幕墙购销合同(优质14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-04 14:48:09
幕墙购销合同(优质14篇)
时间:2023-11-04 14:48:09     小编:曼珠

合同的签订可以避免争议和纠纷,有效维护双方的合法权益。合同的撰写应遵循诚实信用的原则,确保各方的合法权益得到保护。最后,请大家在签署合同前仔细审阅,确保自己的合法权益不受损害。

幕墙购销合同篇一

发包人:(简称甲方)。

承包人:(简称乙方)。

甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程,经协商一致,达成协议,共同遵守下列条款:

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包面积:

4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料,所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

二、合同工期。

本工程开工日期暂定年月日

完工日期年月日

总日历工期日历天。

三、工程质量。

乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

四、合同价付款方式。

1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米,石材线条按可见光面积展开计算。

2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量,经甲方认可后,次月10日前支付乙方工程款80%。

3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%,其余的5%作为质量保修金,保修期1年满,完成保修责任后30日内无息返还。

五、甲方工作。

1、甲方提供施工图纸,。

2、向乙方提供施工所需的电、水及场地,道路以保证施工需要。

3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费(其他生活用品乙方自理)。

六、乙方工作。

1、乙方组织和管理本工程专业施工队,负责工程质量、进度控制,安全文明施工。

2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符,应及时向甲方报告。

3、乙方应服从甲方的合理调度,计划好人员安排,根据业主的工期需要,可能需要赶工,乙方应做好思想准备及人员储备,不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误,甲方另派施工班组,所发生费用从乙方工程款中扣除。

4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施,对施工安全负全部责任。

6、在施工过程中,乙方应遵守施工现场的各项管理规定,并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责,费用由乙方承担。

七、违约责任。

双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任,赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

八、合同的生效与终止。

1、本合同自双方签字或盖章后生效。

2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

3、工程结算尾款付清本合同终止。

九、合同争议解决方式,本合同发生争议由双方当事人协商解决,协商或调解不成,可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

幕墙购销合同篇二

发包方:(以下简称“甲方”)。

承包方:(以下简称“乙方”)。

甲方将“外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同以兹共同遵守执行。

第一条工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工。

4、承包内容:外墙铝单板安装。

第二条承包价款及结算。

1、外墙铝单板暂定工程量1500平方米,承包单价:元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。

2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为:以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。

第三条工期及质量要求。

1、工期计划:合同签定后,待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为6月28日,竣工日期7月31日,工期35天。

幕墙购销合同篇三

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方同意乙方承担郧西电力公司办公楼玻璃幕墙工程任务,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。

一、 工程概况

1. 工程项目名称:郧西电力公司办公楼

2. 分包工程名称:郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程

3. 工程地点:郧西

4. 质量要求: 优良

5. 工期: 年 月 日至 年 月 日

二、 合同范围

*办公楼外的玻璃幕墙、铝板幕墙工程设计、加工、安装及其配套设施(如保温、预埋件制作及安装等)等全部工作内容,含工程所需所有人工、主材、辅材、机械等费用。

三、 工程要求

1. 乙方应根据郧西电力公司办公楼幕墙深化设计图纸进行安装。(设计院对乙方施工图确认后,乙方应及时向甲方和建设单位各提供2套图纸。)

3. 乙方接受甲方在现场的领导和监督。

4. 乙方接受现场监理的监督。

5. 施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

6. 双方约定的隐蔽工程中间验收项目:埋件、龙骨。

7. 乙方负责竣工资料的编制(四份)并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。

四、 合同价款与工程量

1. 本合同价款暂定为:(大写):

2. 本工程采用固定综合单价承包形式。不论本工程最终获批的设计文件如何变化,本次双方共同认可外玻璃幕墙工程综合单价不再变动,且视同乙方已考虑了自身能力及相关风险。

3. 除工程量按实调整外,乙方在合同价款之外的其他任何形式的索赔及调增,甲方概不接纳。(洽商和甲方责任除外)

4. 合同工程量:按业主与我方签订合同清单的工程量执行。结算时按实际数量结算。

5. 除非发生建设单位认定的关于材质、工艺的变化并经建设单位确认单价可变更时,单价可进行调整。否则单价均不予调整。

6. 发生建设单位签字认可的变更洽商时,按照实际施工部位参照有上述设计人签字认可的郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程深化设计图纸计算工程量,此部分工程量和单价经建设单位确认后,对单项变更金额超过20xx元人民币的变更洽商,做相应的增减帐调整。

7. 本合同工作内容不产生杂工,任何人签认的杂工均无效。

五、 承包方式

1. 本工程采用包设计、包加工、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的综合单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料需向甲方报审,检验合格后方可使用。

2. 外玻璃幕墙施工用的脚手架费用乙方自理。

3. 甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。

4. 除非甲方的书面认可,在合同价款之外,乙方以任何形式的索偿及调整,甲方均不予确认。

六、 工程价款的结算与支付

1. 本工程付款按业主与甲方合同支付乙方。

2. 甲方根据乙方实际完成的工程量和验收合格单,依据设计院认可的二次设计详图,依照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)计算报建设单位审定后的工程量作为最终结算量。单价执行合同约定的综合单价。

3. 关于工期违约的具体结算程序:在本合同工作结束时,因乙方原因造成工期延误,在结算价款中相应扣除建设单位对甲方可能产生的违约索赔费用。如乙方按期完成工作是在甲方增加额外投入的情况下实现的,则乙方承担由此发生的抢工费用。

4. 关于质量、安全文明施工违约的具体结算程序:甲方技术、工程、安全人员按照《金属与石材幕墙工程技术规范jgj133-20xx,j113-20xx》对乙方进行考核,如因乙方原因不能满足上述规范要求并达到质量优良的验收标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮10%,并由乙方承担产生的一切后果;如因乙方原因不能满足“湖北省安全文明工地”的标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮5%,并由乙方承担产生的一切后果。

5. 乙方每月20日前向甲方申报本月验工计价计算书,甲方统一报监理、建设单位审批后视建设单位支付甲方工程款情况拨付给乙方工程款。

6. 乙方施工完成并验收合格后,甲乙双方办理最终结算,根据建设单位支付甲方的工程款情况,支付乙方至总结算价款的90%。如果乙方在竣工验收合格后一个月内竣工资料未达到甲方验收标准,甲方有权不支付乙方结算工程款,直至乙方提供合格的竣工资料。

7. 本工程保修期为2年,结算价款的10%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算)满后1个月内付清。

8. 甲方将本着诚实信用的原则与乙方及时办理结算与付款事宜,上述付款条件将按照建设单位对甲方的专款(幕墙款项)拨付到帐情况及时拨付乙方。

9. 本合同价格视同乙方已考虑材料涨价风险,若在合同履行过程中出现材料涨价,材料差价由乙方自行承担,甲方不做任何补偿。

10. 税金、管理费合计15%;由甲方代扣代缴(从结算额中扣除)

七、 工程质量

1. 质量要求 优良 。

2. 乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。若因材质问题其返工工费及因此而延误工期的损失均由乙方负责。

