架子工班组承包合同(精选17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-08 12:05:05
架子工班组承包合同(精选17篇)
时间:2023-11-08 12:05:05     小编:影墨

合同是一种法律文件,用于约定双方在特定事项上的权利和义务。为了保证合同的有效性,合同的签订必须是自愿、真实和合法的。合同的有效性和合法性需要通过法律渠道加以验证和确认。

架子工班组承包合同篇一

甲方:福建永昌建筑工程有限责任公司 (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

合同签订地点:

合同签订时间:20xx年 月 日

甲方永昌公司宁乡县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期) 工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定,为保证工程顺利完成,确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下,经双方友好协商达成以下条例,双方共同遵守。

1、工程概况

1.1、工程名称:冠源〃爱琴湾(一期) 楼。

1.2、工程地点:宁乡县县城。

1.3、工程面积:按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积,其中阳台面积全算。

2、工程承包范围

2.1、 冠源〃爱琴湾(一期) 楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架, 铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;四口防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。

2.2、 外架搭设:自室外地坪开始搭设至屋面构件以上1.80米处。

3、工程合同造价

3.1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工,结算面积根据甲方提供的施工图纸,按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算,不含地下室面积),单价按每平方米人民币: 元计算,一次性包干单价,不做任何调整。

3.2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量,与工程款合并计算,增加的工作量并入竣工结算款,进行造价增减计算。也可以双方协商支付。

3.4、地下室内的脚手架,根据实际情况需要乙方搭设的,乙方和甲方现场管理人员按实际办理签证,并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.5、 售楼部模板搭设的钢管内架所需的钢管、扣件由乙方提供,甲方补贴乙方材料费人民币壹万元整。

3.6、 外架上搭设的卸料平台材料由甲方提供,乙方负责安装,安装的人工工资由乙方承担。

3.7、 楼层翻架后,门、窗等邻边洞口需要安全防护时,由乙方负责。

3.8、 地下室周边防护栏杆乙方提供材料,人工工资由甲方负责。

3.9、 挑架预埋钢筋由甲方提供,乙方负责制作、预埋。

4、工程工期要求

4.1、具体按甲方现场施工进度计划进行施工,服从甲方现场管理人员统一调度安排,不得延误工期。若超过工期按合同违约处罚,以项目部通知为准。

4.2、每周六由甲方统一安排下周施工进度安排,乙方必须按进度要求,按质按量的完成施工任务。如有延误,甲方有权按合同违约责任,对乙方进行处罚。

4.3、甲方项目部布置的临时赶工任务,乙方必须服从统一调度。

5、工程款支付

5.1、总体按当月25日止完成部位的形象进度支付 %的进度款。如确实存在困难,双方协商解决。

5.2、主体外架翻架搭设完成付单栋总工程款的 %。

5.3、剩余 %工程款待拆除完成,结算完毕后,在一个月内支付清楚。

6、工程质量管理

6.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。

7、工程班组管理

7.1、乙方施工班组人员进场后,甲方统一安排宿舍。乙方在使用时必须爱护甲方的财物,如有损坏,照价赔偿,甲方有权从乙方的工程款中一次性扣除。

7.2、乙方施工班组人员进场后,必须遵守甲方项目部制定的各项工地班组管理规章制度。乙方必须督促本班组工人自觉遵守,相互监督并协助甲方一同搞好工地的日常管理工作。

7.3、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方签订和工人的劳务合同,搞好班组人员的组织管理。并向项目部提供一份班组人员花名册,并持有四证(身份证、务工证、暂住证、计生证)。

7.4、生活区宿舍内用电,乙方严禁私托乱拉,避免造成触电事故发生,如需接电,必须通知甲方专业电工进行作业。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,如有造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。

7.5、生活区内甲方统一安排,提供开水。乙方不得私自用电烧水,禁止使用电磁炉、电饭锅做饭,用电取暖。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,。

7.6、乙方施工班组人员进场后,严禁吵架、斗殴、酗酒、盗窃、及其它违法活动,若发生以上情况,甲方有权按项目部规章制度进行处罚,情节严重者送交执法部门处理。

7.7、乙方不得使用残、老、童工。违反者按劳动管理部门规定处罚,其费用由乙方负责。

8、安全生产、文明施工事项

8.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。

8.2、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方搞好安全教育及文明施工工作,由甲方项目部的技术员和安全员负责统一的施工技术和安全生产、文明施工技术交底工作。

8.3、乙方班组长及施工工人在施工过程中应严格遵守本工程安全操作规章、规程进行施工,并保护好工地安全防护设施标志,发现安全隐患及时汇报。如自作主张,因此造成安全事故一切经济责任全部由乙方负责,甲方不负任何责任。

8.4、乙方必须积极配合甲方做好本班组的三级安全教育,搞好本班组的安全技术交底工作,保证工人的生产安全,不得违章、违规操作。

8.5、乙方必须积极配合甲方做好持证上岗工作。严禁无证人员上岗操作,如有发生造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。

8.6、乙方施工班组人员上班必须做到人人佩戴安全帽;进行高空作业时,必须佩戴安全带,搞好安全防护。为保障乙方施工班组人员的安全,佩戴安全帽必须由甲方统一购买,费用由乙方自理,甲方从乙方工程款中扣除。如发现乙方工人未佩戴安全帽上班,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币贰元整。安全带由乙方从甲方认领,使用后及时归还,如有遗失,照价赔偿。

8.7、乙方在高空作业时,必须搞好自身的安全工作,同时注意保护好他人的生命安全工作。严禁向楼下乱扔乱抛杂物。如有发生向楼下乱扔乱抛杂物造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任,甲方按乙方合同违约处理,处罚乙方人民币伍佰元整。

8.8、乙方必须搞好安全生产、文明施工工作。现场搭设完毕,剩余的材料,乙方必须及时清理回收至创库,做到料尽场清。不得随意到处乱扔,如有发现甲方有权指派专人清理,甲方按乙方合同违约费用加倍处理。

8.9、乙方必须积极配合甲方做好现场文明施工工作。不得在施工现场随意解大便,如有发现,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币壹佰元整。

9、工程施工机具

9.1、甲方只负责提供垂直运输工具,如塔吊、施工人货梯。

9.2、乙方施工所需的大、小机具由乙方全部自理,费用由乙方自行承担。

9.3、乙方施工所需的所有材料:钢管、扣件、槽钢、钢丝绳、铁丝、竹脚手板及安全网等全部由乙方自理,费用由乙方自行承担。

9.4、悬挑外架底部槽钢层全封闭:脚手架内竹脚手板和挡板由乙方负责,脚手架和墙身之间的空隙由甲方负责用木工板封闭,费用各自承担。

9.5、外架二道(三层顶一道,第二步架槽钢层)外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网由乙方负责,费用由乙方自行承担。

10、其它事项

10.1、乙方代表签字人员(班组长)必须在现场,搞好甲方和班组的工作协调、管理,否则甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

10.2、本合同未涉及以后施工中发生的事项,具体实际发生的情况另行商议解决。

10.3、本合同签订后,双方共同自觉遵守,履行义务,不得私自单方面违反合同规定。如有发生,守约方有权利终止合同,并依照合同条款向当地法律部门诉讼解决,追究违约方造成守约方的经济损失。

11、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,承包任务完成,工程款结算完毕付清工程款后自行终止。

甲 方: 乙 方:

签字盖章: 签字盖章:

身份证号码: 身份证号码

合同签订日期:20xx年 月 日

架子工班组承包合同篇二

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律法规的规定,双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼架子搭设工程以劳务分包形式发包给乙方进行施工,为了明确双方责、权、利的义务,特定立本合同,希望双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点。

1、工程名称:银设、唐堤慧苑二期一标段。

2、建设地点:银川市兴庆区上海路以北,正源街以东,唐徕渠以西。

3、工程概况:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八层,标准层层高2.9米,总建筑面积约90000平方米。

二、劳务承包范围及内容。

1、承包范围:银设、唐堤慧苑二期一标段工程7、8、9、10号楼、车库外架搭设工程包括:外防护架子的搭、拆,卸料平台的安、拆,安全通道的搭、拆,临边、洞口防护栏杆搭、拆,施工现场防护棚的搭、拆,水平防护的搭、拆、安全围栏搭、拆,二次防护架的搭、拆等施工范围内的所有防护工作内容。

2、承包具体内容:提供安全防护所需的有关材料计划,材料进场的上、下车、堆放、搬运、钢管刷漆、安全防护的搭设及拆除,挂安全防护网、安全标志标牌,施工中甲方除提供塔吊运输外,所有施工所需的工具、安全帽、安全带、安全绳由乙方自理,所有材料按甲方现场施工人员指定地点分类堆放,及时清理施工现场,做到工完场清。

三、承包单价及付款方式。

1、承包价格及计价方式:本工程所有架子搭设按建筑面积包干计算,单价14.50元∕m2(大写:壹拾肆元伍角每平方米)。,包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用。

2、付款方式:按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;。

四、工程质量要求。

1、严格按照脚手架搭设施工方案进行施工,按施工规范及验收规范进行操作,与其它工序或工种紧密配合,确保所完成工程质量符合安全文明施工标准。

2、乙方严格按照现场管理人员技术交底的要求进行施工,每完成一道工序及时向项目提交完工报告,组织验收,验收合格后才能进行下一道工序的施工。

3﹑甲方提供施工场所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱放,做到堆码整齐,条条有序。

五、双方的责任。

(一):甲方责任。

2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;。

3、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;。

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;。

5、协调与其他工序或工种的合作关系。

(二):乙方责任。

3、每天(每次)作业后,认真检查及清理施工现场,所剩余材料要妥善收集整理,搬运到现场施工人员指定位置,不得随意乱堆乱放,违者造成的材料丢失及浪费,由乙方全额赔偿并罚款500元。

