责任风险金。
2、遵章守纪、杜绝违反劳动纪律、违章指挥、违章操作。
3、在施工期间必须给施工人员购买安全意外保险。
4、杜绝因工死亡、重伤事故，确保改装施工安全生产。
职责：
(一)甲方职责：
负责对乙方施工人员入场上岗前的教育、培训，未经教育或考核不合格，不准上岗，并负责登记建档后方可工作。
负责每一分项工程施工前的安全技术交底工作。
组织乙方施工管理人员学习国家颁布的安全标准、规程、规范以及企业制定的规章制度，提高乙方各级人员的.安全生产技能。
监督乙方各级人员执行国家政策、法规，对违反纪律、违章指挥、违章操作人员以及事故责任者，甲方有权按上级有关规定进行处罚。
必须由安全专业管理人员结合现场实际操作对工人进行安全监督。
(二)乙方职责：
负责乙方操作人员的政审和遵纪守法教育，必须编制固定外墙高空作业的人员，做好班组教育，向甲方提供班、组教育的真实资料，严格遵守安全操作规程、规章制度，不违章指挥、违章操作。
自觉服从甲方施工管理人员的正确指挥和处罚，积极参加甲方召开的安全技术交底和安全教育活动。
负责本班组人员遵章守纪教育，遵守施工现场的管理规定，确保安全文明施工，杜绝马虎、违章操作。
非电工不得从事电工作业，非机械操作人员不得动用机械;特种作业人员必须持有国家劳动部门颁发的有效证件，经甲方考核合格后，方可从事特种作业，否则，发生的安全事故将由乙方负责。
乙方在施工过程中必须强制工人穿收紧衣裤、防滑鞋，戴好安全帽，拴好安全带等个人防护，并且要正确佩戴，(安全带必须拴在建筑物受力可靠的部位)。操作人员对违章指挥或安全措施没跟上，有权拒绝作业。
由于乙方安全监督不到位、违章指挥、违章操作或在施工中发生的任何意外安全事故，一切费用和责任全部由乙方承担。
以上职责双方共同遵守，经双方签字后即日生效;本安全协议书作于甲乙双方的凭证。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
_____年____月____日。
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇十一
发包单位：
承包单位：
甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概述：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、分包形式：
二、工程项目期限：
自xx年月日起开工至xx年月日止完工。
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；
（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的`安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。
15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地办理从业人员的登记注册手续。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
20、其他：
（1）为认真落实安全管理等规定以及责任制方针，乙方需向甲方交纳安全风险保证金元，以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。
（2）项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。
21、本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
日期：日期：
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇十二
为进一步贯彻市政府《北京市建设施工现场消防安全管理方法》和《治安管理条例》，加强对在广场外墙清洗施工管理，堵塞漏洞，落实各项安全措施，确保广场安全，经甲方（广场保安部）、乙方（物业公司）协议，签定此份《安全协议书》，内容如下：
一：甲方必须承担以下责任、义务
1、甲方负责人应把施工安全列入广场整体安保工作中，同部署、同检查，认真做好对二装施工队所有人员的审查，按照协议书规定的条款，监督乙方认真贯彻各项安全防范措施。
2、督促乙方建立安全防火制度，制定现场各项安全防火措施，确定安全负责人。
