屋顶防水工程合同范文(19篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-06 14:03:02
屋顶防水工程合同范文(19篇)
时间:2023-11-06 14:03:02     小编:影墨

合同的条款应当明确具体,以避免理解上的模糊和争议。在制定合同前,应详细考虑各种可能的情况和风险,以便做出合理的约定和规避措施。查找更多有关合同起草和履行的信息,可以帮助更好地理解和运用合同。

屋顶防水工程合同篇一

(1)承包方式:由乙方包工包料,甲方负责质量验收。

(2)质量要求:乙方按防水规范组织施工,以屋面不渗水为准。

(3)施工期限:从签订合同之_____日起_____日内完工。

(4)乙方进入现场应做到文明安全施工,工完料净、场地清。

(5)施工期间:甲乙双方应做到团结协作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要条件。

(6)结算方法:经甲方验收合格后,凭正式发票于20____年底报账付款。

(7)保修办法:免费保修期为5年,自20____年12月30_____日至20____年12月30_____日,保修期内若发现屋面渗水,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

(8)本合同自签定之_____日起具有法律意义。

(9)本合同一式二份,双方各执一份为凭。

(10)其它有关事项:_______。

1.维修期间一切安全事故由乙方负责。

甲方全称:_______(签章)。

乙方(签章):_______。

_______年_______月_____日:

屋顶防水工程合同篇二

委托方甲方:

承建方乙方:

根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

1、工程名称:xx经济开发区医院楼顶防水。

2、工程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。

3、承建方式:由乙方包工包料。

4、保修办法:免费保修期为5年,自年月日至年月日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收。

7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。

8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

甲方。

乙方。

屋顶防水工程合同篇三

乙方:_______。

承办人:_______。

身份证号:_______。

电话:_______。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订合同以资遵照执行。

一、工程名称及地址:_______。

二、承包方式:_______。

三、工程计算:_______。

四、工程价款:_______。

五、工程工期:_______。

六、工程要求:_______。

1、防水材料、产品名称:_______。

2、乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

4、工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的`影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、乙方施工需拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

6、乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

七、结算方式:

1、乙方料进现场预付工程款_____%工程款,为____元。

2、乙方施工完毕,验收合格后付_____%工程款,为____元。

3、房屋竣工验收交付使用后_____日内付_____%,为____元。

4、剩余5_____%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。

八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之_____日起生效。

乙方:_______。

经办人:_______。

经办人:_______。

_____日期:

屋顶防水工程合同篇四

随着人们对法律的了解日益加深,合同的用途越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。那么正式、规范的合同是什么样的.呢?以下是小编为大家收集的屋顶防水工程承包合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工单位:_________________(以下简称甲方)

承包单位:_________________(以下简称乙方)

经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_____________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、总则:_________________

1、工程名称:_________________

2、工程地点:_________________

3、工程内容:_________________根据公司_____________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(————————厚),屋面防水工程采用“_____________”聚氨酯防水涂膜。

二、承包方式:_________________

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

三、工程造价:_________________

厨卫间聚合物防水每平米_____________元;屋面_____________聚氨酯防水每平米_____________元。结算时按实际面积结算。

四、质量标准:_________________

乙方应确保公司生产基地_____________楼防水工程达到优良标准,严格参照_____________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任:_________________

1、甲方责任:_________________

(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

2、乙方责任:_________________

(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_____________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_____________检验合格后使用。

(2)配合市建公司_____________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。

六、付款方式:_________________

本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

_____________年__________月__________日

屋顶防水工程合同篇五

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

1、工程地点:xx镇一中校园内。

2、工程名称:xx镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水。

3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

2、全部包工包料,单价为40元/平方。

3、面积:按甲方确认的实做面积结算。

按甲方项目部所安排的进度施工。

1、防水材料、产品名称:

2、乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。

如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,甲方有权另行聘请其他人维修,所有费用由乙方承担。

4、工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、乙方施工需拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

6、乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

1、乙方料进现场预付工程款%工程款,为元。

2、乙方施工完毕,验收合格后付%工程款,为元。

3、房屋竣工验收交付使用后日内付%,为元。

4、剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。

按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

甲方:

乙方:

