合同的有效性需要满足合同法上的法律要求和合同各方的真实意愿。在签订合同时,双方应当关注合同的有效期限、终止条件以及续签等问题。最后提醒双方签署合同前务必核实、修改范文内容以符合实际情况,并由法律专家审核确认。
仔猪购买合同协议书篇一
买方(乙方):__________。
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定,乙双方遵循自愿、甲、公平和诚实信用的原则,订立本合同,以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方,房屋具体状况如下:房屋座落在__________房屋在第__________层,面积为__________。__________为__________,房屋为砖混结构商品房,布局结构__________平方米,门面为__________。
第二条该房地产土地所有权性质为集体所有土地;土地使用权以出让方式获得。
第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责,室内装饰统一为水泥地面,墙壁为防水白色涂料,乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解,自愿购买上述房地产。
第四条甲、乙双方经协商达成一致,同意上述房地产转让价格为人民币(大写):__________元整。甲、乙双方同意,自本合同签订之日起,乙方分三次将房款付给甲方。具体时间为:本合同生效之日起十日内乙方交付贰万元;___________年__________月__________日前付伍万元;其余在产权转移时全部交清。
第五条甲、乙双方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于__________年__________月__________日将上述房地产交付乙方(以房产证交付为标志)。
第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第七条本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。
在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。
第八条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。乙方确认上述受让房地产的业主公约,享有相应的权利和承担相应的义务。
第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷,由甲方承担全部责任。
第十条乙方未按本合同约定期限付款的,应按逾期未付款向甲方支付利息,利息自应付款之日起第二天至实际付款日止,利息按银行同期利率计算,逾期30天后,甲、乙双方同意按下列之一处理。
一、乙方除应支付利息外,还应按逾期未付款的3%向甲方支付违约金,合同继续履行。
二、甲方有权通知乙方单方解除合同,甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款3%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之日起10日内向甲方支付,若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。
第十一条除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方的,应按已收款向乙方支付利息,利息自约定交付之日起第二天至实际交付之日止,利息按银行同期利率计算。逾期30天后,甲、乙双方同意按下列之一处理。
一、甲方除应支付利息外,还应按已收款的3%向乙方支付违约金,合同继续履行。
二、乙方有权通知甲方解除合同,甲方除应在接到书面通知之日起10日内向乙方返还已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,还应按已支付房款的3%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。
第十二条经甲、乙双方协商一致,本合同未尽事宜,在不违反本合同原则的前提下,可订立补充条款或补充协议,甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。
第十三条本合同自甲、乙双方签订之日起生效。甲、乙双方在签署本合同时,具有完全民事行为能力,对各自的权利、义务清楚明白,并按本合同规定履行。
第十四条本合同适用于中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决。协商不能解决的,依法向人民法院起诉。
第十五条本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,房地产交易管理机构一份,房地产登记机构一份。
甲方:____________________(签章)。
乙方:____________________(签章)。
负责人:____________________(签章)。
仔猪购买合同协议书篇二
销货方:____(以下简称甲方)
购货方:____(以下简称乙方)
签约时间:_______
签约地点:_______
第一条 经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。具体品类(种),需签订要货成交单,并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
签订成交单,除上级规定按计划分配成交外,其余商品一律采取自由选购,看样成交的方式。
第二条 合同签订后,不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方,并将“合同变更通知单”寄给对方,办理变更或解除合同的手续。
按乙方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需严格执行合同。如需变更,由此而产生的损失,乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同,其损失,甲方负担。
第三条 成交单中的商品价格,由双方当事人商议决定,或以国家定价决定。
在签订合同时,确定价格有困难,可以暂定价格成交,上下幅度双方商定。
国家定价的商品,在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,按交货(指运出)时的价格执行。
逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。
第四条 运输方式及运输费用等费用,由双方当事人协商决定。
第五条 各类商品质量标准,甲方严格执行合同规定的质量标准,保证商品质量。
第六条 商品包装,必须牢固,甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求,双方应具体合同中注明,增加的包装费用,由乙方负担。
第七条 商品调拨,应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品,零配件和数量较少的品种,可一次发货。
第八条 对有有效期限的商品,其有效期在 年 月 日
仔猪购买合同协议书篇三
联系电话:_____________________。
传真:_________________________。
乙方:_________________________。
联系电话:_____________________。
传真:_________________________。
甲乙双方经友好协商,甲方向乙方购买__________________(以下统称“本软件”)并享有乙方提供的连带服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同,并由双方共同恪守。条款如下:
一、合同价款乙方提供本软件产品_________套,版本:________________,软件产品总价款为:_____________(不含税)。
二、付款方式如果甲方在____________地区,乙方可根据需要上门为甲方安装,合同签订时,甲方支付软件订金_____元,甲方在验收合格后_____周内支付余款,甲乙双方确定,验收时间为_____年_____月_____日。如果甲方在__________地区以外,甲方通过公司银行转帐方式一次性支付总款额给乙方,并将汇款底票传真给乙方,乙方接受到汇款底单后,在一个工作日内用特快专递的方式给甲方发货(单机版可通过网上传送)。
三、版权归属。
本软件之版权归乙方。甲方经由乙方授权使用本软件,其数据库之版权归甲方。
四、服务项目。
1.乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护,通常软件系统故障,提供实时响应解决。
2.如遇软件升级,乙方提供从合同签定始1年内免费升级支持。
3.自安装试用之日起十天内,如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改,乙方免费提供修改支持。
4.乙方对系统提供终身技术支持。
5.由乙方对甲方操作人员进行软件操作培训(如__________市外,住宿费双方另行商议)。
6.乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利。
五、争议解决方式。
1.双方合同履行过程中发生争议,双方应协商解决或请求调解,否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁。
2.甲乙双方确定:以上合同签定,以甲方所在地为准。
3.未尽事宜双方友好协商解决。
六、本合同正本一式贰份(传真纸有效),甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
(签章)。
签字人:________________。
日期:__________________
乙方:__________________。
(签章)。
签字人:________________。
日期:__________________
仔猪购买合同协议书篇四
甲方:
乙方:
本合同就甲方向乙方采购“___”,达成如下协议:
1.采购内容和合同金额。
1.1软件版本:(乙方的最新版本)。
1.2用户数量:
1.3合同金额:
2.乙方提供的服务。
2.1乙方提供“软件安装和使用培训”服务。如果甲方和乙方不在同一个城市办公,那么甲方承担乙方讲师的差旅费、住宿费。
2.2乙方提供12个月的免费远程维护和使用指导。
2.3乙方提供12个月的免费远程升级服务。之后如果甲方需要升级软件,每年升级费用为采购费的20%。
3.交付物品。
乙方的交付物。
乙方收到甲方的合同款后,交付如下物品:
(1)集成化研发管理平台的光盘(含软件包和使用手册);。
(2)赠送著作《it企业项目管理:问题、方法和工具》1本软件采购合同模板软件采购合同模板。
4.费用和支付方式。
合同总金额。
人民币。
支付方式。
双方签订本合同后一周内,甲方支付合同款给乙方。乙方收到甲方的合同款后,一周之内提供交付物品,并根据甲方安排的时间去甲方现场提供培训服务。
乙方银行帐户。
乙方开具发票给甲方,甲方汇款至乙方的银行帐户。
户名:
开户行:
账号:
其它费用声明。
如果乙方工作人员从其它城市到甲方现场提供本合同内的服务,则甲方承担乙方的差旅费软件采购合同模板文章软件采购合同模板出自,转载请保留此链接!。如果乙方通过电话和internet提供远程服务,或者双方人员在同一城市工作,那么甲方无需支付差旅费。
4.知识产权和保密协议。
集成化研发管理平台的知识产权属于乙方软件采购合同模板合同范本。甲方支付本合同全部款项给乙方后,拥有该软件的使用权,不得转让给第三方。
未经对方同意,任何一方都不得将对方拥有知识产权的文件公开发表或者转让给第三方。任何一方违约,将支付壹万元违约金给对方。
5.盖章签字。
本合同一式2份,甲方和乙方各保留1份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字盖章后即行生效。
甲方盖章签字。
地址:
邮编:
甲方授权人签字:
日期:
乙方盖章签字。
地址:
邮编:
乙方授权人签字:
日期:
仔猪购买合同协议书篇五
甲方向乙方购买___之事宜,双方经协商一致,达成下述合同条款,共同遵守执行。
第一条总则。
1、定义。
1)合同:除非特别说明,“合同”一词均指本合同。
2)授权代表:甲乙双方各有一至二名授权代表,处理本合同对双方具有法律约束力的事宜。
3)不可抗力:合同一方或双方不能预见、不能避免并不能克服之客观情况,例如:地震、战争等。不可抗力不包括由于一方的疏忽或故意不遵守良好的合同惯例所发生的事故。
2、合同生效。
本合同经甲乙双方签字盖章之日生效。
3、合同修改。
除非由双方授权代表签字并经单位加盖公章予以确认书面修改文件,否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的一部分,并将与合同具有同等的法律效力。
4、通告。
1)为执行本合同所需要另一方通告的信息(如:通知、要求等)都应当以书面形式提供。
2)通告的消息以挂号信、专递、传真或派人递交的信件的形式发给规定的对方联系地址,都可视为提交,并在以书面形式确认收到后生效。
5、本合同的含义和解释,以及各方之间的关系受中华人民共和国法律约束。
第二条标的。
产品名称、商标、型号、数量、金额编号描述单价数量合计总价。
甲方保证上述所定产品为最终用户实际所定产品。如果发生退货情况,甲方必须在收到货物___日内提供全部退货手续[需提供最终,户提供的书面证明,经过_______〈中国〉有限公司书面同意退货后方可退货,否则不予退货,甲方必须按期缴纳全部货款].能够发生退货情况下所发生的退货费用,全部由甲方承担。另许可证产品退货的,自经销商下单之日起到微软批准退货之日,下列相应的运营费用由甲方承担:
1、0~90天,收取许可证产品总金额的6%。
2、90~360天,收取许可证产品总金额的16%。
3、360天以上,不接受退货。
由于乙方提供的产品质量、数量、规格等不符合本合同规定之违约行为之甲方退货,甲方不承担任何费用。全部由乙方承担。本合同最终用户(全称)____________.
