在商业交易中，合同起着确保交易安全和权益保护的重要作用。合同中的各项条款应符合法律法规的要求，遵循公平公正原则。合同样板仅供学习和借鉴，不得用于商业行为。
房屋更名合同篇一
证明人：
出售方(甲方)：身份证号码：
购买方(乙方)：身份证号码：
根据《^v^合同法》和成都市政府有关规定，甲乙双方在合法、自愿、平等、相互信任的基础上，协商一致，订立本合同，共同遵守。合同内容如下：
第一：房屋基本情况及交易条件。
1、甲乙双方出售及购买位于的物业一套(以下简称该物业)，建筑面积为平方米，户型为，该物业为住宅，备案合同号为。
2、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
3、该物业的出让须包含该物业的相关土地使用权。
4、乙方在签署本合同前曾实地了解了该物业，对该物业现状无异议，愿意购买该物业。
5、甲方应在该物业交付乙方时，保证该物业应无任何担保、抵押。
6、甲方应在合同签订后个月之内将房产过户手续办理完毕。
第二：成交价格，有两种方式可供选择。
基于双方利益考虑，约定a、b两种交付方式，在a方式无法执行的情况下才实施b方式。
a:若该物业能直接更名，则该物业的成交价为人民币(大写)，(小写)元，甲方负责更名及承担更名过程中的所有费用。
b：若该物业不能直接更名，只可采用过户的方式，则该物业总价为人民币(大写)，(小写)元。甲方负责办理该物业的过户手续，乙方应积极配合甲方，并承担过户中的所有税费。
第三：付款约定。
基于该物业交付方式不同，甲乙双方同意以下方式付款：
1、无论使用a、b哪种交付方式，乙方在签订协议时支付定金，定金交予证明人代为保管。
2、若按a方式成交，在乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款(含定金)后，甲方交付乙方钥匙及带领乙方办理交房及装修手续，办理交房时所产生的装修手续费由乙方承担。确定房产过户给乙方时，乙方再付甲方。剩余在房产过户完毕后一次性付清。
4、在乙方支付首付款时，甲方将其所拥有处于的房产的房产证交乙方暂为保存，并在房产过户完毕时退还甲方。
5、定金交付后，首付款交付前，若甲方违约，则双倍退还定金;若乙方违约，定金由甲方没收。
6、本协议一式三份，具有同等法律效力，自三方(甲、乙方和介绍人)签字之日起生效。
7、附加条款：
甲方(卖方)：乙方(买方)：证明人：
年月日年月日年月日。
房屋更名合同篇二
甲方：
乙方：
甲方于年 月 日，在 房屋一套，现甲方自愿将该房屋更名给乙方，乙方自愿订购该房屋。根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将该房屋更名给乙方一事达成以下条款：
第一条 甲方对上述房屋一手更名的声明。甲方根据相关规定，已依法取得 房屋的购买权，已交购房定金 万元。该房屋的结构为，建筑面积为 平方米，房屋开发商销售价格为 元（开发商与乙方签订房屋买卖合同的价格，不含房屋维修基金、契税等费用）。
第二条 甲方对更名权的声明。甲方保证上述房屋可以更名，更名前的所有手续由甲方办理。
第三条 乙方对订购权的声明。乙方愿意在本协议第一条款及第二条款成立的前提下，签订本协议，并认可仅在此种情况下签订本协议才具有法律效力。
第四条 转让房屋购买权的价格。甲乙双方同意上述房屋转让购买权的价格为人民币：万元整（小写： 元整）。
第五条 付款方式。
1、甲乙双方一起到房屋开发公司办理更名手续，乙方在收到房屋开发公司开具的交付贰万元房屋定金收款收据时，乙方立即支付给甲方 万元现金（退还甲方已交付的房屋定金）。
2、甲乙双方在一起办理完房屋定单更名、房屋定金更名等相关手续之后，乙方立即支付给甲方 万元现金（转让房屋购买权的款项）。
第六条 违约责任。
1、甲方违约责任。甲方在收到乙方 万元转让房屋购买权的款项之后，要确保乙方能够与房屋开发公司顺利签订上述房屋的《房屋买卖合同》，如果非乙方原因，乙方不能如愿购买到上述房屋，甲方应立即退还乙方交付给甲方的叁万元转让房屋购买权的款项。如甲方不能立即退还乙方交付给甲方的叁万元转让房屋购买权的款项，则按每天3%0支付给乙方滞纳金。
2、乙方违约责任。乙方在支付给甲方款项之前提出终止上述房屋定购，乙方应付给甲方违约金叁万元；乙方在支付给甲方款项之后提出终止上述房屋定购，乙方交付给甲方的款项不退还。
第七条 有关争议的解决方法。本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本协议在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决时，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第八条 生效说明。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具
