合同可以保护各方的利益，降低交易风险。合同的表达方式应当准确无误，避免歧义和误导。合同是指双方或多方依法自愿订立的具有约束力的协议，合同的签订有助于明确各方的权利和义务，我想我们需要写一份合同了吧。如何起草一份具有法律效力的合同？那么我们该如何写一份较为完美的合同呢？以下是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
水电站转让合同篇一
出让方(甲方)：
受让方(乙方)：
甲乙双方经友好协商，甲方同意将______________电站(以下简称电站)转让给乙方经营，现就转让的相关问题，双方达成以下协议：
电站座落于____________________________，总占地面积_____平方米，其中机房占地_____平方米，电站于_____年_____月_____日取得可研报告，_____年_____月_____日取得立项批复，_____年_____月_____日建成投产联网发电,总装机容量为_____kw，经营登记号为____________________________。具体厂房设施设备、道路、线路等情况详见合同附件《资产移交清单》。
电站转让总价款为人民币________________万元，分____期支付：
1、首期：本合同签订之日，乙方支付甲方_____万元。
1、甲方应于______年_____月_____日前，将与电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等相关文件资料移交给乙方。
2、甲方应于______年_____月_____日前，将电站交乙方投入经营，乙方经营之日起的债权债务与甲方无关。
3、甲方应协助乙方办理好电站过户登记手续，办理登记的手续费、税费等全部费用由_____方承担。
1、甲方有全额收取转让款的权利。
2、甲方必须处理好未转让电站前的债权债务关系，保证其对电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵，并且不受到任何第三方的追索。
1、乙方签订合同后在规定时间内付清全部转让款。
2、乙方取得电站的所有权和自主经营权。
3、乙方须依据文件、资料、协议等进行生产，认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约，按时按约交纳相关费用，遵守乡规民约，做好安全生产工作。
六、违约责任。
甲、乙任何一方违反本合同的条款，违约方应赔偿给另一方造成的一切经济损失。
1、甲乙双方应切实履行本合同的条款，对本合同未完善的事项，双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
水电站转让合同篇二
甲方:。
乙方:。
丙方:。
甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守:。
第一条甲方于20___年8月31日前将位于________________店铺(面积为__平方米)转让给乙方使用.
第二条该店铺的所有权证号码为__________,产权人为丙.丙与甲方签订了租赁合同,租期到__________,月租为__________人民币.店铺交给乙方后,乙同意代替甲向丙履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有.
第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行).
第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写：__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用.甲方不得再向乙方索取任何其他费用.
第五条该店铺的营业执照已由甲方办理,经营范围为餐饮,租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关.乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关.
第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金.甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任.
第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方.
让费的__________的违约金.
第九条本合同一式二份,自签字之日起生效.
甲方:年月日。
乙方:年月日。
丙方(签字)年月日。
水电站转让合同篇三
出让方：________（以下简称甲方）
受让方：________（以下简称乙方）
甲方于________年间投资________万元建设阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站（以下简称该水电站），________年________月________日该水电站建成投产联网发电，甲方取得该水电站的产权和经营权。
________年1月，甲、乙就该水电站的整体转让事宜，经充分协商，达成如下条款：
长岗岭水电站座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭，水电站总占地面积________平方米，其中机房占地平方米（位置座落于________），发电组2台（品牌：________型号：________单机功率：________），水轮机2台（品牌：型号：________单机功率：________），配电柜2个（品牌：________型号：________），压力管________米，水涵洞________米（其中________至________水池________米，________至水渠________米），坡头2个（其中________），高压线路________米，高压计量表一个等。
该水电站于________年________月________日取得可研报告，________年________月________日取得立项批复，________年________月________日建成投产联网发电。该电站投资约为________万元，总机容量为________kw。
该水电站的征地、立项、建设、经营权、产权手续情况如下：
