合同可以确保交易的安全和顺利进行。合同的词汇应当精确、准确，避免产生歧义。我们整理了一些合同示例，以帮助您更好地了解合同的撰写和格式。
工程履约担保合同篇一
1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行;。
2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数;。
二、保证的方式及保证期间;。
1、我方保证的方式为：_________________连带责任保证;。
三、承担承包人履约保函。
一、保证的范围及保证金额：
1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元(大写：_________________)。
二、保证的方式及保证期间。
1、我方保证的方式为：_________________连带责任保证。
2、我方保证的期间为：_________________自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式。
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
(1)由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排。
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_______________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除。
1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。
六、免责条款。
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决。
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不成解决的由邢台市桥西区人民法院管辖解决。
八、保函的生效。
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
保证人：_________________。
法定代表人：_________________。
(或授权代理人)。
____年___月___日。
工程履约担保合同篇二
合同编号：
保证人(以下称甲方)：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
债权人(即承包商，以下称乙方)：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
债务人(即业主，以下称丙方)。
住所：
法定代表人：
电话：传真：
鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程。
施工合同。
》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。
第一条定义。
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条保证范围及方式。
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%，数额最高不超过(大写)，币种。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条承担担保责任的形式。
甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过元。
第四条保证期间。
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至年月日止。
第五条各方的权利义务。
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任：
1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;。
2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;。
3、乙方未提供等额承包商履约担保。
二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。
六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证责任。
七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。
八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序。
一、乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝承担担保责任。
二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内，按照本合同的约定承担保证责任。
第七条合同的生效、变更和解除。
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决。
本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条甲乙丙三方约定的其它条款：
第十条附则。
本合同正本一式份，甲乙丙三方各执份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
(或授权代理人)(或授权代理人)。
年月日年月日。
丙方：
法定代表人：
(或授权代理人)。
投标保证函。
保函编号：(工投字)第号。
(招标人)：
鉴于(以下简称投标人)参加项目投标，应投标人申请，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证：
一、保证范围及方式：保证金额为人民币(大写)____________元。
本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任：
2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。
3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。
如果投标人未中标，本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。
二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项为准，在选项前的括号内填写“y”表示选择项，填写“n”表示非选择项)：
()1、代投标人向贵方支付投标保证金元;。
