总结是一种思考和反思的方式，可以帮助我们认清自己的优点和不足。写总结时要尊重事实，不偏不倚地客观陈述，并给出针对性的建议和反思。范文中的例子和观点可以丰富我们的思考和论述。
采购框架协议书篇一
现如今，越来越多地方需要用到协议，签订协议是解决纠纷的保障。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编帮大家整理的设备采购框架协议书范本，欢迎阅读与收藏。
需方：（以下简称甲方）
供方：(以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的相关规定，就供方按照供、需双方签订的采购合同向需方提供异丙醇产品和服务相关事宜，经双方协商一致，签订《采购合同框架协议》以供方遵照执行。
本合同的标的为供方依据相应规定提供给需方的异丙醇原料(异丙醇含量20%，以下均称异丙醇)。合同期内供方应按合同的要求提供订单中的异丙醇原料。
供、需双方书面约定的异丙醇原料价格条款。
3.1订单确认：供方应按照需方要求对需方订单书面确认(传真件有效，且应由供方授权代表签字并加盖与协议主体一致的公章或合同专用章)。经正式确认的订单的各项内容如：价格、交货时间、数量、交货地点、付款方式等;供方须全面履行。
3.2如供方未在需方所要求的时间内对订单进行书面确认，则需方有权拒收货物。
3.3订单交货期：除非需方书面要求或同意，供方的交货时间不得推迟。
3.4订单终止：由于市场变化或其他不可预测因素导致需方对异丙醇原料需求发生变化，供方如需终止生效订单，必须征得需方的书面同意并赔偿因此给需方造成的损失，具体相关事宜由双方协商确定。
4.1交货服务：本合同的交货是指将异丙醇原料交到生效订单中规定的交货地点，与需方或需方书面指定的收货人办理交货手续。
4.2供方应按照需方要求于交货前通知需方有关交货的详细信息。供方送货单必须注明货物名称、规格、单价、数量、和总价。不得涂改。
4.3供方必须满足经供方确认的生效订单中交货的要求，按时交货。当需方要求提前交货时，供方应采取适当的措施，努力满足交货要求。
4.4备货：供方为保证满足需方要求，应保持适当的安全库存。
需方收到供方提供的异丙醇原料后应当清点，核对异丙醇原料名称、数量、包装等并由需方质检、仓库保管员、订货的采购人员三人在送货单上签字，此送货单方有效，缺一人签字视为此送货单无效，然后办理收货手续。收货确认后，需方应书面通知供方。收货手续在供方将异丙醇原料送至需方或需方指定的收货人后最迟三个日历日内办理完毕，否则视为需方已对产品检验确认。
收货确认后发生的灾失或损坏由需方负责(但供方应对由于其自身或产品固有的原因造成的损坏或灾失承担全过程的责任)。在此之前的异丙醇原料灾失与损坏由供方负责。收货确认后，需方享有异丙醇原料所有权，在此之前的'所有权归供方所有。
6.1异丙醇原料到达需方并经需方验收合格(以需方书面确认为准)后，双方依据相应约定办理付款手续。
6.2付款方式：以订单为准。
异丙醇原料包装物应由供方提供并自负费用回收，包装物上的装运标志必须符合需方要求，供方应保证所提供的包装物符合运输、产品安全的要求。
供方应采用合适的安全措施，妥善包装货物，达到防潮、防湿、防震、防尘的要求，供方应对未采取适当充分的包装保护措施而造成的任何损失负责。
8.2缺陷产品的处理：对不符合本协议的规定、供方应承担责任的有缺陷的产品，供方应根据需方的要求进行修理、更换、赔偿或退货，退货的应当同时退回货款或在需方向供方付款时进行相应抵扣。供方应在收到需方的缺陷产品通知后5个工作日内采取上述措施。由此而发生的费用，包括与此相关的故障诊断、产品的修理、挑选、替换等费用由供方自行承担。
8.3供方提供的产品应通过出厂测试和检验，并向需方提供质量合格证书。
任意一方如果出现以下情形，另一方有权立即单方解除本合同：
(2)任意一方已提出破产申请或被他人提起破产申请的;
(3)任意一方经营状况严重恶化;
(4)任意一方有转移财产、抽逃资金，逃避债务的行为;
(5)任意一方丧失商业信誉;解除合同并不影响另一方对造成的损失进行索赔的权利。
10.1保证责任：当供方提供的产品达不到本合同保证条款的要求时，需方可选择要求供方自行承担费用修理、更换、重做、退货，减少或者退还货款，需方因此而遭受的损失的，供方应负责赔偿，需方有权在以后相应货款中直接扣除。
对不合格品供方应在需方通知规定的时间内取走;若在规定时间超过后，供方仍不取走货品，需方可用供方费用将货品返还，委托保管或变卖后抵偿保管费，在此期间因丢失、坏损、减量、变质造成的损失由供方承担。
供方已预见到产品可能作为元器件被用于需方制造的成品中。如产品的质量或功能不符合本合同约定，不论该质量及功能上的瑕疵发现于需方制造其成品过程中，还是于需方将成品售出或最终用户使用后，供方均有义务进行维修或更换以致赔偿需方的损失。如该瑕疵导致需方就其成品对第三方承担违约或侵权责任，需方有权要求供方承担该责任，并要求供方赔偿损失。
10.2 不能或延期交货：如果供方不能交货或不能按期交货，供方应将不能交货的情况或更改后的交货日期和交货数量立即通知需方，并同时向需方承担违约责任。
10.3若供方在服务过程中，未按需方所要求的时间将返修的故障件送至需方指定地点，则供方应向需方承担违约责任。
10.4 因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，供方应当负责返修或重新包装，并承担费用;需方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，供方应当偿付需方该不合格包装低于合同标准包装的价值部分。因包装不符合合同规定造成产品损坏或灭失的，供方应负责赔偿。
10.5按合同规定应该偿付的违约金及赔偿金应当在明确责任后10日内付清或由守约方从相应合同款项中直接予以扣除，否则按逾期付款处理。
11.1修订：本合同的修订仅得以双方授权代表签署并盖章的书面文件进行，该类文件是本合同的有效组成部分。
11.2 合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，有同等的法律效力。
11.3供方人员：供方须确保供方人员在需方场所进行服务时遵守需方的有关规定。
11.4部分失效：如果本合同的任何条款被合格的司法机关裁定在某些方面不可执行，且这种不可执行性不会对双方在本合同中的权利造成实质性的影响，则本合同的其他条款继续有效。
11.5弃权：本合同的有效弃权须经弃权方书面签署;一方对另一方不履行本合同的义务和责任的某些事件放弃追究并不表示对以后发生的事件也放弃追究。
11.6本合同以下条款在本合同终止以后仍然有效：保证条款、违约责任条款、知识产权及保密条款、抗辩条款、法律适用条款、仲裁条款。
11.7本协议的签署只是为双方合作提供法律依据。供、需双方仍是独立法人，仍可继续在各自政府授权的经营范围之内开展其合法经营活动。供、需双方并未通过本协议的签署而在相互间建立任何合伙、联营、代理、信托等关系，并且供、需双方也无意建立类似关系。 11.8本协议自双方授权代表签字并盖章之日起生效。
本合同适用中华人民共和国的法律。
有关此合同的争议应通过双方友好协商解决。协商不成的，双方可将争议提交需方所在地人民法院裁决。