1、甲方将座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站（具体厂房、设施、设备情况详见合同附件《长岗岭水电站转让资产移交清单》）的整体产权（包含厂房设施设备、道路、线路等）、经营权转让给乙方，于乙方付清本合同第________条的第________笔款项给甲方之日起________日内将该水电站移交给乙方。
2、甲方于________年________月________日前，办理好长岗岭水电站工商登记变更过户到乙方名下的手续，于________年________月________日前，办理好长岗岭水电站房地产登记变更过户到乙方名下的手续。
3、_____年_____月_____日，甲方将其于_____年_____月_____日与阳春市永宁镇横垌村《合同书》的权利义务一并转让给乙方，由乙方与横垌村继续履行《合同书》。
甲方应于_____年_____月_____日前，与横垌村办理好将《合同书》转让到乙方名下的手续。
4、甲方应于_____年_____月_____日前，与该水电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等一切相关手续移交给乙方。
长岗岭水电站转让总价款________万元，分二期支付：
1、首期：本合同签订之日，乙方支付甲方定金________万元。
2、二期：在乙方还清________银行贷款消灭水电站的抵押之日起一个月内，乙方付清转让余款给甲方。甲方应在该一个月的.时间内为乙方办理好、移交清本合同第二条约定的工商登记及房地产变更过户手续，及相关土地征用补偿、报建、报批、合同等手续，则乙方有权拒绝付款。
1、乙方与横垌村的《合同书》约定，每月需支付费________元给横垌村，该费用从________年________月起由乙方负责支付，之前的由甲方负责支付。
2、有关水电站联网的事项，今后如需甲方协助，甲方应无条件协助乙方办理。
（1）甲方所转让给乙方的水电站文件、资料、数据、协议等必须真实、准确、齐全、有效。双方签订合同后，甲方应按本合同的约定的时间将上述资料全部移交给乙方。
2、该水电站曾抵押给________银行贷款________元，甲方在收到乙方第________笔款项后，________时间内，还清银行贷款，消灭该抵押。
3、甲方保证其对长岗岭水电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵，还清________银行贷款后，不存在抵押等担保，并且不受到任何第三方的追索。
1、转让乙方后，乙方将依据文件、资料、协议等进行承建，自主经营、科学管理、照章纳税、自负盈亏。
2、乙方须认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约，按时按约交纳相关费用，遵守乡规民约。做好安全生产工作。
1、乙方受让水电站后，自主经营、自负盈亏。
2、甲乙双方的任何一方违反本协议的内容、条款，违约方应赔偿另一方所造成的一切经济损失。
3、甲乙双方应切实履行本合同的条款，对本协议未完善的内容，双方另行协商签订补充协议。
4、本合同执行中发生争议，双方应协商解决，协商不成可向人民法院起诉
5、本协议自双方签名之日起生效。
6、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份
甲方（签字）：________乙方（签字）：________
签订时间：_____年_____月_____日
水电站转让合同篇四
甲方(转让方)：电话：乙方(受让方)：电话：
经甲乙双方根据中华人民共和国有关的法律，法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，现在签订经济学院菜鸟水站桶装水业务转让协议，以资双方共同遵守：
第一条：转让标的及价款。
1.甲方将其持有的经济学院菜鸟水站桶装水业务(以下简称：桶装水)转让给乙方。
2.甲乙双方确定的转让价格为人民币()(转让费包括：用水客户，水站品牌加盟费，水桶)。
3.甲方保证其向乙方转让的菜鸟水站享有完全的独立权益。
第二条：转让款支付。
1.本协议经双方签字生效后，乙方须立即支付甲方人民币**元转让款。
2.剩于尾款人民币**元，如甲乙双方无任何争议，乙方应于20xx年4月13日付于甲方。
第三条：水量水票及欠款。
1.乙方按照甲方方式经营，为甲方原有用户送水。
2.乙方承担收取甲方经营期间所有客户的**余桶水票，超出桶应由甲方以每桶*元价格承担。
3.甲方保证经济学院没有任何甲方人员继续送水。
4.乙方承担甲方所售乐百氏张水票的送水责任，甲方承诺此次乐百氏送水结束后以每张*元支付乙方送水本金。
第四条：双方的责任与义务。
1.本转让协议经双方签字后，乙方立即且拥有菜鸟水站的用户经营。
2.乙方应按照本协议的约定按时支付转让价款。
3.甲方应对乙方初始经营提供必要的协作与配合。
4.甲方承诺在经营期间所获得的水站任何资讯(包括财务状况，客户及业务资源等等)承担严格的保密责任，不会以任何方式提供给任何第三方占有或使用，亦不会用于自营业务。
5.甲方在校期间不得在本水站10公里范围内经营桶装水及相关业务。
第五条：违约责任。
1.本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
2.任何一方违约时，守约方有权要求违约方履行本协议。
第六条：协议履行及其他。
1.凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。
2.本协议双方签字后生效，本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，。
3.其它。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站转让合同篇五
我国的水力资源居世界首位,水电资源是我国的优势资源,水电业在我国电力工业中占有十分重要的地位。对于水电站转让合同你还了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的水电站转让合同范文，感谢您的阅读。
甲方:。
乙方:。
丙方:。
甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守:。
第一条甲方于20xx年8月31日前将位于________________店铺(面积为__平方米)转让给乙方使用.