屋顶防水工程合同篇六

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

一、工程概况。

1、工程地点:xx镇一中校园内。

2、工程名称:xx镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水。

3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

2、全部包工包料,单价为40元/平方。

3、面积:按甲方确认的实做面积结算。

四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程要求:

1、防水材料、产品名称:

2、乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。

如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,甲方有权另行聘请其他人维修,所有费用由乙方承担。

4、工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、乙方施工需拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

6、乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

六、结算方式:

1、乙方料进现场预付工程款%工程款,为元。

2、乙方施工完毕,验收合格后付%工程款,为元。

3、房屋竣工验收交付使用后日内付%,为元。

4、剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。

七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

甲方:  乙方:

年月日 年月日。

屋顶防水工程合同篇七

负责人:________

乙方:________

承办人:________

身份证号:________________

电话:________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订合同以资遵照执行。

一、工程名称及地址:________________

二、承包方式:________________

三、工程计算:________________

四、工程价款:________________

五、工程工期:________________

六、工程要求:________________

1、防水材料、产品名称:

2、乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,甲方有权另行聘请其他人维修,所有费用由乙方承担。

4、工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的.任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、乙方施工需拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

6、乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

七、结算方式:

1、乙方料进现场预付工程款___%工程款,为___元。

2、乙方施工完毕,验收合格后付___%工程款,为___元。

3、房屋竣工验收交付使用后日内付___%,为___元。

4、剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。

八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方:________乙方:________

经办人:________经办人:________

日期:_____年____月____日

屋顶防水工程合同篇八

甲方全称:

乙方:

(1)承包方式:由乙方包工包料,甲方负责质量验收。

(2)质量要求:乙方按防水规范组织施工,以屋面不渗水为准。

(3)施工期限:从签订合同之日起20日内完工。

(4)乙方进入现场应做到文明安全施工,工完料净、场地清。

(5)施工期间:甲乙双方应做到团结协作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要条件。

(6)结算方法:经甲方验收合格后,凭正式发票于20xx年底报账付款。

(7)保修办法:免费保修期为5年,自20xx年12月30日至20xx年12月30日,保修期内若发现屋面渗水,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

(8)本合同自签定之日起具有法律意义。

(9)本合同一式二份,双方各执一份为凭。

(10)其它有关事项:

1.维修期间一切安全事故由乙方负责。

甲方全称:(签章)。

乙方(签章):

甲方:

负责人:

乙方:

承办人:

身份证号:

电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订合同以资遵照执行。

一、工程名称及地址:

二、承包方式:

三、工程计算:

四、工程价款:

五、工程工期:。

六、工程要求:

1、防水材料、产品名称:

2、乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,甲方有权另行聘请其他人维修,所有费用由乙方承担。

4、工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、乙方施工需拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

6、乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

七、结算方式:

1、乙方料进现场预付工程款%工程款,为元。

2、乙方施工完毕,验收合格后付%工程款,为元。

3、房屋竣工验收交付使用后日内付%,为元。

4、剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。

八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方:乙方:

经办人:经办人:

日期:

甲方:

乙方:经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程地址:

三、承包内容:

四、承包方式:

五、承包价格:

六、付款方式:

七、甲、乙双方责任与义务。

(1)甲方:

1、按照合同约定时支付工程款。

2、现场监督:检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。

3、现场协调各工种之间的工作配合,解决施工过程中出现的矛盾。

4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。

(2)乙方:

1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。

2、提供防水材料的合格证和相关资料。

3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。

4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。

八、违约责任。

如违约,造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。本。

施工合同。

一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。

甲方(签字):乙方(签字):

屋顶防水工程合同篇九

甲方::

乙方:

依据^v^合同法a;a;、^v^建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北xx新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

一、工程概况:处理湖北xx新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米。

1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区。

2、工程名称:湖北xx新型材料有限公司10配电房防水屋面处理。

3、工程内容:新做一层b改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。

二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)。

3、施工厚度要求:采用外3厚b防水卷材。

4、全部包工包料,单价为27元平方。

6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量:

1、工程质量标准:合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

六、合同价款与支付方式。

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

在承包人承包的.防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

七、工程款支付办法:

1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。

2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、安全施工文明施工。

安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

十一、工程转包和分包。

本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

十二、保险。

承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

十三、工程质量保修。

本防水工程的保修期为________年;

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

十四、违约责任:

1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

6、在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

7、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

8、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

十五、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方负责人签字:乙方负责人签字:

签约日期:签约日期:

屋顶防水工程合同篇十

甲方:

乙方:

经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置的房顶防水施工。为保证房顶防水工程的施工质量签订如下合同,确保双方共同遵守执行:

一、施工地址:xx大街中段北侧(原财政楼西侧地,税楼东20米)。

二、施工标准:施工必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。施工以解决防漏为主。

三、施工面积:以屋顶实际施工面积为准,经双方共同测量确认施工面积为300平方米。

四、单位面积收费标准:35元人民币/平方米。

五、施工工程总金额:10500.00人民币元整。

六、施工期限:自20xx年7月15日起至20xx年7月19日止。

如遇降雨或因甲方原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。因乙方自身原因导致逾期的,每逾期一日,日罚金人民币100整。

七、施工方式:乙方包工、包料。

八、施工要求:

1.在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

2.在施工过程中,乙方负责该栋楼住户在楼顶放置的太阳能等设施移位的协调及安全事宜,施工过程中损坏太阳能等设施的由乙方承担所有责任。

3.在施工过程中,所产生的垃圾由乙方及时清理干净。

4.乙方因施工造成的其他责任由乙方承担。

九、付款方式:甲方先付乙方定金,合人民币。待防水工程施工完毕后,经测试滴水不漏后,再付剩余全款,合10500.00人民币。

十、质保责任:

1.乙方应保证使用材料的质量属实、保证施工质量达到优良。

2.施工过程中或验收过程中,因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因造成漏水的,乙方负责无偿补修直至验收合格。在施工过程中或验收过程中因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失,由乙方负责赔偿。

3.质保期责任:自防水工程结束并验收通过当日起算,最低质保期限为5周年。在没有人为破坏情况下,质保期内漏水的,乙方需免费在漏水24小时内到场进行施工整改和维修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失,由乙方负责赔偿。

十一、其他未尽事宜,双方协商解决。

十二、本合同一式两份,甲乙双方各执6份。

十三、本合同自签订之日起生效。

甲方签字:身份证号码:联系电话:

乙方签字:身份证号码: 联系电话:

屋顶防水工程合同篇十一

负责人:__________。

乙方:__________。

承办人:__________。

身份证号:__________。

电话:__________。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的'原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订合同以资遵照执行。

一、工程名称及地址:

二、承包方式:_____。

三、工程计算:_____。

四、工程价款:_____。

五、工程工期:_____。

六、工程要求:_____。

1、防水材料、产品名称:_____。

2、乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,甲方有权另行聘请其他人维修,所有费用由乙方承担。

4、工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、乙方施工需拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

6、乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

1、乙方料进现场预付工程款_____%工程款,为_____元。

2、乙方施工完毕,验收合格后付_____%工程款,为_____元。

3、房屋竣工验收交付使用后_____日内付_____%,为_____元。

4、剩余_____%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。

甲方:__________乙方:__________。

经办人:_____经办人:__________。

日期:____________________

屋顶防水工程合同篇十二

委托方甲方:

承建方乙方:

根据《__________》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

1、工程名称:经济开发区医院楼顶防水。

2、工程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。

3、承建方式:由乙方包工包料。

4、保修办法:免费保修期为5年,自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收。

7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。

8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

甲方。

乙方。

__________年__________月__________日。

屋顶防水工程合同篇十三

甲方:

乙方:

经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程地址:

三、承包内容:

四、承包方式:

五、承包价格:

六、付款方式:

七、甲、乙双方责任与义务

(1)甲方:

1、按照合同约定时支付工程款。

2、现场监督:检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。

3、现场协调各工种之间的工作配合,解决施工过程中出现的矛盾。

4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。

(2)乙方:

1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。

2、提供防水材料的合格证和相关资料。

3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。

4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。

八、违约责任

如违约,造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。本施工合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。

屋顶防水工程合同篇十四

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程,本着公平、公开、公正的原则,特签订此合同,内容如下:

1:工程量:工程施工结束后,按实际发生工程量计算。

2:工程造价:每平方米2,最终面积据实结算。

付款方式:按每栋楼单独计算,所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房,房屋价格为售房部开盘价,房屋价格与工程款差价现金找补,留3%为保修金,保修期过后付3%,保修期________年。