本合同有效期壹年。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
采购框架协议书篇二
乙方：________
本协议双方遵循互惠互利合作理念，以促惠上为目的，依托国资系统合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。 经双方友好协商，达成如下战略合作协议：
1、双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
2、双方同意就乙方引进某市某集团（控股）有限公司旗下及其合作伙伴所属品牌产品予以宣传推广，开展深入长期合作，并根据需要扩大和收缩合作范围，增加和减少合作内容。
3、双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。
4、双方确定合作协调办事机构，负责提供合作资料，商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，落实合作事宜。
5、双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域。
6、双方应协商解决合作中所遇问题。
7、双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
8、双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。
9、双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制。
10、因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。
11、本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
12、本协议一式 ________份，双方各执________ 份，据同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：________乙方：________
法定代表人： ________法定代表人：________
签约时间：________签约时间：________
采购框架协议书篇三
甲方：_______________有限公司（以下简称甲方）
法定代表：
乙方：_______________大学（以下简称乙方）
法定代表：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本优势互补、协同创新、共同发展的原则，双方同意紧密结合甲方的产业特色和发展需求，依托乙方人才和学科优势，以新一代信息技术为重点，以________信息产业园为主要载体，共同构建充满创新活力的产学研合作平台，促进乙方人才智力和科研成果与________信息产业园的充分对接，推动__________区战略性新兴产业快速发展，产业竞争力大幅提升。双方经过友好协商，本着优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，达成本协议。
一、合作的内容甲乙双方以__的a、a课程为基础进行业务深度合作，在课程共建、师资培养、人才输出等方面进行交流，合作。
二、合作时间合作期限为________年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
三、合作双方的权利和义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
（一）甲方的权利和义务
1、将甲方作为乙方的人才培养基地，为高等教育中长期发展规划、学科建设规划等方面提供帮助和支持；协助乙方制定、修订人才培养方案和适合企业岗位能力需求的教学计划，课程体系及教材开发等工作。
2、甲方充分发挥自身及__的优势，负责对乙方教师进行业务技能培训和技术指导。
3、甲方整合园区资源，根据产业发展和企业的需求，由乙方推荐相关专业学生在园区实习和就业工作。
4、甲方向乙方开放__体验中心，供学生参观、学习，并体验全球的信息技术。
5、根据乙方的教学需要，在符合甲方要求的前提下，经甲方同意后，可在甲方挂牌设立校外实习训练基地、就业基地或产学研合作基地，为乙方的学生提供见习、专业实习、毕业实习、毕业设计及社会实践等活动的协助。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方负责实施课程推广及落实，并以必修课、选修课、实践教学等形式实现。
2、乙方负责搭建符合课程需求的场地及硬件设施，按照甲方的技术标准根据实际情况进行场地及硬件设施的改建。
3、乙方应选派优秀教师和业务骨干参与甲方的教师培训项目，掌握相关课程的教学内容、教学方法。
4、乙方应当配合甲方在校内开展宣传推广活动，每年不少于______次。
5、乙方应聘请甲方高级管理人员担任客座教授帮助学生进行职业规划，开展就业辅导活动。
四、保密协定风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的`活动。双方将严格执行产品、技术等科研成果的商业保密，在合作协议终止后的________年内，双方仍有责任遵守对涉及对方产品和科研成果的技术、文档、数据和有关信息不作为商业目的的转让。
五、争议解决本协议履行中发生争议，双方先协商解决，协商解决不成的，双方均可向各自住所地人民法院起诉。
六、其他
1、甲、乙双方成立项目协调小组；人员由双方相关负责人组成，负责项目合作策划、运营、管理。
2、本协议为合作框架协议，具体事宜以双方签订的正式具体合作合同的约定为准。
3、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。
4、本协议自双方签字盖章之日起生效。
5、本协议未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
________年____月____日
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
________年____月____日
采购框架协议书篇四
甲方：
乙方：
为发展现代农业和高效农业，加大新产品、新技术的示范推广力度，着力打造以生态农业园区为主的现代农业和生态旅游平台建设，经甲乙双方友好协商，达成如下框架协议：
1、项目名称：现代生态农业示范园。
2、项目地址：彭州市通济镇黄村。
3、本项目一期占地约300亩（以实测面积为准）。
新建现代旅游观光农业，展示农产品的新品种和新技术。
本项目需使用的承包地和农村集体建设用地采取租赁方式，租金为每亩每年900斤中等大米（按当年市场价格）。租金由乙方负责承担。
乙方负责在每年6月10日前一次性向甲方付清当年租金，乙方在土地流转协议签订后五日内向甲方付清当年租金并进场开工。如乙方未按期支付租金，甲方有权单方面解除本协议。
甲、乙双方合作期限暂定为30年，即从20年6月10日医院20年12月31日止，合作期满后，乙方在同等条件下具有优先续签权。
本项目先期由乙方租赁发展现代农业，涉及具体的运营方式、合作及管理模式待彭州市委市政府确定了黄村四川（彭州）科技示范园的机制、体制等后，再具体研究。