第二条该店铺的所有权证号码为__________,产权人为丙.丙与甲方签订了。
租期到__________月租为__________人民币.店铺交给乙方后乙同意代替甲向丙履行该租赁合同每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用该合同期满后由乙领回甲交纳的押金该押金归乙方所有.
第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行).
第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写：__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用.甲方不得再向乙方索取任何其他费用.
第五条该店铺的营业执照已由甲方办理,经营范围为餐饮,租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关.乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关.
第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金.甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任.
第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方.
让费的__________的违约金.
第九条本合同一式二份,自签字之日起生效.
甲方:年月日。
乙方:年月日。
丙方(签字)年月日。
甲方(转让方)：电话：乙方(受让方)：电话：
经甲乙双方根据中华人民共和国有关的法律，法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，现在签订经济学院菜鸟水站桶装水业务转让协议，以资双方共同遵守：
第一条：转让标的及价款。
1.甲方将其持有的经济学院菜鸟水站桶装水业务(以下简称：桶装水)转让给乙方。
2.甲乙双方确定的转让价格为人民币()(转让费包括：用水客户，水站品牌加盟费，水桶)。
3.甲方保证其向乙方转让的菜鸟水站享有完全的独立权益。
第二条：转让款支付。
1.本协议经双方签字生效后，乙方须立即支付甲方人民币**元转让款。
2.剩于尾款人民币**元，如甲乙双方无任何争议，乙方应于20xx年4月13日付于甲方。
第三条：水量水票及欠款。
1.乙方按照甲方方式经营，为甲方原有用户送水。
2.乙方承担收取甲方经营期间所有客户的**余桶水票，超出桶应由甲方以每桶*元价格承担。
3.甲方保证经济学院没有任何甲方人员继续送水。
4.乙方承担甲方所售乐百氏张水票的送水责任，甲方承诺此次乐百氏送水结束后以每张*元支付乙方送水本金。
第四条：双方的责任与义务。
1.本转让协议经双方签字后，乙方立即且拥有菜鸟水站的用户经营。
2.乙方应按照本协议的约定按时支付转让价款。
3.甲方应对乙方初始经营提供必要的协作与配合。
4.甲方承诺在经营期间所获得的水站任何资讯(包括财务状况，客户及业务资源等等)承担严格的保密责任，不会以任何方式提供给任何第三方占有或使用，亦不会用于自营业务。
5.甲方在校期间不得在本水站10公里范围内经营桶装水及相关业务。
第五条：违约责任。
1.本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
2.任何一方违约时，守约方有权要求违约方履行本协议。
第六条：协议履行及其他。
1.凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。
2.本协议双方签字后生效，本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，。
3.其它。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
出让方(甲方)：受让方(乙方)：
甲乙双方经友好协商，甲方同意将______________电站(以下简称电站)转让给乙方经营，现就转让的相关问题，双方达成以下协议：
一、电站的基本情况。
电站座落于____________________________，总占地面积_____平方米，其中机房占地_____平方米，电站于_____年_____月_____日取得可研报告，_____年_____月_____日取得立项批复，_____年_____月_____日建成投产联网发电,总装机容量为_____kw，经营登记号为____________________________。具体厂房设施设备、道路、线路等情况详见合同附件《资产移交清单》。
二、转让价款和付款方式。
电站转让总价款为人民币________________万元，分____期支付：
1、首期：本合同签订之日，乙方支付甲方_____万元。
三、电站的交付。
1、甲方应于______年_____月_____日前，将与电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等相关文件资料移交给乙方。
2、甲方应于______年_____月_____日前，将电站交乙方投入经营，乙方经营之日起的债权债务与甲方无关。
3、甲方应协助乙方办理好电站过户登记手续，办理登记的手续费、税费等全部费用由_____方承担。
四、甲方的权利义务。
1、甲方有全额收取转让款的权利。
2、甲方必须处理好未转让电站前的债权债务关系，保证其对电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵，并且不受到任何第三方的追索。
五、乙方的权利义务。
1、乙方签订合同后在规定时间内付清全部转让款。
2、乙方取得电站的所有权和自主经营权。
3、乙方须依据文件、资料、协议等进行生产，认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约，按时按约交纳相关费用，遵守乡规民约，做好安全生产工作。
六、违约责任。
甲、乙任何一方违反本合同的条款，违约方应赔偿给另一方造成的一切经济损失。
七、其他约定。
1、甲乙双方应切实履行本合同的条款，对本合同未完善的事项，双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站转让合同篇六