第三条乙方保证。
甲方在微软中国有限公司授权范围内使用该货物和其他配套产品时,如有第三方提出侵犯其专利权商标权及其他知识产权的起诉,均由乙方和授权乙方的单位承担经济损失和法律责任。
第四条付款方式、软件交付时间、地点:
1)甲方保证所定产品为合法订单(可以由_______审批通过),乙方于合同确认后下单,甲方在合同确认后须支付30%定金。乙方保证甲方定购货物于下单之日起十个工作日内到达乙方。货物到达乙方后,应通知甲方并发货。甲方应自收到货物当日支付剩余全部货款。
2)乙方将软件产品发至甲方指定地点:甲方单位。
第五条甲方义务。
1、按照本合同书规定的条款和验收期限对软件进行验收。
2、甲方有义务将到货确认性质的单据交付/传真乙方备案,
第六条乙方义务。
1、乙方保证上述产品为_______中国公司原厂商标准和包装,如甲方发现产品质量和包装与前述不同,有权退货及诉诸法律。
2、乙方保证上述产品为_______中国公司制造的合法正版产品,如果乙方提供非法软件,甲方有权退货或诉诸法律。
3、乙方交货后由甲方验收,如发现货物品种,型号,规格,质量不合规定,甲方应在收到货物之日起5日内提出书面异议,如未在规定期限内提出异议,视为货物符合规定。如果发现产品不符合上表中的产品、数量、版本,乙方应自费更换产品,由此造成的损失完全由乙方承担。
4、保证软件的附属配件齐全。
5、保证在甲方支付软件款的同时,向甲方开列符合法律法规要求发票。
6、保证软件质量完好,并享受第七条规定的服务。
第七条软件服务义务。
第八条争议。
甲、乙双方对本合同书的条款在理解上发生争议时,应本着友好协商的态度修改、补充有关条款;双方在履行合同时如发生争议,亦应友好协商解决,如协商不成,双方均可向原告住所地法院提起诉讼。
第九条违约。
1、若合同一方不能按照本协议条款内容履行自己的义务,使合同无法履行,违约方应承担相应的违约责任。
2、甲方未按合同规定日期支付软件款时,每延迟一天,甲方应向乙方支付延迟付款部分___‰的滞纳金。本合同的买卖行为系不可撤销之行为,单方撤销的,应支付对方相当于合同总金额5%的违约金。
3、乙方未按合同规定日期交付软件时,每延迟一天,乙方应向甲方支付未交货物总金额___‰的滞纳金,并赔偿甲方因此而受到之损失。乙方不能履行第七条之义务,甲方有权退货,并由乙方承担赔偿甲方损失之责任。
4、因不可抗拒力导致合同无法履行的,甲、乙双方均不承担违约责任,应重新协商并修改合同。
第十条其他。
本合同一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力,均需双方协商一致签订并盖公章后方生效。
传真件同样有效。
附件与正本具有相同的法律效力。
未尽事宜,双方应本着友好协商的精神,根据本合同书确定的原则,从实际需要出发,达成协议。
仔猪购买合同协议书篇六
乙方:____身份证号:______________
丙方:____身份证号:______________
甲、乙、丙三方本着互利共赢,团结合作的精神,经友好协商,就共同经营____________________________事宜达成如下合伙协议:
第一条合伙宗旨
第二条合伙组织名称、合伙经营项目
合伙组织名称为:_______________
合伙经营项目为:_______________
经营地址:
第三条合伙期限
自_________________至止。
第四条合伙组织出资金额、方式、期限、帐户
1.合伙人xxx以现金方式出资,计人民币xxx元,占xx%股份比例。合伙人xxx以现金方式出资,计人民币xxx元,占xx%股份比例。合伙人xxx以现金方式出资,计人民币xxx元,占xx%股份比例。
2.本合伙出资共计人民币xxxx元,合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割或收回。
3.在经营过程中,如耍追加投资,合伙人必须按所占股份比例在规定时间内追加资金。否则视为放弃本合伙中占股份的所有权,所购物品均计入投资固定资产项目,且根据使用年限进行折旧。
4.设立存取款帐户,作为每次支出与收入的公务帐户。
第五条工资、盈余分配与债务承担
1、奖金分配:合伙组织经营期间,各合伙人工资为____________________________。
随着合伙经营的深入,利润可观后,年底将发放奖金,奖金数额根据收入现状和个人贡献经合伙人会议决定。
2、盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,将以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按比例分配。
3、债务承担:如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按比例承担。
第六条入伙、退伙、除名退伙、出资的转让
(一)入伙
1、新合伙人入伙,必须经合伙人各方同意;
2、承认并签署本合伙协议;
3、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任,入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
(二)退伙
1、需有正当理由方可退伙;
2、不得在合伙不利时退伙;
3、退伙需要提前xx个月告知合伙人并经合人同意;
4、退伙后,以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资均以金钱结算;未经合伙人同意而擅自退伙给另一方合伙造成损失的,应当赔偿损失。
(三)除名退伙
合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:
(1)个人丧失偿债能力;
(2)未履行出资义务;
(3)因故意或重大过失给合伙组织造成经济损失;
(4)执行合伙组织事务时有不正当行为;
(5)合伙人有违反本协议第九条之规定的行为。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生
效,被除名人退伙。合伙人退伙后,即视为放弃其在该合伙组织中占有的财产份额,并不再参与本年度合伙组织利润盈余分配,其他合伙人即自动拥有该财产份额,但不免除其因此给其他合伙人造成的损失。
(四)合伙组织财产份额的转让
合伙期间,未经全体合伙人书面同意,合伙人不得随意转让其在合伙组织中的全部或部
分财产份额。如经其他合伙人书面同意该合伙人向合伙人以外的第三人转让,第三人应按新入伙对待。合伙人以外的第三人受让合伙组织财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙组织的合伙人。
第七条合伙人会议、合伙负责人及合伙事务执行
(一)合伙人会议制度
1、召集:合伙人会议由合伙事务执行人____召集和主持,合伙负责人可根据情况
需要决定召开合伙人会议;
2、时间:一般情况下x月一次,具体召开时间由合伙负责人根据情况决定;
3、表决权:每个合伙人在合伙人会议中均享有表决权,除本协议另有约定外,重大事
4、重大事项:须经合伙人会议中占合伙组织财产份额比例三分之二以上的合伙人同意
方可通过的重大事项是指:
(1)推举合伙事务执行人;
(2)增加、减少经营种类,调整、转换经营项目,扩展业务;
(3)对各合伙人占有合伙组织财产份额和利润分配比例进行适当调整;
(4)决定合伙组织的内部机构设置和财务收支计划
(5)决定合伙组织的经营价格和工资、奖金、福利制度
(6)其它
5、其它工作会议:
(1)合伙事务执行人每月主持召开一次有各合伙人及合伙组织主管职员参加的工作会
议;
(2)合伙事务执行人每月主持召开一次有各合伙人及合伙组织全体职员参加的工作会
议;
(3)业务经理每月主持召开一次有下属职员参加的工作会议。
(二)经全体合伙人决定,委托_____为合伙事务执行人,其权限为:自至止。
2、对外开展业务,订立合同;
4、根据合伙事务执行人的提名任免合伙组织的业务经理,并决定其所应享有的报酬;
5、根据合伙组织的盈利情况和合伙事务执行人的个人表现,有权对合伙事务执行人占有的合伙组织财产份额和利润分配做出适当调整。
(三)经全体合伙人决定,委托______担任合伙内部行政事务的负责人,负责合伙组织的内部经营和管理。其权限为:
1、组织实施合伙人会议;
2、对合伙组织经营进行全面日常管理;
3、制定合伙组织的内部管理制度;
4、拟定合伙组织的内部机构设置方案和奖惩激励制度;
5、提请聘任或者解聘合伙组织的业务经理;
6、审核现金收付凭证和及日常财务开支情况;
7、合伙人会议授予的其他职权。
(四)经全体合伙人决定,委托______担任合伙组织的财务、后勤负责人,并协助其他合伙人参与合伙组织的日常经营和管理。
1、对合伙事务执行人负责,主持合伙组织的日常财务、后勤等工作;
仔猪购买合同协议书篇七
甲方:_________(______镇______居委___组居民)。
乙方:_________(______镇______村___组村民)。
经甲乙双方共同协商,甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方,现就相关事宜说明如下:
一、房屋坐落情况及边界:
1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名____________所拥有的住房(木质结构、四列三间)猪圈、牛圈。
2、房屋边界:东至______;南至申______;西至______;北至______。
二、房屋价格及付款方式:
1、房屋出售价格为人民币______元整($______元)。