1、乙方在合作期内，除技术含量较高的.工种外，同等条件下优先使用黄村的劳动力。
2、项目实施地区域内的建筑物和地上附着物的处理问题另行研究。
3、本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商。
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
采购框架协议书篇五
协议编号:
发包人:
营业地址:_____________
委托代理人:_________营业执照号:___________
承包人:
委托代理人:___________电话:_________
本工程设计人:_________电话:_________
施工队负责人:_________电话:_________
依照中华人民共和国协议法及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:
第一条 工程概况
1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料
(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5协议价款：本协议工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。
第二条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条 发包人义务
3.2 提供施工期间的水源、电源;
3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条 承包人义务
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
4.3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;
4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条 材料的提供
6.2 由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
7.3 发包人未按期支付工程款，协议工期相应顺延。
7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：
(1)协议生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付方式 支付时间 支付金额
第一次 开工前三日 支付 元
第二次 工程进度过半 支付 元
第三次 双方验收合格 支付 元
8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月
第九条 违约责任
9.1 协议双方当事人中的任何一方因未履行协议约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3 因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条 协议争议的解决方式
本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
11.1 本协议经双方签字(盖章)后生效，协议履行完毕后终止。
11.2 本协议签订后工程不得转包。
11.3 本协议一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。
11.4 协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
________年_____月_____日
采购框架协议书篇六
一、经甲乙双方友好协商，甲方受让30%投权并作为发起人参与的发起设立事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
二、共同投资人的`投资额和方式，共同出资为人民币，其中甲方出资，占出资总额的，乙方出资，占总额的。
三、利润分享和亏损分担以投资总额的多少为限，对出资形成的股份及物资为其有财产，由共同投资人按其出资比例共有。共同投资如转让后，投资人按其比例取得财产。
四、事务执行，投资人委托乙方代表全体投资人执行共同投资的日常事务，（甲方有权参与管理）甲乙双方不得转让，其持有股份及出资额，投资人不得随意从事抽回出资额。
五、出资人要私用共同物资或财产时，必须经双方协商后才能使用，包括公司证件及印章等，如未对方同意，将承担由此造成的'一切损失。
六、本协议未尽事宜双方可以补充协定，补充协议与本协议有同等效力。
七、本协议一式贰份，双方各执一份，具有相同的法律效力，本协议自双方合伙人签字（或盖章）之日起生效。
身份证号码：_________
身份证号码：_________
住址：_________
住址：_________
合同签订地点：_________
合同签订日期：_________
采购框架协议书篇七
甲方:
xx学院贸易经济系
乙方:
为了加强高校与行业间的协作,促进高等教育与行业的共同发展,本着优势互补,互惠互利,长期合作的原则,邢台学院贸易经济系(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就共同建立战略合作关系,经双方友好协商,达成以下协议:
1,加强高校与行业的协作,实现高校与行业共同成长,发展的"双赢".
2,探索高等教育与行业协同发展的新型合作模式,实现适应行业发展需求的人才培养,人力资源开发,技术服务,科研成果转化等全方位一体化链接.
1,就业实训.从协议签订之日起,甲方可根据人才培养计划,每年选派一定数量的学生,到乙方所属企业进行岗位实训,具体人数由甲乙双方协商确定.
2,定向培养.乙方根据行业实际需求,可委托甲方进行人才定向培养(含学历教育与非学历教育);甲方根据乙方要求,实施针对性教育.
3,校企战略合作.甲方为乙方行业的技术革新,项目开发,员工培训,文化建设产业发展等提供教育与科技服务;乙方为甲方在校大学生进行岗位实训指导,创业教育和职业指导,为甲方毕业生提供就业与就业实训岗位.
(一)甲方
1,根据人才培养计划要求,拟定每次岗位实训的详细,并与乙方协商共同制定具体的实施计划.
2,根据乙方要求,及时提供定向培养及毕业生生源信息.
3,邀请乙方代表来校参加有关活动,加强甲乙双方的相互交流;邀请乙方对大学生开展职业指导.
4,根据乙方的具体需求,优先推荐综合素质较高的毕业生,并为乙方来校招聘提供便利条件.
5,根据乙方行业发展需求,为乙方行业的技术革新,项目开发,员工培训,文化建设产业发展等方面工作提供教育和科技服务.
6,甲方网站与乙方网站建立链接,在就业网上开辟"明星企业"专栏,积极对乙方所属企业进行形象宣传,并及时发布乙方所属企业的招聘信息.
(二)乙方
1,在同等条件下,根据需求,优先录用甲方的毕业生,并及时向甲方反馈毕业生岗位工作信息,以便甲方调整专业结构,创新教育模式,更好地培养学生.
2,尽可能安排甲方学生开展就业实训和社会实践活动,并做出相应的指导和考核.承担就业实训期间的业务指导,保障学生的岗位实践安全.