3. 乙方必须要有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行质量检验与控制。

4. 到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给乙方带来的经济损失由乙方承担。

5. 所有材料均应规范规定进行复试。

6. 乙方必须保证工程满足甲方的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

7. 乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行过程的质量检验与控制。

8. 分项工程合格率100%,优良率不低于90%。过程控制详见深圳美术装饰工程有限公司项目部《质量管理办法》。

9. 满足甲方技术交底中的要求。

10. 施工过程中如出现质量不合格,限期返工。返工发生的所有工、料、机费均由乙方负责。

11. 施工中多次出现相同的质量问题或不按项目管理人员要求整改,质量检查人员有权处以500元/次罚款。

12. 每月25日由甲方质检及技术人员对已完工程部位进行检查验收、填写分项工程质量检验评定表,以此确认质量完成情况,作为当月结算依据。

八、工期要求

1. 合同工期:20xx年 月 日至20xx年 月 日。共 个月 。

2. 整体施工进度满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位工程量。

3. 乙方将严格按照甲方要求的质量标准进行施工,并保证在甲方要求工期(自进场之日起计算,含法定节假日)内完成全部安装工程,工期如有延误。由乙方自己承担所发生的费用。

4. 甲方向乙方提供施工图纸和总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。

5. 乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限,如该专业工程影响其它专业及工种者。所发生的费用由乙方承担。

6. 非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

九、 甲方责任及事项

1. 甲方向乙方提供合同约定的材料、规格、型号及总进度计划网络图供乙方参考。

2. 甲方提供的临电设施到二级配电箱。其余部分由乙方承担。

3. 负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面。

4. 对乙方施工及管理进行监督及协调。

十、 乙方责任及事项

1. 负责合同范围内及与幕墙工程有关的各项工作。

2. 负责提供所用的各种机械、工具和材料合格证明。

3. 施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。

4. 乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。

5. 乙方负责所需工作面内立管阀门外的临时用水设施以及发生的所有费用。

6. 乙方负责所需二级配电箱外的所有临时用电设施以及发生的所有费用。

7. 向甲方提供其管理机构人员名单及施工人员花名册及各种手续证件。

8. 乙方应根据甲方施工组织设计要求制定合理的施工组织设计、施工方案并向甲方提交详细的施工方案及工程进度表,施工中应考虑与其他专业的密切配合。

9. 乙方施工人员应严格遵守甲方各项规章制度,安全文明施工,达到武汉市安全文明样板工地标准。

10. 乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守甲方的文明施工生产的管理规定。

11. 乙方所有进场人员必须严格管理,统一服装,统一安全帽,统一安排、指挥。

12. 乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

13. 特殊工种须持证上岗,特别是电焊工,必须具有相应级别电焊工的技术能力。乙方人员无论在现场内外,凡是由乙方人员违章作业造成的任何事故及损失,以及由此发生的所有费用,概由乙方负责。

14. 乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,均扣除1000元以上的罚金。

15. 由于本分包工程的特殊性,因为施工条件不具备造成的暂停施工,其劳动力由乙方自己调节。

16. 负责交工前的成品保护工作及维修责任期内的维修工作并承担维修费用。

17. 进场施工前与甲方的安全部门签定安全协议、消防协议和现场管理协议。乙方负责本工程的安全防护工作,费用由乙方承担。

18. 乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。

19. 遵守市容、环卫部门有关规定,承担因违反规定造成的罚款,造成对甲方的罚款由乙方全额承担。

20. 必须认真贯彻实施iso9002质量管理标准体系及iso14002环境管理标准体系,坚决配合和执行甲方关于贯标工作的程序、制度、规定和要求。

21.积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

22.乙方应承担甲方安排的必要义务工。

十一、 工程管理

1. 乙方任何人员必须尊重总包单位、业主和监理人员,不得无理顶撞,违者对当事人罚款500元/次,劳务队罚款1000元/次。

2. 乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款,罚款从当月分包费中扣除。

3. 甲方发放的各种合理的函件,乙方不得拒绝接受。拒收函件的情况为乙方对函件所列内容已经予以认可,并自愿承担由此造成的一切后果。

4. 在甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更合同内容或要求乙方退场或部分人员退场,乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

5. 乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。

6. 乙方管理机构名单作为合同附件,一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定,主要管理人员变动及10人以上主要施工人员调整,需征得甲方同意,私自变更管理人员及施工人员的,甲方有权处以1000元以下违约罚款,并视情节、后果严重,有权解除分包合同。

十二、 安全文明施工

1. 乙方应严格遵守甲方有关安全方面及其他各项规章制度,严格按规范施工,特殊工种应持证上岗,如因乙方违章操作及其他原因而引起的事故,由乙方负责,并按事故轻重扣除违约金。

2. 严格遵守国家和湖北省政府颁发的安全、文明生产有关规定施工。并且要交安全风险保证金30万。工程无安全事故退给乙方。

3. 对违反安全生产、消防、保卫管理的行为,项目管理人员有权处以1000以下罚款,情节、后果严重的按有关规定执行。

4. 乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场人员必须戴安全帽,高空作业系安全带。

5. 为保证施工人员的稳定性,乙方进场后三天内,提交给甲方一份施工人员花名册,同时交一寸免冠照片二张,以使甲方随时核对施工人员的稳定情况。

6. 乙方安全员对乙方工作区域内的安全工作负全部责任,发现隐患及时解决。甲、乙双方安全员对乙方施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽查。

7. 特殊工种操作者,必须持有湖北省有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方不负责任。

8. 本工地以创建“安全文明工地”为目标,乙方与甲方签定《安全责任书》。乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,如果发生纠纷因此而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。

9. 在本合同工程的施工过程中,甲方对乙方因自身原因造成的人身伤亡,财产的损失和损害不予赔偿。

10. 乙方进场的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能必须经过甲方认可。因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时,造成的全部损失由乙方承担。

11. 乙方有义务无偿配合甲方解决本合同工程实施过程中发生的或与本合同工程有关的各种问题或纠纷。

12. 乙方应严格按照国家和湖北省关于环境保护的有关规定进行施工。凡因乙方原因违反上述规定的,一切费用均由乙方负责。

十三、 工程竣工资料要求

1. 乙方的工程档案资料必须按北京市地方标准《建设工程资料管理规程》(dbj01-51-20xx)的规定执行,并满足甲方对档案资料管理的要求,在施工过程中及时做好汇总、整理工程档案。

2. 乙方如不按要求提供工程档案资料的,甲方有权扣留乙方的剩余工程款,并且不予进行工程竣工结算,直至提交完整合格的档案资料为止。

十四、 工程保修

1. 甲方预留结算总价的10%作为保修金,在保修责任期(两年)满后,甲方向乙方发出保修完成证明书后支付无责任部分。若在保修期内乙方未能及时履行保修责任,则甲方有权自行或委托维修,费用从保修金中直接扣除,若有不足,甲方可另行追索。