2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。
三、双方的权利及义务:
1、从本合同生效之日起,乙方即拥有该房屋及地基的所有权,此后与该房屋有关的事宜皆与甲方无关。
2、房屋出售后,甲方应尽的`义务及应享有的权利全部转让给乙方,因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。
四、其他事宜:
此协议一式二份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字之日起生效。
证明人(签字)____________________。
__________年__________月__________日。
仔猪购买合同协议书篇八
甲方:
住所:
代表人:
身份证号码:
乙方。
住址:
代表人:
身份证号码:
鉴于:
1、甲方购买乙方种植林下参,乙方拥有经政府有关部门依法审批的参地亩,参地使用期限自年月日起至年月日止。
2、乙方为种植、管护林下参的债权人。
须上有珍珠疙瘩,形体特征可与野山参相媲美,以下简称林下参。甲、乙方双方根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规章的相关规定,本着互惠互利、诚实信用原则,经过充分协商,就人参购买合作项目达成协议,作为共同信守准则。
第一条合作项目。
1、甲、乙双方确认,甲、乙双方将按照约定对乙方拥有的参地,共计亩,按本协议约定进行林下参购买、种植与管护的合作。
2、乙方承诺每亩林下参种植年限已达到,并保证林下参质量达到甲方收购标准。
甲方已于20xx年10月份一次性支付乙方购买林下参货款合计人民币元。
3、乙方承诺每亩林地种植参籽公斤,20xx年11月已为甲方种植亩林下参,使用参籽公斤,甲方已于20xx年11月份一次性支付乙方采购、种植及管护林下参各项费用合计人民币元。乙方保证林下参成活情况为每亩不低于肆仟棵。
4、林地及林下参的出售及转让,必须在甲、乙双方达成一致后,以书面形式签订销售、转让协议后,方可进行出售及转让。
第二条权利及义务。
(一)甲方权利及义务。
1、甲方负责按双发约定,向乙方支付种植、管护林下参及所发生的参籽采购、种植费用。
2、甲方拥有所种林下参的全部所有权。
(二)乙方权利及义务。
1、乙方与甲方合作种植人参所提供的参地应为经过政府有关部门合法审批并取得《农村土地承包经营权证》或《林权证》的土地、林地,且参地拥有的使用权、经营权年限足以保证双方合作种植人参的生长周期需要,保证不会因为参地权属和年限问题影响甲方的人参种植和收购。乙方应在本协议签署时向甲方提供参地使用权的相关证件复印件。
2、乙方须按协议要求,为甲方进行精心种植、管护林下参,保证林下参的成活情况为每亩不低于肆仟棵。
3、乙方以其合法拥有和取得的位于林下参种植地亩(公顷)作为双方合作种植林下参的参地。
4、乙方不得擅自转让、出售甲方所种林下参及参地。
5、乙方必须保证种植人参的符合绿色无害化的要求,并接受甲方监督、管理。
6、在乙方为甲方种植的人参成熟上市时,乙方须将所种植的林下参,按照上市时的市场收购价,在征得甲方同意后,为甲方进行林下参销售,并将销售货款于销售后三个工作日内一次性交给甲方。
7、乙方不得在种植人参未成熟时,为追究市场高价或利益提前采挖、出售本协议项下种植的林下参,如遇不可抗力因素,须与甲方协商达成书面协议后,方可进行。
仔猪购买合同协议书篇九
甲乙双方经过协商,就乙方向甲方购买房屋的有关事宜,达成如下协议:
1、乙方拟向甲方购买的房屋位置的四至是:
7、本协议书经双方签章后生效,协议书一式贰份,每方各执一份。
甲方: 乙方:
甲方(卖方):赵 升
乙方(买方):张沙沙
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在 重庆市九龙坡区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120平方米,储藏室40 平方米,产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100xx元 。
三、乙方在签订本合同时,支付定金三十万元整 ,即小写300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:1005648485 ),空调两台(型号:0152468549 ),热水器(型号:1095874554),浴霸(型号:1025456985 ),饮水机(型号:1084759264 ),音响两台(型号:258695 ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施, 等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
十二、附加条 款:
1、转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):赵 升 (印) 身份证号:
住址:重庆市九龙坡区歇台子长石村24号 电话:
20xx年04 月 28日
乙方(买方):张沙沙 (印)身份证号:
住址:四川省达州市南坝镇23号 电话:
相信大多数株洲买房人在面对购房合同时都有这样的感慨:这些条款我也看不懂,开发商说不签就不卖给我房哪。在购房合同中有大量的条款是消费者不熟悉的,而这些条款又恰恰正是房地产行业常见的不平等条款。
某《商品房买卖契约》规定,乙方(购房人)办理按揭的资料提交银行审核后,若未获批准,甲方(开发商)有权要求乙方在15日内一次性补清应交款项,否则视为乙方违约,甲方有权解除本契约,并在本契约解除后30日内将乙方已付房款退还乙方,定金不予返还,乙方同时按房款的1%向甲方支付赔偿金。
不难看出,此项霸王条款违反了合同法中“当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款”的规定。根据上述合同的内容理解,开发商在购房人违约的情况下,既可以没收定金,又可以收取1%的违约金。
某楼盘的《商品房买卖契约》规定,房屋交付后90天内,双方应按规定准备资料,协助对方办理该房屋产权过户及申领有关权证手续。但在对开发商不协助对方办理的违约责任选择上,全部选择空白。
如此霸王式条款的设定,意味着开发商既不用承担限期履约的责任,又不用承担任何赔偿责任,无疑是不平等合同,对购房者维权是极为不利的。
如某楼盘《商品房预售合同》规定,合同附件与合同正本内容或其他内容如有冲突,以本附件内容为准。这意味着开发商能够依据自行设定的格式合同排斥非格式合同。
根据合同法的规定,格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。如果附件与合同正本内容或其他内容中的非格式条款相冲突的,应以非格式条款为准。
如某房地产开发公司在《商品房预售合同》规定,甲方(开发商)在本合同签订之前对本房屋及本房屋的相关事项以及文字、图片、模型、口头描述等方式所作的广告宣传和印刷品仅为邀请,不具有要约效力,甲乙双方的权利义务以本合同之明确约定的内容为准。
尽管法律对什么样的内容符合要约邀请,什么样的内容符合要约条件没有十分明确的说法。但从广告法的内容来看,房产开发商以效果图、广告等形式所作出的广告内容,应当真实、合法,不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者,理应遵循公平、诚实信用的原则。因此,开发商房产广告所宣传的`内容,也应看做是合同的一部分,应当作为合同义务来对待。但上述条款排除了开发商所做商业广告等成为要约的任何可能性,为其进行虚假宣传、欺骗消费者提供了方便。
如某开发商印制的《商品房预售合同》规定,其所在楼宇屋面、外墙使用权不属买受人。屋顶和外墙面广告权、会所、休闲娱乐设施及其他卖方投资建造的经营性房产和设施权益属出卖方。
事实上,根据物权法等法律规定,业主依法享有的物业共用部位、共用设施设备的所有权或使用权,建设单位不得擅自处分;利用上述物业和设备进行经营,应征得相关业主、业主大会、物管企业同意。因此,开发商是无权规定买受人不享有楼宇屋面、外墙使用权等权利的。
如一家地产商的《商品房预售合同》规定,占用小区的道路或场地用于停放的车位,全部归出卖人,出卖人有权出售、出租,对此购房者无权干涉。
按照物权法的规定,占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位,属于业主共有。该地产商在合同里将小区道路及车位权利规定给自己的条款是违法的。
如某楼盘《商品房买卖契约》规定,乙方(购房人)延迟支付合同价款,经甲方(开发商)催告后30日仍未支付到期价款,甲方有权解除本合同。同时,又规定甲方延迟交付该商品房的,经乙方催告后90日仍未交付的,乙方有权解除本合同。
应该说,按照合同法的规定,合同双方当事人的法律地位平等。按期付款和按期交房是商品房买卖契约双方的最主要义务,对于这两项主要义务的违反导致解除合同的催告期限,合同双方当事人也应是对等的,但开发商在合同里却规定,如果卖方催告30日未收到付款即可解约,与买方催告90日未收到房产才可解约的规定,明显是不对等的。
某《商品房预售合同》规定,乙方(购房人)按每天20元向甲方(开发商)支付逾期交接期间的违约金,该房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付日起由乙方承担。同时,又规定甲方或其委托人怠于履行该商品房工程质量保修责任的,应当承担下列责任:按每拖延一天10元计算,向乙方支付违约金。
