最新土方供土协议(专业22篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-05 03:44:12
最新土方供土协议(专业22篇)
时间:2023-11-05 03:44:12     小编:翰墨

总结是对过去的回忆和对未来的规划,它帮助我们更加明晰自己的人生轨迹。写总结时,要注重多方面的思考和考虑,将自己的观点和看法综合在一起。有时候,一个简单的微笑就能改变一切,让我们感受到生活的美好。

土方供土协议篇一

(以下简称甲方)乙方:西安市灞桥区向阳沟村协调小组。

(以下简称乙方)。

西安市向阳沟公租房工程基坑及垃圾外运土方工程由甲方承包施工,乙方愿意参与该项目土方外运作业,经甲乙双方协商,达成以下协议:

一、工程地点:西安市水安路向阳沟村东南(原西安市541储备地部分地块)。

二、工程量:按据实土方量为准(数量必须经甲乙双方及业主方认可)。

三、外运单价:人民币56.5元/平方米(注:该单价已含乙方完成土方开挖外运全过程的一切费用,也包含挂靠车队及村组提留办理的各种费用,人工及机械、风险费、利润等)。

四、内倒单价:人民币13元/平方米(设单价含部分机械配合)。

五、甲方职责:甲方负责办理建筑垃圾排放税务手续,依据实方量基准点水准标高提供乙方,规范施工及施工安全交底工作。

不及时,运输车辆渣土外溢等原因造成的甲方损失,由乙方承担,乙方负责施工区以外的一切手续,因乙方自身原因所发生的人身车辆工伤事故一概由乙方负责承担,甲方不承担任何责任,乙方必须保证每日外运五千方至九千方,甲方根据施工要求适时增减外运量计划。甲乙双方共同负责工地施工的一切事务。

七、工程款的支付:由于该项目设计开挖总评未定,具体总方量暂无法确定,暂拟总方量约15万方,而后按实际开挖量为准。甲方给乙方付款方式:按实际完成土方外运量的7万方支付一次部分工程款,每次按7万方的80%支付,每次余款的20%待甲方与业主办理好工程结算,且待甲方收到业主付的工程尾款后第10个工作日内全部付清(注:每次工程款支付日期为甲方收到业主同期相应工程款之日起第10个工作日内支付给乙方,最终决算必须以甲方及甲方业主认可数量为准)。

八、此协议一式四份,双方各执两份。

九、本协议自双方签字之日起生效,在工程款结清后自行失效。

甲方:

乙方:

甲方代表:

乙方代表:

签订日期:

****年**月**日。

土方供土协议篇二

甲方:

乙方:

甲乙双方就位于____________地块,土方外运承包工程达成如下协议:

一、甲方将位于_____________的土方承包给乙方。

二、在协议签订后,乙方的挖机设备和运输车辆必须在____天之内到达甲方指定场地。

三、产生的费用与责任由乙方承担(如:挖机台班费、运输费、路上掉土清理,超载等责任)。

四、甲乙双方各指定一名现场人员,乙方必须服从甲方指挥。

五、在施工和运输过程中的安全责任由乙方承担,甲方不承担任何责任。

六、由于甲方原因需中途停止施工,甲方应第一时间通知乙方,便于乙方安排。

七、在甲方规定的土方量乙方必须运完。土方按元/立方付给甲方,三天一付。

八、非不可抗力因素,乙方中途不得无故停止施工,否则造成的损失由乙方承担。

九、未尽事宜,双方友好协商处理。本协议一式二份,双方各执一份。

甲方代表:乙方代表:

年月日年月日

土方供土协议篇三

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

根据县政府和园区指挥部意见,工业园土地平整由甲方根据相关程序组织实施。为了明确工程质量、工程安全、工程付款方式,特签订本协议。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:设计施工图纸涵盖的建设内容

承包方式:包工包料

二、工程承包范围:

施工图纸涵盖的内容

三、建设工程

自至,工期日历天,(人力不可抗力顺延)。

四、工程质量

该工程质量按现行的《建设工程质量管理条例》及相关规定执行,土方质量必须保证是粗颗粒料(或招商企业认可的土质),土方回填保修期半年,如保修期内出现质量问题,自发现问题之日起三日内由乙方组织返工,直至达到标准要求。如因工程质量达不到有关标准,乙方承担重新施工的费用,工期不予顺延。