()3、如果贵方选择重新招标，保证人向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过________元。
三、保证期间：保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日，即至年月日止。
四、代偿时间：本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内，按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
五、保函生效：自本保证人签字或盖章之日起生效。
六、免责条款。
1、如贵方未经保证人同意修改招标文件，致使投标人不能履行义务，本保证人不承担保证责任。
3、因政府的政策或命令，导致投标人不能履行义务的。
七、争议的解决：如因上述担保发生纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，可通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
八、附则：本保函一式两份，招标人和保证人各执一份。
保证人：
法定代表人(或授权代理人)：
工程履约担保合同篇三
履约担保是担保公司承诺一旦在该项担保的受保人履行了其所应履行的合同义务之后，保证人将保证购销合同中有关货款支付、货物供应等结算条款或违约金支付条款得到执行，从而有效地避免或降低供需双方在交易过程中的风险，维护债权人的合法权益。
履约担保的种类包括：工程合同履约担保、工程招投标履约担保、技术转让合同履约担保、贸易合同履约担保、房地产交易担保、机动车交易担保、房屋产权过户交易安全担保、企业产权过户交易安全担保、合约对冲押金/预付款/质量保证金担保、中介费/佣金担保、产品质量担保、出国留学经济担保、个人分期付款消费担保、诉讼保全担保等。
其中开展最为广泛的的业务有:工程合同履约担保和工程招投标履约担保。
工程合同履约担保：保证担保人（担保公司）向招标人出具履约保函，保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内，以不超过双方议定的价格，按照约定的质量标准完成该项目。一旦承包商在施工过程中违约或因故无法完成合同，则保证担保人可以向该承包商提供资金或其他形式的资助以使其有能力完成合同；也可以安排由新的承包商来接替原承包商以完成该项目；还可以经过协商，业主从新开标，中标的承包商将完成合同中的剩余部分，由此造成最后造价超出原合同造价的部分将由保证担保人承担；如果对上述解决方案不能达成协议则保证担保人将在保额内赔付业主的损失。
履约担保金额一般不得低于合同价款的10% 。若用经评审的最低投标价法中标的，履约担保金额不得低于合同价款的15% 。
工程招投标履约担保：保证担保人（担保公司）在投标人投标之前，向招标人出具投标保函，保证中标人将与招标人签订合同并将提供招标人所要求的履约保函。如果中标人违约，则保证担保人将在保额内赔付招标人的损失。投标保证担保可用于设计招投标、施工招投标、监理招投标、材料采购招投标等各种招投标活动。
保证人(以下称甲方)：
住 所：
法定代表人：
电 话： 传 真：
债权人(即承包商，以下称乙方)：
住 所：
法定代表人：
电 话： 传 真：
债务人(即业主，以下称丙方)
住 所：
法定代表人：
电 话： 传 真：
鉴于乙方与丙方就 项目于 年 月 日签订编号为 号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。
第一条 定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行 号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条 保证范围及方式
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %，数额最高不超过 (大写)，币种 。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条 承担担保责任的形式
甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过 元。
第四条 保证期间
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后 日，即至 年 月 日止。
第五条各方的权利义务
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任：
1、 乙方未按照主合同约定的期限交付工程;
2、 乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;
3、 乙方未提供等额承包商履约担保。
二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。
六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证责任。
七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。
八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。
第六条 承担担保责任的程序
《工程合同履约担保书》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
一、乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝承担担保责任。
二、甲方在收到乙方的索赔通知后 个工作日内，按照本合同的约定承担保证责任。
第七条 合同的生效、变更和解除
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条 争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条 甲乙丙三方约定的其它条款：
第十条 附则
本合同正本一式 份，甲乙丙三方各执 份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
(或授权代理人) (或授权代理人)
年 月 日 年 月 日
丙方：
法定代表人：
(或授权代理人)
年 月 日
公司担保业务具体操作流程规范：
一、工程投标(保函)担保：
1、 定义: 担保人向招标人（受益人）作出，在投标人（申请人）报价的有效期内，一旦中标后，投标人将遵守其诺言。如投标人违约，将由担保人在担保的额度内向招标人支付约定的金额。
2、操作流程
2. 项目经理初审后将上述资料提交部门经理签字；
3. 部门经理审查后将上述资料提交给风险管理部审查员审核；
5. 审查员 将《缴费通知单》交财务部开具收据，收取相关费用；
7. 项目经理整理项目资料,移交审查员存档备查；
8. 保后管理；代偿和追偿(如有)；担保项目终结。