5、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;。

6、施工现场的安全防护措施未按规范要求搭设或搭设不到位,经现场管理人员检查不合格,验收费用由乙方承担,负责在规定时间整改;如不按期整改罚款1000元。

7、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

架子工班组承包合同篇三

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律法规的规定,双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼架子搭设工程以劳务分包形式发包给乙方进行施工,为了明确双方责、权、利的义务,特定立本合同,希望双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点。

1、工程名称:银设、唐堤慧苑二期一标段。

2、建设地点:银川市兴庆区上海路以北,正源街以东,唐徕渠以西。

3、工程概况:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八层,标准层层高2.9米,总建筑面积约90000平方米。

二、劳务承包范围及内容。

1、承包范围:银设、唐堤慧苑二期一标段工程7、8、9、10号楼、车库外架搭设工程包括:外防护架子的搭、拆,卸料平台的安、拆,安全通道的搭、拆,临边、洞口防护栏杆搭、拆,施工现场防护棚的搭、拆,水平防护的搭、拆、安全围栏搭、拆,二次防护架的搭、拆等施工范围内的所有防护工作内容。

2、承包具体内容:提供安全防护所需的有关材料计划,材料进场的上、下车、堆放、搬运、钢管刷漆、安全防护的搭设及拆除,挂安全防护网、安全标志标牌,施工中甲方除提供塔吊运输外,所有施工所需的工具、安全帽、安全带、安全绳由乙方自理,所有材料按甲方现场施工人员指定地点分类堆放,及时清理施工现场,做到工完场清。

三、承包单价及付款方式。

1、承包价格及计价方式:本工程所有架子搭设按建筑面积包干计算,单价14.50元∕m2(大写:壹拾肆元伍角每平方米)。,包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用。

2、付款方式:按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;。

四、工程质量要求。

1、严格按照脚手架搭设施工方案进行施工,按施工规范及验收规范进行操作,与其它工序或工种紧密配合,确保所完成工程质量符合安全文明施工标准。

2、乙方严格按照现场管理人员技术交底的要求进行施工,每完成一道工序及时向项目提交完工报告,组织验收,验收合格后才能进行下一道工序的施工。

3﹑甲方提供施工场所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱放,做到堆码整齐,条条有序。

五、双方的责任。

(一):甲方责任。

2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;。

3、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;。

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;。

5、协调与其他工序或工种的合作关系。

(二):乙方责任。

3、每天(每次)作业后,认真检查及清理施工现场,所剩余材料要妥善收集整理,搬运到现场施工人员指定位置,不得随意乱堆乱放,违者造成的材料丢失及浪费,由乙方全额赔偿并罚款500元。

5、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;。

6、施工现场的安全防护措施未按规范要求搭设或搭设不到位,经现场管理人员检查不合格,验收费用由乙方承担,负责在规定时间整改;如不按期整改罚款1000元。

7、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

六、安全责任。

2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20xx0元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的,超过部分由甲方承担90﹪的费用,乙方承担10﹪的费用。

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责,并且罚款200-1000元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-20xx元/次的罚款。

7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带,违者罚款100-500元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任并处罚款1000元。

七、保险。

2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担,乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

八、材料供应和管理。

2、乙方每月提供主材购买参考计划,甲方负责审核,乙方负责收货,若发现质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时及时提出,甲方负责处理。

3、材料由乙方妥善保管,合理使用甲方供应的材料,造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿。

4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用,该费用已包含在劳务承包单价内。

九、施工配合。

2、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工现场内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

十、违约责任。

(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:

(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:

1、乙方故意拖延工期,每延误一日按1000元每天处罚。

2、乙方施工质量达不到规定标准,属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚。

3、由乙方原因造成的停工,在甲方发出指令后仍拒绝复工的,甲方有权调整劳务承包内容,指派其他人员承担其部分工作,乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

4、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移,一经发现查证,乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并罚款20xx元。。

5、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的范围内迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作,乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用。

(三)、争议。

2、双方签订合同以后,均应全面认真履行,若一方单方终止合同,应向对方支付合同价款20﹪的违约金。

十、合同履约保证金及退还元整);。

2、履约保证金的退还时间:甲方在本工程主体框架完成后将履约保证金一次性退还给乙方。

十一、合同履约、解除。

3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费。

本合同一式两份,甲、乙双方签字、盖章后生效,各执一份,具有同等法律效力。

架子工班组承包合同篇四

架子工是指使用搭设工具,将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、井架、吊篮架、支撑架等,且能正确拆除的人员。那么架子工班组承包。

合同。

发包人:项目部以下简称:甲方承包人:脚手架班组以下简称:乙方。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法。

规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。

第一条工程名称:

第二条承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

第三条架子类型:式钢管脚手架。

第四条承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

第四条合同价款及结算方式:

1的全部工作内容按元/平方米(建筑面积)结算,此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。

2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。

3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。

第五条付款方式:1、按月乙方已完工程量付%;2、工程完工付%;3、

有权拒付承包费。

第六条质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

第七条工期:

一、本工程于年月日开工至年月日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。

第八条安全施工:

一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按jgj59—20xx《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。

四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金并赔偿损失。

六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。

七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。

八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

第九条甲方义务:

二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。

四、按合同约定付款。

第十条乙方义务:

一、乙方代表,联系电话:;联系地址:;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。

二、严格服从甲方统一管理。

三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:

1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;。

2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;。

3、施工进度安排和用工计划报表;。

4、甲方要求的其他资料。

五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。

六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。

七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。

第十一条材料、机具供应:

一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。

二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。

第十二条违约责任:

一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误壹天,乙方承担违约金元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。

四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担元违约金。

五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。

六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。

七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

第十三条其他:

一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。

二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。

三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日元,普工每工日元。

五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳元履约保证金,保证金的退还方式:

六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的倍向甲方支付违约金。

七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。

第十四条争议的解决:

本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条合同效力:

一、合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。

甲方:乙方:

项目经理:工程承包人:

电话:身份证:

年月日年月日。

甲方:福建永昌建筑工程有限责任公司(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

合同签订地点:

合同签订时间:20xx年月日。

甲方永昌公司宁乡县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期)工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定,为保证工程顺利完成,确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下,经双方友好协商达成以下条例,双方共同遵守。

1、工程概况。

1.1、工程名称:冠源〃爱琴湾(一期)楼。

1.2、工程地点:宁乡县县城。

1.3、工程面积:按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积,其中阳台面积全算。

2.1、冠源〃爱琴湾(一期)楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;“四口”防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。

2.2、外架搭设:自室外地坪开始搭设至屋面构件以上1.80米处。

3.1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工,结算面积根据甲方提供的施工图纸,按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算,不含地下室面积),单价按每平方米人民币:元计算,一次性包干单价,不做任何调整。

3.2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量,与工程款合并计算,增加的工作量并入竣工结算款,进行造价增减计算。也可以双方协商支付。

2

页,当前第。

1

1

2

架子工班组承包合同篇五

班组是建筑工程施工现场最基层组织,施工安全事故多发生在架子工班组。因此签订架子工班组承包。

合同。

发包方(甲方)。

承包方(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,特签订本合同。

第一条工程概况。

工程名称。

工程地点。

工程内容架子搭设、安全防护等。

第二条工程承包方式、清包干、包干不包料。承包内容:设计图纸范围内的全部外脚手架、提升机安装、拆卸、安全防护、施工标牌、外墙洒挂密目式安全网,水平吊网、护板、围护杆做油漆,施工通道搭设工棚,临时围档搭设及各临边洞口防护,运至工地架管卸车及扣件穿螺栓等,本工程严格按文明施工标准化,实施图集施工。

第三条合同工期。

开工日期。

竣工日期。

合同工期总日历天数。

第四条质量标准及验收。

1、工程质量标准:以现行国家施工验收技术规范,施工图纸及施工图设计总。

说明书。

设计变更图纸为依据工程竣工验收达到优良工程。

2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分部分项工程验收合格后方可进行下部工序。

3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、达不到验收标准,所造成的材料及人工费全部由承包方负责。

4、乙方在施工中必须严格执行操作规程,所有工序必须做到方、平、正、直,在操作中控制好各部位标高和控制点。

5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序施工。

第五条安全文明施工。

1、在施工中乙方必须遵守国家规定《建设工程安全生产管理条例》采取必要的安全保障措施,组织施工人员认真学习安全常识,贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针,做到安全第一、质量第一文明施工。

2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故,其造成的经济损失和相关的法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责。

第六条面积计算与付款。

1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依据。

2、本合同付款方式采用清包干确定,包干价为每平方地下室按剪力墙垂直面积每平方元,包工不包料,包各工种所需工具(机械)。施工中市场价格变化均不做任何价格调整。

3、合同付款方式:进场甲方不付预付款,每月按实际完成工程量及甲方的资金情况支付50%,竣工验收合格后,付足80%,年底除留5%保修外付清,保修金在竣工验收合格一年后付清。