依据民法通则及合同法的规定,合同当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务。在上述合同中却规定,购房人逾期履行义务每天支付违约金20元,而出卖方逾期履行义务只需每天支付10元,显然违反了民法通则及合同法的公平原则。
合同与协议书的异同
协议书与合同书
协议书与合同
合同协议书区别
仔猪购买合同协议书篇十
甲方:(房屋卖方)。
身份证号码:
乙方:(房屋买方)。
身份证号码:
经甲乙双方平等协商,就甲方所有的房屋一套(以下简称“房屋”)卖给乙方,本着平等互利、公平交易原则达成以下合同:
一、房屋情况。
房屋坐落于涪陵区路号栋单元,建筑面积平方米。此房屋在本次房屋买卖前系甲方所有,在本次房屋买卖前此房屋所有费用(包括房屋集资款或购房款、所产生的税费、水电气搭户费、大修基金等)由甲方承担,或由乙方在交易款中扣除代为交纳。
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、抵押、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
二、本房屋价款元(大写:元整)。在签订本合同之日由乙方付款元(大写:元整),余款元(大写:元整)在甲方本房屋房产证过户给乙方二日内付清。此次房屋买卖产权过户费用由乙方承担。付款以甲方收据或银行转账凭据为凭。
三、签订本合同乙方第一次付款之日,甲方应向乙方交付本房屋的钥匙、甲方购房合同、甲方交纳房款凭据及相关票据资料等。
四、本房屋产权证办理两年后(随国家相关政策及时调整),甲方应在一个月内积极配合乙方办理本房屋产权过户手续。如甲方有意推诿或超出一个月视为甲方违约,乙方可提出退房,甲方应按违约时房屋市价、装修费用、家具电器和违约金元(大写:元整)赔偿给乙方;如乙方在办理产权过户二日(48小时内)不能付清余款,视为乙方违约,甲方可收回房屋所有权另行处置,房屋装修损失和相关费用由乙方自行承担。
五、如遇国家政策调整,发生不可逆转的情况至本房屋不能过户到乙方名下,乙方承担相关风险,甲方不承担责任。
六、如在过户前甲乙双方当事人发生意外,至使其不能履行或偿失履行能力,可由其继承人或代理人继续执行本合同。
七、本合同一式叁份,甲乙双方各执一份,司法公证处留存一份,双方签字和司法公证处公证后生效。
甲方:
乙方:
20__年月日。
20__年月日。
仔猪购买合同协议书篇十一
合同编号:
买方(甲方):__________签订地点:__________。
为维护买卖双方的合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。
第一条家具名称、商标、规格型号、材质、颜色、数量及金额(详见附件产品明细表)。
第二条合同产品总金额:人民币圆(大写)即:rmb元,两者不符时以中文大写为准。
第三条付款条件及时间。
1.甲方应在本合同签订后的6日内向乙方交付本合同总金额____%的预付款。乙方交货后,预付款抵作价款。若甲方未按约定期限给付预付款,则乙方有权相应顺延交货时间。
2.余款为总金额的%即元。甲方应在产品验收合格后日内结清全部余款。
第四条付款方式。
1.甲方以现金结算的,应按本合同第三条规定以现金方式银货两讫。
2.甲方以票据结算的,应在票据上注明乙方的全称和金额,将货款按本合同。
第三条规定汇入乙方指定的账户。
3.如上述付款方式或账户发生改变,乙方应以书面形式(并加盖公章)告知甲方。
4.乙方在收到货款的同时应开具给甲方同等金额的正式发票。
第五条交货时间、方式及地点。
1.交货时间:预付款交付乙方后8天内(不包含5日的组装期)。甲方要求延期交货时,应于交货日天前通知乙方。
2.交货方式:乙方送货,运费由乙方负担。货物在运输及组装过程中,发生损坏或灭失的风险由乙方承担;货物自组装完毕甲方验收合格后,发生损坏或灭失的风险由甲方承担。
3.交货地点:。
第六条家具的安装调试组装期:货物运至指定交货地点后5日内。
1.甲方应于乙方交货前确认组装现场已具备安装条件。
2.乙方应根据甲乙双方的约定及甲方的要求负责家具的安装调试。
3.甲方负责提供货运电梯、场地照明等必要的安装设施。
第七条家具的接收和验收。
1.乙方依本合同所定交货时间将货物运至指定地点后,甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
2.甲方应在组装完毕后3日内对货物验收完成,逾期则视为验收合格。如有异议应在此期限内向乙方提出,乙方在知悉或应当知悉甲方提出异议后,有义务即时进行处理并告知甲方,直到甲方验收合格为止。
3.甲方认可在相关出货验收单上签字者为甲方或甲方授权之验收人。
第八条品质保证。
1.乙方保证产品质量,承诺3年(不少于3年)质量保障(自开具发票之日起算)。
2.在质保期内家具出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知的6小时内到达现场,乙方应免费(包括材料费、工时费和运输费等)上门修理或更换,双方另有约定的除外。修理不好或不能更换的,甲方有权要求乙方退货并返还产品折旧后的货款。折旧费按每日最高不超过货物金额的0.1%收取。折旧费计算自开具发票之日起至退货之日止。
3.保修期内家具因甲方故意造成的损坏,乙方酌情收取材料及相关修理、更换等费用。
第九条违约责任。
(一)乙方责任。
1.乙方非因不可抗力不能按期交付货物时,须每日按照逾期交付货物金额的0.5%向甲方承担违约责任。
2.因乙方原因导致本合同被解除时,乙方除应立即返还甲方预付款外,还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
(二)甲方责任。
1.甲方非因不可抗力不能按期付款时,应每日按照逾期交付货款的0.5%向乙方承担违约责任。
2.因甲方原因导致本合同被解除时,乙方返还甲方预付款,甲方须向乙方支付合同总金额30%的违约金。
第十条合同变更。
1.双方签约后,因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》。
2.双方签约后,因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》,经双方签章后生效。
第十一条合同的终止及解除。
1.经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
2.发生不可抗力致使合同目的不能实现时,本合同终止,甲乙双方互不承担违约责任。
3.甲方不支付或者不按照约定支付剩余货款达30日的,乙方有权单方解除合同并返还预付款,收回货物。
4.乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:
(1)、未按约定时间交付货物达15日的。
(2)、货物与样品不符,或货物质量没有达到行业标准,或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。
第十二条争议解决方式。
本合同项下发生的争议,由双方协商、调解解决或向有关行政机关申诉解决。协商、调解、申诉解决不成的,按下列第2种方式解决:
1.提交仲裁委员会仲裁;。
2.依法向神木县人民法院起诉。
第十三条其他约定事项。
1.本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,该合同无效。
2.本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。若乙方位于家具卖场或展销会,本合同还须由卖场或展销会的主办单位签字、盖章。
3.若乙方位于家具卖场或展销会,在乙方撤离卖场或展销会后出现的问题,由卖场或展销会主办单位先行向甲方承担赔偿责任;主办单位承担责任后,有权向乙方追偿。
4.本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方名称:乙方名称:
地址:地址:
电话:电话:
法定代表人:法定代表人:
帐号:帐号:
仔猪购买合同协议书篇十二
卖方(以下简称甲方):身份证号:
买方(以下简称乙方):身份证号:
甲乙双方在自愿、平等、诚实守信的基础上协商一致订立本合同,条款如下:
1、地址:
2、建筑面积2产权证号:
1、该房产成交总价为人民币(小写:________)该款已含房价,配套设施,维修基金及现有装修。
2、乙方于月__________(小写:________)给甲方,此定金过户时冲抵房款。
3、付款方式:乙方于办理完该房产买卖公证,取得产权处收件收据时付首款人民币________(小写:________)给甲方,其余款共计人民币________(小写:________)乙方办理银行按揭支付给甲方。
4、该房产办理过户手续所需交纳的费用由承担。
1、甲方保证上述产权权属清楚且对该房的详情描述及现况说明属实,并对出售之房有出售之权利且该房屋依法可以出售,且承诺已取得共有权人的同意,有权签定本协议,可依法配合乙方交付该房产。
2、甲乙双方应备齐过户时所需资料,到公证机关订立统一的房屋买卖合同,届时甲乙双方和其他共有权人必须到场签字。
1、甲方在签定本合同后不履行本合同条款,或甲方的过错导致乙方无法履行本合同的,甲方除将乙方已付定金如数退还外,还应按双倍的金额(即人民币________)赔偿乙方。
2、乙方在签定本合同后不履行本合同时,甲方不退定金。
3、甲方在办理完产权过户后应将该房交付给乙方。若甲方逾期交付该房屋,则每逾期一日,甲方应按房屋价格的千分之五向乙方交付违约金。