3,乙方按甲乙双方约定,接收定向培养生到所属企业就业.
4,在此协议框架下,与甲方系(部)协商,签署单项合作协议.
5,乙方网站与甲方的网站建立链接.
6,乙方悬挂"邢台学院大学生就业实训基地"牌匾.
甲乙双方各确定1-2名联络员负责"战略合作项目"建设工作,保证各项工作的顺利进行.
本协议的变更必须由甲乙双方协商,并以书面形式确定.甲乙双方达成的协议,如发生不可抗拒的原因,致使本协议的履行成为不必要或不可能,双方可以解除本协议.
甲方:邢台学院贸易经济系乙方:
代表人签字:
代表人签字:
项目负责人签字:
项目负责人签字:
日期:
日期:
采购框架协议书篇八
协议编号： 甲方：
注册地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方：
注册地址：
法定代表人：
联系方式：
鉴于：
二、乙方系经 工商行政管理局批准成立的以经营 为主的公司，公司运行正常，合法合规。
三、乙方因发展需要，特委托甲方为其提供融资服务，甲、乙双方经友好协商，就全面合作达成如下一致意见：
第一条 合作目的
充分整合甲、乙双方拥有的资源，达到优势互补、合作共赢的目的。
第二条 合作内容
1、乙方特委托甲方对其名下资产提供融资居间服务。具体为：甲方利用自身资源优势，根据乙方融资要求，为乙方提供合适的融资平台，供乙方筛选，促成乙方与融资平台方成功签约，使乙方成功取得金融机构或其他机构的*款。居间成功后乙方按照约定向甲方支付居间服务费。资产明细详见附件。
2、乙方拟融资 元 （最终以实际放款金额为准）。 上述“居间成功”是指：甲方顺利促成乙方取得*款机构的*款。
第四条 特别约定
1、出现下列情形之一，非经甲方同意，乙方不得撤销本协议，也不得就本协议项下事宜与任何第三方签订类似协议：
1.3 甲方已帮助乙方寻找到合适的融资机构，该机构股东会或审委会已同意为乙方提供融资服务。
2、本协议签订后，甲方尚未开展任何工作，未开展本协议
第四条第一款项下任何工作的，乙方可与甲方协商解除本合同，也可另行委托其他任意第三方提供融资服务。
3、甲方仅为乙方提供居间服务，但不对乙方与融资平台方之间的合作事宜承担任何责任。
4、本协议合作期限为，即从 至时止。合作期满，双方另行商定。
第五条 保密条款
1、双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的资产信息、合同信息、财务信息、其他标明保密的文件或信息等资料(简称“保密资料”)予以保密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
2、甲乙双方可仅为利于本协议顺利实施之目的向其雇员或中介方披露对方提供的保密资料，但同时须要求其雇员、中介机构遵守本条规定的保密义务。
3、本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
第六条 双方权利义务
1、甲方必须勤勉尽责地为乙方提供服务，不得泄露乙方商业秘密。
2、乙方应积极提供甲方所需的一切材料，包括但不限于股东会决议、因本次融资所需的所有合同文本，资产权属资料等，并保证提供给甲方的材料真实、完整、无任何隐瞒、遗漏。乙方如有隐瞒、欺骗等行为，甲方可以单方解除本合同。
第七条 违约责任
1、本协议签订后，双方均应遵守，一方违反本协议约定给对方造成损失的，应当赔偿对方一切损失。
2、出现本协议第四条（特别约定）约定情形的，本协议即不可撤销，乙方必须履行。如乙方确有正当理由，经甲方同意后，可解除本合同，乙方除向甲方支付违约金、自行承担评估费用、融资成本、因本次融资所产生的费用等外，还应向甲方支付相应的服务费。
3、乙方须保证及时提供甲方所需材料，如因乙方原因，未能及时提供所需材料、或提供的材料存在遗漏、错误等导致甲方遭受损失的，乙方应当赔偿甲方一切损失。
第八条 其他
1、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议有冲突的，适用补充协议的约定。
2、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
3、本协议为不可撤销之合同，一经签字（盖章）即生效。
4、因履行本协议产生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均应向本协议签订地的人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
本协议由双方于 年月 日签订于
采购框架协议书篇九
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方就着公平、诚信原则，协商一致签订本协议所确定甲乙双方之间的产品采购合作关系。每次采购交易以本协议交易程序规定的单据为准。本协议所有附件和规定的单据均为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。
一、
甲乙双方就采购合作达成本协议，乙方按照本协议的约定和甲方采购订单的要求向甲方供货，甲方按照本协议的约定和实际收货付款。
二、
1、乙方经营产品的名称、类别：，数量：
2、乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记证”复印件、“认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件、资质和条件。
3、甲方的采购订单是采购产品的要约。每次交易的产品名称、型号、规格、花色、标志、品牌、质量要求、批号、数量、包装要求、单价、运输要求等，由甲方向乙方提供带订单号的书面采购订单作为采购产品的要约。
1、乙方提供产品报价单，经甲、乙双方盖章确认作为本协议的附件。
2、具体价格明细以双方确认的产品报价单为准，单价：
1、乙方所有产品的质量不得低于国家标准、行业标准。若乙方的企业标准高于前列标准的，则适用企业标准。
2、国家、行业未设定标准的，其技术要求和质量标准由双方协商确定。若需要，可在采购订单中规定产品的技术要求和质量标准。此外，双方确定的技术资料等附件也可作为核定标准的依据。
3、采用封样方式验收货物的，其不免除符合本条所确定的技术要求和质量标准。
4、乙方应向甲方提供合法有效的质量认证证书，如因缺乏必要的产品质量认证证书致使甲方受到行政罚款等，应由乙方最终承担合理的责任。
1、每次交易以甲方发送的采购订单为准，甲方通常以乙方能收到的方式发送采购订单。乙方应在收到甲方采购订单两天内予以书面确认是否供货，未就采购订单予以书面确认则被视为默认不承诺接受采购订单供货。若双方未能就采购订单达成一致意见或乙方未在甲方规定的合理的期限内交付产品时，甲方可另行寻找供货渠道，乙方最终坚持向甲方供货的损失自负。
2、在收到甲方提供的采购订单后，乙方应出具一份产品报价单给甲方，在收到甲方签字或盖章的确认后，乙方会安排生产或出货。
3、乙方在交货时，每批产品必须带有交货清单，交货清单上应标明甲方采购订单注明订单号、供方名称、需方名称、产品名称及代码，每种产品的交货数量、单价等。交货清单一式二联以上，甲方至少有一联。
1、乙方在交货时，甲方根据采购订单只做外观和数量上的清点，由收货员在交货清单上签字确定收到运输方交付的货物，但该交货清单并不足以有效构成甲方无保留地接收该批产品之确认。
2、验货时由甲乙双方共同参加，若乙方人员因故不在场时，则由甲方本着诚信原则自行验货，甲方人员应将验货结果书面通知乙方相关人员。但验收仅证明甲方对乙方所交产品数量、型号、规格是否相符的验收。