有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：年月日
乙方（签字）年月日
房屋更名合同篇三
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
甲乙双方经协商，于__年月日续签本合同，并就以下各条款达成协议，相互约束并共同遵守之。
第一条：租赁范围及用途。
第二条：租赁期限。
租赁期暂定为三年，自__年6月8日至20__年6月7日止。租赁期满后乙方若需续租，需在合同期满前一个月通知甲方，在同等租约条件下，即在本合同租赁期内，乙方诚实履行本合同各项责任的前提下，乙方享有优先续租权。乙方若不想续租该房屋需提前一个月通知甲方。
第三条：租金及支付方式。
1、年租金为人民币。
2、支付方式：租金需预付，乙方以每六个月为一个支付周期。乙方每六个月支付一次，甲方在相关月份前三十天通知乙方付款，乙方接到甲方通知后即在三十天内支付下六个月的.租金，依次类推。
甲方：
乙方：
房屋更名合同篇四
卖方(以下简称甲方)：
居民身份证号码：
地址：
买方(以下简称乙方)：
居民身份证号码：
地址：
鉴于甲乙双方系____市区村集体成员，根据《_合同法》、《_城市房地产管理法》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上经友好协商，就乙方购买甲方房地产相关事宜达成一致，特订立以下条款，以资共同遵守。
第一条房屋的基本情况。
甲方自愿将坐落在__x市区村号的房屋出卖给乙方，并将与所出卖房屋的使用权同时转让给乙方。该房屋始建于年，房屋结构为结构，建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积____平方米);该房屋具体位置为：
东邻：西邻：
南邻：北邻：
长度为：米、宽度为米，面积共平米。
第二条价格。
双方议定上述房地产总价款为人民币大写(小写。该价格包括了该房屋使用所占土地的使用费、房屋的价值、附属设施的价值(包含)以及应当缴付的相关税费等。
第三条房价支付方式。
第四条交付期限。
甲方应于本合同生效之日起日内，将该房屋付给乙方，届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如水电费、有线电视费等。
第五条甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权向甲方索赔____元作为违约金，合同继续履行。
第六条特别约定。
1、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
2、因乙方所购房屋为农村集体土地上的建筑，该房屋买卖过程中发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或者有关部门审批的手续问题，甲方应该积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。
3、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予积极配合，费用由承担。
4、合同生效后，如遇政府征地拆迁，房屋的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。
第七条风险转移。
该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第八条其他。
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行约定，并签订补偿协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
乙方(签章)：
房屋更名合同篇五
甲方（出卖人）：身份证号：乙方（买受人）：
鉴于乙方购买甲方房屋暂不能办理产权过户，依据《^v^合同法》等法律法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：
第一条甲方自愿将坐落在市镇村号的房屋，建筑面积为平方米（含地上附着物），房屋产权证号：，出售给乙方。
第二条甲、乙双方商定该房屋售价为（人民币）拾万仟佰元整（含附属设施费用），乙方自合同签订之日一次性将房款全部付给甲方。
第三条甲方应于本合同签定之日将房屋交付乙方，同时向乙方交付该房屋产权证、土地使用证及相关手续。
第四条甲方自本合同签定之日不得再对该房屋进行任何物权处分及附加任何物权、债权负担，不得再与乙方以外的任何第三人签定该房屋的买卖合同、赠与合同、抵押合同等。
第五条该房屋在交付乙方使用前，所发生的水、暖、电、讯、有线电视费等一切由均由甲方承担；房屋自交付乙方使用后的一切费用均由乙方自行承担。