3、督促施工工人按照软件广场的有关规定到保安部办理“临时出入证”，真正做到来人报、走人销、不漏报、不漏项，保证底数清楚，实存人数与统计人数相符。
4、甲方必须严格监督乙方施工工地安全管理制度的贯彻落实以及施工人员对软件广场其他各项管理制度的遵守。
5、负责配合广场外围区域的警戒和隔离工作，确保无关人员不穿行。
6、引导进出广场车辆，按规定路线行走，不得从光盘下穿行。
7、封闭cd座南侧门和ab座北侧北，所有人员均从c座北门和b座南门进出。
二、乙方必须承担以下责任、义务
1、乙方应遵守甲方拟定的施工安全管理制度。施工前做好各项安全准备工作，清洗人员要具备高空作业证，方可进行光盘清洗施工。施工单位进场前应到工程部、保安部办理相关手续，具体内容可参见二装管理规定。
3、施工现场安全由乙方负责，乙方应认真落实施工安全责任制，确定安全负责人。自行承担因违章作业和违章管理所造成的伤害事故。
4、施工单位负责人要掌握其施工人员的政历情况，确保施工人员无违法行为，并要对施工人员进行遵纪守法教育。
5、乙方施工人员应遵守甲方的有关规定，施工人员要佩带胸卡，按指定路线进入施工现场。按规定时间进行施工作业，不准在非施工区域内活动。
6、乙方施工人员要接受保安部的安全检查和工程部的施工监理，并严格执行广场的各项安全管理制度。
7、乙方施工中安装电气设备和进行电焊、气焊作业等，操作人员必须持证上岗。动用明火必须经保安部人员现场检查，合格后办理动火证方可进行施工。
8、施工现场使用的各种材料要符合防火要求，必要时要提供相应的检验报告。
9、每日施工完毕后由乙方安全负责人报保安部，保安员到现场经双方共同检查确认无安全问题后方可锁门。
10、施工单位在施工期间应严格遵守各项法律、法规及广场安全管理制度，认真落实施工现场的治安、防火工作，对甲方指出的安全问题应立即整改。
11、乙方违反上述协议规定，按照广场有关制度给予相应处罚，如因施工发生安全问题，给甲方造成损失，乙方应承担一切责任，情节严重的交公安消防机关处理。
协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇十三
甲方：
乙方：
经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：
一、服务事项
1）工程项目：。
2）质量标准：。
3）施工期：年月日至年月日止，特殊情况（如遇不可抗力因素影响，如暴风雨、雷电等），施工期顺延。
4）清洁服务价款及结算方法：
a.工程总额：元整（大写:圆整）；
b.甲、乙双方签订协议后，甲方预先以现金方式支付给乙方服务款：元整（大写:圆整）；完工验收后一周内甲方以现金（转帐）方式付清余款元整（大写:圆整）。
c.中途甲方未按合同支付服务款，乙方可解除合同；工程完工甲方未按合同支付服务款，每推迟一天按1%（百分之壹）作为违约金，由乙方收取。
二、双方权利和义务：
1、甲方权利和义务
1）对乙方工作进行检查，并及时指出错误；
2）免费为乙方提供水电，以及清洁用品库房和住宿等因服务所须的一切便利条件；
3）为加强联系，甲方应指派专人在服务现场实施监督，积极配合乙方施工；
4）在服务项目验收合格后，按约定期限付清全部服务款；
2、乙方权利和义务
1）在规定的期限内，必须高质量完成工程；
2）遵守甲方的有关规章制度和纪律；
3）爱护甲方建筑物及各种设施，注意节约水电，因乙方造成的损坏应负责赔偿；
4）乙方员工在工作期间，因乙方责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。
三、违约责任
1）在合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意中止合同；
2）任意一方因为违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿，按工程总额的50%（百分之伍拾）。
四、本合同一式肆份，甲乙双方各执俩份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。
甲方：乙方：
甲方法人（印签）：乙方法人（印签）：
甲方（合同章）：乙方（合同章）：
甲方电话及地址：乙方电话及地址：
日期：年月日日期：年月日
高空作业安全条例
1.下吊时检查每吊所处位置的门窗是否关好，避免水冲入室内；
2.吊时检查每吊所处位置下方，如有花草树木，应用雨布遮盖好；