3、若甲方在收到货物时发现所收产品的外观有明显的破损，数量、型号或规格与采购订单和交货清单不符，应在收货七天内书面通知乙方。
4、本协议或甲方采购订单中所包含的任何内容都将不会以任何方式免除乙方的测试、检验和质量控制的义务。
5、按照本协议的规定对交付的货物进行付款并不构成对所收产品的接受。
1、付款方式：
2、付款条件：甲方收货验收合格后在内一次性付款或分期付款。
3、在采购订单上须体现商谈的结算方式与付款期限。
4、若为人民币结算，为了保证甲方验收记帐和按时付款，乙方在送货同时或送货后七天内，须向甲方提供发票，否则甲方可将付款日期顺延一个月，并不因此承担逾期付款责任。
1、乙方违反本条规定给甲方造成损害时，乙方应赔偿甲方因此所遭受的损害。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日
采购框架协议书篇十
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，双方就瓷砖（详见附件）采购事宜协商一致，签署订立本框架协议，内容如下：
二、甲方的权利和义务：
1、甲方将依照本框架协议等所确定的产品范围向乙方采购。
2、甲方根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量和相关服务的内容。
3、甲方有权按照本框架协议对乙方的履约行为进行监督和检查。如发现乙方违反本框架协议的有关规定或承诺，甲方有权依照相关规定、本框架协议，追究乙方的违约责任，直至停止乙方的供货资格，情节严重的，列入不良供应商名单。
4、甲方应按照约定及时支付货款。
三、乙方的权利和义务：
1、乙方承诺为甲方提供的货物皆为符合国家标准和采购计划要求的合格品。
2、乙方保证依据本框架协议和采购计划要求，及时向甲方提供高质量的`产品和服务。乙方在框架协议供货期内按照双方协定的价格供货。乙方保证在供货周期内供货价格不变。在双方确认原材料价格上下浮动超过10%时，双方可就供货价格进行协商。协商不成的，按照原定价格供货。协商期间或协商不成，乙方保证正常供货。
3、当乙方供货产品存在质量问题时，乙方承诺进行退货、换货或重新提供服务。对由于供货产品或服务存在问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。情节严重的，甲方有权终止乙方供货资格，并追究乙方相关责任。
4、货物交期：乙方保证在甲方提出采购需求后三天内供货，如有特殊情况需要延期，需征得甲方同意。如因乙方原因不能及时供货给甲方、施工方造成的损失由乙方负责赔偿。
5、乙方有保密义务，未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露供货数量、价格等相关信息。
四、货款的支付及结算方式
1、甲方确定订单后，支付货款的30%；乙方生产完成后，通知甲方提货，支付货款的70%，完成产品供货。
2、乙方需开具符合甲方要求的发票，开具发票所产生的费用由乙方承担。
甲方法定代表人：______乙方法定代表人：______
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
采购框架协议书篇十一
甲方：
乙方：
鉴于甲方是以研发、制造、外销石油钻采机械设备以及提供有关的石油工程服务为主的大型外向型工贸集团，并且拥有完善的销售体系和较强的销售能力；乙方拥有对erw焊管、lsaw焊管、ssaw焊管较强的生产能力，能够为甲方提供较为雄厚的产品和技术支持。现甲乙双方友好协商，甲乙双方友好协商，秉着共同发展、诚信合作的宗旨达成如下协议：
1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
4、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队进行营销信息交流乙方授予甲方在国家（或区域）对（产品）的销售代理权，甲方根据乙方提供的产品信息寻找在该地区的需求信息。乙方通过甲方指定的业务员了解其相应国家（或区域）等产品的需求信息，乙方对以上信息负严格保密责任。乙方向甲方提供乙方的产品信息（包括技术更新进步和新产品信息）以及公司的产品动态和变化。
2、甲乙双方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式
（1）甲方根据不同客户实际情况，参加招投标和报价等。为顺利夺标和获得订单，根据竞争对手和投标以及订单实际情况，乙方根据自己的实际情况报出合理的价格和交货期，支持甲方投标。乙方在报价有效期内确定的价格不得随意更改。甲方中标后，甲乙双方将根据实际标的另行签订产品买卖或定作合同，以确定双方的权利义务，合同付款方式以及其他条款应根据（不优于）甲方与最终客户签订的合同条款确定，给予甲方足够的支持。
（2）在甲方的积极参与及支持、并且双方就具体项目签订合作协议的情况下，乙方通过招标或者直接销售与当地需求客户直接签订合同时，乙方按合同金额的一定比例向甲方支付报酬（根据项目另行协商）。
1、甲方每年可以对乙方公司进行拜访、考察，以了解乙方产品的生产过程和技术工艺水平，并有权监造其定制产品的生产。
2、甲方可以根据其对乙方产品的使用情况向乙方做出反馈，乙方应对甲方的反馈和建议做出积极的回应。
3、如甲方的产品售往国外，甲方有权要求乙方提供其产品的售后服务,具体事宜另行协商。
1、在甲方按约履行付款义务的情况下，乙方有义务根据甲方或海外分公司与乙方签订的合同规定向甲方交付产品。
2、乙方应向甲方提供相当数量的产品的销售和促销资料，如：中英文产品目录，宣传手册。
3、如甲方要求，乙方应接待甲方客户的相关考察，乙方承认并尊重甲方客户信息属于商业秘密，未尽甲方允许乙方不得自行接触和泄露上述信息。
4、乙方应积极回应甲方的询价和招标邀请。
5、乙方有责任根据与甲方签订的合同对其产品的质量负责，并根据合同约定向甲方提供产品的技术和售后服务支持。
1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。
2、除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
如果双方对于彼此之间的合作感到满意，经双方同意则本协议将自动续延一年。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
采购框架协议书篇十二
甲方：住址：法定代表人：联系电话：传真：乙方：住址：法定代表人：联系电话：传真：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙各方本着平等自愿、优势互补、互惠互利、共同发展的原则，按《合同法》有关条款规定，为明确各方的权益和义务关系，就甲乙各方共同合作经营服装工厂事宜，经过充分友好协商达成一致意见，共同制定。本协议如下，以便各方共同遵守执行。
一、合作经营工作的具体情况。
1、该合作工厂位于：________________________________________。
2、经营场所厂房面积：________________________________________平方米。
3、主要经营范围为：________________________________________。
二、合作方式风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、由于合理避税，工商执照有作为一人公司成立。
2、在合作期限内各方出资，共同经营、共担风险、共负盈亏。
3、各方委托某一方全权管理合作工厂的生产事务。