2. 在保修责任期内,乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。

十五、 合同争议的解决

甲乙双方在履行合同的过程中发生争议,应本着友好合作的精神协商解决。协商不成,提交湖北省仲裁委员会,按该委员会现行的仲裁规则进行仲裁。

十六、 其它事项

1. 在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减(经双方认可)。

2. 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人;如乙方违反本约定,视同乙方违约,乙方承担甲方由此造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金。

3. 施工现场内一律不发生杂工;如发生合同工作内容外的用工,已签证为准;否则将被视为无效。

4. 本合同自签字盖章之日起生效。本合同在完成承包工作内容,按合同要求结清工程款后即宣告终止。

5. 合同未尽事宜,双方协商另订。

6. 本合同正本贰份,双方各执一份,副本六份,交双方各职能部门保存。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

幕墙购销合同篇四

发包人:(简称甲方)。

承包人:(简称乙方)。

甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程,经协商一致,达成协议,共同遵守下列条款:

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包面积:

4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料,所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

二、合同工期。

本工程开工日期暂定年月日

完工日期年月日

总日历工期日历天。

三、工程质量。

乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

四、合同价付款方式。

1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米,石材线条按可见光面积展开计算。

2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量,经甲方认可后,次月10日前支付乙方工程款80%。

3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%,其余的5%作为质量保修金,保修期1年满,完成保修责任后30日内无息返还。

五、甲方工作。

1、甲方提供施工图纸,。

2、向乙方提供施工所需的电、水及场地,道路以保证施工需要。

3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费(其他生活用品乙方自理)。

六、乙方工作。

1、乙方组织和管理本工程专业施工队,负责工程质量、进度控制,安全文明施工。

2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符,应及时向甲方报告。

3、乙方应服从甲方的合理调度,计划好人员安排,根据业主的工期需要,可能需要赶工,乙方应做好思想准备及人员储备,不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误,甲方另派施工班组,所发生费用从乙方工程款中扣除。

4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施,对施工安全负全部责任。

6、在施工过程中,乙方应遵守施工现场的各项管理规定,并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责,费用由乙方承担。

七、违约责任。

双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任,赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

八、合同的生效与终止。

1、本合同自双方签字或盖章后生效。

2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

3、工程结算尾款付清本合同终止。

九、合同争议解决方式,本合同发生争议由双方当事人协商解决,协商或调解不成,可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

幕墙购销合同篇五

发包人:(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了全面履行工程承包合同中甲方对业主的承诺,确保工程质量、安全生产、施工进度、文明施工和环境保护等目标管理的实现。双方就:玻璃幕墙工程(工程名称)现场安装施工事项协商一致,订立本合同。

1、工程概况。

工程名称:承包范围。

1、主次檩条安装。(含所需配套的辅助材料安装)。

2、玻璃顶屋面安装。(含所需配套的辅助材料安装)。

3、幕墙主次骨架安装(含所需配套的辅助材料安装)。

4、幕墙玻璃安装。(含所需配套的辅助材料安装)。

5、不锈钢天沟安装。(含所需配套的辅助材料安装)。

6、材料的卸货及分类堆放。

7、安全文明施工、标准化工地及人员、机械进场的所有措施费用。

2、承包方式:总包干价(注:分三项单体项目,fec广场包干价52.2万元;节庆广场包干价110.2万元;街屋广场包干价82.6万元,以上包干价包括整个单体所有施工费用,一次性包死价格。如施工到一半图纸变更导致费用增加由甲方承担。)。

3、施工工期。

3.1、工程开工日期:

3.2、本竣工工期为关门工期,任何原因不得顺延(除非不可抗力原因连续达到7天以上);本工期的重要性与紧迫性乙方己充分理解、明白、接受。

4、质量标准。

4.1、工程质量:按同业主方签订的工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《钢结构工程施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》,本工作必须达到质量评定合格标准。

4.2、无重大质量事故和质量返工,材料浪费现象。

4.3、无条件接受配合甲方质量监督的检查。

5.1、本工程的合同价款采用:固定综合总价(包含二次进场费用、机械费、安装措施费工人来回路费,吃,住,保险等。施工用电由甲方承担。)。

5.2、施工现场所有措施费用按投标时报价一次性包死,以后不作调整;按施工图构成工程实体的项目按综合总价包死。

5.3、合同报价中未包含的工程量凭甲方质量单完成,价款查找类似工程价或甲方审核价格结算。

5.4、本工程所需的支撑架、爬梯等与安装相关的其它措施费均于含入固定总价内。

5.5、施工过程中的辅助材料由乙方自行承担。

6、项目经理。

6.1、甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称作项目经理。其姓名、职务、职权如下:姓名:职务:项目经理职权:项目负责人,第一责任人,负责工程的质量、进度和安全文明生产。

6.2甲方、乙方的工作往来程序:除发包人另有明确之外,原则上甲方、乙方双方的工作往来均先经过项目经理,由项目经理签署意见后报发包人或者送承包人。

7、安装队长。

7.1、为加强工地施工现场质量、工期、安全合格证体系,乙方必须配备以下工程管理人员,并按公司《工程项目管理方法》中的有关条款落实相关任务与责任,安装队长:现场主管:。

7.2、安装队长及现场管理主要负责人在开工前必须全部到位,并接受项目经理和甲方派出的各类巡视检查小组的查验。

7.3、每月现场主管出勤天数不得少于天,如少于。

8、材料、设备供应。

8.1、本工程主要材料及原辅配件按技术部签发的配料表进行供应。

8.2乙方应妥善保管、合理使用工程发包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工程延误等发生的一切经济损失。

8.3、工程甲方委托乙方采购的辅助材料及品牌、规格,质量需经甲方或业主(监理)确认验收合格。

9、发包人权利与义务。

9.4按时提供图纸,及时交付应供材料.

9.5对乙方施工过程中的施工质量、工作标准、工程进度、安全生产、文明施工、经济分配等进行协调、监督、检查,对违反项目管理制度的,甲方可行使经济处罚、赔偿和辞退权利。

10、承包人权利与义务。

10.2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,设入足够的人力、物力,保证工作;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于身向责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

10.4、妥善保管、合理使用工程甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。

10.5乙方须服从甲方转发的业主及监理的指令。

10.6、乙方必须严格按照投标文件中关于安全、文明施工技术措施要求和甲方《现场文明施工实施细则》的要求进行施工,搞好现场安全文明施工工作,否则甲方可按照乙方的投标文件进行扣减。

10.7、因违章指挥、违法操作规程造成质量返工,管理不善导致构配件及球等材料损伤、失窃的,乙必须按甲方有关规定承担全部经济损失。

10.8合同签订后五天内乙方需办理好工程保险。

10.9、农民工工资特别约定:乙方必须及时支付农民工工资,不得以任何理由拖延、拒绝支付农民工工资,若乙方原因产生劳资纠纷,对甲方造成的损失和名誉损失,由乙方双倍赔偿。