第七条违约责任。

1、乙方在施工中,如工程验收不能达到要求造成返工,其材料及所有人工费全部由返工方承担。

2、如在施工中造成混凝土硬化、模板、钢筋、线菅浪费(损耗按国家标准),甲方按市场价格在乙方人工费中扣除。

3、乙方在施工中如自主变更图纸,因市场人工工资原因造成和自动放弃施工,乙方索要已完成的工程量,甲方不予认可。

4、因乙方施工造成的厕所、外墙渗水,乙方必须在接到甲方通知三天内进行修复,如乙方拒不修复,甲方根据实际发生维修费用从乙方剩余工资中扣除。

5、本合同一式两份,甲方双方各执一份。自签订之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律法规的规定,双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼架子搭设工程以劳务分包形式发包给乙方进行施工,为了明确双方责、权、利的义务,特定立本合同,希望双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点。

1、工程名称:银设、唐堤慧苑二期一标段。

2、建设地点:银川市兴庆区上海路以北,正源街以东,唐徕渠以西。

3、工程概况:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八层,标准层层高2.9米,总建筑面积约90000平方米。

二、劳务承包范围及内容。

1、承包范围:银设、唐堤慧苑二期一标段工程7、8、9、10号楼、车库外架搭设工程包括:外防护架子的搭、拆,卸料平台的安、拆,安全通道的搭、拆,临边、洞口防护栏杆搭、拆,施工现场防护棚的搭、拆,水平防护的搭、拆、安全围栏搭、拆,二次防护架的搭、拆等施工范围内的所有防护工作内容。

2、承包具体内容:提供安全防护所需的有关材料计划,材料进场的上、下车、堆放、搬运、钢管刷漆、安全防护的搭设及拆除,挂安全防护网、安全标志标牌,施工中甲方除提供塔吊运输外,所有施工所需的工具、安全帽、安全带、安全绳由乙方自理,所有材料按甲方现场施工人员指定地点分类堆放,及时清理施工现场,做到工完场清。

三、承包单价及付款方式。

1、承包价格及计价方式:本工程所有架子搭设按建筑面积包干计算,单价14.50元∕m2(大写:壹拾肆元伍角每平方米)。,包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用。

2、付款方式:按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;。

四、工程质量要求。

1、严格按照脚手架搭设施工方案进行施工,按施工规范及验收规范进行操作,与其它工序或工种紧密配合,确保所完成工程质量符合安全文明施工标准。

2、乙方严格按照现场管理人员技术交底的要求进行施工,每完成一道工序及时向项目提交完工报告,组织验收,验收合格后才能进行下一道工序的施工。

3﹑甲方提供施工场所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱放,做到堆码整齐,条条有序。

五、双方的责任。

(一):甲方责任。

2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;。

3、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;。

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;。

5、协调与其他工序或工种的合作关系。

(二):乙方责任。

3、每天(每次)作业后,认真检查及清理施工现场,所剩余材料要妥善收集整理,搬运到现场施工人员指定位置,不得随意乱堆乱放,违者造成的材料丢失及浪费,由乙方全额赔偿并罚款500元。

5、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;。

6、施工现场的安全防护措施未按规范要求搭设或搭设不到位,经现场管理人员检查不合格,验收费用由乙方承担,负责在规定时间整改;如不按期整改罚款1000元。

7、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

2

页,当前第。

1

1

2

架子工班组承包合同篇六

甲方:福建永昌建筑工程有限责任公司(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

合同签订地点:

合同签订时间:20xx年月日。

甲方永昌公司宁乡县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期)工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定,为保证工程顺利完成,确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下,经双方友好协商达成以下条例,双方共同遵守。

1、工程概况。

1.1、工程名称:冠源〃爱琴湾(一期)楼。

1.2、工程地点:宁乡县县城。

1.3、工程面积:按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积,其中阳台面积全算。

2.1、冠源〃爱琴湾(一期)楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;“四口”防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。

2.2、外架搭设:自室外地坪开始搭设至屋面构件以上1.80米处。

3、工程合同造价。

3.1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工,结算面积根据甲方提供的施工图纸,按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算,不含地下室面积),单价按每平方米人民币:元计算,一次性包干单价,不做任何调整。

3.2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量,与工程款合并计算,增加的工作量并入竣工结算款,进行造价增减计算。也可以双方协商支付。

3.4、地下室内的脚手架,根据实际情况需要乙方搭设的,乙方和甲方现场管理人员按实际办理签证,并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.5、售楼部模板搭设的钢管内架所需的钢管、扣件由乙方提供,甲方补贴乙方材料费人民币壹万元整。

3.6、外架上搭设的卸料平台材料由甲方提供,乙方负责安装,安装的人工工资由乙方承担。

3.7、楼层翻架后,门、窗等邻边洞口需要安全防护时,由乙方负责。

3.8、地下室周边防护栏杆乙方提供材料,人工工资由甲方负责。

3.9、挑架预埋钢筋由甲方提供,乙方负责制作、预埋。

4、工程工期要求。

4.1、具体按甲方现场施工进度计划进行施工,服从甲方现场管理人员统一调度安排,不得延误工期。若超过工期按合同违约处罚,以项目部通知为准。

4.2、每周六由甲方统一安排下周施工进度安排,乙方必须按进度要求,按质按量的完成施工任务。如有延误,甲方有权按合同违约责任,对乙方进行处罚。

4.3、甲方项目部布置的临时赶工任务,乙方必须服从统一调度。

5、工程款支付。

5.1、总体按当月25日止完成部位的形象进度支付%的进度款。如确实存在困难,双方协商解决。

5.2、主体外架翻架搭设完成付单栋总工程款的%。

5.3、剩余%工程款待拆除完成,结算完毕后,在一个月内支付清楚。

6、工程质量管理。

6.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。

7、工程班组管理。

7.1、乙方施工班组人员进场后,甲方统一安排宿舍。乙方在使用时必须爱护甲方的财物,如有损坏,照价赔偿,甲方有权从乙方的工程款中一次性扣除。

7.2、乙方施工班组人员进场后,必须遵守甲方项目部制定的各项工地班组管理规章制度。乙方必须督促本班组工人自觉遵守,相互监督并协助甲方一同搞好工地的日常管理工作。

7.3、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方签订和工人的劳务合同,搞好班组人员的组织管理。并向项目部提供一份班组人员花名册,并持有“四证”(身份证、务工证、暂住证、计生证)。

7.4、生活区宿舍内用电,乙方严禁私托乱拉,避免造成触电事故发生,如需接电,必须通知甲方专业电工进行作业。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,如有造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。

7.5、生活区内甲方统一安排,提供开水。乙方不得私自用电烧水,禁止使用电磁炉、电饭锅做饭,用电取暖。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,。

7.6、乙方施工班组人员进场后,严禁吵架、斗殴、酗酒、盗窃、赌博及其它违法活动,若发生以上情况,甲方有权按项目部规章制度进行处罚,情节严重者送交执法部门处理。

7.7、乙方不得使用残、老、童工。违反者按劳动管理部门规定处罚,其费用由乙方负责。

8、安全生产、文明施工事项。

8.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。

8.2、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方搞好安全教育及文明施工工作,由甲方项目部的技术员和安全员负责统一的施工技术和安全生产、文明施工技术交底工作。

8.3、乙方班组长及施工工人在施工过程中应严格遵守本工程安全操作规章、规程进行施工,并保护好工地安全防护设施标志,发现安全隐患及时汇报。如自作主张,因此造成安全事故一切经济责任全部由乙方负责,甲方不负任何责任。

8.4、乙方必须积极配合甲方做好本班组的“三级”安全教育,搞好本班组的安全技术交底工作,保证工人的生产安全,不得违章、违规操作。

8.5、乙方必须积极配合甲方做好持证上岗工作。严禁无证人员上岗操作,如有发生造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。

8.6、乙方施工班组人员上班必须做到人人佩戴安全帽;进行高空作业时,必须佩戴安全带,搞好安全防护。为保障乙方施工班组人员的安全,佩戴安全帽必须由甲方统一购买,费用由乙方自理,甲方从乙方工程款中扣除。如发现乙方工人未佩戴安全帽上班,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币贰元整。安全带由乙方从甲方认领,使用后及时归还,如有遗失,照价赔偿。

8.7、乙方在高空作业时,必须搞好自身的安全工作,同时注意保护好他人的生命安全工作。严禁向楼下乱扔乱抛杂物。如有发生向楼下乱扔乱抛杂物造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任,甲方按乙方合同违约处理,处罚乙方人民币伍佰元整。

8.8、乙方必须搞好安全生产、文明施工工作。现场搭设完毕,剩余的材料,乙方必须及时清理回收至创库,做到料尽场清。不得随意到处乱扔,如有发现甲方有权指派专人清理,甲方按乙方合同违约费用加倍处理。

8.9、乙方必须积极配合甲方做好现场文明施工工作。不得在施工现场随意解大便,如有发现,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币壹佰元整。

9、工程施工机具。

9.1、甲方只负责提供垂直运输工具,如塔吊、施工人货梯。

9.2、乙方施工所需的大、小机具由乙方全部自理,费用由乙方自行承担。

9.3、乙方施工所需的所有材料:钢管、扣件、槽钢、钢丝绳、铁丝、竹脚手板及安全网等全部由乙方自理,费用由乙方自行承担。

9.4、悬挑外架底部槽钢层全封闭:脚手架内竹脚手板和挡板由乙方负责,脚手架和墙身之间的空隙由甲方负责用木工板封闭,费用各自承担。

9.5、外架二道(三层顶一道,第二步架槽钢层)外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网由乙方负责,费用由乙方自行承担。