五、工程安全

乙方必须遵守工程建设安全生产的有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受有关安全检查人员依法实施的监督检查,消除事故隐患,确保文明施工、安全生产,负责保护地下管线及施工人员的安全,如发生安全事故一切后果均由乙方承担。

六、工程价款和支付

经相关部门审核和县政府审批,该工程对乙方实行总额包干,价款人民币元整(元)(含所有税费)以内。在验收合格后即付清全部工程款。工程款由甲方根据资金审批等相关手续直接拨付给乙方。

七、双方责任

1、甲方负责筹措资金,按协议约定支付工程款。

2、乙方负责寻找土源并组织施工、协调周边关系和按时保质保量完成任务。

八、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议自签订之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

土方供土协议篇四

随着社会一步步向前发展,协议与我们的生活息息相关,签订协议可以使双方受到法律的保护。想写协议却不知道该请教谁?下面是小编帮大家整理的土方合作协议,希望能够帮助到大家。

甲方(施工方):

乙方:

经甲乙双方研究瘊定,根据《中华人民共和国合同法》的规定达成以下协议,并由双方共同遵守,双方自愿组成联合施工队伍,为了保证完成任务,经协商达成以下几项条款:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

4、承包方式:

1、综合单价:根据施工组织设计方案,按甲方提供的开挖尺寸及标高计算,每立方米(实方)综合单价为________元,承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金(含个调税及其他地方税)等一切费用。

2、合同价款:本工程土石方数量暂定为________m3,根据综合单价计算,本合同暂定总价为:________元人民币(大写:____________________)。

合同计划开竣工日期:按开工日起至________年____月____日完工。乙方在施工期间必须满足甲方工期要求,及时根据甲方要求增加机械,确保土石方施工如期完工。

1、本工程验收按设计图纸要求、市政施工技术规范、质量验收标准、地方标准。

2、质量等级::一次性验收合格,合格率100%。

3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查,检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等,若检查不合格,乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误,因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担,乙方不得异议,由此延误的工期不予顺延。若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延,甲方有权终止合同,合同终止。

4、施工中若出现特殊情况,按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。

5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检,并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决,乙方应积极配合。

1、甲方以签订项目总造价的____%(最后以决算为准)支付乙方。

2、工程结算款到甲方账上即支付给乙方,以现金支付。按工程量拔付到甲方(施工方)账户款额度比例支付乙方应得之款项,按每月工程量和工期分批付清为止。

3、本工程的相关税及乙方收益分配收入的个人所得税款,由甲方一并缴纳,支付给乙方的分配收入个人所得税,甲方已扣除,如出现甲方因偷税、漏税造成的后果,乙方不承担任何经济责任和法律责任。