第六条在该房屋符合规定产权过户条件时，甲方应积极配合乙方办理房屋产权过户，过户时所需税、费由甲、乙双方按照国家规定各自承担。
第七条甲方不得以经济上涨，房价过低等任何理由拒绝履行合同，拒不配合乙方办理过户等相关事宜。由于甲方违约致使乙方无法履行，除全部退还乙方支付的购房款和同期银行贷款利率4倍的利息以外，还应向乙方支付万元人民币违约金。
极配合与第三人办理产权过户等事宜。
第九条该房屋在正式办理产权过户前，若因城市规划建设需要，被政府征收，政府给予一切补偿权益归乙方所有。甲方不得以房屋尚未过户之名要求享受相关补偿权益。
第十条本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
房屋更名合同篇六
甲、乙、两方依据自愿、诚信原则，经友好协商，达成如下一致意见：甲方承诺并保证：拥有座落于的选房号。该房屋由开发。甲方对上述选房号所有权是完整的，不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。将诚信履行本合同书的项下的合同义务。
1、双方议定上述房号房屋每平米单价为________/平米，出售价格为________万圆整。此房号价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2、本合同书签订时，甲方向乙方交付房屋选房房号________号、房屋购买押金条、甲方已垫付预付房款________万元整的发票以及其他相关票据。乙方向甲方支付房号费用和甲方已经垫付的购房款________万元整，共计________万元整。乙方对上述房号和此后乙方所选房子具有所有权和使用权。此后，买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
3、甲方负责乙方办理房屋更名过户手续至乙方名下，包括根据登记部门的要求另行签订合同文书、提供身份证明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。如出现房屋产权无法更名情况，且非甲方主观意愿时（即所有购买房号的都无法更名），在甲方取得房屋产权证后，将该房屋无偿过户到乙方名下，过户产生的各项费用甲乙双方各支付________。
4、如甲方不履行本合同，则甲方按房屋市场价格全款支付给乙方，且退还乙方付给甲方的.房屋号费和乙方购买此房屋产生的所有费用。如乙方不履行本合同，甲方不予退还乙方房屋号费。
5、本合同书一式_____份，由甲、乙双方各执_____份。
6、本合同书在各方签字后生效。
房屋更名合同篇七
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
（一）房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:贰拾伍万捌仟元整;。
付款方式：
1、乙方于2011年4月4日付购房诚意金整给甲方;。
3、开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。
（二）开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
（三）如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为（甲方应退还乙方所付款项）。
（四）本协议未尽事宜，双方可另行协商。
（五）本协议一式两份，双方各执一份;双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
（六）本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
（七）补充协议:。
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
联系地址：联系地址：
房屋更名合同篇八
经甲、乙双方在平等，自愿，协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下协议，确保双方共同遵守执行：
一、维修标准及要求。
1、乙方自愿选择房屋维修并与甲方签订本合同。
2、维修房屋必须在保证不影响规划，不影响户主及邻居居住安全的前提下进行。
3、维修项目：房屋屋顶翻新等。
4、维修工程形式：包工、不包料、包质量、包安全。
5、乙方必须保证维修质量与安全工作，如质量与安全造成的一切事故由乙方自行负责。
6、乙方要求在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的淤泥杂物。
7、维修工期在正常天气下。
二、维修款发放。
1、维修款总额为先支付给乙方生活费、材料款___________元。
2、维修项目完毕，经甲方审定符合维修标准后支付剩余款___________元。
3、在维修期间乙方在住房问题自行解决，甲方不作任何形式的补助及安排。