10、其它事项。

10.1、乙方代表签字人员(班组长)必须在现场,搞好甲方和班组的工作协调、管理,否则甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

10.2、本合同未涉及以后施工中发生的事项,具体实际发生的情况另行商议解决。

10.3、本合同签订后,双方共同自觉遵守,履行义务,不得私自单方面违反合同规定。如有发生,守约方有权利终止合同,并依照合同条款向当地法律部门诉讼解决,追究违约方造成守约方的经济损失。

11、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,承包任务完成,工程款结算完毕付清工程款后自行终止。

甲方:乙方:

签字盖章:签字盖章:

身份证号码:身份证号码。

合同签订日期:20xx年月日

架子工班组承包合同篇七

甲方:福建永昌建筑工程有限责任公司(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

合同签订地点:

合同签订时间:月日。

甲方永昌公司宁乡县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期)工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定,为保证工程顺利完成,确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下,经双方友好协商达成以下条例,双方共同遵守。

1、工程概况。

1.1、工程名称:冠源〃爱琴湾(一期)楼。

1.2、工程地点:宁乡县县城。

1.3、工程面积:按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积,其中阳台面积全算。

2.1、冠源〃爱琴湾(一期)楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;“四口”防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。

2.2、外架搭设:自室外地坪开始搭设至屋面构件以上1.80米处。

3.1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工,结算面积根据甲方提供的施工图纸,按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算,不含地下室面积),单价按每平方米人民币:元计算,一次性包干单价,不做任何调整。

3.2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量,与工程款合并计算,增加的工作量并入竣工结算款,进行造价增减计算。也可以双方协商支付。

架子工班组承包合同篇八

成功者确实有很多的东西值得我们去学习,他们的成功因素是蛮多的,除了他们捷足先登抢占商机赢得财富的积累之外,更主要的他们做事业的心态,这个心态就是坚持、耐力、敢想、突破、精明、冲剌等等,而这些东西许多人往往一辈子也学不会!

斌是我一起长大的同乡,多年来也没有认真在某一个公司里好好的做过,也没通过打工途径总结过什么优秀经验与技术,如今好比是一个刚从学校出来的一样,年龄已经三十出头了,。。。。。多年来,斌一直想着如何做生意,小生意倒也做了不少行业,但最终还是积累不多。

他也曾想应聘一个公司求发展,但对他来说,这是很难的事,他说打工是力不从心,能力有限。斌说,打工就只能顾自己,也就一个月花费吧,最后他以“不适合了”这句话来结束打工生活。

我劝斌,在时机不成熟的时候,不要老以做生意的思路来定位自己,斌这么多年,总是在我的面前提起他同学如何如何,其实斌跟他的同学确实是好兄弟,但他同学跟斌的处境不同,斌可以跟他的同学是好朋友,但目前不能有同样的思维,他同学的起点、家境、背景、条件等都优于斌,因此,斌必须有自己的路子,既然小生意场上屡不得志,就得改变自己适应生活的生存路线,对于斌这样条件的老乡来说,虽然他年龄是三十多了,但是这劣势里也有优势,起码他的人生经验比80后的要多,思考生活肯定比年青人要老道,除了打工,他真的别无选择,放下做生意的架子,回到原点,提前有个好的新的职业生活的开始,他的未来价值将是一个崭新的释放。

我说,去公司发展,起先不要太注重工资收入,必须去努力学习比他能力强的老板是怎么样从小做起,做成今天的成功,这个过程的学习对以后的创业是相当有好处的。

我跟斌讲述了我自己的一段职场经历,就是某年在杭州分公司上班的时候,我的上司脾气不好,年底炒掉了三个配货工,就是体力干活的人,他叫我们市场人员共三个仓库搬货配货背货,我这样做体力做了一个月,按理,市场经理搞这活,面子哪里去,但后来我才知道,通过这次搬货我学到了我几年来没有学到的东西,才知道仓库里的更深奥的管理奥秘,我现在真的感谢我上司的折磨,我学到了很多的东西,这样的例子在我的职业生涯碰到过很多,如果我屡次偷懒,我将永远会是一个平平之人。

斌说他有些懒惰。。。。。。并说我能走到今天不容易!

我说我知道他的性格,鼓励他一旦做起来,还是有潜力的,那年在老家一个叫毛坞里的山沟里打猪草,斌就比我打得多,我认为他要把这种激情拿到打工中去,何尝不成功!

斌说,别提了,打猪草之事,这与现实的社会环境无法相提并论。他现在没有冲动,很多人就是打了工,也永远长不大的!斌说他现在就是这样的了。。。。。。

我说,要知道,做生意成功的人毕竟是少数,还有,中国有成千上万的农民工,有成千上万的打工妹和打工仔,因此,我们要入流,与其用风险去操作概率小的事情,不如与时俱进去打好工,打工并不丢脸,打不好工才是最丢脸的事,没有资金,就必须放下做生意的架子,现实中许多的老板不也是从打工者中优秀胜出的吗,这是很现实的事。

我说在一个公司比别人付出更多,他并不只是替公司多做了一些事,而且也是帮他自己多提升了几次机会,当然,死做也是不行的,在这个过程中,也要多与上司同事处理好关系,借此创造提升更大的机会,虽然我不是一个有财富的成功人,但是也总结了一点自己微薄的成长经验,与同乡也是我的挚友斌共享!

最后真心祝愿斌在新的一年即将来临之际,在里有个新的好起点!并祝他早日成功!

欢迎与作者探讨您的观点和看法,电子邮件:cn3steps@。

关于作者:

架子工班组承包合同篇九

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公。

平和诚实信用原则,双方就本脚手架施工承包事项协商一致,订立本协议。

工程概况。

工程名称:北辰区双街道张湾004、005号地块一期(二)标段工程。

工程地点:天津北辰区双街村京津快速路西侧北运河北岸河湾内。

结构形式:剪力墙结构。

质量、安全、工期履约保证金。

合同签订前,乙方应向甲方缴纳履约保证金万元,合同履行结束返还乙方(无息)。

一)承包具体楼座:本工程所有楼号及地下室等。

二)承包具体内容,共计16条。

1、包括但不限于本工程《全套施工图纸》、《扣件式钢管脚手架安全技术规范jgj130-20xx》、《建筑施工安全检查标准jgj59-99》内所需架子专业全部施工内容。

2、悬挑用工字钢的安拆、各种形式的内外墙钢管脚手架的搭设、刷油漆、维修、保养、拆除、清理工作,并码放到指定位置;操作层铺四排跳脚手板,按规范要求张挂安全平网。

3、各类安全通道、马道的搭设及拆除;。

4、“四口、五临边”的安全防护搭设及拆除、刷油漆,所有预留洞口的防护;。

5、进出口防护棚、塔吊上料平台和外墙钢管油漆,装饰板油漆,钢梁油漆;。

6、挂牌、挂横幅、各种甲方要求的广告牌的安装、拆除;。

8、龙门井架搭拆、人货电梯施工平台、防护架的搭拆,包括安全防护、进出楼层平台、防护棚、等包含刷油漆等所有内容;塔吊防护、作业平台、休息平台的搭拆。

10、楼层卸料平台的搭拆或安装,刷油漆;。

11、施工期间本工种所使用的全部材料卸车,如钢管、扣件,脚手板、安全网等;。

12、乙方在组织人员进场时,自带手用工具及劳动车;。

14、基坑、马道、地库基坑周边防护架的搭设;各楼座安全区域防护的搭设,塔吊四周的围护等包含刷油漆。脚手架的封闭维护和安全网日常维护工作。

15、连墙架预埋、加固、拆除、割除,悬挑架(包括槽钢的保护盒,钢架拆除后将保护盒拆除)、卸料平台的预埋、加固、拆除、割除。

16、所有临时设施的需要搭设的防护架包括刷油漆;。

17、施工现场文明施工需要搭设标语牌等标牌的龙骨架、防护架。文明施工所需的用工,保证现场达到文明施工要求。安全文明施工要求的、场地清理等工作内容。(不得要求项目部开设点工)。

16、以上全部内容已包含在综合单价中,乙方不得以任何理由要求调整价格及增开点工。本协议内容未尽之处,在施工过程中若出现,乙方不得因为协议没有包含而拒绝施工或要求另增费用。以上内容乙方拒绝施工,由甲方派出点工,均按双倍工资予以扣除。

二、工程质量。

1、按天津市市级文明工地、《建筑施工安全检查标准jgj59-99》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj130-20xx要求验收,达到外墙优质脚手架的要求。施工时必须本着节约的原则,严禁随意浪费。

2、乙方施工质量达不到优质工程和甲方要求的,乙方无偿进行修理,并承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。

3、因乙方原因未能达到验收标准,从结算款中扣除2元/平米的违约金。

4、乙方应当严格按照图纸和设计说明等设计文件以及相关施工技术规范和操作规程进行施工,按国家和天津市相关规定,配合甲方做好试件和材料的试验,确保工程质量。工程质量因乙方原因未能达到总承包合同专用条款约定的工程质量等级及国家和天津市标准、规范要求的,乙方承担全部违约责任。

