人类的创造力是无限的,艺术作品是人类的智慧结晶和对美的追求。写总结时要尊重事实,不偏不倚地客观陈述,并给出针对性的建议和反思。希望大家可以在阅读总结范文的过程中,能够找到适合自己的写作风格和方法,写出更好的总结作品。
工程款项支付协议篇一
乙方:xx有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:________代表人:________
乙方:________代表人:________
______年___月___日
______年___月___日
工程款项支付协议篇二
委托人:________(以下简称甲方)
受托人:________(以下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:
一、工程造价结算审计业务范围
甲方委托的_________工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。
二、乙方结算审计人员的资格条件
(一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。
(二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。
乙方项目经理:
乙方主要审计人员:
(三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。
三、甲方的权利和义务
(一)甲方的权利:
1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。
2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。
3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。
4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。
5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。
(二)甲方的义务:
3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。
四、乙方的`权利和义务
(一)乙方的权利:
1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。
2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。
3、有权按合同规定收取审计费用。
4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。
(二)乙方的义务:
1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。
2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。
3、自签收委托人移交的`结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。
4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。
5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。
五、结算审计费用
结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%,若乙方审减额低于:甲方送审额_________×_________‰,则按照审减额支付审计费用。
甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。
六、付款方式
_____________________________________________。
七、其他约定事项
(一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。
(二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。
(三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。
(四)其他:合同履行过程中发生的`一切费用由乙方自行解决。
八、本合同经双方签字盖章后生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
工程款项支付协议篇三
乙方:________
本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:
一、结算编制内容:
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的.全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式:
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。
三、结算费用的支付方式:
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(excel格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任:
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任:
1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他:
乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。
甲方:________乙方:________
工程款项支付协议篇四
乙方:____________
依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。
一、承包范围:
甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。
1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作;乙方将资料送达甲方施工员后,除工程量核对及造价核对外的其他工作如:材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。
2、水电安装资料:包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料(不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助),对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档(不包括其中发生的费用)。乙方将资料送达甲方施工员后,资料的.签字盖章呈送等由甲方施工员完成,资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。
二、承包方式:
乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来,按结算总造价的千分之六收取服务费,现金结算。
三、双方责任和义务:
1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更,且发生变更应及时通知乙方,甲方的施工人员应与乙方配合。
2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责,若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。
3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责,如因检测所造成的工作延误
乙方不承担任何责任。
4、甲方负责现场材料质保资料的提供(合格证、材料检测报告相关资料等)。
5、甲方负责施工过程中的协调工作;甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口,以备乙方需要时可工作。
6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方,乙方就此作为资料编制依据,按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。
7、工程进度报送:甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方,乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。
8、甲方在本项目委托后,负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料,提供给乙方编制结算计量及核对。
9、乙方在工程项目的预结算进行当中,应做好保密性和安全性,确保甲方的利益和权益不受损失。
四、付款方式:
甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付),结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。
五、本协议不尽之处,甲、乙双方共同协商补充;
本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:________乙方:________
工程款项支付协议篇五
甲方(委托付款方):
乙方(付款方):
丙方(收款方):
甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方:____,支付甲方与其在____年____月____日签订的合同,合同金额八百零伍万元整款项。收款人(公司全称)____;收款人开户银行全称:____;收款人账号:____。
2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。
(1)收款人名称;
(2)收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方(委托付款方)
乙方(付款方)
丙方(收款方)
法定代表人:
法定代表人:
法定代表人:
____年____月____日
____年____月____日
____年月________日
工程款项支付协议篇六
乙方:____________
经甲、乙双方协商,就马场河铁矿山采矿工程结算事宜,双方本着互惠互利,共同发展的.目标,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所;
二、乙方按照国家有关安全规定,并做好各项生产中的责、权、利关系,安全有效的搞好生产秩序。
三、工程结算价格明细
1、巷道挖掘:1200元/米(大写:壹仟贰佰元整),(运输到指定位置)。
2、矿石开采(巷道)50元/吨(大写:伍拾元整)
四、工程费每月核算一次,押回工程费一个月,依次乙方每月结算,年底甲方一并结清。
五、本协议未尽事宜,经双方同意可另作补充协议,具有同等法律效力。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:____________乙方:____________
工程款项支付协议篇七
____________公司(以下简称甲方)
住所:___________
__________公司(以下简称乙方)
住所:__________
鉴于:
_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内,乙方未向_______公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在_________公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址:
_________公证处联系地址:
地址:_____________________
邮编:___________电话:_____________
承办公证员:_______________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和_______公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的`法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自________公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,双方各持___份,一份留存于_______公证处备案。
甲方:______
法定代表人或授权代表:______
乙方:______
法定代表人或授权代表:______
________年___月___日
________年___月___日
工程款项支付协议篇八
甲方:(身份证号:)
乙方:(身份证号码:)
甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积 平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:
一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付 万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定:
1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;
3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
工程款项支付协议篇九
xxxxxxxxxxx:
我单位负责建设的工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的`规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我单位在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