1、负责提供全套资质资料,建立项目部工程备用款,签订承包合同,开设银行账户,缴纳国家及发包方规定的各项税金和押金。

2、施工技术、施工设备、施工管理、分包的选择等项目管理均由甲方负责。

3、严格执行施工规范,安全操作规定,防火安全规定,环境保护规定,严格按图纸和合同的要求进行施工。

4、全面履行与发包方签署的合同,细心组织施工,保质保量,按期完成施工任务。

5、甲方现场施工人员、工作人员要遵纪守法,保证做到文明施工、安全生产。

6、甲方必须严格执行劳动法,及时支付民工工资和关系民工的`福利问题。

1、负责理顺各方关系,保证能签订承包合同,并以完善施工协议前的费用。

2、参与总承包全责的签订,拿到施工入场通知书和工程预付款及时到账。

3、施工过程中负责协调能按时结算和按时支付月进度款。

1、乙方不参与甲方的施工管理,凡施工中出现的质量、安全事故和完不成合同工程工期造成的罚金法律责任,与乙方无关。所有的经济责任和法律责任由甲方(施工方)承担。

2、今后该工程续签问题,如今后甲方(施工方)与甲方(发包方)续签工程分配方案继续有效,如甲方转包或分包均承担乙方的分配原则。

3、本工程甲方自行管理,财务自负盈亏,如发现经济问题并由此造成的损失甲方自行负责,并承担一切相关的法律责任。

4、如果合作方(施工方)不履行支付合作乙方的应得收益乙方有权向发包方申请从签约总承包的合同价款中扣除,乙方应得收益,乙方有权向法院起诉,签约单位无抗诉权。

如有违约按《合同法》执行。

1、本合同正式一式____份,甲方执____份,乙方执____份。

2、本合同未尽事宜,双方本着友好协商的原则,共同解决。因双方协商失败,可向甲方总公司法人注册所在地的人民法院起诉。

3、工程余款付清完毕,本合同即自然终止。

甲方(签字盖章):

法人或授权人:

身份证号码:

电话:

签订日期:________年_____月_____日

乙方(签字盖章):

法人或授权人:

身份证号码:

电话:

签订日期:________年_____月_____日

土方供土协议篇五

甲方:

乙方:

为了规范交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲乙双方协商,达成如下协议:

一、合作范围:乙方为xxx工程中供土,要求为粘土,土方质量应符合工程要求。

二、暂定单价及工程量:元/方(根据市场行情上下浮动),总工程量约xx万方,工程总造价约xxx万元。

三、方量计算:每车土过地磅,按1.8t/m3折合为方量,结算时按现场实际收到方量为准。

四、验收标准:按国家标准验收。如甲方发现乙方所供土方为淤泥土,甲方有权予以适当减除相应方量。

五、供土地点:黄骅港综合港区围堰工程w4~w7段工地。

六、乙方土方到场后,在符合卸车条件下,甲方应积极配合乙方在最短时间内卸完土方。

七、付款方式:由甲方视乙方供应土方价款及时付款。

乙方责任:

1、按照甲方指定土方质量供应。

2、负责运输车队及人员安全及其它所有相关责任,加强对运输车辆的安全管理和教育,提高从业人员的素质和安全意识。

八、有下列情形之一,可以解除合同:

1、甲乙双方协商一致;

2、因不可抗力致使不能实现合同目的;

3、由施工变化,需终止合同的应提前7天甲方明确通知乙方;

4、一方延迟履行主要义务,经催告后

5、一方延迟履行主要义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的`。

以上3、4、5项权利由守约方行使。

九、违约责任:

1、甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并承担合同总额5%的违约金。

2、质量不符合约定,甲方有权拒收。

十、解决合同争议的方式:

本合同产生争议,甲乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请仲裁进行调解,如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力:因不可抗力,致使合同不能履行,免除责任违约,但必须及时通知对方,并在合同期内提供证明。

十二、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决。

十三、合同签定:本合同签字后生效,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

乙方:代表签字:

甲方:沧州黄骅港航务工程有限公司代表签字:年月日

土方供土协议篇六

甲方:_________(以下简称甲方)

身份证:

乙方:_________车队(以下简称乙方)

身份证:

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:

运输地:

运距: 公里,运费: 元/公里

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

土方供土协议篇七

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:运输地:

运距:公里运费:元

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

年月日

土方供土协议篇八

乙方:________,以下简称乙方

一、驾驶员按时进入运输现场,服从甲方统一调度。

二、驾驶员必须具备准驾车型的资质;

三、驾驶员不开快车、报废车,不疲劳、酒后驾车;

四、驾驶员负责土方运输期间的安全;

五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养,始终保持车况良好;

六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关,一切由乙方负责;

本协议从签订之日起执行,至整个土方工程运输结束失效。

_________年____月____日_________年____月____日

土方供土协议篇九

乙方:________________

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

三、运输要求、方式:____

(1)要求运输车辆根据挖机情况定,

(2)所有车辆由____________________________。

(3)以车箱容积为标准,平车方量为________方。

四、工期:____

本项目工程期限拟自________年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

开工时间为________年____月____日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

五、单价、结算

(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m,超出1.1-2.0公里内加1元/m,超出2.1-3.0公里内加1元/m,3.1-4.0公里内加1元/m,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、在乙方施工过程中,加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的`权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:____年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