4、在房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的已有设施一并移交给乙方,同时甲方必须结清交房前该房所有产权的物管费、卫生费、水、电费、税收费、收视费等一切费用。
以上条款双方不得违约,经双方签字后即生效,且具有法律效力。双方各执壹份。
卖方(甲方):
买方(乙方):
电话:
电话:
地址:
地址:
日期:
日期:
仔猪购买合同协议书篇十三
购买合同是指卖方提供货物,买方支付货款的,以买卖为目的双务合同。那么签订购买合同补充
协议书
需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的购买合同补充协议书范文,感谢您的欣赏。买方(甲方): 卖方(乙方):
根据甲乙双方签订的兽药购买合同内容以及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经甲乙双方平等、自愿、协商一致,现达成补充协议如下:
一、乙方擅自变更合同约定的药品配方、成份、含量未书面告知或告知后未经甲方同意的,乙方需按照合同约定向甲方承担双方销售产品总金额20%的违约金,该违约金甲方有权直接从尚未支付给乙方的药品货款中扣除。
二、甲方或甲方委托的检测机构出具的检验报告数据与合同双方约定配方成份含量不一致的,或证明乙方提供药品不符合合同约定的产品质量的标准的,乙方需承担双方销售产品总金额20%的违约金,该违约金甲方有权直接从尚未支付给乙方的药品货款中扣除。
三、若乙方对甲方委托检测机构检验结果不服要求复检的,乙方应于检测结果出具后10日内向甲方书面提出,并派专门人员至甲方公司共同取样,封样后送往双方共同选定的检测机构: 大连农产品质量监测中心复检,若复检数据与乙方合同中约定的配方含量等数据一致,那么乙方支付检测费用后,无需承担违约责任。若复检数据与乙方合同中约定的配方含量等数据不一致,则乙方除需承担检测费用还需按照合同约定向甲方承担双方销售产品总金额20%的违约金(该违约金甲方有权直接从尚未支付给乙方的药品货款中扣除),还需承担由于乙方原因提供不符合合同约定的药品在肉鸡放养过程中甲方养户由此受到的全部损失。本次由于乙方原因甲方受损失养户数为 户,损失金额共计: 元。该部分损失额自复检结果出具后由乙方在7日内无条件支付,若逾期支付则每逾期一日按双方交易总金额 %来支付给甲方滞纳金,直至乙方履行完毕为止。
本协议与双方签订的兽药购买合同具有同等法律效力,经双方或双方代表人签字盖章后生效,一式两份双方各执一份。
买方(甲方): 卖方(乙方):
年月日:
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方于 年 月 日签订了《房屋
买卖合同
》。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守:一、付款时间、方式约定
乙方分三次向甲方用银行卡转账方式支付购房款壹佰万元整(即1000000元)。第一次:乙方于《房屋买卖合同》签订之日支付房款陆万元整(即60000元);第二次:支付甲方用于偿还其在中信银行雨花亭支行购买该房屋所借住房按揭贷款本息;第三次:待甲方执行完《房屋买卖合同》及本协议相关条款当日付清全部余款。
二、甲、乙双方在望城办理房屋登记机构房屋产权转移登记手续,所需税费由乙方全额缴纳。
三、甲方转让房屋后,该房屋之附属从权利(如开发商赠与的阳台、花园等)相应转让给乙方;乙方即享有该房屋之所有权利,并在全部购房款付清之日,交接钥匙。
四、甲方保证所转让的房屋无任何纠纷,如物业管理费已交清至20xx年 月等。
五、本协议经甲乙双方签字之日起生效。
六、本合同生效后,甲、乙双方任何一方无正当理由要解除合同的,责任方须按《房屋买卖合同》及本协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的10%赔偿对方损失。
七、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等效力。
甲方(签字)
见证人(签字)
乙方(签字) 年 月 日
甲方:
乙方: 身份证号:
鉴于: 甲、乙方于20xx年10月3日签署了编号为 的《新车买卖合同》(以下称“原合同”),约定:甲方向乙方出售宝马进口汽车一辆,总价为 元(含车辆售价 元,上牌费、保险费、原厂防爆膜、行车记录仪等费用),20xx年11月22日交齐全款,45天内安排上牌,交车时间20xx年11月22日。现乙方已按约支付完毕相应款项合计 元,但因甲方自身原因至今未交付车辆给乙方。现为妥善处理原合同履行中存在的问题,各方在互谅互让、平等、自愿、诚实信用基础上,经协商达成如下补充协议:
一、甲方须在20xx年1月29日前交付合格的车辆给乙方,并在交付车辆后45天内办理完毕上牌手续。
二、如甲方未在本协议第一条约定的期限内交付车辆或办妥上牌手续,乙方有权单方解除合同,要求甲方在收到解除通知(书面或手机短信通知均可)之日起2天内:(1)将所有乙方已经支付的款项 元一次性退还乙方;(2)自20xx年11月22日起至合同解除之日以 元为本金按银行同期贷款利率的四倍计算利息作为乙方损失赔偿给乙方。如甲方逾期支付上述第(1)、(2)项约定的款项,每逾期一天,按汽车总价 元的千分之五为标准计算违约金给乙方,直至款项全部支付完毕之日止。
三、本协议壹式贰份,双方各执壹份,自各方签字之日起生效,均具有同等法律效力,本协议与原合同不一致的,以本协议为准。
原合同及本协议签订地点:
甲方: (盖章) 乙方:
联系人: 手机号码: 手机号码:
年月日:
仔猪购买合同协议书篇十四
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在重庆市九龙坡区渝州路2小区3号楼4单元405室(建筑面积120平方米,储藏室40平方米,产权证号st1002105420)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整;即人民币小写100xx元。
三、乙方在签订本合同时,支付定金三十万元整,即小写300000元。
四、乙方支付定金之日起2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:1005648485),空调两台(型号:0152468549),热水器(型号:1095874554),浴霸(型号:1025456985),饮水机(型号:1084759264),音响两台(型号:258695),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
十二、附加条款:
1、转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):赵升(印)身份证号:
住址:重庆市九龙坡区歇台子长石村24号电话:
20xx年04月28日。
乙方(买方):张沙沙(印)身份证号:
住址:四川省达州市南坝镇23号电话:
买房注意事项:解读购房合同中的八大条列。
相信大多数株洲买房人在面对购房合同时都有这样的感慨:这些条款我也看不懂,开发商说不签就不卖给我房哪。在购房合同中有大量的条款是消费者不熟悉的,而这些条款又恰恰正是房地产行业常见的不平等条款。
买房注意事项:违约金、定金两者如何取舍由开发商规定。
某《商品房买卖契约》规定,乙方(购房人)办理按揭的资料提交银行审核后,若未获批准,甲方(开发商)有权要求乙方在15日内一次性补清应交款项,否则视为乙方违约,甲方有权解除本契约,并在本契约解除后30日内将乙方已付房款退还乙方,定金不予返还,乙方同时按房款的1%向甲方支付赔偿金。
不难看出,此项霸王条款违反了合同法中“当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款”的规定。根据上述合同的内容理解,开发商在购房人违约的情况下,既可以没收定金,又可以收取1%的违约金。
买房注意事项:开发商违约不担责。
某楼盘的《商品房买卖契约》规定,房屋交付后90天内,双方应按规定准备资料,协助对方办理该房屋产权过户及申领有关权证手续。但在对开发商不协助对方办理的违约责任选择上,全部选择空白。
如此霸王式条款的设定,意味着开发商既不用承担限期履约的责任,又不用承担任何赔偿责任,无疑是不平等合同,对购房者维权是极为不利的。
买房注意事项:用格式条款对抗非格式条款。
如某楼盘《商品房预售合同》规定,合同附件与合同正本内容或其他内容如有冲突,以本附件内容为准。这意味着开发商能够依据自行设定的格式合同排斥非格式合同。
根据合同法的规定,格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。如果附件与合同正本内容或其他内容中的非格式条款相冲突的,应以非格式条款为准。
买房注意事项:对虚假宣传不担责。
如某房地产开发公司在《商品房预售合同》规定,甲方(开发商)在本合同签订之前对本房屋及本房屋的相关事项以及文字、图片、模型、口头描述等方式所作的广告宣传和印刷品仅为邀请,不具有要约效力,甲乙双方的权利义务以本合同之明确约定的内容为准。
尽管法律对什么样的内容符合要约邀请,什么样的内容符合要约条件没有十分明确的说法。但从广告法的内容来看,房产开发商以效果图、广告等形式所作出的广告内容,应当真实、合法,不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者,理应遵循公平、诚实信用的原则。因此,开发商房产广告所宣传的内容,也应看做是合同的一部分,应当作为合同义务来对待。但上述条款排除了开发商所做商业广告等成为要约的任何可能性,为其进行虚假宣传、欺骗消费者提供了方便。