4、维修结束后年内，如维修部分出现质量问题(如屋顶漏水等)，在接到甲方通知一天内，乙方应予以保修。
5、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(签名)：_________________。
乙方(签名)：_________________。
签订日期：_________________
房屋更名合同篇九
经济保障住房申请人情况核查公示查证与审批表。
经济保障住房申请人情况的公示。
根据河北省和本市(县)有关规定，本市(县)经济住房制度保障条件为：
一、具有当地城市。
常住户口;。
二、市区城市居民人均可支配收入的0.5倍以下);。
三、家庭无住房，
在30平方米以下;。
四、经核查，申请。
人符合上述保障条件，拟以保障方式对其提供保障，现予公示。
公示单位：
不予提供廉租住房制度保障告知书。
[]第号。
联系人：
联系电话：
行政机关：
租赁住房补贴审批表。
房屋更名合同篇十
工商局：
兹有公司，公司设立（增加）注册资金为万元人民币，现金存入银行，其中：
股东出（增）资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%;。
股东出（增）资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%;。
股东出（增）资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%;。
股东出（增）资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%;。
股东出（增）资万元，已于年月日完成缴付，其出资金额占总注册资本的%;。
本公司全体股东承诺，本次出资情况属实，如因股东虚假出资行为引发的.一切法律责任，均由本公司及股东承担。
全体股东签字（盖章）：
房屋更名合同篇十一
甲方：
乙方：
甲方于____年____月____日，在房屋一套，现甲方自愿将该房屋更名给乙方，乙方自愿订购该房屋。根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将该房屋更名给乙方一事达成以下条款：
元（开发商与乙方签订房屋买卖合同的价格，不含房屋维修基金、契税等费用）。
第二条甲方对更名权的声明。甲方保证上述房屋可以更名，更名前的所有手续由甲方办理。
第三条乙方对订购权的声明。乙方愿意在本协议第一条款及第二条款成立的前提下，签订本协议，并认可仅在此种情况下签订本协议才具有法律效力。
第四条转让房屋购买权的价格。甲乙双方同意上述房屋转让购买权的价格为人民币：万元整（小写：元整）。
第五条付款方式。
1、甲乙双方一起到房屋开发公司办理更名手续，乙方在收到房屋开发公司开具的交付贰万元房屋定金收款收据时，乙方立即支付给甲方万元现金（退还甲方已交付的房屋定金）。
2、甲乙双方在一起办理完房屋定单更名、房屋定金更名等相关手续之后，乙方立即支付给甲方万元现金（转让房屋购买权的款项）。
第六条违约责任。
1、甲方违约责任。甲方在收到乙方万元转让房屋购买权的款项之后，要确保乙方能够与房屋开发公司顺利签订上述房屋的《房屋买卖合同》，如果非乙方原因，乙方不能如愿购买到上述房屋，甲方应立即退还乙方交付给甲方的叁万元转让房屋购买权的款项。如甲方不能立即退还乙方交付给甲方的叁万元转让房屋购买权的'款项，则按每天3%支付给乙方滞纳金。
2、乙方违约责任。乙方在支付给甲方款项之前提出终止上述房屋定购，乙方应付给甲方违约金叁万元；乙方在支付给甲方款项之后提出终止上述房屋定购，乙方交付给甲方的款项不退还。
第七条有关争议的解决方法。本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本协议在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决时，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第八条生效说明。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：____年____月____日
乙方（签字）____年____月____日
房屋更名合同篇十二
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:贰拾伍万捌仟元整;
付款方式：(1)乙方于20xx年4月4日付购房诚意金整给甲方;(2)双方约定于20xx年4月8日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整(并将诚意金冲抵房款);(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项)