八、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

土方供土协议篇十

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

(1)要求运输车辆根据挖机情况定,

(2)所有车辆由____________________________。

(3)以车箱容积为标准,平车方量为________方。

本项目工程期限拟自________年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

开工时间为________年____月____日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m,超出1.1-2.0公里内加1元/m,超出2.1-3.0公里内加1元/m,3.1-4.0公里内加1元/m,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。

(一)甲方的权利义务。

1、在乙方施工过程中,加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务。

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:________年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

土方供土协议篇十一

身份证:________

(以下简称甲方)

乙方:________

身份证:________

(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:________

一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的`畅通。乙方负责运输。

二、运输地:________

三、要求乙方_____:______________部(解放、东风王平头、);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

四、运距:________

五、运费:________

六、结算方式:________按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。

七、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工_____安排到现场。

八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:________工程总费用的_____%。

十、违约罚金:________乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元/天。

十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:________乙方:________

代表人:________代表人:________

土方供土协议篇十二

甲方(土方)。

身份证号码:

乙方(车队)。

身份证号码:

为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的'顺利完成,经双方协商,达成如下运土事项,并签定本协议。

一、运土价格:每一公里每车按5斗计算,价格为每斗3。5元,超出一公里的外加10元。

二、乙方车辆必须性能良好。

三、运土计量方法:乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对,每天核对当天运土车数。

四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责,车辆燃油费每升7。23元结算,月底结账时在乙方运费中扣除。

五、运费结算及付款方式。

甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方,当年年底在春节前全部结清,工程结束后余款在壹个月内结清。

六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。

七、未尽事宜双方协商解决,协议经双方签字后生效,各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

土方供土协议篇十三

乙方:_________

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

一、项目工程名称:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

二、项目工程地点:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

三、运输要求、方式:

(1)要求运输车辆根据挖机情况定,

(2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。

(3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。

四、工期:

本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式______开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

五、单价、结算

(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m,超出1.1-2.0公里内加1元/m,超出2.1-3.0公里内加1元/m,3.1-4.0公里内加1元/m,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、在乙方施工过程中,加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的'一切费用全部由甲方承担。

2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

八、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

土方供土协议篇十四

乙方(承运方):______________

一、甲方_______________矿山所产矿石,由乙方负责拉运,拉运起止地点为吴货场至甲方指定货场。

二、货物运输价格统一为_________元/吨(含税),若市场柴油价格波动,可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。

五、保证条款:____甲方保证每月_____日左右对乙方上月__________________运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输,若出现因乙方运输不力,造成甲方_______________货场货物积压,视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。

六、违约责任:____若有一方违反保证条款内容,视为违约。若甲方违约,未及时结算运费,应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约,造成甲方工程队无法正常生产,导致____________货场矿石积压,乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按_____元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。

七、此安全运输协议书自_________年______月_____日起开始执行。

土方供土协议篇十五

乙方:________

依照《中华人民共和国民法典》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就装载和运输土石方工程,为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方友好协商,达成共识并签订以下本合同条款。双方必须共同遵守执行。

一、工程名称:________土方运输工程

二、工程地点:________大桥(桥头)区政府新建地址

三、工程内容:________运输土方

四、工程总量约 万立方米。

五、工程取费标准与计量方法:________

( 1)按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板,按单价为 元人民币计算每车次计,包挖包运(税后价)。

(2)结算方式:________按实际运输车数一天一结,结算时间为次日的上午 收单算账,当日 7时前付清运费,乙方进场施工后每台车每天扣除400元,每台车共扣4000元作为履约金,完工一次性返还。

(1 )甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件,确保乙方进场第二天车辆正常运输。在正常的情况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上。

(2)甲方配合乙方妥善安排车辆的正常停放,确保车辆的正常施工,乙方的住宿由甲方提供场地和水电使用,乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决。

(3)甲方必须按照乙方指定的账号付款结帐,否则因此产生的一切损失由甲方负责。

(4)甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路维修并办理____市城市建设管理局颁发的通行证,以上的所产生的费用由甲方负责。

(5)因甲方原因造成乙方无法开工,超过24小时的,由甲方补贴乙方每辆车每天500元人民币,如遇到不可抗拒的自然因素(如下雨,台风,地震自然灾害和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路需要停工维修除外。)凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和城管、交警、治安等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负责承担。