3、申请人（委托人）应提供的资料清单：
1. 营业执照复印件（盖公章）、公章确认证明（盖公章）；
2. 资质证书复印件、贷款卡、代码证复印件（盖公章）；
3. 法人代表证明书、身份证复印件（盖公章）；
4. 法人代表授权委托书（盖公章）；
5. 招标文件（盖公章）、公司章程；
6. 经办人身份证复印件（盖公章）。
二、履约保证证明(保函)担保：
1、定义： 应劳务方或投标人（申请人）的请求和业主的要求，担保人向工程的业主方（受益人）所作出的一种履约保证。倘若投标人（申请人）一旦中标，担保人有能力为中标人继续向业主提供合同履约保证，否则担保人向受益人承担赔偿责任。
2、操作程序
2. 项目经理初审后将上述资料提交部门经理签字；
3. 部门经理审查后将上述资料提交给风险管理部审查员审核；
5. 风险审查员将资料和保函提交公司总经理审批，将保函签字、盖章；
8. 项目经理整理项目资料,移交审查员存档备查；
9. 保后管理、定期检查；代偿和追偿(如有)；担保项目终结。
3、申请人（委托人）应提供的资料清单：
1. 营业执照复印件（盖公章）、公章确认证明（盖公章）；
2. 资质证书复印件、贷款卡、代码证复印件（盖公章）；
3. 法人代表证明书、身份证复印件（盖公章）；
4. 法人代表授权委托书（盖公章）；
5. 招标文件（盖公章）、公司章程（盖公章）；
6. 经办人身份证复印件（盖公章）；
7. 税务登记证副本（盖公章）；
8. 验资报告（盖公章）根据需要才提供；
9. 近二年审计报告及期财务报表（盖公章）；
《工程合同履约担保书》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
10.董事会决议（盖公章）、股东成员名单及签名；
11. 拟反担保措施。
三、工程履约担保-非投标类
1、定义: 应劳务方和承包方（申请人）的.请求，担保人向工程的业主方（受益人）所作出的一种履约保证。倘若履约责任人日后未能按约定履行合约，担保人将向业主方支付不超过担保金额的款项。
2、操作程序：
2. 工程部门受理业务，审核程序与投标保函相同；
4. 经审批同意后，公司与客户签订《委托担保协议书》；
5. 落实反担保措施；双方签定反担保协议书；
6. 出具《缴费通知单》收取担保费/保证金/押金；
8. 项目经理整理资料后移交风险管理部审查员存档备查；
9. 保后管理；代偿和追偿（如有）；担保项目终结。
3、申请人（委托人）应提供的资料清单：
1. 营业执照副本复印件（盖公章）；
2. 法人代码证复印件（盖公章）；
3. 税务登记证副本复印件（盖公章）；
4. 验资报告（盖公章）根据需要才提供；
5. 近二年审计报告及近期财务报表（盖公章）；
6.企业资质证明（盖公章）；
7. 贷款卡复印件（盖公章）、记录原件；
8.上年税务完税证明（盖公章）；
9. 企业章程（董事会决议）、公司简介（盖公章）；
10.董事会成员名单及签名式样（盖公章）；
11.法定代表人或实际控制人简历；
12.法定代表人证明书及法定代表人人身份证复印件（盖公章）；
13.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（盖公章）；
14.招标文件/投标书/中标通知书/；
16.拟投入工程的技术装备清单（支付保函除外），（盖公章）；
17.反担保资料（如为资产抵押应提供保险单），（盖公章）。
18、安全生产合格证、施工许可证复印件（盖公章）等。
四、业主支付担保
1、定义：即业主的履约担保，须同承包方履约担保对等实行。即业主要求承包方提供履约担保的，也要同时向承包方提供支付担保。
2、操作程序：
2. 工程部门受理业务，审核程序与投标保函相同；
4. 经审批同意后，公司与申请人签订《委托担保协议书》；
5. 落实反担保措施；双方签定《反担保协议书》；
6. 出具《缴费通知单》收取担保费/保证金/押金；
8. 项目经理整理资料后移交风险管理部审查员存档备查；
9. 保后管理、定期检查；代偿和追偿（如有）；担保项目终结。
3、 申请人 （委托人）应提供的资料清单：
1. 营业执照副本复印件（盖公章）；
2. 法人代码证复印件（盖公章）；
3. 税务登记证副本复印件（盖公章）；
4. 验资报告（盖公章）根据需要才提供；
5. 近二年审计报告及期财务报表（盖公章）；
6. 企业资质证明（盖公章）；
7. 贷款卡复印件（盖公章）、记录原件；
8. 上年税务完税证明（盖公章）；
9. 企业章程（董事会决议）、公司简介（盖公章）；
10、董事会成员名单及签名式样（盖公章）；
11、法定代表人或实际控制人简历（盖公章）；
12、 法定代表人证明书及法定代表人人身份证复印件（盖公章）；
13、 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（盖公章）；
14. 招标文件、施工合同（盖公章）；
15.资金来源证明（盖公章）；
16. 反担保资料（如为资产抵押应提供保险单），（盖公章）；
17、项目批文等。
五、工程维修担保-履约类
1、定义： 应承包方（申请人）的请求，担保人向工程业主（受益人）保证，在工程质量不符合合同规定，承包方又不能维修时，由担保人按保函规定金额赔付工程业主。
2、操作程序：
此项业务操作程序与工程履约担保程序相同。
3、资料清单
此项业务清单与工程履约担保清单相同。
六、工程质量担保-履约类
1、定义： 保证承包方在工程竣工后的一定期限内，将负责质量问题的处理责任。若承包方拒不对出现的问题进行处理，则由担保人负责维修或赔偿损失。
2、操作程序：
此项业务操作程序与工程履约担保程序相同。
3、资料清单
此项业务清单与工程履约担保清单相同。
七、工程分包担保担保-履约类
1、定义：当工程存在总分包关系时，总承包方要为各分包方承担连带责任。总承包方为了保证自身的权益不受损害，往往要求分包方通过担保人为其提供担保，以防止分包方违约而造成损失。
2、操作程序：
此项业务操作程序与工程履约担保程序相同。
3、资料清单
此项业务清单与工程履约担保清单相同。
融资担保服务
作关系，取得贷款授信，可为中小企业、个人贷款提供担保和单独申请授信。同时寻找东莞、惠州、珠三角地区及其它省市大型（生产型、水电能源、公路、港口码头、房地产等）项目向银行申请授信及提供贷款担保对于前景广阔的项目可提供海外基金融资服务。
公司竭诚愿为有融资和担保需求的企业、个人提供全方位服务，并欢迎有上述资源的企业和个人与我司展开全面的合作。
工程履约担保合同篇四
（招标人）：
鉴于（以下简称投标人）参加项目投标，应投标人申请，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证：
一、保证范围及方式：保证金额为人民币（大写）____________元。
本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任：
2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。