10.10、合同履约过程中,因乙方原因造成的质量、安全事故均有乙方负责并承担相关经济、法律责任。

10.11、待网架结束后,具备屋面安装条件时,屋面班组与网架班组交接点处需自行协商移交工作。

11、安全施工与检查。

11.1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、总包和浙江瑞拓公司有关安全文明生产规章制度,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查和浙江瑞拓公司质量安全文明生产巡视小组的检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由承包人承担。

11.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。

12、承包费用的支付。

12.1、工程采用月进度款支付方式,甲方凭本工程项目经理出具的月完成工程量证明支付月进度款的80%;每月25日报量,次月10日之前支付。

12.2、工程全部完工后一个月内由甲方组织验收,验收合格后进行结算,结算后支付至95%,剩余5%作为质保金,质保金为一年。结算时乙方应配合甲方的相关部门提供以下结算依据:

(1)甲方技术部出具的工程量清单;。

(2)顾客满意程度调查表;。

(3)、施工过程中涉及现场质量、进度、安全的工作联系单。

12.4、进场后乙方提供工作人员的保险单,若无保险证明,进度款一侓不支付。

13、工程价款变更。

13.1本项目施工总包干价不存在任何工作签证联系单(乙方向业主方提出额外增加费用签证的可按甲七乙三分成。)。

13、施工保修。

13.1、乙方应对所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。承包人施工完毕,应向工程甲方提交完工报告,通知工程甲方验收;但工程甲方与业主(监理)的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程甲方的相关损失。

13.2、全部工程竣工经甲方验收合格后,乙方应对其施工质量承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担。

14、违约责任。

当发生下列情况之一时,承包人应承担违约责任:

14.1、乙方应安合同规定在全部完成所有合同规定的工作内容,每延期壹天罚合同额的1%,超过5天,则每延期壹天罚合同额的5%,超出合同工期15天以上,则所有工程款全部扣除作为罚款,由于甲方材料原因导致工期延误,由甲方承担相应损失。

14.2、因乙方原因遭受业主、监理等单位的违反安全文明施工等工程现场施工管理制度处罚,该罚款由乙方承担。

14.3、由于甲方原因造成工期延误或遭受业主等单位罚款的,由乙方提出,经现场项目部签证,该罚款由甲方承担。

15、其他补充约定。

15.1、乙方如在施工过程中,进度严重不符合甲方计划时,甲方有权增派其他施工队伍、人员进行抢工,所需费用从乙方合同款中扣除。

16、其它。

16.3、合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成由杭州市萧山区人民法院处理。

16.4、本合同的解释权归浙江瑞拓公司所有。

17、合同份数。

本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

幕墙购销合同篇六

1.指定项目代表,项目代表的所有签名视为甲方行为。

2.负责本工程的监督,积极协调施工配合关系,本工程与物业及城管发生关系全由甲方负责。

3.负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。

4.负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后10天内组织验收。

5.按合同向乙方支付本合同规定的价款。

b)乙方权利和义务。

1.提供建设工程有限公司的法人授权委托书。

2.严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

3.组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员技术人员不得随意变动。

4.负责组织安全施工,确保施工安全,确保无任何材料、物体等坠落。

5.负责处理、解决和善后与施工有关的所有事故与问题。

6.乙方按照甲方认可的幕墙施工图纸施工,如有争议全由甲方负责。

十、安全责任。

在施工期间是乙方的原素造成的安全事故责任全部由乙方承担,其它按照国家劳动法规定。

十一、合同的变更及解除。

3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

十二、争议解决方式。

1、凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

2、本合同工程如须检测,甲方必须在施工前检测,如施工后须检测乙方不参于配合,检测所需材料的费用,由甲方承担。

十三、其他条款。

在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协调确定。

本合同一式二份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。

甲方:

乙方。

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。

一、承包内容:

1、工程承包内容:257平方米玻璃幕墙,350平方米大白玻制作、安装等,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。

2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。

二、工程总价及数量:

1、乙方承包该工程的制作及安装,

其中:257平方米玻璃幕墙的单价为:65元/平方米;350平方米大白玻的单价为:50元/平方米;合同总价为:34205元人民币。

2、本合同工程量暂以理论计算数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,按合同不变单价进行调整。

三、工程制作、安装及质量要求:

1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计,图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。

2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(jgj102—96)的要求。

四、工期:

2、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。

3、暂定工期为:30天完成。

五、工程验收质量保证:

1、工程验收按国内现有国家行业标准(jgj102—96)进行。

2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。

3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。

六、付款方式:

1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。

2、工程施工完成前,甲方按乙方人头支付生活费(20元/天,一周一发)。

3、工程施工完成,支付工程总额80%,余款待工程竣工验收后一次付。

七、双方责任。

甲方责任:

1、甲方应提供与该工程设计、施工一份;。

3、按合同规定及时支付款项;。

4、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;。

6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。

7、督促各单位保护好乙方产品,如发现有意破坏,责任由破坏方负责,由甲方协调。

9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。

乙方责任:

1、保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;。

2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;。

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方负责;。

4、负责未验收前的成品保护。

5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。

6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方责任而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。

7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。

八、其它。

1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件,并具有法律效力。

2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。

3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。

本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,合同经双方签章后生效。

甲方:乙方:

经办人:经办人:

电话:电话:

日期:日期:

幕墙购销合同篇七

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方同意乙方承担郧西电力公司办公楼玻璃幕墙工程任务,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。

一、工程概况。

1.工程项目名称:郧西电力公司办公楼。

2.分包工程名称:郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程。

3.工程地点:郧西。

4.质量要求:优良。

5.工期:年月日至年月日。

*办公楼外的玻璃幕墙、铝板幕墙工程设计、加工、安装及其配套设施(如保温、预埋件制作及安装等)等全部工作内容,含工程所需所有人工、主材、辅材、机械等费用。

三、工程要求。

1.乙方应根据郧西电力公司办公楼幕墙深化设计图纸进行安装。(设计院对乙方施工图确认后,乙方应及时向甲方和建设单位各提供2套图纸。)。

3.乙方接受甲方在现场的领导和监督。

4.乙方接受现场监理的监督。

5.施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

6.双方约定的隐蔽工程中间验收项目:埋件、龙骨。

7.乙方负责竣工资料的编制(四份)并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。

四、合同价款与工程量。

1.本合同价款暂定为:(大写):

其中:工程材料费为:工程人工费为:

本合同综合单价中包括但不限于:各种主材辅材费(运至施工现场并保管的全部材料费用)、安装费、现场内材料二次搬运费;乙方施工人员和机械的进出场费;乙方的各项管理费用、施工人员的工伤医疗及疾病医疗保险、养老统筹保险、施工人员的随手工具劳保用品及交通费、乙方后勤保障人员的工资、生活费(含住宿用品及餐具)、教育经费、交通工具租赁费、人员工资、冬雨季施工降效费、抢工费、人工降效及技术措施费、场地清理费、工(器)具加工费、不可预见费、各类管理费用、各种办证费、工作范围内施工必须的一切其他材料费及工机具配件、各种机械配件、机械的维修保养费用、劳保费、管理费、利润、为抢工期夜间施工造成扰民、民扰的协调工作及费用、成品保护费用、有关文件规定的现场经费及各种取费等合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用。