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份;双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议:
甲方：
乙方：
身份证号：
身份证号：
联系地址：
联系地址：
联系电话：
联系电话：
签订日期：
xxxx年xx月xx日
房屋更名合同篇十三
房屋出租方(甲方):。
房租承租方(乙方)：
甲方承诺如下：
1、____________。
2、____________。
3、____________。
4、____________。
5、____________。
6、按时结算和收取水、电费。及时做好与供水、供电部门的结算工作，确保正常供水、供。
电。
管道畅通对个别承租人，有违规行为的，如乱设广告牌、乱拉电线、门外乱堆货物的等等，
必须制止和处理，确保市场容貌整洁。设立专门水、电维修人员，保证随叫随到。
乙方承诺如下：
切费用。
4、经常维持美观、整洁。
6、决不把商铺作为吃、住场所，杜绝三合一发生。
如违反上述承诺，造成后果的，我愿意接受相应的行政处罚和经济处罚，并承担相信的法律。
责任。
甲方：乙方：
房屋更名合同篇十四
(买方)： 身份证号码：电话： 地址：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协
商一致，达成以下协议条款：
用性质：)建筑面积 平方米，地下室一间面积平方米出卖
给乙方;并将该房产相关权益一并转让给乙方。
二、甲、乙双方协商，上述房屋的成交价为人民币 元(大写： 万仟
佰拾元整)。本协议签订之前，乙方已向甲方支付人民币元(大写： 元整)作为购房定金。
三、甲、乙双方议定，自本协议生效后，乙方将上述房屋价款分 次付给甲方，购
房定金将在最后一次付款时冲抵房款。甲乙双方签订本协议时，乙方交万元
整(小写：元)给甲方。乙方在拿到甲方房产证和甲方提供过户相关材料，
在办完房屋所有权证过户手续后
，乙方再交余款。
方造成的经济损失，均由甲方负责赔偿。
物业管理费、有线电视费等。
六、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的'相关手续，办理过户手续所
需费用由______方承担，未尽事宜甲乙双方协商解决。
七、本协议签订后，乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在 2 日内将
2 日内书面通知乙方，并自违约之日起2日内将双倍定金及已付款返还给乙方。
八、附加条款：
九、本协议及补充条款经甲、乙双方签字后生效。
同等法律效力。
甲方(卖方)： 乙方(买方)：
签定日期： 年 月__ _日
签定地点：
房屋过户 协议书
甲方：xx-x
公民身份证号码：xx-xxx-xxx-xxx-xxx
xx-x
公民身份证号码：xx-xxx-xxx-xxx-xxx
双方协商，甲方暂时性将上述房产过户至乙方 ,在此期间乙方未经过甲方意不允许
将该房屋办理房产抵押贷款,领取房屋产权证及他项权证和注销抵押的相关资料,到有关部门注销抵押登记,解除他项权证、领取房屋产权证、签订房屋买卖合同、租赁合同、产权交易过户的签约、签字、交件、退件、立契、收取房款、领取国土证及办理国土证过户，办理维修基金过户、物业交割、修改产权交易密码、产权内档错误的更改、查阅、调取、打印内档资料、打印住房登记信息等一切相关手续。乙方在此期间内所签署的一切法律文件都必须经过甲方书面同意。在此期限内乙方需配合甲方办理上述房产出售出租的所有事宜。
注明：上述房产所有权归甲方 所有!
甲方： 乙方:
房屋更名合同篇十五
方(赠与人)：
有效证件号码：
乙方(受赠人)：
有效证件号码：
甲、乙双方为父女关系，由于乙方经济条件有限，甲方愿将甲方出资购买的房屋产权赠与乙方。
按照合同法等有关法律规定，双方自愿达成赠与房产协议如下：
第一条：甲方自愿将其房产赠与给乙方，乙方自愿接受该房屋。
该房屋具体状况如下：
(一)该房产坐落于市，建筑面积平方米;;(二)房屋平面图至范围见附件一;(三)土地使用权取得方式：
若该房屋有土地使用权则该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。
该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。
第二条：甲方购买此房产所有费用由甲方单独承担，现经协商一致甲方愿将其拥有的该房屋所有产权赠与乙方。
第三条：甲方赠与乙方房屋产权，在双方签订本合同后，该赠与行为不可撤销，受法律保护。第四条：本协议甲、乙双方签字后生效，如任何一方违约，违约方应承担由此造成的全部经济损失。
甲方(赠与人)：
住所：
乙方(受赠人)住所：
有效证件号码：
签订地点：
签订时间：
房产更名承诺书范文【2】____________融资担保有限公司：
本人郑重承诺：