三、合作期限暂签________年，本协议始________年____月____日至________年____月____日。期满后，各方同意延长合作经营期限的，可另行签订合作工厂协议。
四、出资方式甲方出资__________%，即人民币__________万元整。乙方出资__________%，即人民币__________万元整。
五、投资比例和利润分配。
1、各方按出资金比例分享共同投资经营的利润，共同承担投资经营的亏损。
2、各方约定每半年为一期限，对合作工厂的经营状况进行分析。
3、经过各方协商合作工厂满________年的利润，其利润可分配。
4、各方利润的资金只能用于合作工厂的开支，如果用于项目投资必须由各方同意方可使用。
5、合作期满后，甲方不能以任何理由阻止乙方取得应得的利润。合作期满，可以撤股。投资固定资产，重新评估。
6、合作期间任何一方不得以任何理由抽回资金，但可以在现有的双方股东范围内转入股份。
7、甲方股份占比__________%，乙方股份占比__________%。
六、生产计划甲方尽量满足合作工厂的产能，价格由曾xx签字确认后，才能生产数量进入财务账册。
七、合作工厂的管理方式各方确认合作工厂的生产事务由__________为财务，__________为厂内一切事物主管。
八、事务执行风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、合作工厂的设备保养、维修费用及其它的日常费用由合作工厂承担。
2、计划订单的安排以利润最大化为原则，特殊情况须具体协商而定。
3、合作工厂应依据国家相关规定，发生任何安全伤亡事故由具体负责日常管理工厂方负责，其它双方应承担连带责任。
4、连续或扩大生产的再投资以协商共同投资为原则，后期利润分配须按各方实际追加投资比例作相应的倾斜调整。
九、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。如任何一方不履行本协议，违约一方应当向其它各方支付惩罚性违约金，并应赔偿对方的经济损失。
十、合同的解除。
1、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除。
2、全体合伙人同意终止合伙关系。
3、已不具备法定合伙人数。
4、合伙事务完成或不能完成。
5、被依法撤销。
6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
十一、本协议一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
企业信息安全治理框架论文。
采购框架协议书篇十三
甲方：
乙方：
为促进___________工业经济的快速发展，实现甲乙双方合作双赢的目标，本着“平等协商、互利互惠”的原则，现就乙方在___________投资建设___________深加工企业相关事宜达成如下协议：
1、乙方的主要业务包括___________种植、精深加工、系列产品开发，蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目（含农超对接），项目总投资___________万元，分两期建设进行（部分同期）。
2、________年_______月至________年_______月进行一期建设，总投资___________万元，计划固定资产投资___________万元，实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润___________万元，税收___________万元。
3、________年_______月至________年_______月进行二期建设，计划投资___________万元，建成后实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润_______万元，税收_______万元。
项目建设用初步选址________市________县________村________场（具体以县规划委员会规划批准选址为准）），甲方协助乙方通过国土部门挂牌方式取得国有土地________亩（具体面积以供地红线图为准）作为建设用地和生产场地。该土地征地包干价为________万元/亩（地面附属物拆迁等费用由乙方承担）。土地用地性质为工业用地。乙方取得土地使用权后每亩的投资强度不得低于________万元。
1、甲方负责项目建设用地的土地表面附着物及青苗补偿协调工作，乙方承担相关费用，为乙方提供良好的投资环境，确保项目的顺利建设。
2、乙方在本协议签订后________日内向甲方指定账户打入土地预付款________万元。
3、乙方享受________市出台的工业企业及招商引资的各种优惠政策。企业建成投产后优先安排________村失地农民及下岗职工就业。
4、乙方用地及工程规划经县规划委员会批准后，必须严格按照规划建设，不得随意变更规划和用地性质。
合同履行过程中，任何一方违约，给对方带来的损失，都应承担赔偿责任。赔偿时只赔偿实际损失，不包含隐形损失。
1、因履行合同发生争议，双方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份。本协议经双方签字，并加盖公章后生效。
3、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商一致的，可签订补充协议，补充协议于本协议具有同等效力。
甲方（盖章）：
代表人：
签约地点：
签订时间：________年_______月_______日
乙方（盖章）：
代表人：
签约地点：
签订时间：________年_______月_______日
公司合作框架协议书
购销框架合同
框架异型柱加固施工
知识产权保护框架合同
英文简历的基本框架
采购框架协议书篇十四
乙方：_________
甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：
1.甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
2.甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信息将由双方协商同意后方可引用(具体合作项目另签协议)。3.甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明"该信息由xxx(合作方网站)提供"字样，并建立链接。
4.甲乙双方必须尊重合作方网站信息的权，未经合作方同意，另一方不得采编其站点上的任何信息，且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息，否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。
1.甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。
2.甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协议)3.甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。
4.双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。
1.甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的`合作伙伴进行合作。