3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。
如果投标人未中标，本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。
二、保证人可以选择以下方式承担保证责任（以选择项为准，在选项前的括号内填写“y”表示选择项，填写“n”表示非选择项）：
（）1、代投标人向贵方支付投标保证金元；
（）3、如果贵方选择重新招标，保证人向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过________元。
三、保证期间：保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日，即至年月日止。
四、代偿时间：本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内，按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
五、保函生效：自本保证人签字或盖章之日起生效。
六、免责条款。
1、如贵方未经保证人同意修改招标文件，致使投标人不能履行义务，本保证人不承担保证责任。
3、因政府的政策或命令，导致投标人不能履行义务的。
七、争议的解决：如因上述担保发生纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，可通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院（也可以选择通过仲裁程序解决）。
八、附则：本保函一式两份，招标人和保证人各执一份。
保证人：
法定代表人（或授权代理人）：
工程履约担保合同篇五
委托保证人(承包商，以下称甲方)：
保证人(以下称乙方)：
鉴于甲方与(以下简称业主)就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义。
本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额。
2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%，数额最高不超过人民币________元。
第三条保证的方式及保证期间。
3.1乙方保证的方式为：连带责任保证。
3.2乙方保证的.期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日___________内。
3.3甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式。
4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：
(1)由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式。
5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为：__________。
5.3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_____________元。
第六条反担保。
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权。
第八条双方的其他权利义务。
8.1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向业主出具《承包商履约保函》。
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。
8.4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条争议的解决。
本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
9.1向法院起诉;。
9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)。
第十条甲乙双方约定的其它事项。
_________________________________。
第十一条合同的生效、变更和解除。
11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。
11.2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则。
本合同一式份，甲乙双方各执份。
甲方：乙方：
年月日年月日。
工程履约担保合同篇六
委托人：_________。
地址：_________。
受托银行：_________。
地址：_________。
委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。
一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函，受益人为_________，担保金额_________元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。
三、委托人在受托银行开立保证金存款户，帐号_________，并一次存入_________元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔。
四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，委托人由具有企业法人资格的_________提供第三方反担保，受益人为_________(受托银行)，担保额度为_________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时，_________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。
受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产_________元(其中企业债券_________元，金融债券_________元，国库券_________元)作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。
六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，加收20%利息。
七、委托人按担保金额的_________‰×_________(年)支付保费，共计_________元人民币。保证费在每年_________月_________日交纳。如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。
八、本协议自_________年_________月_________日生效，双方义务履行完毕后生效。