5根据甲方编制施工技术方案和施工技术措施、技术交底,做好班组及施工人员的教育并督促指导所属人员按按要求进行施工;配备和组织足够的专业工程技术人员(含质量员),检查和控制工程施工质量;控制施工所用的材料设备,使之符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准,如果甲方有确定的样板的,应按样板进行施工;隐蔽工程或达到双方约定的中间验收条件的工程,乙方组织所属技术人员对分项工程进行自检,自检合格后报甲方验收;甲方和监理在接到通知后24小时内到场验收,经甲方和监理单位检验合格签字确认后,乙方可进行隐蔽或继续施工。如未经自检的情况下报验,接受甲方罚款3000元的决定。

架子工班组承包合同篇十

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

甲方承建工程。以包工不包料方式承包给乙方施工,(施工中无零工),经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,为了明确甲乙双方的职责、权利,特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围:

施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容(并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装)。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动,均已纳入承包范围以内。

四、工程内容:宜兴市安全文明工地。

1、钢筋配料放样,计算材料用料分析,材料保管,短钢筋800mm以上的充分利用。

2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎,场内170m以内水平运输、80m(此处不完整,自己对照合同修改)。

3、安装与图纸包括的预埋铁件(指土建部分)制作安装。

五、工程承包方式:

1、本工程采用包工不包料形式承包施工(即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工)。

六、质量要求:

严格要求按图施工,符合设计及规范要求,质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎(焊接)分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行(随合同附后)。

具体要求:

1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。

2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值,受力钢筋接头应互相错开,钢筋应平直,无局部曲折,板筋绑扎时必须弹线。

4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下,严格控制弯心直径(i级钢筋不少于2.5d,ii级钢筋不少于4d,弯起钢筋中心部不少于5d)。

5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。

6、受力筋的排距偏差控制在正负5mm,钢筋弯起点唯一不超过20mm。

7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm,焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。

8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm,水平高差控制在正负5mm。

9、受力钢筋保护层允许偏差:基础控制在正负10mm,梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。

10、钢筋焊接必须无裂缝,钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。

11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度,根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度,注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密,用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。

12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋,在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。

七、施工工期:

1、乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部的进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天(以验收通过计算),每延误一天罚款200元,以此推算。

3、乙方必须听从现场工长安排,如有不从,工长有权对班组进行处罚。

八、付款方法:

1、主体结构三层顶封顶付每人元,年底付至发生工程量的70%-80%,并确保工人工资足额发放,确保无因工人工资不到位闹事,余款次年年底付清。

2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。

3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同,按实际完成工程量的80%作决算,并自动退场。

九、工程管理双方责任:

a、甲方责任。

1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。

2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。

3、配备垂直运输工具-塔吊。

4、负责审核由乙方提供的配筋料单,及时定量购进各种型号钢材到工地。

5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

6、完善外脚手架及安全防护网。

7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督,负责钢筋分项工程质量评定及验收。

8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。

9、按合同约定支付工程进度款。

b、乙方责任。

1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文,对工人进行安全技术交底,熟练工人应占80%以上,特殊工种操作必须持证上岗,做好对工人的施工质量安全技术交底工作,定期教育学习。

2、服从甲方施工管理人员指挥,严格遵守甲方有关工程管理制度。

3、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议。

4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。

5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。

6、认真阅读图纸及有关设计变更,计算出配筋料单,做出备料计划,交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时,协助甲方仓管员、主管工长收货。

7、按图纸计算工程量,严格控制材料用量,钢筋下料现场要用下料单,合理配料,做到材料的合理利用,若发现在施工中浪费材料,甲方有权对班组进行处罚,并从生活费中扣除。

8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料,下料前仔细分析配料单,严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。

9、每种加工好的钢筋均须挂好牌,且按取用方便原则认真堆放整齐。

10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作,确保墙柱插筋不发生移位现象。

11、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,并对已完工的各分项工程进行质量复查。

12、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行钢筋代换。

13、配合甲方做班好取样送检工作。

14、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难。

15、文明施工,做好施工组织、管理,钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清,负责清理干净调入模板内的垃圾,余料废料也要及时归拢成堆,并分类按有序整齐原则堆放。

16、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责。

17、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责。

18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,甲方将按实际发生工程量的80%结账,结账后仅付工人路费,年底结清。

19、本工程所有施工内容,乙方与第三方签的任何协议或合同,属乙方责任,与甲方无关。

十、工程变更。

1、如有设计变更,技术变更,造成工程量增减,乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。

2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造假增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。

3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。

十一、保修责任:

保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在余款中扣除。

十二、奖罚制度:

1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。

2、本工程的施工质量必须要达到合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收。

3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时,未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者,每层每个流水段罚款200元。

4、以钢筋抽筋表为依据,合理,有计划使用钢筋,不得随意裁剪各种型号、规格钢材,造成超标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款100元以上。

5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者,每发现1根罚款100元。(即每根钢筋偏位2/3者)。

6、文明施工,使用刚才要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款50元。

7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。

8、拆模后如发现有保护层不足露筋者,每处罚款50元。

9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时,超出部分的材料费全部由乙方自负。

11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。

12、宿舍不得乱搭线,使用高瓦率电器。

甲方签字:

日期:

联系电话:

乙方签字:

日期:

联系电话:

架子工班组承包合同篇十一

发包方:霍邱县潘集镇黄一新村建设项目部(以下简称甲方)承包方:史开安(以下简称乙方)根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议。

1工程概况。

1.1工程名称:

1.2工程地点。

1.3建筑面积:

1.4结构类型:

2.1承包方式:班组劳务承包。

3.1钢筋后台加工制作,前台钢筋绑扎(含钢筋翻样),工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。

3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用:

3.2.1乙方自备钢筋制作及焊接机械、手头工具、扎丝、焊条、焊渣。乙方负责本工种周转材料,码放整齐及配合装卸车。

3.2.2为完成本合同内容的全部费用,包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。

4、乙方在签订合同前应付给甲方保证金玖万元整(90000元),保证金在工程主体完工后一次性返还给乙方。

5、合同价款:主体结构以图纸设计建筑面积每平方米,(其中含质量,进度元每平米,若质量、进度达不到要求相应扣除),如准许小料加工,承包单价另议。

6、价款支付。

6.1、甲方按乙方实有施工人数每人每月支付1000元工资。

6.2、付款方式:在主体三层竣工后付给乙方已完合格工程量的50%(四栋楼三层封顶);主体全部竣工后,付给乙方已完成合格工程量的85%。其余15%在工程全部竣工验收后2个月内付清。因乙方原因主体结构于未能封顶,乙方每延误一天罚款1000元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。

6.3乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中,要求做工资表工人签字支取,工资表上墙公布,并返回项目经理一份,无工资表返回或弄虚作假,项目部有权不批劳务费。

7、合同工期。

7.1开工时间年月日,主体封顶时间:年月日。

7.2乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力量组织施工外,随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工,不得以任何理由拖延工期(包括阶段性工期),如乙方能力不能使甲方满意时,甲方有权补充自有人力穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。

8、工程质量。

本工程约定的工程质量标准为合格。

9、安全施工。

9.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定,严格按国家,安徽及六安市有关安全标准规定和安徽及六安市安全文明工地标准进行施工,随时接受业主,甲方,政府部门安检人员的检查,接受安全交底(落实到个人),落实防范措施,消除安全隐患,经常对工人进行安全教育,严格落实安全交底要求。

9.2施工期间如发生安全事故,费用在20xx元以内的由乙方负责,在20xx元以上的由甲、乙双方共同承担全部经济责任和法律责任。

9.3乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的检查,甲方有权停止乙方的违规操作,并对其进行处罚,甲方对其罚款不通过乙方承包人的确认,直接从其承包费中扣除。因乙方原因造成政府部门对其安全问题罚款的,应有乙方承担经济责任。

10、文明施工。

10.1乙方必须按照安徽省及六安市安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工,包括有关环保,噪音及施工时间方面的管理制度,并承担自身原因造成的罚款。同时,乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管理制度并接受甲方检查,甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。

10.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐,操作做到工完料清,场地干净。10.3乙方工人食堂宿舍必须符合安徽省及六安市的有关规定,禁止脏乱现象,禁止赌博,酗酒,打架斗殴,严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。

11、甲方项目经理。

11.1甲方项目经理:秦纪保。

11.2甲方项目经理职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令,标准,图纸,交底等,并代表甲方履行其他合同约定义务。

12、甲方工作。

12.1负责提供图纸,组织会审交底,编制进度计划,审查乙方详细施工作业计划。

12.2进行必要的和合同约定的材料供应。

12.3对乙方进度,质量,安全,文明施工进行监督,检查和验收。

12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。

12.5随时或定期召开施工现场会议。

13、乙方代表。

13.1乙方代表:史开安。

13.2乙方代表职责:按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工,履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。

13.3在甲方总计划,月旬计划,周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。

13.4遵守甲方各种现场管理制度和规定,承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。

13.5做好已完工程,分部,分项工程的成品保护工作。

13.6合理节约使用各种材料。

13.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。

13.8承担由于自身原因造成的安全事故,案例,质量事故造成的经济损失和法律责任。

13.9乙方代表或管理人员按要求参加甲方召开的各种生产例会。

14、乙方进场。

14.1本合同约定乙方必保主要工种人员:钢筋工人,杂工人,合计人。

14.2乙方进场人员要求年龄最小18岁,最大不超过55岁,具有小学以上文化程度,听力视力正常,无残疾,无高血压,心脏病,癫痫病,精神失常,无犯罪前科和在逃纪录,甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。