3.在清洗过程中应派专人进行看护，避免清洗过程中掉下物件砸伤行人、砸坏车辆；
甲方验收合格签字：日期：年月日
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇十四
甲方：
乙方：外墙保温班组（具体人员名单见附表）
根据上级安全生产目标管理要求和安全生产工作计划，坚持“安全第一，预防为主”的方针，全面加强安全生产工作，增强安全生产意识，保障人身安全和劳动者合法权益，甲、乙双方共同协商，签订特殊工种操作人员安全责任书。
1、操作人员进入施工现场必须戴安全帽，高处作业人员系好安全带，手持电动工具操作时，必须戴绝缘手套，穿防滑鞋，基层处理时必须戴防护眼罩。
2、电动吊篮每天使用前务必对整机进行详细检查，做空载试验。
3、每天使用前，务必对安全锁，进行性能试验，合格后方可操作。
4、随时注意观察钢丝绳的使用情况，发现断股，拉毛，磨损严重时及时更换。
5、吊篮内严禁穿载，作业人员严禁超过一人。
6、施工时吊篮上部作业人员应于下部人员相互配合，确保安全。
7、施工区域严禁行人通行，挂好警戒线。
8、清理现场时，禁止将垃圾、杂物从高处往低处抛撒。
9、每天都要做到活完场清，垃圾及时清运。
1、乙方未按《安全操作规程》操作或未按甲方要求作业，造成一切事故及经济损失均由乙方承担。
2、由于乙方原因造成伤亡或重大安全事故，乙方除承担全部责任外，甲方视情节可将乙方立即清理出场。
3、如因甲方原因造成乙方安全事故，经执法部门调查核实，甲方负主要责任，乙方不予承担。
4、本安全生产责任书自签订之日起生效，工程结束后自行解除。
甲方代表：
乙方代表：
20xx年x月x日
外墙修补协议书外墙修缮安全协议篇十五
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，经双方协商一致，就本工程施工事项达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程工期
工程工期为45天，自签订合同之日算起，完工时间以取得节能验收备案证书为准，乙方必须满足甲方施工总进度要求。因甲方及不可抗拒因素引起停工的，工期可顺延以甲方的签证工期为准。
三、工程价款
1、防火涂料的承包方式为包工包料，综合单价______元/m2,（含材料费、工程费、检测费、专家论证费、相关协调费用）。以墙面涂刷实际面积计算，实际工程量以双方结算的帐单为准。
2、工程总价：暂定万x。
2、付款方式：工程材料人员进场开始施工付30%，工程施工完后经甲方验收合格支付40%的工程款，取得节能验收备案证书后，一个月内一次性付清余款。
四、权力及义务
甲方：
1、甲方根据图纸及规范要求时施工方进行技术交底。
2、甲方提供乙方施工便利（水、电），协助协调乙方与相关单位的工程关系。
乙方：
1、乙方按甲方要求规范施工，严格按设计图纸及相关规范要求施工，施工中乙方需服从甲方现场指挥。
2、乙方必须保证施工的防火涂料经节能办验收通过。
3、乙方在施工期间严格遵守安全操作规程，严格执行合同及当地安全生产管理部门的有关规定，切实做到安全生产，乙方如在施工期发生的各类事故均由乙方自行负担。
4、乙方在施工期间做好现场成品保护工作，如有损毁负责赔偿。
5、乙方施工期间不得因任何原因污染现场，施工垃圾及时清理干净。
五、质量验收及处罚
1、按国家建设部颁发的《建筑工程施工质量验收规范》验收。
2、未按合同约定选用材料不合规范要求，乙方负责免费更换，并不得影响工期。如出现此类情况，按违约金额5%处以罚款.
3、现场施工出现质量问题，应及时处理，不得影响工期，影响工期，每日按1000元处罚。
六、违约责任及争论处理
1、如节能办未能通过验收，则乙方需要按合同金额全额赔付甲方所有费用；合同生效后，由于单方解除合同或者擅自更改合同条款造成对方的经济损失由责任方承担并进行赔偿。
2、由于战争、国家政策、自然灾害等人力不可抗拒的因素造成合同无法履行时，双方协商解决。
3、本合同履行完成后自动解除。
4、合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决，协商不成时，通过太原仲裁委员会仲裁。
七、其他事项：本合同壹式四份，甲乙双方各执两份，未及事宜双方协商解决，自双方盖章后生效。
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5544727.html】
