道路使用安全协议书（热门22篇）

总结可以帮助我们更好地记录和回顾过去的成果和经验。总结时应该注意哪些要点和技巧？以下是成功者总结的创新思维和创业技巧，一起来分享经验吧。

道路使用安全协议书篇一

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

由于甲乙双方承建的xx工程是相邻标段，标段，为方便施工，甲方需使用乙方管段内的渣土便道。为了建好xx长江南路工程，乙方同意甲方使用其管段内的`便道。由于乙方管段内的便道是临时建设道路，本着互助互利的原则，甲方使用乙方管段内的便道，需承担一部分便道建设费，根据甲乙双方多次沟通、协商，就甲方使用乙方管段内便道的有关事宜达成协议如下，望双方遵守执行：

一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方管段内道路共计公里，延长江南路大里程方向。

二、道路的现状及今后道路的修复方式乙方管段内便道还未完全施工成型。

三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为公里，甲方需向乙方支付(大写)便道施工、维修费。本协议签订后，工作日内甲方以银行转账的形式支付乙方，余下的部分在缴清。

四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方第一次支付金额后，乙方应及时修整好便道，不得影响甲方使用。甲方按时支付便道施工费，加强文明施工使用。

五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向上海铁路运输法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方管段施工完工，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日。

道路使用安全协议书篇二

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

由于甲乙双方承建的芜湖市长江南路工程是相邻标段，cjnc-s04与cjnc-s03标段，为方便施工，甲方需使用乙方管段内的渣土便道。为了建好芜湖长江南路工程，乙方同意甲方使用其管段内的便道。由于乙方管段内的便道是临时建设道路，本着互助互利的'原则，甲方使用乙方管段内的便道，需承担一部分便道建设费，根据甲乙双方多次沟通、协商，就甲方使用乙方管段内便道的有关事宜达成协议如下，望双方遵守执行：

一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方管段内道路共计公里，延长江南路大里程方向。

二、道路的现状及今后道路的修复方式乙方管段内便道还未完全施工成型。

三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为公里，甲方需向乙方支付(大写)便道施工、维修费。本协议签订后，工作日内甲方以银行转账的形式支付乙方，余下的部分在缴清。

四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方第一次支付金额后，乙方应及时修整好便道，不得影响甲方使用。甲方按时支付便道施工费，加强文明施工使用。

五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向上海铁路运输法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方管段施工完工，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

甲方：宣化关自然村

乙方：李天七

根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：

一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。

二、道路回收费按年收取，每年收取62800元，时间从20xx年3月1日至20xx年3月30日止，(先定3年后另行协商)，每年3月1日交款。

三、乙方在修路时不准沿路取沙石。

四、在此路段使用过程中，如果上级有关部门及其它单位干涉，甲方负责帮忙协调解决。

五、乙方在运输过程中要注意防火，如果引起火灾，谁引起谁负责。

六、乙方在开采中需拉电、地皮不收费。

七、在使用过程中，甲、乙双方谁违约，谁完全负责人。八、此协议双方各持一份，此协议双方代表签字后即生效。

甲方法人代表签字：

乙方法人代表签字：

年月日

道路使用安全协议书篇三

甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司 （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方） 宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：

甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。

道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。

根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付 道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。

本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。

甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。

甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。

本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。

本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲 方： 乙 方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

道路使用安全协议书篇四

为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议：

1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏；

2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊；

3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。

8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦 相处。

本协议一式四份，每人各持一份。

签字：

日期： 日期：

道路使用安全协议书篇五

甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：

甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。

道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。

根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。

本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。

甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。

甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。

本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。

本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

道路使用安全协议书篇六

根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：

一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。

二、道路回收费按年收取，每年收取62800元，时间从20xx年3月1日至20xx年3月30日止，(先定3年后另行协商)，每年3月1日交款。

三、乙方在修路时不准沿路取沙石。

四、在此路段使用过程中，如果上级有关部门及其它单位干涉，甲方负责帮忙协调解决。

五、乙方在运输过程中要注意防火，如果引起火灾，谁引起谁负责。

六、乙方在开采中需拉电、地皮不收费。

七、在使用过程中，甲、乙双方谁违约，谁完全负责人。八、此协议双方各持一份，此协议双方代表签字后即生效。

甲方法人代表签字：

乙方法人代表签字：

道路使用安全协议书篇七

为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议：

1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏；

2、道路新建，日常维护的'所有费用由四方平均分摊；

3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。

8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。

本协议一式四份，每人各持一份。

签字：

日期：日期：

道路使用安全协议书篇八

协议书

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

由于甲乙双方承建的芜湖市长江南路工程是相邻标段，cjnc-s04与cjnc-s03标段，为方便施工，甲方需使用乙方管段内的渣土便道。为了建好芜湖长江南路工程，乙方同意甲方使用其管段内的便道。由于乙方管段内的便道是临时建设道路，本着互助互利的原则，甲方使用乙方管段内的便道，需承担一部分便道建设费，根据甲乙双方多次沟通、协商，就甲方使用乙方管段内便道的有关事宜达成协议如下，望双方遵守执行：