买房注意事项:屋顶外墙广告管不着。
如某开发商印制的《商品房预售合同》规定,其所在楼宇屋面、外墙使用权不属买受人。屋顶和外墙面广告权、会所、休闲娱乐设施及其他卖方投资建造的经营性房产和设施权益属出卖方。
事实上,根据物权法等法律规定,业主依法享有的物业共用部位、共用设施设备的所有权或使用权,建设单位不得擅自处分;利用上述物业和设备进行经营,应征得相关业主、业主大会、物管企业同意。因此,开发商是无权规定买受人不享有楼宇屋面、外墙使用权等权利的.。
买房注意事项:车位归开发商所有。
如一家地产商的《商品房预售合同》规定,占用小区的道路或场地用于停放的车位,全部归出卖人,出卖人有权出售、出租,对此购房者无权干涉。
按照物权法的规定,占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位,属于业主共有。该地产商在合同里将小区道路及车位权利规定给自己的条款是违法的。
买房注意事项:解除合同期限不一样。
如某楼盘《商品房买卖契约》规定,乙方(购房人)延迟支付合同价款,经甲方(开发商)催告后30日仍未支付到期价款,甲方有权解除本合同。同时,又规定甲方延迟交付该商品房的,经乙方催告后90日仍未交付的,乙方有权解除本合同。
应该说,按照合同法的规定,合同双方当事人的法律地位平等。按期付款和按期交房是商品房买卖契约双方的最主要义务,对于这两项主要义务的违反导致解除合同的催告期限,合同双方当事人也应是对等的,但开发商在合同里却规定,如果卖方催告30日未收到付款即可解约,与买方催告90日未收到房产才可解约的规定,明显是不对等的。
买房注意事项:违约金差一倍不合法。
某《商品房预售合同》规定,乙方(购房人)按每天20元向甲方(开发商)支付逾期交接期间的违约金,该房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付日起由乙方承担。同时,又规定甲方或其委托人怠于履行该商品房工程质量保修责任的,应当承担下列责任:按每拖延一天10元计算,向乙方支付违约金。
依据民法通则及合同法的规定,合同当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务。在上述合同中却规定,购房人逾期履行义务每天支付违约金20元,而出卖方逾期履行义务只需每天支付10元,显然违反了民法通则及合同法的公平原则。
协议书与合同书。
协议书与合同。
仔猪购买合同协议书篇十五
供货方:(以下简称甲方)购买方:(以下简称乙方)。
为使甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法和公平的交易原则,经双方友好协商,签署以下关于牛肉的供货协议:
一、合作关系。
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1、甲方为乙方提供达到本协议约定要求的合格牛肉制品;
2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过48小时;
3、甲方生产的牛肉除自行销售外,不得以任何形式供应给第三方;
二、产品要求及规格。
6)甲方提供给乙方的牛肉为真空小包装。甲方必须按照乙方提供的包装袋和标签进行包装,每包装约为500g,并在标签上注明部位和实际质量。
三、供货价格、数量及供货要求。
1、在本合作协议书有效期限内,双方牛肉的结算价为生牛肉xx元/500g,熟牛肉xx元/500g。
2、甲方必须按乙方指定的`规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的,甲方有权立即退货。
3、保存期已超过48小时、包装破损、包装未符合规范、标签缺失、标签污损及标明重量与实际质量误差超过3%者,均视为不合格产品,乙方有权拒绝接收。
4、甲方所供牛肉在卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求,如因牛肉本身质量问题而引起乙方及食用该牛肉的客户出现食物中毒等食品安全事故,由甲方承担一切法律责任及经济责任。
四、货款结算方式。
甲、乙双方根据实际情况,在供货产品验收合格后采用如下货款结算方式:
1、期结:甲乙双方按一个自然月度为一个货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付给乙方确认接收产品的全部价款。
2、货款的结算以乙方签收数量为准,甲方必须按照乙方的要求送到指定地点,并经乙方人员检查、清点后签收的合格产品数量方为有效。
3、乙方在需要甲方供应牛肉前,双方应另行签定《牛肉供应协议》,约定双方当次供应牛肉的具体数量及定金的支付方式、支付时间及牛肉供应的具体时间。
4、乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
五、违约责任。
甲方与本协议签定之日后五个工作日内向乙方支付押金万元整,若甲方未按本协议第二条中的第2点,第3点,第4点,第6点标准供货,根据供货次数,每次向乙方支付违约金元整,乙方有权从押金中直接扣除该违约金。在押金低于万元时,甲方需及时补充押金;乙方违反以上协议,甲方有权直接罚没定金。同时,乙方需及时结清所欠货款,并向甲方支付违约金xx元整。
六、协议期限。
本合作协议期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再签订新协议书。
七、其它。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方(盖章):
法定代表人签章:日期年月日
乙方(盖章):法定代表人签章:日期年月日
仔猪购买合同协议书篇十六
第一条订立协议书双方当事人。
法定代表人:_______________。
委托代理人:_______________。
受让方(以下简称乙方):_______________。
法定代表人:_______________。
委托代理人:_______________。
甲方根据《_________》的有关规定,在_________房地产交易中心通过公开交易方式转让土地使用权,乙方依照规定程序参与竞买,并经_________房地产交易中心确认,成为竞得人。为明确有关转让事项,甲乙双方本着平等和自愿的原则,经友好协商,达成如下协议书条文,以共同遵守。
第二条转让土地基本情况。
1、国有土地使用证号:_______________。
3、地号:_______________。
4、土地所在位置:_________。
5、土地用途:_________。
6、土地面积:_________平方米。
7、建筑面积:_________平方米,其中:非住宅_________平方米,住宅_________平方米。
8、现状:已三通一平,有_________套(户)需回迁安置,回迁安置总面积为_________平方米,其中,回迁住宅_________平方米,非住宅_________平方米,回迁日期为_________年_________月,每月应支付临迁费、代管房租金除四害费等_________元。
9、抵押情况:_______________。
第三条公开交易情况和结果。
1、公开交易方式:公开挂牌转让国有土地使用权。
2、公开交易期限:_______________。
3、成交确认书编号:_______________。
4、转让份额:_____________________。
5、成交价格:人民币_________元,大写人民币_________元整。
第四条甲方保证本协议书第二条所述内容真实,保证土地权属清晰,符合法律法规规定的`土地使用权转让应具备的条件。
第五条甲乙双方完全认可公开交易情况和交易结果,甲方同意按公开交易成交价格和转让份额将土地使用权(含地上建筑物、附着物)转让给乙方,乙方同意接受。
第六条依照有关规定,全额转让的,由受让方单独获取国有土地使用权,领取国有土地使用证,并履行出让协议书;份额转让的,由转让方和受让方共同拥有国有土地使用权,领取国有土地使用证,并共同履行出让协议书;土地使用权设定抵押的,应取得抵押权人同意方可转让。
第七条甲乙双方应依照有关规定,在规定的时间内向_________房地产交易中心提交资料,办理交易手续,向相关部门交纳交易税费后,由乙方直接领取《国有土地使用权交易证明书》,并向土地管理部门申请土地权属登记。
第八条除法律规定的免责因素之外,甲乙双方均应严格履行各自的职责,并依法承担违约责任。出现纠纷或违约行为,应本着实事求是的原则协商解决,协商不成时,甲乙双方同意通过仲裁或法院判决(裁定)方式予以解决。
第九条其他约定事项。
1、土地转让时回迁安置义务的责任主体为受让人。
2、付款方式及期限:《国有土地使用权转让协议书书》签订后5天内一次付清。
3、移交地块及项目的相关资料:
(1)《国有土使用证》。
(2)《建设用地批准书》。
(3)《建设用地规划许可证》。
(4)《设计要点批文》。
4、违约责任:
(1)甲方在收到全部成交款后5日内不能备齐有关资料给乙方办理交易过户及产权转移登记手续和交易成功后,办妥产权转移登记手续以前,如因甲方的原因,(包括司法机关查封等)需要终止交易或不能依法办理产权登记的,甲方在3天内全部退还乙方已交纳的成交价款。
(2)乙方在签订本协议书后,并在5天内一次性付清全部成交价款给甲方,否则,视为违约,应向甲方支付违约金_________元。
第十条本协议书自甲乙双方签字(盖章)后生效。
第十一条本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,_________房地产交易中心存一份,各份具有同等法律效力。