九、本协议一式二份，委托人和受托银行各执一份。
十、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人(公章)：_________受托银行(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
根据本。
担保书。
______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”)和________________(担保公司证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________。
代表(签名)：___________代表(签名)：___________。
签订地点：_______________签订地点：_______________。
工程履约担保合同篇七
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。
有条件的保函是指下述情形:。
在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。
无条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。
履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。
履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;。
从上面的内容可以看出合同履约担保的形式主要有三种，合同履约担保的形式在实务中也不是每一种方式都适合合同的履行，具体选择合同履约担保的哪一种形式还是需要根据实际案件判断，如果你不能正确选择的话，欢迎咨询网站的律师。
工程履约担保合同篇八
公民身份号码：___________。
联系电话：___________。
乙方：___________。
公民身份号码：___________。
联系电话：___________。
丙方：___________。
公民身份号码：___________。
联系电话：___________。
甲、乙、丙三方在平等、自愿、合法的基础上，根据《_____》《_____》《_____》等相关法律的规定乙方就甲方与丙方于___________年___________月___________日签订的_________合同(合同编号：___________)提供履约担保，经友好协商达成如下担保条款：
一、被担保的主债权种类、数额。
二、债务人履行债务期限。
三、保证方式。
乙方承担连带责任担保。
四、保证担保范围。
乙方对解除主合同时丙方应当返还甲方的购房款###元及丙方违约应当支付的违约金、甲方律师代理费承担担保责任。
五、保证期限。
自主合同解除，甲方与丙方债权债务关系确定之日起两年。
六、乙方权利。
本合同签订后，甲方向乙方支付履约担保费___________万元(小写：___________元)，乙方向甲方出具收条。
七、其他。
若因本合同发生争议，三方均可向市人民法院提起诉讼。
本合同一式三份，自各方签字捺印之日起生效，甲、乙、丙三方各执一份，各份具有同等效力。
工程履约担保合同篇九
地址：_________。
受托银行：_________。
地址：_________。
委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。
一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函，受益人为_________，担保金额_________元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。
三、委托人在受托银行开立保证金存款户，帐号_________，并一次存入_________元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔。
四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，委托人由具有企业法人资格的_________提供第三方反担保，受益人为_________(受托银行)，担保额度为_________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时，_________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。
受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产_________元(其中企业债券_________元，金融债券_________元，国库券_________元)作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。
六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，加收20%利息。
七、委托人按担保金额的_________‰×_________(年)支付保费，共计_________元人民币。保证费在每年_________月_________日交纳。如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。
八、本协议自_________年_________月_________日生效，双方义务履行完毕后生效。
九、本协议一式二份，委托人和受托银行各执一份。
十、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人(公章)：_________受托银行(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程履约担保合同篇十
如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投拆的，由本施工单位负责在五日内妥善解决。
施工单位（章） 项目经理：
监理单位意见：
建设单位意见：
泸州市强制隔离戒毒所：
4.2.2款的规定——履约担保的退还：工程验收合格，并移交工程后28天内退还给承包人（均无息），我司现申请退还履约保证金 1200000.00元（大写：壹佰贰拾万元整）。
项目经理（签字）： 施工单位（章）：
日期： 年 月 日
监理工程师（签字）： 监理单位（章）：
日期： 年 月 日
项目负责人（签字）： 建设单位（章）：
日期：年月日
我公司所施工的 按合同条款完成所有合同建设项目，工程施工项目自检合格，工程施工及检测资料已完善，项目工程通过验收合格。至此，我公司已全部完成该项目工程合同履约责任，特向 有限公司申请返还我公司所交付履约保证金。
申请单位：
申请日期： 年 月 日