一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方管段内道路共计公里，延长江南路大里程方向。

二、道路的现状及今后道路的修复方式乙方管段内便道还未完全施工成型。

三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为公里，甲方需向乙方支付(大写)便道施工、维修费。本协议签订后，工作日内甲方以银行转账的形式支付乙方，余下的部分在缴清。

四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方第一次支付金额后，乙方应及时修整好便道，不得影响甲方使用。甲方按时支付便道施工费，加强文明施工使用。

五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向上海铁路运输法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方管段施工完工，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

甲方：宣化关自然村

乙方：李天七

根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：

一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。

二、道路回收费按年收取，每年收取62800元，时间从20xx年3月1日至20xx年3月30日止，(先定3年后另行协商)，每年3月1日交款。

三、乙方在修路时不准沿路取沙石。

四、在此路段使用过程中，如果上级有关部门及其它单位干涉，甲方负责帮忙协调解决。

五、乙方在运输过程中要注意防火，如果引起火灾，谁引起谁负责。

六、乙方在开采中需拉电、地皮不收费。

七、在使用过程中，甲、乙双方谁违约，谁完全负责人。八、此协议双方各持一份，此协议双方代表签字后即生效。

甲方法人代表签字：

乙方法人代表签字：

年月日

甲方：某某

合同

乙方：某某村委会

因甲方承建某某高速公路某某合同段的施工需要，生活用车须使用乙方位于某某村范围内的通村水泥路，载重工程车需使用与村道平行的河堤道路(新整修)，双方经友好协商达成如下协议：

一、通村道路

1、鉴于某某标施工已进行半年、施工载重车辆基本未使用某某村通村水泥路的实际，甲、乙双方达成使用位于某某村范围内的通村水泥路作为甲方生活用车、人员均可使用的道路，甲方不向乙方支付任何形式的道路使用费用。

2、由当地车辆运输材料(砂石料)至甲方工地时，车辆使用乙方道路造成道路损坏的，甲方概不负责。空载工程车通行由甲方施工协作方与乙方沟通，不在本协议约定之内。

3、在使用乙方道路时期必须保证道路的通行。如出现因甲方责任造成的道路堵塞，由甲方负责道路的疏通至道路恢复通行。在约定条件范围内乙方有义务协调处理村民阻拦甲方车辆、人员的通行事件。

4、对于因施工某某汽车通道损毁的附近通村路段，甲方负责修复某某组东某某门口(驻地路口)小拱桥西至某某门口(某某沟口)盖板桥通村水泥路面(不含小拱桥及盖板桥)，但施工过程中的占地等协调问题由乙方负责解决。

二、新整修河堤便道

1、为方便施工，根本解决通村道路的通行压力，通过现场勘查，甲、乙双方本着互惠互利的原则，协议约定新整修与通村道平行的河堤道路作为甲方的施工便道。

2、新整修的河堤道路长约660米(从村东原有道路至某某标x某某工区路基某某处)，甲方支付乙方新整修道路费用元，此费用为最终道路交付使用的一切费用(包括协调、用料、用工、涵管、机械等)，新整修的河堤道路必须满足后八轮混凝土罐车的承压要求。

3、新整修道路费用在便道完工交付、满足甲方使用后，由甲方一次性支付给乙方。

4、新整修河堤道路后，甲方除修复完成本协议约定路段外，不再承担乙方既有通村水泥路的道路损伤修复费用及相关责任。

三、如甲方需对路线内沟渠及水道进行改造、加固，改造后不得影响原有沟渠、水道的使用效果，并以书面形式通知乙方，经乙方验收无异议后方可交付。

四、本协议签订后即具备法律效力，如一方违约需承担违约金拾万元本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方或授权代理人)：(签字)乙方(或授权代理人)：(签字)

(盖章)(盖章)