_________年____月____日_________年____月____日。
仔猪购买合同协议书篇十七
供货单位:_________,以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量。
1、产品的名称、品种、规格:_________。(应注明产品的牌号或商标)。
2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(_______)项执行:。
(1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)由甲乙双方商定技术要求执行。买卖协议书范本。
(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据。)。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量:_______。
2、计量单位、计量方法:______。
(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。买卖协议书范本。)。
3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:________。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收_______。
(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)。
1、产品的交货单位:________。
2、交货方法,按下列第(_______)项执行:。
(1)乙方送货;。
(3)甲方自提自运。
3、运输方式:_______。
4、到货地点和接货单位(或接货人)________。
(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)。
第五条产品的交(提)货期限。
(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条产品的价格与货款的结算。
1、产品的价格,按下列第(_______)项执行:。
(1)按甲乙双方的商定价格;。
(2)按照订立合同时履行地的市场价格;。
(3)按照国家定价履行。
(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)。
2、产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。
(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)。
第七条验收方法。
(合同应明确规定:1、验收时间;2、验收手段;3、验收标准;4、由谁负责验收和试验;5、在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等)。
第八条对产品提出异议的时间和办法。
1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3、乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
第九条乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
5、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。
第十条甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
(违约金视为违约的损失赔偿,但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加)。
2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。
3、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它_______。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自____年__月__日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证,应送公证或签证机关)……等单位各留存一份。
购货单位(甲方):_________(公章)供货单位(乙方):_________(公章)。
法定代表人:_______(公章)法定代表人:____(盖章)。
地址:__________地址:____。
开户银行:________开户银行:__________。
帐号:__________帐号:____________。
电话:__________电话:____________。
____年__月__日订。
甲方(需方):____________________。
乙方(供方):____________________。
仔猪购买合同协议书篇十八
签订地点:_______________。
签订时间:_____年_____月____日。
为维护买卖双方的合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《_____》及有关规定,双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。
第一条家具名称、_____、规格型号、材质、颜色、数量及金额(详见附件产品明细表)。
第二条合同产品总金额:人民币圆(大写)即:rmb元,两者不符时以中文大写为准。
第三条付款条件及时间。
1、甲方应在本合同签订后的6日内向乙方交付本合同总金额____%的预付款。乙方交货后,预付款抵作价款。若甲方未按约定期限给付预付款,则乙方有权相应顺延交货时间。
2、余款为总金额的_______________%即_______________元。甲方应在产品验收合格后日内结清全部余款。
第四条付款方式。
1、甲方以现金结算的,应按本合同第三条规定以现金方式银货两讫。
2、甲方以票据结算的,应在票据上注明乙方的全称和金额,将货款按本合同。
第三条规定汇入乙方指定的账户。
4、乙方在收到货款的同时应开具给甲方同等金额的发票。
第五条交货时间、方式及地点。
1、交货时间:预付款交付乙方后8天内(不包含5日的组装期)。甲方要求延期交货时,应于交货日天前通知乙方。
2、交货方式:乙方送货,运费由乙方负担。货物在运输及组装过程中,发生损坏或灭失的风险由乙方承担;货物自组装完毕甲方验收合格后,发生损坏或灭失的风险由甲方承担。
3、交货地点:_______________。
第六条家具的安装调试组装期:货物运至指定交货地点后5日内。
1、甲方应于乙方交货前确认组装现场已具备安装条件。
2、乙方应根据甲乙双方的约定及甲方的要求负责家具的安装调试。
3、甲方负责提供货运电梯、场地照明等必要的安装设施。
第七条家具的接收和验收。
1、乙方依本合同所定交货时间将货物运至指定地点后,甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
2、甲方应在组装完毕后3日内对货物验收完成,逾期则视为验收合格。如有异议应在此期限内向乙方提出,乙方在知悉或应当知悉甲方提出异议后,有义务即时进行处理并告知甲方,直到甲方验收合格为止。
3、甲方认可在相关出货验收单上签字者为甲方或甲方授权之验收人。
第八条品质保证。
1、乙方保证产品质量,承诺3年(不少于3年)质量保障(自开具发票之日起算)。
3、保修期内家具因甲方故意造成的损坏,乙方酌情收取材料及相关修理、更换等费用。
第九条违约责任。
(一)乙方责任。
1、乙方非因不可抗力不能按期交付货物时,须每日按照逾期交付货物金额的0.5%向甲方承担违约责任。
2、因乙方原因导致本合同被解除时,乙方除应立即返还甲方预付款外,还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
(二)甲方责任。
1、甲方非因不可抗力不能按期付款时,应每日按照逾期交付货款的0.5%向乙方承担违约责任。
2、因甲方原因导致本合同被解除时,乙方返还甲方预付款,甲方须向乙方支付合同总金额30%的违约金。
第十条合同变更。
1、双方签约后,因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》。
2、双方签约后,因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》,经双方签章后生效。
第十一条合同的终止及解除。
1、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
2、发生不可抗力致使合同目的不能实现时,本合同终止,甲乙双方互不承担违约责任。
3、甲方不支付或者不按照约定支付剩余货款达30日的,乙方有权单方解除合同并返还预付款,收回货物。
4、乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:
(1)、未按约定时间交付货物达15日的。
(2)、货物与样品不符,或货物质量没有达到行业标准,或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。
第十二条争议解决方式。