我单位施工的`亳州市消防应急救援指挥中心工程，现已施工到主体结构验收阶段。工程质量验收合格。下一步将进入装饰、门窗、水电安装、消防暖通等分项工程的施工。以上各分项工程的施工材料均需要预先采购，即需要大量的周转资金。工程的进度款按照合同的约定应付1100万元。我施工单位已经拿到604.5万元，还有325.5万元还在完善手续中。建设单位预付此工程款的数量不能同时满足本工程的材料采购和农民工的工资发放的要求。为了即保证本工程的进度能往前推进，又要保证农民工工资的按时发放，为此我施工单位特申请退还60%的履约保证金。敬请相关单位给予批准为感。
2017年元月28日 施工单位
项目经理
监理单位意见
项目总监
亳州市重点局意见
项目负责人
工程履约担保合同篇十一
被担保单位：_________________公司，参加建设工程的投标活动，银行自有资金万元。
担保单位自有资金万元，愿为该公司在中标后所签订的工程承包合同进行担保。被担保单位在合同履行中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时作为担保单位愿承担万元的责任，被担保单位和担保单位均受本履约担保书的约束。
当建设单位以书面提出要求得到上述要求金额的任何付款时，担保单位迅速予以支付。且不挑剔，不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景或理由。
担保单位放弃建设单位应先向被担保单位要求赔偿上述金额，然后再向担保单位提出要求的权利。
担保单位不承担大于本担保书限额的责任。
本担保书至保修责任证书发出后二十八天内保持有效。
担保单位：_________________(盖章)。
法定代表人：_________________(签字、盖章)。
日期：_________________年月日
被担保单位：_________________(盖章)。
法定代表人：_________________(签字、盖章)。
日期：_________________
工程履约担保合同篇十二
法定代表人：_________________。
债权人(即承包商，以下称乙方)：_________________。
法定代表人：_________________。
债务人(即业主，以下称丙方)。
法定代表人：_________________。
鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。
第一条定义。
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条保证范围及方式。
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%，数额最高不超过(大写)，币种。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：_________________丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条承担担保责任的形式。
甲方承担保证责任的形式：_________________甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过元。
第四条保证期间。
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至年月日止。
第五条各方的权利义务。
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任。
保证人：_____________。
时间：______________。
工程履约担保合同篇十三
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。__有条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。
无条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。
履约担保书的担保方式是：当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。
承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。
履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;。
综上，合同履约担保的形式主要有三种，即银行履约保函、履约担保书以及履约担保金。详细的内容小编已经在上文中进行了阐述，希望能为您提供一些帮助。如果你还有其他疑问的话，可以向的在线律师进行咨询，我们会尽快为您解答问题。
工程履约担保合同篇十四
一、质量承诺：主体结构具备结构评定合格标准要求，装饰装修符合国家有关施工规范，基础、主体结构工程一次性通过验收，地下室、上部主体结构无渗漏现象，结构实体检测、环境保护检测无缺陷、轴线、房间开间尺寸、层高、全高等实测实量无缺陷。
二、进度承诺：确保按合同工期按期完工，并对另行的约定时间节点完成。
三、管理措施：将组建强有力的项目管理班子，并有公司总部各相关职能部门对施工全过程进行监控与管理。
四、安全文明施工：本工程争创市文明标化工地。实际施工时，施工方均应按市文明标化工地标准实施。从而打造本项目高品质楼盘，提升楼盘形象。本工程1#地块与2#地块之间的人行通道在施工期间，必须确保人行畅通，并架设安全防护棚等措施，确保行人安全。
五、合同结算条款承诺：在合同履约期间如发生人工费、材料费、机械费市场行情波动，均自行承担，并承诺不以此而影响工期及合同的履行，且不以此为由而申请合同结算条款的变更。
六、质量保修承诺：承诺在保修期内按工种各专业人员18小时内保修服务到位。
七、设施及其他投入：
1、临时设施采用新型轻钢活动房。
2、施工现场采用硬地坪施工，配备必要绿化。
3、模板配备每幢楼必须三套及三套以上。
4、柱模采用黑色镜面板，梁板模板采用中高档红板。
5、砼楼板覆盖养护布浇水养护，墙柱采用养护液养护。
6、柱角、楼梯踏步角采用5cm木条保护。
7、钢筋保护层采用成品塑料垫块。
8、支模架均采用钢管支撑架。
9、严格按照贵司颁发的《安全生产文明施工实施方案》、《安全环境手册》、《工程质量通病防治及责任处罚办法》、《建筑分项工程施工工艺标准》、《施工现场安全生产、文明施工标准化设施示范图集》进行施工。
总之，十分诚意承接此项目施工业务，上述承诺可以写在合同条款中予以约束。
承包商签章：_________________。
日期：_________________
工程履约担保合同篇十五
本保证金作为__________________建筑工程有限公司(投标人名称)就__________________等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工项目(招标编号：__________________________)所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10%。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除_________元违约金。更换技术负责人扣除_________元违约金。