2.本协议有效期为年，自_________年_________月_________日起到_________年_________月_________日为本协议商定合作方案的执行期限。
3.甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
6.本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
7.双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。
乙方：_________
甲方代表签字：_________
乙方代表签字：_________
日期：_________年_________月_________日
采购框架协议书篇十五
甲方：
地址：
乙方：
地址：
为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、_______有限公司_______光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、互利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20mw，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在_______注册项目公司。
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于__________年_____月_____日签订。签订地点：_________。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：（盖章）
法定代表人/授权代表：
_____年_____月_____日
乙方：（盖章）
法定代表人/授权代表：
_____年_____月_____日
公司合作框架协议书
框架异型柱加固施工
知识产权保护框架合同
英文简历的基本框架
简析建筑框架设计要点
企业信息安全治理框架论文
采购框架协议书篇十六
乙方：
甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：
(一)权利与义务
1.甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
2.甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信息将由双方协商同意后方可引用(具体合作项目另签协议)。3.甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明"该信息由×××(合作方网站)提供"字样，并建立链接。
4.甲乙双方必须尊重合作方网站信息的权，未经合作方同意，另一方不得采编其站点上的任何信息，且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息，否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。
(二)相互宣传
1.甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。
2.甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协议)3.甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。
4.双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。
(三)其他
1.甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
2.本协议有效期为年，自年月日起到年月日为本协议商定合作方案的执行期限。
3.甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
6.本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
7.双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
日期：年月日日期：
盖章：盖章：
年月日
购销框架合同
框架异型柱加固施工
知识产权保护框架合同
英文简历的基本框架
知识产权（tpr）保护框架合同
采购框架协议书篇十七
甲方：
乙方：
为促进___________工业经济的快速发展，实现甲乙双方合作双赢的目标，本着“平等协商、互利互惠”的原则，现就乙方在___________投资建设___________深加工企业相关事宜达成如下协议：
1、乙方的主要业务包括___________种植、精深加工、系列产品开发，蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目（含农超对接），项目总投资___________万元，分两期建设进行（部分同期）。
2、________年_______月至________年_______月进行一期建设，总投资___________万元，计划固定资产投资___________万元，实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润___________万元，税收___________万元。
3、________年_______月至________年_______月进行二期建设，计划投资___________万元，建成后实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润_______万元，税收_______万元。
项目建设用初步选址________市________县________村________场（具体以县规划委员会规划批准选址为准）），甲方协助乙方通过国土部门挂牌方式取得国有土地________亩（具体面积以供地红线图为准）作为建设用地和生产场地。该土地征地包干价为________万元/亩（地面附属物拆迁等费用由乙方承担）。土地用地性质为工业用地。乙方取得土地使用权后每亩的投资强度不得低于________万元。
1、甲方负责项目建设用地的土地表面附着物及青苗补偿协调工作，乙方承担相关费用，为乙方提供良好的投资环境，确保项目的顺利建设。
2、乙方在本协议签订后________日内向甲方指定账户打入土地预付款________万元。
3、乙方享受________市出台的工业企业及招商引资的各种优惠政策。企业建成投产后优先安排________村失地农民及下岗职工就业。
4、乙方用地及工程规划经县规划委员会批准后，必须严格按照规划建设，不得随意变更规划和用地性质。
合同履行过程中，任何一方违约，给对方带来的损失，都应承担赔偿责任。赔偿时只赔偿实际损失，不包含隐形损失。
1、因履行合同发生争议，双方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份。本协议经双方签字，并加盖公章后生效。
3、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商一致的，可签订补充协议，补充协议于本协议具有同等效力。
甲方（盖章）：
代表人：
签约地点：
签订时间：________年_______月_______日。