14.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度,遵纪守法,严禁赌博,打架斗殴,酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故,经济损失,法律责任及善后处理有乙方独自承担,由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。

14.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿,未经甲方同意不得任意调整,自行租房,开食堂,外面就餐的安全方面的问题,后果自负。

15、乙方退场。

15.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求,甲方有权指令乙方5日内增加人力,采取赶工措施及质量改进措施,5日内无明显改观的,甲方有权作如下处理:

15.2有权解除合同并要求乙方退场,乙方在接到通知后2日内无条件退场,并保证甲方现场财产和已完工程不受损失,甲方可先支付工人退场费,乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已完合格工程量的20%予以结算。

16、其他条款。

16.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包,乙方应积极配合,不得提出异议和索赔。

16.2乙方要认真领会本合同内容,了解确认工程情况,合同一经签订,将成为双方工作管理目标依据和法律依据,乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。

17、争议解决。

17.1双方协商决定,未果请合同管理部门解决,未果可向仲裁机构申请仲裁。

18、合同生效与中止。

18.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。

18.2合同自签字之日起生效,双方结清工程款后中止。

19、合同份数。

19.1本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。

发包人:

承包人:签订日期:

架子工班组承包合同篇十二

甲方:

乙方:

根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定,结合本工程实际情况,甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。

一、工程名称:

二、甲方:

乙方:(附身份证复印件)。

三、承包工程范围:家装四、承包方式:

五、工程质量:合格(必须经业主和甲方共同验收签字确认合格)六、工期:本合同承包范围内的工程工期自年月日至年月日。

七、承包费用及计算方法(其计算方法及单价以公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础:

1.本合同承包费(暂估)为人民币;最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。

2.其中材料费(暂估)为人民币。

3.计算方法及清单(附见《工程量清单》):

八、关于工程质量的约定:

1.乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工;。

2.乙方达不到合同约定质量标准的,甲方有权对乙方进行处罚;。

3.因乙方原因造成质量事故的,甲方有权对乙方提出限期整改意见,乙方应无条件执行,对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失,全部由乙方负担,对延误工期、造成恶劣影响的,甲方有权对乙方进行处罚,由于延期造成的损失,甲方扣除乙方双倍的损失金额。

4.因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的,由乙方负责整改或返工,对甲方造成经济损失或影响恶劣的,甲方有权对乙方进行处罚。

5.工程质量验收:以业主签字验收和公司盖章签字为准,并参照与业主签订的合同。

九、关于工期的约定:

乙方双倍的损失金额。因工程变更的,工期做出相应调整。

十、关于安全生产、文明施工的约定:

1.乙方在施工期间,应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度;。

2.甲方有对其所属人员有进行的安全教育与培训的权利,乙方应自觉接受;。

5.对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用,已经含在工程承包单价中,甲方不再另行支付给乙方费用。

十一、关于劳动纪律的约定:

1.乙方在施工期间,应自觉遵守甲方的各项规章制度;。

2.如乙方违反甲方规定的,甲方有权对乙方做出相应的处罚。

十二、关于乙方聘用人员的约定:

3.对特种作业人员(如电工、电焊工、架子工等)乙方应进行认真的从业资格审核,保证其具备相应的资格,并报甲方存档。

十三、关于施工机具的约定:乙方自备。

十四、关于材料的约定:

1.乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划;。

2.乙方应按要求正确使用材料,进行材料、成品、半成品的保护,进行材料成本控制;。

3.对因乙方原因造成材料浪费、损失的,乙方应负责赔偿;。

4.如乙方供应部分材料的,其所供应的材料应符合有关材料质量要求,并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明,所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。

十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定:

1.甲方拨付的工程款,乙方应绝对保证专款专用,如有违反,甲方将进行严厉的处罚。

2.支付方式:参照与业主签订的合同,甲乙双方协商后作出约定,可列入补充条款。

十六、关于质保期的约定:

本合同范围内工程的质保期,签订的质保期限基本装修为两年,隐蔽工程水电及防水质保期限为五年乙方必须履行质保义务,质保期满后按合同约定支付。

十七、关于合同有效期的约定:

本合同自双方代表签字,经甲方主管部门审核批准后生效,至合同工程施工完毕,经甲方验收符合要求后失效,有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。

十八、关于合同文本的约定:

本合同共两份,其中甲方执一份,乙方执一份,具有相同的效力。

十九、关于合同修改、变更、解除的约定:

3.合同未尽事宜,参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。

二十、关于合同纠纷的约定:本合同生效期间,发生纠纷的,由双方协商解决,协商不成的,可向仲裁机构提出仲裁申请,或向当地法院提出法律诉讼。

二十一、工程款支付方式:

二十二、安全施工。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保工程事故为零。

安全目标:承包人对施工现场安全负全责,一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生,确保工程事故为零。

岗位人员要求:按当地有关规定执行。

责任规定:发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

二十三、乙方补充条款:

甲方代表(签章):年月日。

乙方或乙方代表(签章):年月日。

架子工班组承包合同篇十三

架子工是指使用搭设工具,将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、井架、吊篮架、支撑架等,且能正确拆除的人员。那么架子工班组承包合同又是怎样的呢以下是小编整理的架子工班组承包合同,欢迎参考阅读。架子工班组承包合同范文一发包人:项目部以下简称:甲方承包人:脚手架班组以下简称:乙方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定,甲乙双方遵等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。

第一条工程名称:

第二条承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

第三条架子类型:式钢管脚手架。

第四条承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

第四条合同价款及结算方式:1的全部工作内容按元平方米(建筑面积)结算,此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。

2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。

3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。

第五条付款方式:

1、按月乙方已完工程量付%;。

2、工程完工付%;。

4、剩余%作为本工程的保修金,在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起________年)届满后____日内无息支付。在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方有权拒付承包费。

第六条质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

第七条工期:

一、本工程于________年____月____日开工至________年____月____日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。

第八条安全施工:

一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按g59《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。

四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金并赔偿损失。

六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。

七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。

八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

第九条甲方义务:

一、甲方代表,联系电话:;监督电话:055x888。

二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。

四、按合同约定付款。

第十条乙方义务:

一、乙方代表,联系电话:;联系地址:;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。

二、严格服从甲方统一管理。

三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:

1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;。

2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;。

3、施工进度安排和用工计划报表;。

4、甲方要求的其他资料。

五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。

六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。

七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。

第十一条材料、机具供应:

一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。

二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。

第十二条违约责任:

一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误壹天,乙方承担违约金元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。

四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担元违约金。

五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。

六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按元次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。

七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

第十三条其他:

一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。

二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。

三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日元,普工每工日元。

五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳元履约保证金,保证金的退还方式:

六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的倍向甲方支付违约金。

七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。

第十四条争议的解决:本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条合同效力:

一、合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。甲方:乙方:项目经理:工程承包人:电话:身份证:________年____月____日________年____月____日架子工班组承包合同范文二甲方:福建xx公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)合同签订地点:合同签订时间:________年____月____日甲方永昌____县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期)工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定,为保证工程顺利完成,确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下,经双方友好协商达成以下条例,双方共同遵守。

1、工程概况。

1.

1、工程名称:冠源〃爱琴湾(一期)楼。

1.

2、工程地点:____县县城。

1.

3、工程面积:按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积,其中阳台面积全算。

2、工程承包范围。

2.

1、冠源〃爱琴湾(一期)楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;四口防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。

2.

2、外架搭设:自室外地坪开始搭设至屋面构件以上。

1.80米处。

3、工程合同造价。

3.

1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工,结算面积根据甲方提供的施工图纸,按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算,不含地下室面积),单价按每平方米人民币:元计算,一次性包干单价,不做任何调整。

3.

2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.

3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量,与工程款合并计算,增加的工作量并入竣工结算款,进行造价增减计算。也可以双方协商支付。

3.

4、地下室内的脚手架,根据实际情况需要乙方搭设的,乙方和甲方现场管理人员按实际办理签证,并入竣工结算款,进行造价增减计算。

3.

5、售楼部模板搭设的钢管内架所需的钢管、扣件由乙方提供,甲方补贴乙方材料费人民币壹万元整。

3.

6、外架上搭设的卸料平台材料由甲方提供,乙方负责安装,安装的人工工资由乙方承担。

3.

7、楼层翻架后,门、窗等邻边洞口需要安全防护时,由乙方负责。

3.

8、地下室周边防护栏杆乙方提供材料,人工工资由甲方负责。

3.

9、挑架预埋钢筋由甲方提供,乙方负责制作、预埋。

4、工程工期要求。

4.

1、具体按甲方现场施工进度计划进行施工,服从甲方现场管理人员统一调度安排,不得延误工期。若超过工期按合同违约处罚,以项目部通知为准。

4.

2、每周六由甲方统一安排下周施工进度安排,乙方必须按进度要求,按质按量的完成施工任务。如有延误,甲方有权按合同违约责任,对乙方进行处罚。

4.

3、甲方项目部布置的临时赶工任务,乙方必须服从统一调度。

5、工程款支付。

5.

1、总体按当月____日止完成部位的形象进度支付%的进度款。如确实存在困难,双方协商解决。

5.

2、主体外架翻架搭设完成付单栋总工程款的%。

5.