2.本工程采用固定综合单价承包形式。不论本工程最终获批的设计文件如何变化,本次双方共同认可外玻璃幕墙工程综合单价不再变动,且视同乙方已考虑了自身能力及相关风险。

3.除工程量按实调整外,乙方在合同价款之外的其他任何形式的索赔及调增,甲方概不接纳。(洽商和甲方责任除外)。

4.合同工程量:按业主与我方签订合同清单的工程量执行。结算时按实际数量结算。

5.除非发生建设单位认定的关于材质、工艺的变化并经建设单位确认单价可变更时,单价可进行调整。否则单价均不予调整。

6.发生建设单位签字认可的变更洽商时,按照实际施工部位参照有上述设计人签字认可的郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程深化设计图纸计算工程量,此部分工程量和单价经建设单位确认后,对单项变更金额超过20xx元人民币的变更洽商,做相应的增减帐调整。

7.本合同工作内容不产生杂工,任何人签认的杂工均无效。

五、承包方式。

1.本工程采用包设计、包加工、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的综合单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料需向甲方报审,检验合格后方可使用。

2.外玻璃幕墙施工用的脚手架费用乙方自理。

3.甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。

4.除非甲方的书面认可,在合同价款之外,乙方以任何形式的索偿及调整,甲方均不予确认。

六、工程价款的结算与支付。

1.本工程付款按业主与甲方合同支付乙方。

2.甲方根据乙方实际完成的工程量和验收合格单,依据设计院认可的二次设计详图,依照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)计算报建设单位审定后的工程量作为最终结算量。单价执行合同约定的综合单价。

3.关于工期违约的具体结算程序:在本合同工作结束时,因乙方原因造成工期延误,在结算价款中相应扣除建设单位对甲方可能产生的违约索赔费用。如乙方按期完成工作是在甲方增加额外投入的情况下实现的,则乙方承担由此发生的抢工费用。

4.关于质量、安全文明施工违约的具体结算程序:甲方技术、工程、安全人员按照《金属与石材幕墙工程技术规范jgj133-20xx,j113-20xx》对乙方进行考核,如因乙方原因不能满足上述规范要求并达到质量优良的验收标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮10%,并由乙方承担产生的一切后果;如因乙方原因不能满足“湖北省安全文明工地”的标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮5%,并由乙方承担产生的一切后果。

5.乙方每月20日前向甲方申报本月验工计价计算书,甲方统一报监理、建设单位审批后视建设单位支付甲方工程款情况拨付给乙方工程款。

6.乙方施工完成并验收合格后,甲乙双方办理最终结算,根据建设单位支付甲方的工程款情况,支付乙方至总结算价款的90%。如果乙方在竣工验收合格后一个月内竣工资料未达到甲方验收标准,甲方有权不支付乙方结算工程款,直至乙方提供合格的竣工资料。

7.本工程保修期为2年,结算价款的10%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算)满后1个月内付清。

8.甲方将本着诚实信用的原则与乙方及时办理结算与付款事宜,上述付款条件将按照建设单位对甲方的专款(幕墙款项)拨付到帐情况及时拨付乙方。

9.本合同价格视同乙方已考虑材料涨价风险,若在合同履行过程中出现材料涨价,材料差价由乙方自行承担,甲方不做任何补偿。

10.税金、管理费合计15%;由甲方代扣代缴(从结算额中扣除)。

七、工程质量。

1.质量要求优良。

2.乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。若因材质问题其返工工费及因此而延误工期的损失均由乙方负责。

3.乙方必须要有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行质量检验与控制。

4.到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给乙方带来的经济损失由乙方承担。

5.所有材料均应规范规定进行复试。

6.乙方必须保证工程满足甲方的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

7.乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行过程的质量检验与控制。

8.分项工程合格率100%,优良率不低于90%。过程控制详见深圳美术装饰工程有限公司项目部《质量管理办法》。

9.满足甲方技术交底中的要求。

10.施工过程中如出现质量不合格,限期返工。返工发生的所有工、料、机费均由乙方负责。

11.施工中多次出现相同的质量问题或不按项目管理人员要求整改,质量检查人员有权处以500元/次罚款。

12.每月25日由甲方质检及技术人员对已完工程部位进行检查验收、填写分项工程质量检验评定表,以此确认质量完成情况,作为当月结算依据。

八、工期要求。

1.合同工期:20xx年月日至20xx年月日。共个月。

2.整体施工进度满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位工程量。

3.乙方将严格按照甲方要求的质量标准进行施工,并保证在甲方要求工期(自进场之日起计算,含法定节假日)内完成全部安装工程,工期如有延误。由乙方自己承担所发生的费用。

4.甲方向乙方提供施工图纸和总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。

5.乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限,如该专业工程影响其它专业及工种者。所发生的费用由乙方承担。

6.非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

九、甲方责任及事项。

1.甲方向乙方提供合同约定的材料、规格、型号及总进度计划网络图供乙方参考。

2.甲方提供的临电设施到二级配电箱。其余部分由乙方承担。

3.负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面。

4.对乙方施工及管理进行监督及协调。

十、乙方责任及事项。

1.负责合同范围内及与幕墙工程有关的各项工作。

2.负责提供所用的各种机械、工具和材料合格证明。

3.施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。

4.乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。

5.乙方负责所需工作面内立管阀门外的临时用水设施以及发生的所有费用。

6.乙方负责所需二级配电箱外的所有临时用电设施以及发生的所有费用。

7.向甲方提供其管理机构人员名单及施工人员花名册及各种手续证件。

8.乙方应根据甲方施工组织设计要求制定合理的施工组织设计、施工方案并向甲方提交详细的施工方案及工程进度表,施工中应考虑与其他专业的密切配合。

9.乙方施工人员应严格遵守甲方各项。

规章制度。

安全文明施工达到武汉市安全文明样板工地标准。

10.乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守甲方的文明施工生产的管理规定。

11.乙方所有进场人员必须严格管理,统一服装,统一安全帽,统一安排、指挥。

12.乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

13.特殊工种须持证上岗,特别是电焊工,必须具有相应级别电焊工的技术能力。乙方人员无论在现场内外,凡是由乙方人员违章作业造成的任何事故及损失,以及由此发生的所有费用,概由乙方负责。