乙方（盖章）：
代表人：
签约地点：
签订时间：________年_______月_______日。
有关企业新管理会计框架的构建。
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
知识产权（tpr）保护框架合同。
底层框架抗震墙的抗震设计。
企业信息安全治理框架论文。
采购框架协议书篇十八
乙方：**物流公司。
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，确定乙方为甲方的特约物流公司，现就长期合作事宜达成如下协议：
一、合作期限：
自________年_____月_____日至________年_____月_____日。有效期_______年。
二、货物运输范围及价格。
1、范围及价格表。
单位：元。
序号始开地到达地市场价合作价备注。
1
2
3其他地区以当时市场价为准。
2、价格。
当市场价格下调时，乙方给予甲方的合作价也应相应的下调。乙方应承诺给甲方的合作价应低于同范围的市场价。否则，一经发现，乙方应退还给甲方当次运费的差价。
三、甲乙双方权利与义务。
1、甲方授权乙方承揽_______港口的货物运输业务，乙方应按甲方提出的时间，准确、快速地送达目的地。
2、甲方提供充足车皮，乙方有义务在运送期间保管好甲方的物品，如出现损坏、丢失等情况，乙方应赔偿相应经济损失。
3、甲方视乙方为唯一的合作伙伴，并承诺其他运输公司不参与_______港口的货物运输业务，一经发现，甲方将赔偿乙方的一切经济损失。
4、甲方应按照甲乙双方约定的结算方式，按时予以结算。其双方约定的结算方式为：_______。
四、其他。
1、甲乙双方应共同遵守本协议中规定的条款，甲乙双方若发现对方的行为严重违反本协议条款，严重违背商业道德或损害对方利益，违约方应承担给另一方所带来的一切损失。
2、甲乙双方对本协议有关事宜发生争执，应协调解决，协商不成应通过当地仲裁委员会仲裁或诉讼解决。
3、本协议期满后自行终止，若继续合作，甲方将在同等合作条件下优先选择乙方。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。
5、本协议有不详之处，双方可续签补充协议，《补充协议》与该合作协议具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
公司代表(签字)：公司代表(签字)：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日。
框架异型柱加固施工。
租赁协议书模板汇编五篇。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
采购框架协议书篇十九
甲方（转让方）：
乙方（受让方）：
现经友好协商，甲、乙双方就股权转让事项特签订本框架协议，以资共同遵守：
第一条：_______公司主要资产概况
_______公司的主要资产为_______煤矿矿业权及相关固定不动产（由于_______公司与_______有限公司多年来一直保持良好的合作关系，因此_______有限公司设在_______铁路_______集装站______万吨的铁路运输计划，由_______公司负责协调顺延合作，优先由_______使用），具体资产状况以甲乙双方共同委托审计机构按现状审计确认的为准。
第二条：股权转让标的
本次股权转让的标的为_______公司_____％股权。
第三条：股权转让价款
经协商，双方在中介机构进行的储量核实基础上，确定本次股权转让标的的转让价格为税后_______亿元。本处所说的税是指因本次股权转让产生的需要甲方交纳的个人所得税，由受让方承担。
第四条：其他约定事项
1、双方同意，股权转让的交易基准日为股权转让协议签署日。
2、双方同意，本协议第三条所述股权转让价款尚未扣除_______公司在基准日的负债。_______公司在基准日的债务由甲方负责偿还，乙方收购_______公司股权时，_______公司没有债务。
3、双方同意，甲方负责协调使乙方承担的因本次股权转让而产生的代扣代缴个人所得税不超过第三条所述股权转让价款的______%。如超过，则由甲方负担。
4、双方同意，在完成本次股权转让后，双方将按照股比进行利润分配。
5、双方同意，自交易基准日起至股权交割日期间，_______公司的经营性收入、债权和债务均留归_______公司所有，由甲乙双方按照本协议的约定享有。
6、双方同意，甲方内部对股权转让款的分配由甲方自行处理。
7、双方同意，对于在尽职调查、审计及评估过程中发现的影响股权转让的重大障碍和瑕疵，甲方应予以配合解决。
8、双方同意，_______公司由于基准日前交易或事项所形成可能税负等所有潜在负债，由甲方负责承担。
第五条：附则
1、本框架协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本框架协议一式_____份，双方各执______份。
甲方：
地址：
______年_____月____日
乙方：
地址：
______年_____月____日
公司合作框架协议书
框架异型柱加固施工
知识产权保护框架合同
英文简历的基本框架
简析建筑框架设计要点
企业信息安全治理框架论文
采购框架协议书篇二十
甲方：
乙方：
为贯彻落实国务院《关于进一步加大工作力度，确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[20xx]12号）和《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发[20xx]25号）精神，使政府宏观调控和企业节能活动更好的结合起来，发展“低碳经济”，增强城市核心竞争力，实现节能减排。双方经友好协商，形成共识，签订框架协议如下：
一、甲方积极支持开展合同能源管理，推进节能技术进步，切实抓好重点领域节能降耗，提高能源利用效率，完成节能任务目标。
二、乙方作为行业内领先的节能服务公司，秉承绿色、低碳、节能、环保理念，通过先进的整体节能管理系统和创新的三方节能商业模式及国家大力推行的合同能源管理（epc），积极参与支持推进大丰港经济开发区的节能减排事业。为高耗能企业提供用于整体节能技术改造的资金和技术。
三、甲方具体负责协调有关县（区）、重点耗能企业与乙方合作开展合同能源管理工作。双方成立协调推进工作小组，具体负责协调在大丰港实施合同能源管理工作。
四、甲方于＿＿年＿＿组织港区重点用能企业举办合同能源管理商业模式推介会，由乙方负责介绍合同能源管理（epc）商业运转模式和技术架构。
五、在推介会结束后＿＿个工作日内，甲方向乙方提供＿＿加不同行业具有代表性且年综合能耗＿＿万吨标煤以上的企业名单。乙方在接到上述企业名单后＿＿个工作日内，排出能源诊断企业的具体实施日期，60日内免费完成相关企业能源诊断，形成初步解决方案，并对诊断企业的商业及技术秘密进行保密。
六、乙方在对＿＿价企业能源诊断的基础上，选取3-5价节能潜力大的企业作为试点，进行技术架构论证，确认节能技术方案。乙方一企业签订合同能源管理协议，由乙方实施节能技术改造，实现的节能效益双方按协议分享。
七、根据试点企业的节能成效。甲方进行总结推广。
八、未尽事宜双方共同协商解决，本协议一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
企业信息安全治理框架论文。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/7582716.html】