(6)扣留车辆给甲方48小时时间与相关部门处理协调取回车辆并承担所有的发生费用,超过48小时则每一辆车每天按元赔偿;甲方保证路面正常通行(如乙方违反交规运输,车辆手续不合法,甲方概不负责)。

(8)根据工程需要,甲方有权要求乙方增加运输车数量。

(9)如因地方政府及相关部门的工作检查,重大会议,节日期间要求停工的:________双方免责,不计赔偿 ,工期顺延。

( 10)严禁酒后驾车。

(1 )乙方只负责运输土方到卸土点后采取自卸形式把泥土卸在甲方指定点

(2)在合同签定后,乙方必须按甲方要求在5日内调运输车辆进入场内投入运输作业,首次进场车辆为50台,预计七天内要达到 00台车施工,并随工程开工情况增加运输车辆甲方应提前2-3天与乙方商议。

(3)在施工合同期间乙方确保按照甲方的要求,做到服从统一指挥调动,服从现场管理人员的施工安排。严格遵守甲方的管理制度和作息时间。按指定的运输路线和施工场所进行施工作业。做到保质保量完成甲方交给乙方的任务。

(4)乙方驾驶员,作业人员由于自身原因造成一切安全责任事故。(经济责任和法律责任)由乙方自己负责与甲方无关。甲方不承担任何直接责任和连带责任。

(5)乙方车辆正常行驶后,如因不可抗因素(如地震,下雨,战争等 )造成停工误工由乙方自行承担。

(6)甲方工程量加大,需增加车辆,甲方提前通知乙方,乙方必须尽量增加车辆;甲方另外增加车辆,必须与乙方协商并同意后方可增加,如乙方达不到甲方要求,甲方可自行增加。

(7)施工期间乙方不能随意退场、必须每天保证按甲方要求车辆数量施工,车辆正常维修保养除外,如乙方车辆无故退场,乙方必须补足车辆。

(8)甲方提供住宿场地,车辆及私人财务由乙方自行看管。甲方提供乙方作业车辆停车地点工地现场。

(9)为了顺利完成工程的施工任务,乙方在没有征得甲方的同意,不得中途无故退场或故意停工,中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方。如中途甲方无故要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方。

因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理。

(1 )同自双方盖章签字之日起生效。合同履行完毕后自行终止合同。

(2)同如遇未尽事宜。双方可以根据具体情况议定附加条款,按双方协商同意的方案执行。如双方争执不清,可向当地有关部门申请调解或仲裁。

(3)此项工程完工前,乙方愿意,可与甲方签订两年的劳务运输合约,保证两年长期有土方运输工程。

其他:________如乙方在工程建设中工伤事故,由乙方自行负责承担。凡进场的车辆人员由乙方进行保险。

本协议未尽事宜,甲乙双方另行签署补充协义,补充协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力。

如有争议,双方协商,协商不成,提交当地法律机构仲裁。

本合同一式两份,甲方双方各执一份;与本合同与补充协议具有同等法律效力。本合同自乙方车辆到场后生效,具有法律效力。合同期满在双方结算运输帐款后自动失效。

甲方(盖章):________乙方(盖章):________

身份证号:________身份证号:________

联系电话:________联系电话:________

(此合同附带双方身份证复印件各一份)

年 月 日

土方供土协议篇十六

乙方:____驾驶员以下简称乙方

一、驾驶员按时进入运输现场,服从甲方统一调度。

二、驾驶员必须具备准驾车型的`资质;

三、驾驶员不开快车、报废车,不疲劳、酒后驾车;

四、驾驶员负责土方运输期间的安全;

五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养,始终保持车况良好;

六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关,一切由乙方负责;

本协议从签订之日起执行,至整个土方工程运输结束失效。

土方供土协议篇十七

工程名称:________。

工程地点:________。

经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同。

1.1承包范围。

浙商城市广场基础开挖及回填,具体尺寸及标高控制详见施工图。

1.2工作内容。

乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。

2.1承包方式。

本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米,回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)。

乙方已综合考虑本工程特点,现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款,以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提,由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸,进行工程量计算,再按合同进行最终结算,乙方不得以任何理由提出价格调整。

乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%,在回填土方完工后十五天付30%,余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户,否则甲方有权拒绝付款。

工期:________甲方根据具体施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,乙方应向甲方支付每天500元的`工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

质量要求:________在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准,回填土必须分层压实。工程质量未达标准,乙方必须无条件返工直至合格。

6.1乙方应配备具有上岗资质安全员,负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2在施工过程中,由于乙方原因出现安全事故,受到媒体或有关主管部门通报批评,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任。

其他:________双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

_________年____月____日_________年____月____日。

土方供土协议篇十八

乙方:以下简称乙方

为了确保土方运输安全,增强驾驶员安全意识,甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书:

一、驾驶员按时进入运输现场,服从甲方统一调度。

二、驾驶员必须具备准驾车型的`资质;

三、驾驶员不开快车、报废车,不疲劳、酒后驾车;

四、驾驶员负责土方运输期间的安全;

五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养,始终保持车况良好;

六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关,一切由乙方负责;

本协议从签订之日起执行,至整个土方工程运输结束失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

土方供土协议篇十九

为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成,经双方协商,达成如下运土事项,并签定本协议。

一、运土价格:每一公里每车按5斗计算,价格为每斗3.5元,超出一公里的`外加10元。

二、乙方车辆必须性能良好。

三、运土计量方法:乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对,每天核对当天运土车数。

四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责,车辆燃油费每升7.23元结算,月底结账时在乙方运费中扣除。

五、运费结算及付款方式。

甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方,当年年底在春节前全部结清,工程结束后余款在壹个月内结清。

六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。

七、未尽事宜双方协商解决,协议经双方签字后生效,各执一份。

甲方(公章):_______。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

土方供土协议篇二十

甲方:____(以下简称甲方)

乙方:____(以下简称乙方)

工程基本情况

一、工程名称_________________________。

二、施工地点_________________________。

三、运输距离_________________________。

四、车辆规格_________________________。

五、运输项目及价格

六、结算方法

甲方义务:____

一、乙方车辆进场后,每辆车附加油款_________元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输,24小时工作。

二、负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的`一切事项。

三、为乙方安排住宿,乙方自己负责费用。

乙方义务:____

一、乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台,运输车辆,10轮翻斗车12台。

二、乙方运输过程中听从甲方指挥,按甲方指定地点卸货,遵守交通规则,人为造成一切后果乙方自负。

以上条款甲乙双方共同遵守,单方不得中断此协议,此项工程完工后后合同自然解除,如发生纠纷,可到司法部门解决(未定事项另议,具有同等法律效力)。

甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________

_________年____月____日_________年____月____日

土方供土协议篇二十一

乙方(车队)身份证号码:____

为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成,经双方协商,达成如下运土事项,并签定本协议。

一、运土价格:____每一公里每车按5斗计算,价格为每斗3.5元,超出一公里的外加10元。

二、乙方车辆必须性能良好。

三、运土计量方法:____乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对,每天核对当天运土车数。

四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责,车辆燃油费每升7.23元结算,月底结账时在乙方运费中扣除。

五、运费结算及付款方式

甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方,当年年底在春节前全部结清,工程结束后余款在壹个月内结清。

六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。

七、未尽事宜双方协商解决,协议经双方签字后生效,各执一份。

甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________

_________年____月____日_________年____月____日

土方供土协议篇二十二

甲方(委托方):

乙方(承运方):

为确保吴家山铁矿矿石正常运输,防止意外事故的发生,经双方商议,就矿石运输问题达成如下协议:

一、甲方吴家山矿山所产矿石,由乙方负责拉运,拉运起止地点为吴家山货场至甲方指定货场。

二、货物运输价格统一为15元/吨(含税),若市场柴油价格波动,可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。

五、保证条款:甲方保证每月10日左右对乙方上月吴家山运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输,若出现因乙方运输不力,造成甲方吴家山货场货物积压,视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。

六、违约责任:若有一方违反保证条款内容,视为违约。若甲方违约,未及时结算运费,应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约,造成甲方工程队无法正常生产,导致吴家山货场矿石积压,乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。

七、此安全运输协议书自__年1月1日起开始执行。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/7670755.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档