因(以下简称债务人)与银行(以下简称债权人)于年月日签订了《流动资金借款合同》约定向银行借款万元整(大写：元整)，期限个月，由贵公司提供连带责任保证担保。
为了保证贵公司的利益，向贵公司(以下简称担保人)提供抵押反担保即罗克琴与宜宾丽雅置地有限责任公司签订的《商品房买卖合同》中约定的罗克琴向宜宾丽雅置地有限公司买到的位于宜宾市翠屏区航天路中段d-5地块宜都.莱茵河畔项目中的戎州路东段阳光半岛的商品房一套作为抵押反担保，因此房不能办理抵押登记，亦不能与开发商签订三方协议，故本人对此笔贷款中的反担保作出如下承诺：1、在未按照与签订的《借款合同》之约定偿还借款及利息前，罗克琴不得将上述房屋设定抵押或者转让给第三人。2、在未向银行归还全部借款及利息前，罗克琴不能撤销与宜宾丽雅置地签订的《商品房买卖合同》及补充协议，罗克琴与宜宾丽雅置地有限责任公司不能协议退款退房。
3、若未向银行归还全部借款及利息前，上述房屋的权属证书办理到罗克琴名下时，罗克琴应在领到所购房屋的权属证书之日起三日内将此权属证书交由宜宾市鼎恒融资担保有限公司保管，并由本人监督罗克琴与宜宾市鼎恒融资担保有限公司办理该房屋的抵押登记。4、本人保证本抵押物在抵押给宜宾市鼎恒融资担保有限公司期间，抵押物本身无争议，无其他抵押权人，无其他受益人。
若未按照与签订的《借款合同》之约定偿还借款及利息，宜宾市鼎恒融资担保公司是本抵押物的唯一受益人。
5、若罗克琴违反上述任意一条，则本人承担此笔借款的连带清偿责任。
6、在履行本协议过程中如出现纠纷的，各方应当尽量协商解决，协商不成的，由宜宾市翠屏区人民法院管辖。
本承诺书一式三份，公司保存一份，债务人和承诺人各执一份，每份具有同等法律效力。
债务人：
承诺人：
房屋更名合同篇十六
协议书有广义和狭义之分。广义的.协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书，包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“农村”，希望能够帮助的到您！
卖方(以下简称甲方)：__________________、____________________夫妇。
居民身份证号码：____________________、______________________。
住址：________________________________________________________。
买方(以下简称乙方)：___________________________________________。
居民身份证号码：________________________________________________。
甲乙双方均属_______，__________村(___组)村民，就房屋买卖事项经协商一致，并经本村村委会同意达成以下合同条款：
第一条：房屋的基本情况
第二条：价格
甲乙双方议定上述房屋及宅基转让总价款为人民币(大写)______________。乙方在合同生效日一次性付清。甲方出具收款手续。
第三条：甲方在合同生效日将房屋院落交付乙方，届时该房屋院落无任何担保、抵押、无人租住、使用、无欠账等，未清事项由甲方承担全部责任。
第四条：乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同规定的时间付款，甲方对乙方有权追究违约利息，逾期超过一个月即视为乙方不履行合同，届时甲方有权追究乙方违约责任。
第五条：甲方逾期交付房屋院落的违约责任
除人力不可抗拒等特殊情况外，甲方如未按本合同规定期限将该房屋院落交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价向甲方追究违约利息，逾期一个月则视为甲方不履行合同，乙方有权追究甲方违约责任。
第六条：关于产权登记的约定
甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已取得全部共有人的一致同意，若因产权、使用权或其他产权原因导致乙方无法正常使用，甲方愿意赔付乙方全部转让款及利息、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。
合同生效后甲方有无条件配合乙方办理相关产权证照转移义务。如因政府原因暂无法办理产权转移手续，甲方需把相关证件交乙方保存。如遇政府征地、拆迁、回迁等，该院落的一切权利义务全部由乙方承担接受。
第七条：本合同履行中发生争议由甲乙双方协商解决，协商不成时，甲乙双方同意由xxx村民委员会仲裁。
第八条：本合同由甲乙双方签字之日起生效。
第九条：本合同共2页，一式三份，甲乙双方各一份，村委会一份，均具有同等效力。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/7240206.html】