年月日

道路使用安全协议书篇九

甲方：

乙方：

根据乙方要求，经研究，同意乙方使用xx油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：

一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。

二、道路回收费按年收取，每年收取62800元，时间从20xx年3月1日至20xx年3月30日止，(先定3年后另行协商)，每年3月1日交款。

三、乙方在修路时不准沿路取沙石。

四、在此路段使用过程中，如果上级有关部门及其它单位干涉，甲方负责帮忙协调解决。

五、乙方在运输过程中要注意防火，如果引起火灾，谁引起谁负责。

六、乙方在开采中需拉电、地皮不收费。

七、在使用过程中，甲、乙双方谁违约，谁完全负责人。八、此协议双方各持一份，此协议双方代表签字后即生效。

甲方法人代表签字：

乙方法人代表签字：

年 月 日

道路使用安全协议书篇十

坑、堆土、改变路标等破坏道路外观的行为。如甲方有以上行为，乙方可根据实际情况减少道路通行使用费或解除协议。

3、该道路通行使用费每年万元。

二、乙方承诺：

1、乙方保证道路费每年支付一次，且于每年月交付道路通行费。如乙方未在规定期限内交付通行费，乙方按 （元）/月向甲方承担赔偿责任。

2、本协议期限届满后，乙方立即把道路通行使用权归还甲方。

三、在本协议履行期间，如该道路被国家征收、征用或遇灾害等不可抗力等事由导致该协议无法继续履行，双方可解除该协议。

四、在该合同履行期间，如遇甲方村委换届选举，该合同继续有效。

五、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

年 月 日 年 月 日

道路使用安全协议书篇十一

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

由于甲乙双方承建的芜湖市长江南路工程是相邻标段，cjnc-s04与cjnc-s03标段，为方便施工，甲方需使用乙方管段内的渣土便道。为了建好芜湖长江南路工程，乙方同意甲方使用其管段内的便道。由于乙方管段内的便道是临时建设道路，本着互助互利的原则，甲方使用乙方管段内的便道，需承担一部分便道建设费，根据甲乙双方多次沟通、协商，就甲方使用乙方管段内便道的有关事宜达成协议如下，望双方遵守执行：

一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方管段内道路共计公里，延长江南路大里程方向。

二、道路的现状及今后道路的修复方式乙方管段内便道还未完全施工成型。

三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为公里，甲方需向乙方支付(大写)便道施工、维修费。本协议签订后，工作日内甲方以银行转账的形式支付乙方，余下的部分在缴清。

四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方第一次支付金额后，乙方应及时修整好便道，不得影响甲方使用。甲方按时支付便道施工费，加强文明施工使用。

五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向上海铁路运输法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方管段施工完工，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日。

道路使用安全协议书篇十二

甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司 （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：

一、 道路使用的长度及方位

甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。

二、 道路的现状及今后道路的修复方式

道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。

三、 修筑费用的金额及付款方式

根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付 道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。

四、 双方责任

本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。

甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲

方提供良好的道路使用条件。

甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。

本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。

五、 协议未尽事宜及其它

本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲 方： 乙 方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

道路使用安全协议书篇十三

乙方：_______________

根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：

一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。

二、道路回收费按年收取，每年收取_______________元，时间从_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日止，(先定3年后另行协商)，每年_______________月_______________日交款。

三、乙方在修路时不准沿路取沙石。

四、在此路段使用过程中，如果上级有关部门及其它单位干涉，甲方负责帮忙协调解决。

五、乙方在运输过程中要注意防火，如果引起火灾，谁引起谁负责。

六、乙方在开采中需拉电、地皮不收费。

七、在使用过程中，甲、乙双方谁违约，谁完全负责人。八、此协议双方各持一份，此协议双方代表签字后即生效。

甲方法人代表签字：_______________

乙方法人代表签字：_______________

道路使用安全协议书篇十四

乙方：某某村委会。

因甲方承建某某高速公路某某合同段的施工需要，生活用车须使用乙方位于某某村范围内的通村水泥路，载重工程车需使用与村道平行的河堤道路(新整修)，双方经友好协商达成如下协议：

一、通村道路。

1、鉴于某某标施工已进行半年、施工载重车辆基本未使用某某村通村水泥路的实际，甲、乙双方达成使用位于某某村范围内的通村水泥路作为甲方生活用车、人员均可使用的道路，甲方不向乙方支付任何形式的道路使用费用。

2、由当地车辆运输材料(砂石料)至甲方工地时，车辆使用乙方道路造成道路损坏的，甲方概不负责。空载工程车通行由甲方施工协作方与乙方沟通，不在本协议约定之内。

3、在使用乙方道路时期必须保证道路的通行。如出现因甲方责任造成的道路堵塞，由甲方负责道路的疏通至道路恢复通行。在约定条件范围内乙方有义务协调处理村民阻拦甲方车辆、人员的通行事件。