本合同项下发生的争议,由双方协商、调解解决或向有关_____申诉解决。协商、调解、申诉解决不成的,按下列第2种方式解决:
1、提交_____委员会_____;。
2、依法向神木县人民法院起诉。
第十三条其他约定事项。
1、本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,该合同无效。
2、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。若乙方位于家具卖场或展销会,本合同还须由卖场或展销会的主办单位签字、盖章。
3、若乙方位于家具卖场或展销会,在乙方撤离卖场或展销会后出现的问题,由卖场或展销会主办单位先行向甲方承担赔偿责任;主办单位承担责任后,有权向乙方追偿。
4、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
地址:_______________地址:_______________。
电话:_______________电话:_______________。
帐号:_______________帐号:_______________。
仔猪购买合同协议书篇十九
为维护买卖双方的合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》有关规定,双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。
第一条 家具名称、商标、规格型号、材质、颜色、数量及金额
第二条合同产品总金额:人民币 圆 即: 元,两者不符时以中文大写为准。
第三条 付款条件及时间
1.甲方应在本合同签订后的6日内向乙方交付本合同总金额____%的预付款。
乙方交货后,预付款抵作价款。
若甲方未按约定期限给付预付款,则乙方有权相应顺延交货时间。
2.余款为总金额的 % 即 元。
甲方应在产品验收合格后 日内结清全部余款。
第四条 付款方式
1.甲方以现金结算的,应按本合同第三条规定以现金方式银货两讫。
2.甲方以票据结算的,应在票据上注明乙方的全称和金额,将货款按本合同第三条规定汇入乙方指定的账户。
3.如上述付款方式或账户发生改变,乙方应以书面形式告知甲方。
4.乙方在收到货款的同时应开具给甲方同等金额的正式发票。
第五条 交货时间、方式及地点
1.交货时间: 预付款交付乙方后 8 天内。
甲方要求延期交货时,应于交货日 天前通知乙方。
2.交货方式: 乙方送货,运费由乙方负担。
货物在运输及组装过程中,发生损坏或灭失的风险由乙方承担;
货物自组装完毕甲方验收合格后,发生损坏或灭失的风险由甲方承担。
3.交货地点: 。
第六条 家具的安装调试 组装期: 货物运至指定交货地点后 5日内。
1.甲方应于乙方交货前确认组装现场已具备安装条件。
2.乙方应根据甲乙双方的约定及甲方的要求负责家具的安装调试。
3.甲方负责提供货运电梯、场地照明等必要的安装设施。
第七条 家具的接收和验收
1.乙方依本合同所定交货时间将货物运至指定地点后,甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
2.甲方应在组装完毕后 3 日内对货物验收完成,逾期则视为验收合格。
如有异议应在此期限内向乙方提出,乙方在知悉或应当知悉甲方提出异议后,有义务即时进行处理并告知甲方,直到甲方验收合格为止。
3.甲方认可在相关出货验收单上签字者为甲方或甲方授权之验收人。
第八条 品质保证
1.乙方保证产品质量,承诺3年质量保障。
2.在质保期内家具出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知的6小时内到达现场,乙方应免费上门修理或更换,双方另有约定的除外。
修理不好或不能更换的,甲方有权要求乙方退货并返还产品折旧后的货款。
折旧费按每日最高不超过货物金额的0.1% 收取。
折旧费计算自开具发票之日起至退货之日止。
3.保修期内家具因甲方故意造成的损坏,乙方酌情收取材料及相关修理、更换等费用。
第九条 违约责任 乙方责任
1.乙方非因不可抗力不能按期交付货物时,须每日按照逾期交付货物金额的0.5 %向甲方承担违约责任。
2.因乙方原因导致本合同被解除时,乙方除应立即返还甲方预付款外,还应向甲方支付合同总金额 20 %的违约金。
甲方责任
1.甲方非因不可抗力不能按期付款时,应每日按照逾期交付货款的 0.5 %向乙方承担违约责任。
2.因甲方原因导致本合同被解除时,乙方返还甲方预付款,甲方须向乙方支付合同总金额 30 %的违约金。
第十条 合同变更
1.双方签约后,因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》。
2.双方签约后,因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》,经双方签章后生效。
第十一条 合同的终止及解除
1.经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
2.发生不可抗力致使合同目的不能实现时,本合同终止,甲乙双方互不承担违约责任。
3.甲方不支付或者不按照约定支付剩余货款达 30 日的,乙方有权单方解除合同并返还预付款,收回货物。
4.乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:
未按约定时间交付货物达 15 日的。
货物与样品不符,或货物质量没有达到行业标准,或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。
第十二条 争议解决方式 本合同项下发生的争议,由双方协商、调解解决或向有关行政机关申诉解决。
协商、调解、申诉解决不成的,按下列第2种方式解决:
1.提交仲裁委员会仲裁;
2.依法向神木县人民法院起诉。
第十三条 其他约定事项
1.本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,该合同无效。
2.本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
若乙方位于家具卖场或展销会,本合同还须由卖场或展销会的主办单位签字、盖章。
主办单位承担责任后,有权向乙方追偿。
4.本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方名称: 乙方名称:
地址: 地址:
电话: 电话:
法定代表人: 法定代表人:
帐号: 帐号:
年月日年月日
仔猪购买合同协议书篇二十
甲方:
乙方:
为了明确双方的义务和维护双方的合法权益,经双方协商达成一致,现就甲,乙双方的合作事宜,签订本合同共同遵守。
第一条。乙方按照甲方要求,完成内墙的批荡,具体如下:
1、乙方包工包料,原材料必须符合甲方要求(普通325水泥,细中粗砂)。
3、乙方人工单价为14元/m2(包括原材料上楼费用),原材料费用:普通325水仙牌水泥400元/吨,细中粗砂65元/方,运输费用另计(市场价)。
4、乙方在施工期间,保护好甲方的现有墙面及地面,不得恶意破坏。
5、甲方不提供任何施工工具及辅助设施。
第二条。合同期限,即20__年6月22日起至20__年7月15日止。
第三条。付款方式,乙方完工后,申请甲方验收,做工程结算(甲方代表和乙方代表共同确认),乙方向甲方申请付款,甲方按时付款给乙方。
第四条。乙方责任,乙方在施工期间对乙方所有施工人员的安全负全部责任,如发生一切事故与甲方无关。
本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
代表签名代表签名。
年月日年月日。
仔猪购买合同协议书篇二十一
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方依据《合同法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就买车辆事宜,签订本合同。
第一条品牌。
合计金额:大写:。以上车价不含为车辆办理上牌手续、保险及车辆抵押等所需之各种税费,乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费及其他费用。
第二条质量要求、技术标准。
(一)本合同约定的车辆,其质量必须符合国家标准,并符合生产厂家出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求(甲方应在上述材料上盖章确认)。
(三)双方对车辆质量的认定有争议的,以经国家授权的车辆检验机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
(四)甲方保证向乙方出售的车辆,在交给乙方使用前已作必要的检验和清洁。
第三条付款方式。
(一)定金合同签订之日,乙方向甲方交纳定金元,
如乙方不按约定履行本合同则无权要求返还定金,甲方不按约定履行本合同,应当双倍返还定金。定金日后抵为车款,但定金数额不得超过车款总额的20%。
(二)乙方如期一次性足额将车款支付给甲方:全部车款,计人民币元,大写:。
第四条合同的生效。
本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同壹式。
双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
联系电话:联系电话:
签约日期:签约日期:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/9245949.html】