投标人名称(承包人)：_________________(单位公章)
银行账号：_________________
开户行地址：_________________
开户行电话：_________________
法定代表人或授权代表：_________________(签字)
_________年__________月__________日
工程履约担保合同篇十六
我单位施工的______________工程已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金元(附缴交单据复印件)。
如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投拆的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的监督。
总监理工程师：_____________(签字)建设单位意见：_____________(法人代表签字)。
工程行政监督主管部门分管领导意见：_________________。
工程履约担保合同篇十七
受托银行:___________________。
依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行__________________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。
一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函，受益人为__________________，担保金额__________________元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_______年______月______日。
四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，委托人由具有企业法人资格的_______________提供第三方反担保，受益人为_________(受托银行)，担保额度为_________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时，_________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产____________元(其中企业债券____________元，金融债券____________元，国库券_________元)作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款账户划付。保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。
六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，加收_________%利息。
七、委托人按担保金额的_________‰_____________(年)支付保费，共计_________元人民币。保证费在每年______月______日交纳。如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。
八、本协议自_______年______月______日生效，双方义务履行完毕后生效。
九、本协议一式二份，委托人和受托银行各执一份。
十、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
工程履约担保合同篇十八
致________________有限公司：
鉴于贵方与（以下简称“申请人”）于________年____月____日签订的《________________承包经营协议书》（以下简称主合同），受申请方委托，我方（“保证方”）愿就申请方履行主合同约定各项义务，以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额。
我方的保证范围是申请人未按照主合同的约定履行各项义务。我方保证的金额为主合同约定的申请方应履行的各项给付金钱义务为限。
二、保证的方式和保证期间。
我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：自本合同生效之日起至主合同履行完毕终止之日后6个月内。
贵方与申请人协议变更合作期限的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的日期作相应调整。
我方确认，本担保合同在主合同约定的时间到达之前不得撤销。
三、代偿的安排。
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及申请人未履行主合同约定义务的证明材料。我方收到贵方书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的解除。
1、在本保函承诺的保证期内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、申请人按主合同约定履行各项义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方全部兑付之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。
五、免责条款。
1、因贵方违约致使申请人不能按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证责任。
2、贵方与申请人协议变更主合同的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担保证责任。
3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的，我方不承担担保责任。
4、因贵方原因撤销主合同的，我方不承担担保责任。
六、争议的解决。
因本保函发生的纠纷，由贵我两方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为贵方所在地法院。
七、保函的生效本保函自我方签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本保函一式三份，正本一份，副本两份。
保证人：
________年____月____日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/8604820.html】