3、剩余%工程款待拆除完成,结算完毕后,在一个月内支付清楚。

6、工程质量管理。

6.

1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。

7、工程班组管理。

7.

1、乙方施工班组人员进场后,甲方统一安排宿舍。乙方在使用时必须爱护甲方的财物,如有损坏,照价赔偿,甲方有权从乙方的工程款中一次性扣除。

7.

2、乙方施工班组人员进场后,必须遵守甲方项目部制定的各项工地班组管理规章制度。乙方必须督促本班组工人自觉遵守,相互监督并协助甲方一同搞好工地的日常管理工作。

7.

3、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方签订和工人的劳务合同,搞好班组人员的组织管理。并向项目部提供一份班组人员花名册,并持有四证(身份证、务工证、暂住证、计生证)。

7.

4、生活区宿舍内用电,乙方严禁私托乱拉,避免造成触电事故发生,如需接电,必须通知甲方专业电工进行作业。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,如有造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。

7.

5、生活区内甲方统一安排,提供开水。乙方不得私自用电烧水,禁止使用电磁炉、电饭锅做饭,用电取暖。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,。

7.

6、乙方施工班组人员进场后,严禁吵架、斗殴、酗酒、盗窃、赌博及其它违法活动,若发生以上情况,甲方有权按项目部规章制度进行处罚,情节严重者送交执法部门处理。

7.

7、乙方不得使用残、老、童工。违反者按劳动管理部门规定处罚,其费用由乙方负责。

8、安全生产、文明施工事项。

8.

1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。

8.

2、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方搞好安全教育及文明施工工作,由甲方项目部的技术员和安全员负责统一的施工技术和安全生产、文明施工技术交底工作。

8.

3、乙方班组长及施工工人在施工过程中应严格遵守本工程安全操作规章、规程进行施工,并保护好工地安全防护设施标志,发现安全隐患及时汇报。如自作主张,因此造成安全事故一切经济责任全部由乙方负责,甲方不负任何责任。

8.

4、乙方必须积极配合甲方做好本班组的三级安全教育,搞好本班组的安全技术交底工作,保证工人的生产安全,不得违章、违规操作。

8.

5、乙方必须积极配合甲方做好持证上岗工作。严禁无证人员上岗操作,如有发生造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。

8.

6、乙方施工班组人员上班必须做到人人佩戴安全帽;进行高空作业时,必须佩戴安全带,搞好安全防护。为保障乙方施工班组人员的安全,佩戴安全帽必须由甲方统一购买,费用由乙方自理,甲方从乙方工程款中扣除。如发现乙方工人未佩戴安全帽上班,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币贰元整。安全带由乙方从甲方认领,使用后及时归还,如有遗失,照价赔偿。

8.

7、乙方在高空作业时,必须搞好自身的安全工作,同时注意保护好他人的生命安全工作。严禁向楼下乱扔乱抛杂物。如有发生向楼下乱扔乱抛杂物造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任,甲方按乙方合同违约处理,处罚乙方人民币伍佰元整。

8.

8、乙方必须搞好安全生产、文明施工工作。现场搭设完毕,剩余的材料,乙方必须及时清理回收至创库,做到料尽场清。不得随意到处乱扔,如有发现甲方有权指派专人清理,甲方按乙方合同违约费用加倍处理。

8.

9、乙方必须积极配合甲方做好现场文明施工工作。不得在施工现场随意解大便,如有发现,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币壹佰元整。

9、工程施工机具。

9.

1、甲方只负责提供垂直运输工具,如塔吊、施工人货梯。

9.

2、乙方施工所需的大、小机具由乙方全部自理,费用由乙方自行承担。

9.

3、乙方施工所需的所有材料:钢管、扣件、槽钢、钢丝绳、铁丝、竹脚手板及安全网等全部由乙方自理,费用由乙方自行承担。

9.

4、悬挑外架底部槽钢层全封闭:脚手架内竹脚手板和挡板由乙方负责,脚手架和墙身之间的空隙由甲方负责用木工板封闭,费用各自承担。

9.

5、外架二道(三层顶一道,

第二步架槽钢层)外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网由乙方负责,费用由乙方自行承担。

10、其它事项。

10.

1、乙方代表签字人员(班组长)必须在现场,搞好甲方和班组的工作协调、管理,否则甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

10.

2、本合同未涉及以后施工中发生的事项,具体实际发生的情况另行商议解决。

10.

1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,承包任务完成,工程款结算完毕付清工程款后自行终止。甲方:乙方:签字盖章:签字盖章:身份证号码:身份证号码合同签订日期:________年____月____日架子工班组承包合同范文三发包方(甲方)建筑工程有限公司承包方(乙方)架子工:依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵等互利、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,特签订本合同。

第一条工程概况工程名称。工程地点。工程内容架子搭设、安全防护等。

第二条工程承包方式、清包干、包干不包料。承包内容:设计图纸范围内的全部外脚手架、提升机安装、拆卸、安全防护、施工标牌、外墙洒挂密目式安全网,水平吊网、护板、围护杆做油漆,施工通道搭设工棚,临时围档搭设及各临边洞口防护,运至工地架管卸车及扣件穿螺栓等,本工程严格按文明施工标准化,实施图集施工。

第三条合同工期开工日期。竣工日期。合同工期总日历天数。

第四条质量标准及验收。

1、工程质量标准:以现行国家施工验收技术规范,施工图纸及施工图设计总说明书,设计变更图纸为依据,工程竣工验收达到优良工程。

2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分部分项工程验收合格后方可进行下部工序。

3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、达不到验收标准,所造成的材料及人工费全部由承包方负责。

4、乙方在施工中必须严格执行操作规程,所有工序必须做到方、平、正、直,在操作中控制好各部位标高和控制点。

5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序施工。

第五条安全文明施工。

一、预防为主的方针,做到安全第。

一、质量。

第一文明施工。

2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故,其造成的经济损失和相关的法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责。

第六条面积计算与付款。

1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依据。

2、本合同付款方式采用清包干确定,包干价为每平方地下室按剪力墙垂直面积每平方元,包工不包料,包各工种所需工具(机械)。施工中市场价格变化均不做任何价格调整。

3、合同付款方式:进场甲方不付预付款,每月按实际完成工程量及甲方的资金情况支付50%,竣工验收合格后,付足80%,年底除留5%保修外付清,保修金在竣工验收合格________年后付清。

第七条违约责任。

1、乙方在施工中,如工程验收不能达到要求造成返工,其材料及所有人工费全部由返工方承担。

2、如在施工中造成混凝土硬化、模板、钢筋、线菅浪费(损耗按国家标准),甲方按市场价格在乙方人工费中扣除。

3、乙方在施工中如自主变更图纸,因市场人工工资原因造成和自动放弃施工,乙方索要已完成的工程量,甲方不予认可。

4、因乙方施工造成的厕所、外墙渗水,乙方必须在接到甲方通知三天内进行修复,如乙方拒不修复,甲方根据实际发生维修费用从乙方剩余工资中扣除。

架子工班组承包合同篇十四

工程发包人:劳务承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、劳动和社会保障部、建设部【劳社发(20xx)22号】文及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商就水电工程事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况。

工程名称:

工程地点:

二、承包内容及价格。

1承包内容:图纸范围内的所有水电工程。

2、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工。

3承包价格。

(1)工程按20xx年江西省安装工程建筑消耗量定额及相关造价文件计算的直接费增加7.5%构成总价承包给乙方(其中直接费由定额直接费、技术措施费、组织措施费、规费组成),税金、管理费、检测费、资料费等一切其他费用由甲方承担,乙方不承担材定额直接费以外的任何费用。

(2)材料价格的确定及采购:乙方根据图纸计算所需材料用量并。

提供三个品牌报给甲方,由甲方确定价格及品牌乙方负责采购,材料价格超过预算价格产生的价差由甲方按实补足给乙方。

(3)图纸内容以外的新增项目需要乙方安装时采用以下两种方式计价:

b、包工包料计价时其材料价格则按南昌市同期造价信息的价格调整材料差价,信息价中缺项材料由甲乙双方协商确定材料列入为计价材料。

三、双方责任。

1、甲方。

(1)乙方进场后甲方向乙方提供会审后的施工图纸贰套。

(2)甲方提供电源、水源至施工现场并负责提供员工宿舍。

(3)负责对乙方进行安全技术和质量书面交底工作。

(4)负责施工现场的统一管理协调工作,对乙方施工的进度、质量、安全进行监督、检查和指导。

2、乙方。

(1)根据甲方安排的进度计划施工,保证完成甲方的进度计划。

(2)服从甲方现场统一管理和指挥,不得野蛮施工。

(3)密切配合其他作业班组施工,如果在施工期间的发生质量事故,应由乙方承担全部责任和费用。

四、质量要求。

乙方应严格按电气、给排水施工图和施工验收规范进行施工,质量达到合格以上标准。

五、付款方式。

1、签订合同后乙方应按甲方要求及时组织人员、机械进场施工。根据图纸向甲方报送材料清单,甲方批复材料价格、品牌并提供资金交由乙方采购。

2、乙方根据施工进度每个月申报工程进度款,甲方接到申报后必须在七个工作日内审核定并支付当月决赛总价80%的工程进度款,.工程完工后30天内付至工程预算总价款的90%,工程竣工决算后30天内付至97%,余下3%工程款待一年保修期满后付清。