4、对于因施工某某汽车通道损毁的附近通村路段，甲方负责修复某某组东某某门口(驻地路口)小拱桥西至某某门口(某某沟口)盖板桥通村水泥路面(不含小拱桥及盖板桥)，但施工过程中的'占地等协调问题由乙方负责解决。

二、新整修河堤便道。

1、为方便施工，根本解决通村道路的通行压力，通过现场勘查，甲、乙双方本着互惠互利的原则，协议约定新整修与通村道平行的河堤道路作为甲方的施工便道。

2、新整修的河堤道路长约660米(从村东原有道路至某某标x某某工区路基某某处)，甲方支付乙方新整修道路费用元，此费用为最终道路交付使用的一切费用(包括协调、用料、用工、涵管、机械等)，新整修的河堤道路必须满足后八轮混凝土罐车的承压要求。

3、新整修道路费用在便道完工交付、满足甲方使用后，由甲方一次性支付给乙方。

4、新整修河堤道路后，甲方除修复完成本协议约定路段外，不再承担乙方既有通村水泥路的道路损伤修复费用及相关责任。

三、如甲方需对路线内沟渠及水道进行改造、加固，改造后不得影响原有沟渠、水道的使用效果，并以书面形式通知乙方，经乙方验收无异议后方可交付。

四、本协议签订后即具备法律效力，如一方违约需承担违约金拾万元本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方或授权代理人)：(签字)乙方(或授权代理人)：(签字)。

(盖章)(盖章)。

道路使用安全协议书篇十五

发包人：xxxxxxx有限公司

承包人：

经过邀请招标，发包人确定 为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目

1.1 工程名称：xxx道路路面工程

1.2 工程地点：位于xxxxxxxxx内

1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干） 大写 元

1.6 质量标准：合格。

1.7 工期：工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二. 技术标准及图纸

2.1 图纸：发包人提供

2.2 技术标准：

2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；

2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三. 双方权利和义务

3.1 发包人的权利和义务

3.1.1 发包人委派的业主代表： 姓名： 职务： 对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程 竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3 发包人主要工作：

3.1.3.1 负责场地三通一平；

3.1.3.2 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

3.2 承包人的权利和义务

3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起 2 天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

3.2.2.7负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

4.1 本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有

土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

4.2 设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据

伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

4.3 工程报价单详附件，工程量按实结算

4.4 结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付

5.1 工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方

六、安全文明施工

6.1 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制

度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责

并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

7.1 承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发

包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2 承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八、违约责任

8.1 发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2 承包人违约：

8.2.1 因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的.质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。

8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议

9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

10.2合同订立时间： 年 月 日； 合同订立地点：

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同附件

11.1 投标文件

11.2 招标文件

11.3 道路平面图

11.4 xxxxxx集团工程预算书

十二、合同份数

12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

12.2副本陆份，双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发 包 人：（公章）

委托代理人：

电 话：

传 真：

签订地点：

承 包 人：（公章）委托代理人： 电 话： 传 真： 签订时间： 工程质量保修书

发包方（全称）：xxxxxxxxxx

承包方（全称）：

xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：

承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据有关约定，本工程的保修期如下： 自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。

其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任

１．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。

２．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。

道路使用安全协议书篇十六

甲方：

乙方：

根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：

一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。

二、道路回收费按年收取，每年收取62800元，时间从__年__月__日至__年__月__日止，（先定3年后另行协商），每年3月1日交款。

三、乙方在修路时不准沿路取沙石。

四、在此路段使用过程中，如果上级有关部门及其它单位干涉，甲方负责帮忙协调解决。

五、乙方在运输过程中要注意防火，如果引起火灾，谁引起谁负责。

六、乙方在开采中需拉电、地皮不收费。

七、在使用过程中，甲、乙双方谁违约，谁完全负责人。

八、此协议双方各持一份，此协议双方代表签字后即生效。

甲方：

乙方：

__年__月__日。

道路使用安全协议书篇十七

发包人：xxxxxxx有限公司

承包人：

经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1.1工程名称：xxx道路路面工程

1.2工程地点：位于xxxxxxxxx内

1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元

1.6质量标准：合格。

1.7工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及图纸

2.1图纸：发包人提供

2.2技术标准：

2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；

2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务

3.1发包人的权利和义务

3.1.1发包人委派的业主代表：姓名：职务：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作：

3.1.3.1负责场地三通一平；

3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

3.2承包人的权利和义务

3.2.1项目经理姓名：职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起2天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

