最热邻居围墙协议书(案例14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-01 02:13:10
最热邻居围墙协议书(案例14篇)
时间:2023-11-01 02:13:10     小编:灵魂曲

日常生活中的小事情也值得总结,它们对我们的成长和发展有着潜移默化的影响。写总结时要注意自身的立场和角度,确保表达的客观中立而真实。接下来为大家呈现一些精选总结范文,欢迎大家一起来借鉴和学习。

邻居围墙协议书篇一

甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。

(一)拆除任务:

黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

(二)拆除范围:

配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。

(三)拆除期限

依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即:年月天。

(四)付款方式:

甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。

(五)乙方权利及义务:

1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

2、制定详细的施工方案及安全措施。

3、负责拆除现场的安全及文明管理。

4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。

5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。

(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。

(七)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

(八)本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)乙方(盖章)

法人代表(签字)法人代表(签字)

年月日

邻居围墙协议书篇二

甲方:

乙方:

甲乙双方经平等、友好协商,甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致,达成如下协议:

一、工程内容:

二、工程造价:

暂定35万元。工程竣工验收后根据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮,即:竣工结算(结算套用江苏省建筑综合预算定额)由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%;工程具体造价在甲乙双方结算时,由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价xxxx年7-8月综合价格》中供应价一次包定,今后结算时不作调整。

三、工程质量:

经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准,乙方承担工程总造价百分之五的`违约金,且乙方应无条件整改直至合格,如乙方无能力整改合格,甲方有权聘请第三者进场施工,所产生的全部费用和损失由乙方承担,甲方在工程款中直接扣除,直至合格。

四、工期:

xxxx年9月26日开工,xxxx年11月15日竣工并验收合格。乙方如逾期完成,则每逾期一天,按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。

五、工程款支付:

围墙砌满500米后,经甲方验收合格,付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后,甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%;10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前,乙方应向甲方提出付款的书面申请,付款金额经甲方盖章核准后,乙方应提交相应金额的发票,否则甲方有权拒付。

六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。

七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。

八、乙方负责对施工人员进行安全教育,保证工地施工安全,施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的,均由乙方承担全部责任。

九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。

十、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。

十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件,被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的,影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等,每发生一次,乙方应支付违约金伍万元/次,从工程款中直接扣除,造成甲方损失的应另行支付赔偿金。

十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向江阴市人民法院诉讼。

十三、本协议以打印稿为准,若有手写添加处,需双方签字盖章后生效。

十四、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:

乙方:

年月日

邻居围墙协议书篇三

甲方代表签字:

乙方代表签字

一、经甲、乙双方协商如下:

1、甲方把西塞山区陈家湾社区地块(沿湖路小学旁)私房拆除工程交由乙方施工,乙方在甲方的`安排下科学管理,文明施工,安全第一的原则,按要求保质保量的完成甲方交给的任务,并在施工前付给甲方人民币拾万元整,甲方在动拆总面积的60%之后,余款乙方一次性付清。

2、甲方负责配合乙方核实拆除面积,并按6.8元/m2人民币计算总金额,且甲方每动迁一户必须保证房屋完好无损的基础上把钥匙交给乙方,完整交给乙方后,遗失与甲方无关。

3、乙方在施工的过程中,因拆除造成的安全事故,由乙方全权负责,甲方只负责协调工地周边关系和核实拆除面积,并把钥匙交给乙方。拆除面积以实际丈量为准。

4、乙方施工人员在施工过程中,听从甲方安排,合理安排施工。

5、本协议甲方双方签字后生效,望甲、乙双方各尽其责,以资共同遵守,未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。

6、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表:

乙方代表:

年月日

邻居围墙协议书篇四

甲方:

乙方:

甲、乙双方经协商,甲方同意将_________围墙委托乙方施工,并达成以下协议:

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币_________元(大写:_________元整)。

三、付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜,双方协商解决。

五、本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

_________年____月____日

邻居围墙协议书篇五

甲方:

乙方:

根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。

一、工程名称:

舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;

二、工程质量标准:

三、工程价格:

二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;

四、付款方式:

五、双方责任

甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。

乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。

六、工程材料标准

1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;

2、水泥,统一采用雷山牌水泥;

3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;

4、透视墙材料由乙方负责采购。

七、工程进度

1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。

2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。

八、该工程税费由乙方自行承担。

九、其他未尽事宜,双方协商处理,可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。

十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方签字:

乙方签字:

年月日

邻居围墙协议书篇六

建设单位:(甲方)

施工单位:(乙方)

甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:

第一条:工程标准

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)

第二条:工程承包费

实体墙每延米约元,文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。

第三条:付款方式

按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的%计元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。

第四条:工程质量要求

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条:合同预定

基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为天内完工,遇雨雪顺延。

第六条:双方责任

1、甲方:

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方:

(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。

第七条本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。

甲方:

乙方:

签订日期:

邻居围墙协议书篇七

甲方:

姓名:

性别:

年龄:

民族:

电话:

住址:

乙方:

姓名:

性别:

年龄:

民族:

电话:

住址:

甲方因孩子即将结婚需建新房,由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许,现经甲乙双方商磋,达成以下建房协议。

1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路:北米,南米,西米(详见后附示意图)。

2、甲方同意给乙方带来的'占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。

3、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。

4、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,待甲方自行拆除后,一切权属归乙方,但乙方不得要求甲方拆除该建房。(学生打架调解协议书)

5、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,如遇政府征用或规划等相关事项,房屋补偿归甲方,土地补偿归乙方。

6、此协议电脑打印一式两份,甲乙各持一份,均有同等效果。

7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。

甲方:(签字盖章)

乙方:(签字盖章)

中人:(签字盖章)

甲方

乙方

丙方

三方因共同建房之需,特达成如下协议,以共同遵守:

1、为节约出发,实行拼墙的办法。

2、拼墙之后,各相邻方共有产权之二分之一。

3、各方合理使用,在其上建筑时,应当通知另一方,并征得其书面同意方可施工。

4、其他约定事项:

本协议一式三份,各执一份。

具有同等法律效力。

未尽事宜,依合同法的相关规定。

如产生争议,以协商为主。

甲方签字

乙方签字

丙方签字

日期:

邻居围墙协议书篇八

甲、乙双方经协商,甲方同意将_________围墙委托乙方施工,并达成以下协议:

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币_________元(大写:_________元整)。

三、付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜,双方协商解决

五、本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):________

甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

签订地点:_________签订地点:_____________

_____年____月____日_________年____月____日

邻居围墙协议书篇九

甲、乙双方经协商,甲方同意将_________围墙委托乙方施工,并达成以下协议:

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币_________元(大写:_________元整)。

三、付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜,双方协商解决。

甲方: 有限公司

乙方:

丙方:

经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:

一、工程地址:------------.

二、工程价款:单价为----元/米,工程量约为----米,工程总价为:----元,大写:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用,一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。

三、工程款支付方式:

1.甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;

2.工程开工时,甲方支付总工程款的`30%,剩余工程款按工程进度支付。

3. 总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。

四、施工标准

1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。

最新围墙施工承包协议书范本最新围墙施工承包协议书范本

2.正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10.

3.正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。

4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。

5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。

6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。

7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。

8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。

邻居围墙协议书篇十

为不影响邻里关系和睦,消除日后不必要的争端,(简称家),(简称家)俩家经友好商制定如下协议:

二、家所建新房北面屋檐滴水应不上现有马路,西面屋檐滴水不上挡土墙;

三、家所建新房西面如若开窗,以后不得以任何理由阻碍何家建房;

四、如日后何家有建房意向,家应配合四邻关系签字同意。

五、两家在建房期间,只要不违反规划许可,不影响两家正常的生活,两家不得以任何理由干扰对方。

见证人:

当事人:

20xx年月日

邻居围墙协议书篇十一

甲方:

乙方:

丙方:

经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的xx内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:

一、工程地址:

二、工程价款:单价为 元/米,工程量约为 米,工程总价为: 元,大写:人民币 元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用,一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。

三、工程款支付方式:

1.甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;

2.工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。

3.总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。

四、施工标准

1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。

2.正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10。

3.正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。

4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。

5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。

6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。

7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。

8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。

9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。

五、工期: 年 月 日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。

六、双方约定:

1.甲方按协议及时支付工程款。

2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。

3.乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的相关工作。

4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。

5.工程发票由甲方自行解决。

6.乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。

7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。

8.施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。

七、其他:

1.本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。

2.本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。

3.本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。

甲方:

乙方:

丙方:

日期:

邻居围墙协议书篇十二

甲方:

乙方:

第一条:工程概况

1、工程地址:保定瑞祥大街66号

2、施工内容:兰亭会所楼内部分墙体拆除、垃圾清运

3、委托方式:人工费

4、结算方式:每平米20元(含清运)

5、付款方式:全部完成工程后,两周内付清

第二条:双方责任与权力

甲方:

1、负责提供图纸

2、负责提供水电

3、有权对施工进度与质量进行监督与检验

乙方:

1、必须遵守甲方现场管理规定和制度

2、负责施工

3、在施工中严格执行安全操作规定、

4、施工期间如出现任何人员伤亡事故,甲方概不负责,由乙方全部负责

5、因施工造成损失,负责双倍以上赔款

6、乙方负责开发票(税金由甲方承担)

第三条:工期延误

1、对以下原因造成工期延误、经甲方确认,工期可相应顺延

2、因甲方未按约定造成其应负责的工作而影响工期,工期顺延

3、甲方未按期支付工程款,合同期相应顺延

第四条:工程竣工

第五条:廉洁声明

1、甲方任何人员不得向乙方索要好处费,不得接受乙方请客、娱乐等活动,不得接受乙方赠与任何物品,违背、给予所受5倍以上经济罚款。乙方不得向甲方人员赠送任何礼品财务,不得请甲方吃饭、娱乐等活动。不得给甲方回扣金,一经发现,所发生工程款,一概不予结账。

第六条:本协议一式两份,甲乙双方各一份。未尽事宜双方协商。

甲方:乙方:

年月日年月日

邻居围墙协议书篇十三

甲、乙双方经协商,甲方同意将_______围墙委托乙方施工,并达成以下协议:

一、 围墙长度______米。

二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币______元(大写:____________)。

三、 付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。

四、 未尽事宜,双方协商解决。

五、 本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。

甲方(盖章):______________

甲方代表(签字):__________

乙方(盖章):______________

甲方代表(签字):__________

乙方代表(签字):__________

建设单位: (甲方)

施工单位: (乙方)

甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:

第一条:工程标准

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)

第二条:工程承包费

实体墙每延米约 元,文化墙每延米约 元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。

第三条:付款方式

按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的 %计 元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。

第四条:工程质量要求

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条:合同预定

基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为 天内完工,遇雨雪顺延。

第六条:双方责任

1、甲方:

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方:

(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

(2)承担施工中所发生的`不安全事故引起的责任;

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。

第七条

本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

20xx年 月 日

附件一:

一、工程劳务费;开挖围墙基沟槽,要求 公分、深 公分,每立方米 元,折合每米为 元(如遇沙石另协商);夯实回填三七灰土,厚 公分,每米 元;砌墙砖机制红砖,按 墙(每 米 个 墩子,文化墙墩子留里边,墩子为扁三七)高 米(包括地下基础在内),渭河沙 立方、水泥( 号旋窑水泥) 公分、白灰 立方。

文化墙外粉刷用水泥沙浆、并挂白顶部用料,流水瓦 块,三曲瓦 块,筒瓦 块,以上费用均包括施工所需的各种工具及器械在内,均为乙方自备。

二、材料供应及价格:乙方包工包料、负责运料到施工现场。以上价格一次性包死,不做调整。

以上材料价格中包括运送到施工现场的费用,乙方不得索要其它任何运输费用。

以上合同附件与合同正文具有同等效力。

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

20xx年 月 日

邻居围墙协议书篇十四

乙方:

丙方:

经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:

1.甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;

2.工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。

3.总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。

1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。

2.正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10.

3.正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。

4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。

5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。

6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。

7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。

8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。

9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。

1.甲方按协议及时支付工程款。

2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。

3.乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的相关工作。

4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。

5.工程发票由甲方自行解决。

6.乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。

7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。

8.施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。

1.本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。

2.本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。

3.本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。

甲方:

乙方:

丙方:

日期:年月日

整修围墙请示范文

物业关于ee6号楼北侧围墙施工的通知模板

劳动仲裁协议书-仲裁协议书

仲裁协议书样本-仲裁协议书

仲裁协议书模板-仲裁协议书

仲裁协议书范文-仲裁协议书

渔业争议仲裁协议书-仲裁协议书

仲裁协议书格式-仲裁协议书范文

仲裁和解协议书-仲裁协议书范文

仲裁协议书

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/6031655.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档