3、乙方申报的产值需经过监理、建设单位审核,在完成检验计量后方可支付。

4、乙方应该按时按月足额发放工人工资,否则甲方有权通过调解程序支付工人工资,乙方必须无条件接受。

六、工期要求。

乙方必须按照甲方的进度要求,按期完成施工任务,如因甲方原因造成工程中途停工超过30天以上,甲方必须向乙方支付停建造成的损失。

七、安全要求。

1、乙方应按相关规定,采用严格的安全防护措施,承但由于自身安全措施不力造成的安全事故和因此发生的费用,发生重大伤亡事故时,乙方必须立即通报甲方并及时组织救援。

2、乙方必须接受甲方对有关人员进行的三级安全教育和安全技术交底。

八、其他。

1、双方约定在履行合同过程中产生争议时,应本着友好协商的原则进行协商或调解,协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。

2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

3、本合同未尽事宜,双方另行商定。

4、本合同涂改无效。

九、合同的生效和终止。

本合同自双方签字盖章后生效至工程完工决算并支付工程款后失效。

甲方乙方。

联系电话:联系电话:

架子工班组承包合同篇十五

甲方:

乙方:

甲方承建的得廷财富广场项目的钢筋工程委托乙方施工,为明确双方职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守。

一、承包范围形式和单价:

1、承包范围:基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。

2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等(应符合安全生产的规定)。保证达到安全生产措施的一切费用,含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。

3、工作内容:包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。

4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表,以便甲方安排钢筋进场。

5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋,以保证钢筋工程的质量。

6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为:,该工程量以审计单位审核数量为准。

二、工期。

地下室6天,标准层5天,屋面6天,如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。

三、质量要求:

1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准,如达不到合格应自行整改至合格为止。

2、乙方应节约材料,圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用,造成材料浪费。违者罚款每次200元。

四、付款方式。

1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。

2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%(含原付款额)。

4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

伍、文明生产、文明施工:

1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规,做好每个到场工人的三级安全教育,把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故,乙方承担30%的经济责任。

2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任,并负责对本班组全体工人进行班前安全交底,施工过程跟踪管理检查与整改。

3、乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产,配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

4、乙方工人进场施工应持有四证:“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员,如被发现,每人罚款300元。在工地大便者罚款200元,奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者,不论是否有理,每人次罚款500元后并移交当地派出所处理,由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博,若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工,若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等,否则罚款每次50元。乙方不得使用童工,否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务,若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。

5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。

6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法,对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁,配合工地做好本班组范围的各项文明施工,维护工地文明形象。

8、在施工过程中,乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施,强化安全管理,按标准执行,确保安全生产、文明施工和临时建筑物,构造物的安全。乙方应负责全部责任(包括一切连带的经济与法律负责等)。

六、述双方达成的付款方式,乙方应优先支付给工人工资,否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决,跟甲方无关。

七、附则:

1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、合同在执行过程中,如发生纠纷,双方应本着实事求是的精神,通过协商解决,协商不能解决时,由上级权威机关进行最终裁决。3、方代表身份证复印件,作为本合同附件。

4、协议一式三份,甲乙双方各一份,施工员一份,协议自签定之日起生效,工程款付清自动失效。

甲方:乙方:

身份证号:身份证号:

电话:电话:

年月日年月日。

架子工班组承包合同篇十六

甲方:苏州市春业建筑工程有限公司xx项目部(以下简称甲方)乙方:钢筋班组(以下简称乙方)“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任,分工协作,加快工程施工进度,确保安全生产,保证质量如期完成任务,经双方协商,就工程钢筋分工程达成如下协议,以资共同遵守。

一、工程概况:

1、工程地点:

2、工程名称:

3、工程内容:

工程钢筋工分部(所有钢筋,包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)。

钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单,报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短,合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前,必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。

二、承包方式:

包清工(乙方承包施工收入一次性包干,小型机械及用具乙方自理,包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。

三、承包价款:

1、保证金:为保证工程质量,安全生产文明施工,乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元,其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产,文明施工保证金100000元。

2、承包价格:乙方所承包的施工收入按实际用量,#楼以元/吨计(一次性验收通过,实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。

a、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过,按本次用量/吨扣除,作罚款处理,并承担下道工序工种误工的责任及费用。

b、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。

3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金,春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费),余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。乙方按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。

4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。

5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。

6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。

四、承包工程质量:

1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工,确保工程质量达优质结构。

2、乙方必须认真熟悉图纸,严格按图施工,材料下料前必须送项目部审批后实施。

3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检,发现问题及时整改,乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准,若经甲方检查验收达不到优质,经整改仍达不到优质,该分项人工费扣除(作罚款处理),该项必须整改达标,不达标分项坚决返工,决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场,已完成的工程量均不预决算。

4、乙方若发生质量事故,一切损失和责任均由乙方承担。

5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核,自检合格后报监理验收,发现有不符合规范施工规定的坚决返工,因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。

五、施工安全:

1、施工安全由乙方负责,乙方必须对职工进行安全教育,安排生产任务的同时进行安全交底,并进行检查、监督。

2、必须严格按操作规程施工,严格遵守安全方面的各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业。

3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任,重大事故或他人事故,分清责任,由责任方承担。

4、严格执行建筑工程施工安全合同协议书内容。

六、施工工期:

1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工,确保按期完工。

2、乙方必须根据工程需要备足施工人员,确保工程按计划实施。

3、乙方必须合理安排,确保按期完成各项任务,若因乙方原因导致延期,甲方将对乙方处罚1000元/天,延期超过五天,甲将对乙方处罚20xx元/天,乙方必须及时采取补救措施,确保按期完成任务,否则无条件撤出工场,所完成工程量均不结算。

七、甲方职责:

1、确保班组职工的食宿条件;。

3、根据材料进场的合理安排,尽量确保施工中的各种材料供应;。

5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;。

6、全面做好安全设施的防护工作。

八、乙方职责:

1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。

2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场,负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。

3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员,遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度,提高工人的安全生产意识,搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件,不管任何原因每次罚款伍佰元。

4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。

5、在绑扎钢筋完成后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收,做到工完场清、保持施工操作场地整洁,同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。

6、乙方必须牢固树立主人翁思想,节约材料,杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料,合理利用材料。在使用材料中,乙方要本着节约材料、量材使用的原则,凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断,甲方一经发现,将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。

7、主体竣工或工程完成后,负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置,否则甲方有权另派人清理,所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。

8、爱惜甲方的一切机械设备和工具,严格履行材物领(借)用手续,工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管,按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。

九、文明施工:

1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.

2、乙方必须工完场地清,暂不使用的料具必须清理干净,堆放整齐,如达不到要求,甲方另安排其他人员施工,具体费用由乙方加倍承担。

3、施工机械、电气设备妥善使用、保管,遗失或人为破坏要按价赔偿。

4、乙方必须遵章守纪,服从项目部统一指挥。

5、如果上级组织检查、验收等,乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作,直至达到甲方要求。

十、安全生产:

1、在施工期间,贯彻谁施工,谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务,对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责,所涉费用由乙方承担。

2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育,特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律,十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整,否则所造成的事故及损失,甲方概不承担责任,相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担,一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。

3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地,并保持通讯畅通,负责人及职工严禁私离现场,特殊情况必须事先请假,批准后方可外出,并且按期返回,否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。

4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴,偷盗等不法行为,乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元,情节严重的送司法机关处理。

5、甲方住宅的宿舍严禁私自接电线,宿舍内严禁使用大功率电器,及煤气灶烧菜烧饭。

十一、工程转包和分包:

本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

十二、不可抗力:

双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。

十三、保险:

承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

十四、关于意外停工的约定:

因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。十五、廉洁条款:

1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。

十六:争议解决办法:

如有争议须双方协商解决,如不行则由当地法院仲裁。

十七:其他约定项:

1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。

2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准,工程款全部付清后自行失效!

本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份,甲、乙双方签字、盖章生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

负责人:负责人:

订立时间:订立时间:

架子工班组承包合同篇十七

承包人:_____脚手架班组。

以下简称:乙方。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。

甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

_____式钢管脚手架。

包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

1的全部工作内容按_____元/平方米(建筑面积)结算,此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。

2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。

3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。

1、按月乙方已完工程量付_____%;。

2、工程完工付_____%;。

4、剩余_____%作为本工程的保修金,在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起年)届满后日内无息支付。在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方有权拒付承包费。

本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率____%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

一、本工程于_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。

一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按jgj592011《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。

四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次_____元违约金并赔偿损失。

六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。

七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。

八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。

四、按合同约定付款。

一、乙方代表,联系电话:_____;联系地址:_____;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。

二、严格服从甲方统一管理。

三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:

1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;。

2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;。

3、施工进度安排和用工计划报表;。

4、甲方要求的其他资料。

五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。

六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。

七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。

一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。

二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20_____%的违约金。

三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。

一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误壹天,乙方承担违约金_____元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70_____%进行一次性结算,余下的30_____%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70_____%进行一次性结算,余下的30_____%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。

四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担_____元违约金。

五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次_____元违约金。

六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按_____元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。

七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。

二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。

三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日_____元,普工每工日_____元。

五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳_____元履约保证金,保证金的退还方式:

六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的倍向甲方支付违约金。

七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。

本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

一、合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。

甲方:_____乙方:_____。

项目经理:_____工程承包人:_____。

电话:_____身份证:_____。

_____年_____月_____日。

_____年_____月_____日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/9297256.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档