14.乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,均扣除1000元以上的罚金。

15.由于本分包工程的特殊性,因为施工条件不具备造成的暂停施工,其劳动力由乙方自己调节。

16.负责交工前的成品保护工作及维修责任期内的维修工作并承担维修费用。

17.进场施工前与甲方的安全部门签定安全协议、消防协议和现场管理协议。乙方负责本工程的安全防护工作,费用由乙方承担。

18.乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。

19.遵守市容、环卫部门有关规定,承担因违反规定造成的罚款,造成对甲方的罚款由乙方全额承担。

20.必须认真贯彻实施iso9002质量管理标准体系及iso14002环境管理标准体系,坚决配合和执行甲方关于贯标工作的程序、制度、规定和要求。

21.积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

22.乙方应承担甲方安排的必要义务工。

十一、工程管理。

1.乙方任何人员必须尊重总包单位、业主和监理人员,不得无理顶撞,违者对当事人罚款500元/次,劳务队罚款1000元/次。

2.乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款,罚款从当月分包费中扣除。

3.甲方发放的各种合理的函件,乙方不得拒绝接受。拒收函件的情况为乙方对函件所列内容已经予以认可,并自愿承担由此造成的一切后果。

4.在甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更合同内容或要求乙方退场或部分人员退场,乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

5.乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。

6.乙方管理机构名单作为合同附件,一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定,主要管理人员变动及10人以上主要施工人员调整,需征得甲方同意,私自变更管理人员及施工人员的,甲方有权处以1000元以下违约罚款,并视情节、后果严重,有权解除分包合同。

十二、安全文明施工。

1.乙方应严格遵守甲方有关安全方面及其他各项规章制度,严格按规范施工,特殊工种应持证上岗,如因乙方违章操作及其他原因而引起的事故,由乙方负责,并按事故轻重扣除违约金。

2.严格遵守国家和湖北省政府颁发的安全、文明生产有关规定施工。并且要交安全风险保证金30万。工程无安全事故退给乙方。

3.对违反安全生产、消防、保卫管理的行为,项目管理人员有权处以1000以下罚款,情节、后果严重的按有关规定执行。

4.乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场人员必须戴安全帽,高空作业系安全带。

5.为保证施工人员的稳定性,乙方进场后三天内,提交给甲方一份施工人员花名册,同时交一寸免冠照片二张,以使甲方随时核对施工人员的稳定情况。

6.乙方安全员对乙方工作区域内的安全工作负全部责任,发现隐患及时解决。甲、乙双方安全员对乙方施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽查。

7.特殊工种操作者,必须持有湖北省有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方不负责任。

8.本工地以创建“安全文明工地”为目标,乙方与甲方签定《安全。

责任书。

》。乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,如果发生纠纷因此而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。

9.在本合同工程的施工过程中,甲方对乙方因自身原因造成的人身伤亡,财产的损失和损害不予赔偿。

10.乙方进场的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能必须经过甲方认可。因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时,造成的全部损失由乙方承担。

11.乙方有义务无偿配合甲方解决本合同工程实施过程中发生的或与本合同工程有关的各种问题或纠纷。

12.乙方应严格按照国家和湖北省关于环境保护的有关规定进行施工。凡因乙方原因违反上述规定的,一切费用均由乙方负责。

十三、工程竣工资料要求。

1.乙方的工程档案资料必须按北京市地方标准《建设工程资料管理规程》(dbj01-51-20xx)的规定执行,并满足甲方对档案资料管理的要求,在施工过程中及时做好汇总、整理工程档案。

2.乙方如不按要求提供工程档案资料的,甲方有权扣留乙方的剩余工程款,并且不予进行工程竣工结算,直至提交完整合格的档案资料为止。

十四、工程保修。

1.甲方预留结算总价的10%作为保修金,在保修责任期(两年)满后,甲方向乙方发出保修完成。

证明书。

后支付无责任部分。若在保修期内乙方未能及时履行保修责任,则甲方有权自行或委托维修,费用从保修金中直接扣除,若有不足,甲方可另行追索。

2.在保修责任期内,乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。

十五、合同争议的解决。

甲乙双方在履行合同的过程中发生争议,应本着友好合作的精神协商解决。协商不成,提交湖北省仲裁委员会,按该委员会现行的仲裁规则进行仲裁。

十六、其它事项。

1.在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减(经双方认可)。

2.未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人;如乙方违反本约定,视同乙方违约,乙方承担甲方由此造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金。

3.施工现场内一律不发生杂工;如发生合同工作内容外的用工,已签证为准;否则将被视为无效。

4.本合同自签字盖章之日起生效。本合同在完成承包工作内容,按合同要求结清工程款后即宣告终止。

5.合同未尽事宜,双方协商另订。

6.本合同正本贰份,双方各执一份,副本六份,交双方各职能部门保存。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2

页,当前第。

2

1

2

幕墙购销合同篇八

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容及范围:

4、承担该工程的施工准备、施工过程中的材料装卸,成品保护。施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。

四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;

实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式。

(1)、测量放线、埋件安装,占10%;

(2)、龙骨安装,占30%;

(3)、防火避雷安装。占5%;

(4)、面板安装,占40%;

(5)、打胶清理,占15%;

五、工期及进度要求:

本工程总工期为30天,开工日期为

___________。

___________。

___________。

日,完工日期为

___________。

___________。

___________。

日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。

六、劳动力人数及业务技能水平要求:

劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主控制,但必须满足工程质量、安全文明施工以及工期的要求。

七、质量要求及验收标准。

1、乙方严格按设计图纸施工,保证结构的安全和外观的美感,确保工程质量合格。

2、工程验收标准:jg3035—96《建筑幕墙》,jgj102—20《玻璃幕墙工程技术规范》、jgj133—20《金属与石材幕墙工程技术规范》、jgj81—20《建筑钢结构焊接技术规范》。

八、双方的责任与义务。

甲方。

1、组织材料及时到货,配合乙方做好材料的管理工作。

2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。

3、管理、监督和控制乙方在安全、质量和工期等方面的工作。

4、为乙方提供技术服务,并在质量和安全上提供指导。

5、协调提供施工用电接口,提供两个二级配电箱,提供乙方生活后勤场所,保证施工需要,其费用由甲方承担。为维护甲方企业形象,甲方提供乙方在施工过程中实际所需的安全帽、工作服等劳保用品。

6、当工程质量、安全及工期等不能满足甲方要求时,甲方有权要求乙方采取必要措施。

乙方。

1、接受甲方对本工程在质量、安全和工期等方面的.管理监督和控制。

2、配合甲方做好施工过程中的协调配合工作。

3、做好现场安全文明施工工作,正确佩戴安全帽、安全带,工完场清。

4、维护企业形象,做好生活社区的卫生工作,仓库材料要摆放整齐有序。

5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。

6、在工程未验收前,乙方有义务协助甲方做好成品保护工作。

九、其他事项;

本合同一式四份,在双方签字后生效,工程款付完后失效。未尽事宜,双方协调解决。

甲方:___________乙方:___________。

代表:___________代表:___________。

日期:___________日期:___________

幕墙购销合同篇九

发包方:(以下简称“甲方”)。

承包方:(以下简称“乙方”)。

甲方将“外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同以兹共同遵守执行。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工。

4、承包内容:外墙铝单板安装。

1、外墙铝单板暂定工程量1500平方米,承包单价:元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。

2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为:以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。

1、工期计划:合同签定后,待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为2013年6月28日,竣工日期7月31日,工期35天。