招标单位名称:(盖章)
20xx年xx月xx日
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
搜索文档
工程款项支付协议篇十
男方:______________,1981年6月12日出生,汉族,__________市人,现住__________市_____________。
女方:_____________,1984年2月5日出生,汉族,__________市人,现住__________市_____________路家属院。
一、男女双方自愿离婚。
二、财产处理:_________________
1、存款:_________________各自名下的存款归各自所有。
2、其他财产:_________________lg柜机空调、长虹液晶电视、海尔洗衣机、海尔冰箱各一台归女方所有;沙发一套、新大洲本田125摩托一辆、lg挂机空调一台和柜子、床、梳妆台及吊椅各一个归男方所有。男女双方各自的私人生活用品归各自所有。
3、双方各自名下的其它财产归各自所有。
双方确认,在财产分割上,上述已作出明确列明,双方财产分割已完毕,并无争议。
三、债务的处理:_________________
夫妻共同债务1万元由男方承担,个人名下的债权债务离婚后由各自享有和承担。
四、上述协议事项,双方保证切实履行;协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负。
五、本协议一式三份,自双方签字并经婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效。男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款项支付协议篇十一
鉴于:甲方为具有 资质的工程公司,乙方为甲方在____________项目(下称__________项目)的实际施工单位,乙方于_______年___月进场施工,并于___________年_______月_______日向甲方账户汇入工程垫资款_______元,用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与____________年_______月________日至 ____________年_______月________日 次向甲方账户汇入工程垫资款________元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。 现经双方友好协商,达成以下协议。
一、甲方需在收到项目业主工程款后的________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________元及利润分成(资金占用费、施工费)_______元,共计___________元。
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。
三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。
如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。
四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________%/每天向乙方支付违约金。
五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。
六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。
七、本协议一式两份,签署后生效。
甲方(盖章):_______________。
法定代表人___________________。
授权代表(签字):______________。
签署日期:___________年_______月________日
乙方(盖章):_______________。
法定代表人___________________。
授权代表(签字):______________。
签署日期:___________年_______月________日
工程款项支付协议篇十二
乙方:_________________
因乙方承包甲方_________________装饰工程发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等原则,达到以下付款协议:
一、甲乙双方共同协商定工程价款:_________________
乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款,达成最终认可价格为
(大写):_________________元,(小写)元。
二、工程款付款方式“
甲方已支付乙方装饰工程款元,还欠工程款元。经双方协商确定甲方于20__年月日之前一次性付给乙方工程款元。
三、工程款付款形式为现金转账方式。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款月的利息
外,并所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
20__年09月10日交付甲方使用。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到福田区人民法
院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲方双方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
工程款项支付协议篇十三
我单位承建的送审金额的________万元,审后工程结算金额_______%,已支付工程进度款___________万元(佰拾工程,合同金额_________万元,。至今已完成总工程量_________%支付我单角分),请贵单位按合同要求的万_______________元为工程结算款,请批准。
施工单位:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
施工单位工程负责人:_________________
年监理意见:_________________
月日
责任编辑:_______________
工程款项支付协议篇十四
____________公司(以下简称甲方)
住所:___________
__________公司(以下简称乙方)
住所:__________
鉴于:
_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内,乙方未向_______公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址:
_________公证处联系地址:
地址:_____________________
邮编:___________ 电话:_____________
承办公证员:_______________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和_______公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自________公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,双方各持份,一份留存于_______公证处备案。
甲方:______
法定代表人或授权代表:______
乙方:______
法定代表人或授权代表:______
________年___月___日
于____________(地方)
工程款项支付协议篇十五
执行裁定书
(______)_____执字第30号
被执行人:______________,男,1963年6月8日生,汉族,高中文化,__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理,重庆市江北县人,住云南省保山市__________镇_______________416号。
被执行人:_________________市__________建筑工程有限责任公司,所在地:_________________云南省保山市_________________8号。法定代表人:_________________,系该公司董事长。
冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款150399.00元。
本裁定送达后即发生法律效力。
执行员:______________
执行员:______________
执行员:______________
_____年_____月_____日
书记员:______________
工程款项支付协议篇十六
甲方(委托方):
乙方(被委托方):
为保证高速公路立交改造工程的工程质量,有限公司作为本项目工程的建设业主,于20xx年12月委托验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。
检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。
1)、施工图设计文件;
2)、《公路工程质量检验评定标准》jtgf80/1-20xx;
4)、其它现行的相关技术标准、规范或规程。
1)按合同规定支付试验检测费用。
2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。
3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。
以上费用由甲方承担。
1)严格按照有关技术规范进行试验。
2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期。
3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式贰份。
4)自行负责试验检测人员及设备安全。
5)检测报告应客观反映施工水平。
6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。以上费用由乙方承担。
1)检测费用由甲方支付。
2)检测费用包干价11万元(大写:壹拾壹万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。
3)支付方式:此费用分三次进行支付。第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方6万元(大写:陆万元整);第二次,本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方3万元(大写:叁万元整);第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方2万元(大写:贰万元整)。
1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。
2)违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任。
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决:本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁。
1)未尽事宜,双方协商解决。
2)本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,经双方签字盖章后生效;报告交付验收,结清试验检测费用后,本合同自行终止失效。
甲方:
乙方:
签订时间:
工程款项支付协议篇十七
鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在____________项目(下称__________项目)的实际施工单位,乙方于_______年___月进场施工,并于___________年_______月_______日向甲方账户汇入工程垫资款_______元,用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与____________年_______月________日至____________年_______月________日次向甲方账户汇入工程垫资款________元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商,达成以下协议。
一、甲方需在收到项目业主工程款后的________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________元及利润分成(资金占用费、施工费)_______元,共计___________元。
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。
三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。
如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。
四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________%/每天向乙方支付违约金。
五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。
六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。
七、本协议一式两份,签署后生效。
甲方(盖章):_______________。
法定代表人___________________。
授权代表(签字):______________。
签署日期:___________年_______月________日
乙方(盖章):_______________。
法定代表人___________________。
授权代表(签字):______________。
签署日期:___________年_______月________日
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5955675.html】