3.2.2.7负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

4.1本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有

土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

4.2设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据

伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

4.3工程报价单详附件，工程量按实结算

4.4结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付

5.1工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方

六、安全文明施工

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制

度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责

并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发

包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八、违约责任

8.1发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2承包人违约：

8.2.1因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。

8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议

9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

10.2合同订立时间：年月日；合同订立地点：

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同附件

11.1投标文件

11.2招标文件

11.3道路平面图

11.4xxxxxx集团工程预算书

十二、合同份数

12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

12.2副本陆份，双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

签订地点：

承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：签订时间：工程质量保修书

发包方（全称）：xxxxxxxxxx

承包方（全称）：

xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：

承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据有关约定，本工程的保修期如下：自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。

其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。

2．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。

公司

道路使用安全协议书篇十八

甲方：

乙方：

根据乙方要求，经研究，同意乙方使用xx油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：

一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。

二、道路回收费按年收取，每年收取62800元，时间从20xx年3月1日至20xx年3月30日止，(先定3年后另行协商)，每年3月1日交款。

三、乙方在修路时不准沿路取沙石。

四、在此路段使用过程中，如果上级有关部门及其它单位干涉，甲方负责帮忙协调解决。

五、乙方在运输过程中要注意防火，如果引起火灾，谁引起谁负责。

六、乙方在开采中需拉电、地皮不收费。

七、在使用过程中，甲、乙双方谁违约，谁完全负责人。八、此协议双方各持一份，此协议双方代表签字后即生效。

甲方法人代表签字：

乙方法人代表签字：

年月日

道路使用安全协议书篇十九

甲方：_______________(以下简称甲方)。

乙方：_______________(以下简称乙方)。

由于甲乙双方承建的芜湖市长江南路工程是相邻标段，cjnc-s04与cjnc-s03标段，为方便施工，甲方需使用乙方管段内的渣土便道。为了建好芜湖长江南路工程，乙方同意甲方使用其管段内的便道。由于乙方管段内的便道是临时建设道路，本着互助互利的原则，甲方使用乙方管段内的便道，需承担一部分便道建设费，根据甲乙双方多次沟通、协商，就甲方使用乙方管段内便道的有关事宜达成协议如下，望双方遵守执行：

一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方管段内道路共计公里，延长江南路大里程方向。

二、道路的现状及今后道路的修复方式乙方管段内便道还未完全施工成型。

三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为公里，甲方需向乙方支付(大写_______________)便道施工、维修费。本协议签订后，工作日内甲方以银行转账的形式支付乙方，余下的部分在缴清。

四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方第一次支付金额后，乙方应及时修整好便道，不得影响甲方使用。甲方按时支付便道施工费，加强文明施工使用。

五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向上海铁路运输法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方管段施工完工，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲方：_______________乙方：_______________。

甲方代表：_______________乙方代表：_______________。

道路使用安全协议书篇二十

甲方：

乙方：

1、甲方允许乙方在高速公路上施工。

2、乙方施工地段必须有明显施工标志，比如施工安全警示牌、锥形筒。

3、乙方施工地段必须有专职安全指挥员。

4、乙方施工人员必须穿着安全服，不得随意在高速公路上穿越。

5、乙方施工车辆需着明显上路施工标志，必须接受高速公路路政人员的查询和专职安全指挥员的指挥。

6、乙方必须文明施工，不得污染路面，不得损坏公路设施。

7、以上协议条款乙方必须遵守，如若因违反所发生的'一切事故由乙方负责，甲方决不服任何连带和经济责任。

8、本协议壹式两份，签字生效。

甲方代表：

乙方代表：

20xx年3月日。

道路使用安全协议书篇二十一

为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议：

1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏；

2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊；

3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的`垂直平行空间均不得侵犯。

8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。

本协议一式四份，每人各持一份。

签字：

日期：日期：

道路使用安全协议书篇二十二

坑、堆土、改变路标等破坏道路外观的行为。如甲方有以上行为，乙方可根据实际情况减少道路通行使用费或解除协议。

3、该道路通行使用费每年万元。

二、乙方承诺：

1、乙方保证道路费每年支付一次，且于每年月交付道路通行费。如乙方未在规定期限内交付通行费，乙方按（元）/月向甲方承担赔偿责任。

2、本协议期限届满后，乙方立即把道路通行使用权归还甲方。

三、在本协议履行期间，如该道路被国家征收、征用或遇灾害等不可抗力等事由导致该协议无法继续履行，双方可解除该协议。

四、在该合同履行期间，如遇甲方村委换届选举，该合同继续有效。

五、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

年月日年月日

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/7897785.html】