工程质量与验收。

1、质量标准:合格。

2、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收,乙方必须服从甲方的监督管理,对该分项工程质量全面负责。

人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方在重要工序施工前需向甲方汇报施工方案并确定其可行性,重要工序必须先做示范样板,待甲方、监理单位及建设单位现场确认合格后方可大面积施工。但因甲方不正确指导或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。

1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场,熟悉施工地点及管理沟通流程等,对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。

2、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。

3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地,并提供必要的协助。

4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用,满足施工期间的需要。

5、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。

1、乙方自备施工机具及个人安全防护用品,按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划,以便甲方能够及时协调解决,保证工程施工顺利进行。

2、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害,由乙方承担责任及所发生的费用。

3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作;已竣工工程未交付验收之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。

4、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

5、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例,精心组织施工,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响,由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失,经评估后均由乙方承担。

6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方提供现场施工人员名单,身份证明文件及近期证件照片等资料一套。

7、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书,进度款支付后2日内,向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。

8、乙方未履行上述各项义务,但不限于此(因乙方原因)。造成甲方工期延误或工程损失,乙方应给予赔偿。

1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位,否则甲方有权解除合同,因此而造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方按有关规定采取严格的.安全防护措施,做到安全文明施工,由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。

3、乙方施工过程中,应保证文明施工,材料堆放合理有序,定期清理现场,达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求,甲方可以采取措施组织清除施工垃圾,并在乙方工程承包费用中扣除,无须征得乙方同意。

4、乙方必须提供所有进场施工人员的身份证明文件,以便甲方为进场施工工人办理人身意外伤害保险,有关工程施工保险按国家相关规定办理。

5、按照有关法规规定,乙方应及时支付民工工资。如出现拖欠民工工资情况,甲方有权代为发放,并从应付乙方工程款中加倍扣除,乙方应承担对甲方造成的所有损失。

6、施工中如遇到现场不具备施工条件时,材料不增加二次搬运费。

7、为了加强现场质量、进度、安全文明施工管理、建设单位委托监理公司对各家施工单位按《项目管理手册》实施刚性管理,对所有参建单位每月进行量化考核打分,奖优罚劣。对于因为乙方原因造成甲方被评为差的单位,产生的罚款由乙方承担,并承担甲方加倍处罚。因为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的,所得奖金全部奖励给乙方,并由甲方加倍奖励。

8、若乙方在施工过程中表现优异,工程质量、工期进度及安全文明施工等方面均达到甲方满意程度,在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。

9、在施工过程中若遇到不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时,乙方应在2小时内向甲方代表通报受害情况,甲乙双方应及时协商解决。

10、甲方应合理安排施工进度计划,通知乙方做好相应人员劳动力部署,如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者,由甲方补偿乙方人员生活费。

11、乙方不能按合同规定的工期、质量、进度履行其义务,工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质量要求且不按甲方要求整改的,甲方有权解除合同并以不利于乙方的结算价格将剩余工程量转包,并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失,乙方应给予赔偿。

12、合同的权力义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。

13、合同未尽事宜,双方协商解决。

14、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份,甲执贰份,乙执壹份。

甲方(签章):____________乙方(签章):________。

项目部(签章):__________签约时间:____________。

幕墙购销合同篇十

发包方: (以下简称“甲方”)

承包方: (以下简称“乙方”)

甲方将“ 外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同以兹共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工

4、承包内容:外墙铝单板安装

第二条 承包价款及结算

1、 外墙铝单板暂定工程量1500平方米,承包单价: 元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。

2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为:以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。

第三条 工期及质量要求

1、工期计划:合同签定后,待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为 20xx年 6月 28日,竣工日期 7月 31日,工期 35 天。

工程质量与验收

1、质量标准 :合格。

2、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收,乙方必须服从甲方的监督管理,对该分项工程质量全面负责。

第四条 甲方义务

1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场,熟悉施工地点及管理沟通流程等,对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。

2、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。

3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地,并提供必要的协助。

4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用,满足施工期间的需要。

5、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。

第五条 乙方义务

1、乙方自备施工机具及个人安全防护用品,按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划,以便甲方能够及时协调解决,保证工程施工顺利进行。

2、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害,由乙方承担责任及所发生的费用。

3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作;已竣工工程未交付验收之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。

4、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

5、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例,精心组织施工,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响,由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失,经评估后均由乙方承担。

6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方提供现场施工人员名单,身份证明文件及近期证件照片等资料一套。

7、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书,进度款支付后2日内,向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。

8、乙方未履行上述各项义务,但不限于此(因乙方原因)。造成甲方工期延误或工程损失,乙方应给予赔偿。

第六条 约束条款

1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位,否则甲方有权解除合同,因此而造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,做到安全文明施工,由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。

3、乙方施工过程中,应保证文明施工,材料堆放合理有序,定期清理现场,达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求,甲方可以采取措施组织清除施工垃圾,并在乙方工程承包费用中扣除,无须征得乙方同意。

4、乙方必须提供所有进场施工人员的身份证明文件,以便甲方为进场施工工人办理人身意外伤害保险,有关工程施工保险按国家相关规定办理。

5、按照有关法规规定,乙方应及时支付民工工资。如出现拖欠民工工资情况,甲方有权代为发放,并从应付乙方工程款中加倍扣除,乙方应承担对甲方造成的所有损失。

6、施工中如遇到现场不具备施工条件时,材料不增加二次搬运费。

7、为了加强现场质量、进度、安全文明施工管理、建设单位委托监理公司对各家施工单位按《项目管理手册》实施刚性管理,对所有参建单位每月进行量化考核打分,奖优罚劣。对于因为乙方原因造成甲方被评为差的单位,产生的罚款由乙方承担,并承担甲方加倍处罚。因为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的,所得奖金全部奖励给乙方,并由甲方加倍奖励。

8、若乙方在施工过程中表现优异,工程质量、工期进度及安全文明施工等方面均达到甲方满意程度,在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。

9、在施工过程中若遇到不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时,乙方应在2小时内向甲方代表通报受害情况,甲乙双方应及时协商解决。

10、甲方应合理安排施工进度计划,通知乙方做好相应人员劳动力部署,如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者,由甲方补偿乙方人员生活费。

算价格将剩余工程量转包,并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失,乙方应给予赔偿。

12、合同的权力义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。

13、合同未尽事宜,双方协商解决。

14、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份,甲执贰份,乙执壹份。

甲 方:

负责人:

乙 方:

负责人:

年月日:

幕墙购销合同篇十一

方:乙。

方:

经双方友好协商,甲方把国贸广场三期铝合金门窗安装工程发包给乙方施工。甲方负责加工,乙方负责组装及安装(包括刷防腐漆),并订以下条款:

1、安装费单价:铝合金门窗均价22.5元/m2(每平方米贰拾贰元伍角人民币),由乙方自己购买本工程所用的射钉弹以及除门窗扇外所用的玻璃胶。

2、付款方式:每月按实际完成工作量支付安装费,计算方法如下:乙方在每月15日申报上月完成工程量,由项目经理审核后,报公司批准支付。门窗框安装到位后付45%;门、窗扇和内外墙胶全部完善且具备验收条件后付35%。如工程未通过质验站等有关部门验收,不得再支付工程安装费,直到初验合格后付5%,检验合格后付到工程总价的95%,留5%作为质保金,保修时间从检验合格后算起一年,保修期满后十天内付清余款。

3、乙方自购玻璃胶暂定为‘银灰色金喜龙牌硅酮玻璃胶’,乙方如要更改必须报请甲方同意。

4、安装质量以国家标准为依据,以厦门市质检部门的要求为标准,必须严格按照工作程序施工。如有安装的质量问题或乙供材料问题造成的返工及材料损失,乙方必须全部负责。

5、乙方必须拥有正副队长各壹名,正队长林建春,副队长林建辉负责日常施工管理,服从业主及总包单位的统一指挥管理,代表甲方出席工程例会。施工期间正副队长不准擅自离开工地,否则甲方有权取消合同。

6、乙方负责现场安装的一切事宜,防火封板的制作、放线及尺寸复核等。

7、乙方在施工中必须遵守安全制度,如出现安全事故由乙方自己负责,不得向甲方提出任何要求,如甲方发现乙方任何一个人没有按照安全操作规程执行,罚款伍拾元。

of2。

方安装费中扣除。所有材料交给乙方,乙方必须清点签收登记。待验收合格后,交接给甲方。

9、成品保护:乙方对铝型材表面必须加以包装保护。安装上墙后,应经常检查,如发现保护膜脱落应及时补上。在施工过程中,铝型材如有污染,乙方必须给以清理,不得以任何理由推卸责任。

10、工地生活用水、电费用由安装队自己负责。

11、由于工厂制作质量等因素影响,产生重复安装现象,安装费不予补偿。成批返工,双方再协商。由于开发商或土建单位影响产生重复安装现象,由甲方向其索赔成功后补偿乙方一定的安装费。

12、工期:阶段性安装进度应满足土建施工进度需要及甲方施工进度计划。如满足不了,延误一天罚款贰佰元。

13、乙方要服从甲方指挥,若乙方不服从甲方工地代表指挥,一次罚款贰佰元。

14、乙方应严格按国家标准施工,按甲方要求施工,如发现质量问题,应按甲方要求限期整改,否则一天罚款贰佰元。

15、提供安装劳务发票。

16、乙方如达不到质检站安装质量要求、工地进度要求,甲方有权立即终止合同,乙方承担由此产生的一切经济责任。

17、乙方安装队长每天保持在现场,有事必须向甲方请假,现场必须交待副队长处理一切事务。否则每次扣罚壹佰元,在工程安装费中扣除。

18、由乙方自行解决工地住房,以及生活用水、用电。

方:甲方代表:日。

期:

方:乙方代表:日。

期:

of2。

幕墙购销合同篇十二

乙方:

经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。

1、工程承包内容:257平方米玻璃幕墙,350平方米大白玻制作、安装等,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。

2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。

1、乙方承包该工程的制作及安装,

其中:257平方米玻璃幕墙的单价为:65元/平方米;350平方米大白玻的单价为:50元/平方米;合同总价为:34205元人民币。

2、本合同工程量暂以理论计算数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,按合同不变单价进行调整。

1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计,图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。

2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(jgj102—96)的要求。

2、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。

3、暂定工期为:30天完成。

1、工程验收按国内现有国家行业标准(jgj102—96)进行。

2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。

3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。

1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。

2、工程施工完成前,甲方按乙方人头支付生活费(20元/天,一周一发)。

3、工程施工完成,支付工程总额80%,余款待工程竣工验收后一次付。

甲方责任:

1、甲方应提供与该工程设计、施工一份;

3、按合同规定及时支付款项;

4、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;

6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。

7、督促各单位保护好乙方产品,如发现有意破坏,责任由破坏方负责,由甲方协调。

9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。

乙方责任:

1、保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;

2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方负责;

4、负责未验收前的成品保护

5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。

6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方责任而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。

7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。

1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件,并具有法律效力。

2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。

3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。

本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,合同经双方签章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

幕墙购销合同篇十三

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规,经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守:

第一条工程名称:蕉城区农业科技综合大楼

第二条工程地点:宁德市蕉城区宁川北路02号

第三条工程范围及内容:玻璃幕墙工程

第四条承包方式:包工包料,铝材选用140系列铝型材幕墙料,幕墙胶等。

第五条工程造价:

本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包,按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用),总数量约为360平方米。普通塑钢窗每平米200元;low-e中空玻璃每平方米195元。

第六条工程价款的支付、结算:

1、合同签订后,乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%,验收合格后付总工程款的90%,此工程款一并记入决算内。

第七条双方互相协作事项:

一、甲方责任:

1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据,

2、协调乙方与各单位之间工作关系。

二、乙方责任:

1、负责工地施工范围内的防火工作。

2、服从甲方现场负责人员指挥。

3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。

4、负责工地范围内安全及施工安全工作。

5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。

第八条工程交工验收:

1、工程交工验收,应施工图纸及说明书,有关变更增减的书面文件。

2、工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行,并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,如工程质量不合格或工程局部尚未完成者,由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合验收标准的要求为止。

第九条材料、设备问题:工程所需材料,全部由乙方负责。

第十条工程质量保修及保修条件:

工程质量保修期为壹年,确因施工而引起的质量问题,乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当,自然灾害外造成的质量问题,乙方概不负责保修。

第十一条其它事项:

1、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字章盖后生效。

2、本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。

3、有关工程的施工图纸与说明,以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收技术资料,也是本合同的有效组成部分。

4、本合同若有不详或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。

5、若增加工程,增加部份也适用本合同。

6、工程所有款项均以人民币支付。

第十二条本合同经双方签字盖章之日起生效,到保修期满之日起自然失效。

发包方:(盖章)承包方:(盖章)

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

___年___月___日 ___年___月___日

幕墙购销合同篇十四

甲方参加投标的德阳市政协办公楼综合改造项目工程,甲方作为施工总承包企业,自身不具备资质,为提高本工程质量,确保甲方创优良工程的投标承诺,甲方拟将中标后的本工程加固工程施工任务分包给乙方,为明确双方的责、权、利,特订立此协议。

一、项目名称:德阳市政协办公楼综合改造项目。

二、拟分包工作内容:德阳市政协办公楼综合改造项目施工图纸中的幕墙工程全部内容。

三、合同工期:甲方中标后,乙方按甲方提交的经建设方批准的施工进度计划执行。

四、工程价款:本工程乙方承包的价格为甲方中标后的加固工程部分的全部价款,乙方全力配合甲方工作要求。

五、工程质量标准:质量标准达到甲方投标承包的合格标准。

六、安全文明施工:乙方必须在项目现场建立健全安全文明施工管理体系,乙方无条件执行甲方和建设方的安全文明施工管理。

七、该协议需取得业主同意方能生效。

八、未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/7410019.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档