本防水工程自施工条件开始,暂定自________年____月____日至年____月____日完成。

所有进场材料必须为合格产品,提供材料合格证,现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告),卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求,(主材为 牌或 牌)。

1:甲方责任:

(1) 乙方人员进入现场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份;

(2) 协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;

2:乙方责任:

(1) 根据国家技术验收规范图纸设计,保质,保量,按时完成本合同工程项目;

(2) 按照国家规范和甲方要求,经双方协商提供各项技术材料;

(3) 乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。

(4) 工程竣工后,负责清理好现场;

(5) 如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延,甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料,或者另行指派施工队伍,由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。

工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,办理好交接手续。

:本合同一式3份,甲方2份,乙方1份,未尽事宜,双方协商解决。

:本合同如有违约和争执,到仲裁部门解决。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

屋顶防水工程合同篇十五

甲方全称:

乙 方:

(1)承包方式:由乙方包工包料,甲方负责质量验收。

(2)质量要求:乙方按防水规范组织施工,以屋面不渗水为准。

(3)施工期限:从签订合同之日起20日内完工。

(4)乙方进入现场应做到文明安全施工,工完料净、场地清。

(5)施工期间:甲乙双方应做到团结协作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要条件。

(6)结算方法:经甲方验收合格后,凭正式发票于20__年底报账付款。

(7)保修办法:免费保修期为5年,自年 12月30日至年12月30日,保修期内若发现屋面渗水,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

(8)本合同自签定之日起具有法律意义。

(9)本合同一式二份,双方各执一份为凭。

(10)其它有关事项:

1.维修期间一切安全事故由乙方负责。

屋顶防水工程合同篇十六

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况

工程名称:华同公司屋顶彩钢防水工程

工程地点:华同公司

工程内容:彩板房主体,外墙,内部截断,室内外门窗

二、工程承包范围。承包范围:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自带施工工具。甲方已有的材料由乙方出车出人拉到施工现场。

三、承包工程价格及面积

2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。

四、协议工期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。

五、工程质量标准:符合安全标准。

六、甲方必须保证施工场地路通、电通。

七、乙方必须按协议所设计施工,保证工程质量,按期完工。

八、在施工过程中,乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工,若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

九、结算方式:工程验收合格后,工程量按实际完工的面积结算,一次付清。

十、付款方式

1.签订合同后,甲方先期支付乙方元工程款。

2.余款完工验收后付清,不得拖欠。

十一、保修期限及范围:保修期一年,保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修,但人为损坏和自然灾害不属保修范围。

十二、本协议甲乙双方必须遵守,任何一方不得违约,如有一方违约按30000元处罚;

十三、本协议一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章即可生效。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

电话:电话:

签定日期:20__年__月__日签定日期:20__年__月__日

屋顶防水工程合同篇十七

乙方:_________________________

经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程地址:

三、承包内容:

四、承包方式:

五、承包价格:

六、付款方式:

七、甲、乙双方责任与义务

(1)甲方:

1、按照合同约定时支付工程款。

2、现场监督:检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。

3、现场协调各工种之间的工作配合,解决施工过程中出现的矛盾。

4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。

(2)乙方:

1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。

2、提供防水材料的合格证和相关资料。

3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。

4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。

八、违约责任

如违约,造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。本施工合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。

_____年_____月_____日

屋顶防水工程合同篇十八

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

1、 工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水

2、 工 程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。

3、 承建方式:由乙方包工包料。

4、 保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收

7、付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。

8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

甲方:

乙方:

日期:

屋顶防水工程合同篇十九

甲方:

负责人:

乙方:

承办人:

身份证号:

电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订合同以资遵照执行。

一、工程名称及地址:

二、承包方式:

三、工程计算:

四、工程价款:

五、工程工期:

六、工程要求:

1、防水材料、产品名称:

2、乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的.屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,甲方有权另行聘请其他人维修,所有费用由乙方承担。

4、工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、乙方施工需拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

6、乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

七、结算方式:

1、乙方料进现场预付工程款 %工程款,为 元。

2、乙方施工完毕,验收合格后付 %工程款,为 元。

3、房屋竣工验收交付使用后 日内付 %,为 元。

4、剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。

八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/8372254.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档