甲乙双方经友好协商，甲方同意将通门镇罗沙水电站转让给乙方经营，乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的.相关问题，双方达成以下协议，并严格遵守执行。
一、水电站基本情况
罗沙水电站坐落于，现有水轮发电机组（100kw）台，厂房间，配套水工建筑物、升压变压器等。（具体点）
建议增加：水电站登记相关手续的文件资料，比如法定人，经营登记号等
乙方对该水电站的各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后，如发生等问题由_______方承担维修责任。
二、水电站转让价格
甲方收取乙方罗沙水电站转让金为人民币贰拾陆万元整（26万元）。
三、付款方式
本合同签订之日起__天内，乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整（3万元）；余款贰拾叁万元整（23万元）在15天之内全部付清。
四、甲方权利和义务
（一）甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的相关手续；
（二）甲方必须处理好未转让水电站前的债权债务关系，转让后与甲方无关。
（三）甲方转让给乙方的罗沙水电站文件、资料、数据等必须真实、准确，自双方签订合同后，全部移交给乙方。
五、乙方权利和义务
（一）乙方对转让后的罗沙水电站享有使用权和自主经营权；
（二）乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。
六、违约责任
（一）乙方未按合同规定时间付清转让金，应偿付违约金万元；
（二）甲方未按合同规定时间交付水电站使用权和经营权，应偿付违约金万元；
七、争议解决方式：
双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种：
（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
八、其他事项：
本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
本合同共一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
水电站转让合同篇七
甲方:。
乙方:。
丙方:。
甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守:。
第一条甲方于20xx年8月31日前将位于________________店铺(面积为__平方米)转让给乙方使用.
第二条该店铺的所有权证号码为__________,产权人为丙.丙与甲方签订了租赁合同,租期到__________,月租为__________人民币.店铺交给乙方后,乙同意代替甲向丙履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有.
第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行).
第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写：__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用.甲方不得再向乙方索取任何其他费用.
第五条该店铺的营业执照已由甲方办理,经营范围为餐饮,租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关.乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关.
第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金.甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任.
第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方.
让费的__________的违约金.
第九条本合同一式二份,自签字之日起生效.
甲方:年月日。
乙方:年月日。
丙方(签字)年月日。
水电站转让合同篇八
乙方：（受让方）________________
甲乙双方经友好协商，甲方同意将______________水电站转让给乙方经营，乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的相关问题，双方达成以下协议，并严格遵守执行。
一、水电站基本情况
______________水电站坐落于_______，现有水轮发电机组（100kw）台，厂房间，配套水工建筑物、升压变压器等。（具体点）
建议增加：水电站登记相关手续的文件资料，比如法定人，经营登记号等
乙方对该水电站的各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后，如发生等问题由_______方承担维修责任。
二、水电站转让价格
甲方收取乙方水电站转让金为人民币贰拾陆万元整（26万元）。
三、付款方式
本合同签订之日起__天内，乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整（3万元）；余款贰拾叁万元整（23万元）在15天之内全部付清。
四、甲方权利和义务
（一）甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的相关手续；
（二）甲方必须处理好未转让水电站前的债权债务关系，转让后与甲方无关。
（三）甲方转让给乙方的.水电站文件、资料、数据等必须真实、准确，自双方签订合同后，全部移交给乙方。
五、乙方权利和义务
（一）乙方对转让后的水电站享有使用权和自主经营权；
（二）乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。
六、违约责任
（一）乙方未按合同规定时间付清转让金，应偿付违约金万元；
（二）甲方未按合同规定时间交付水电站使用权和经营权，应偿付违约金万元；
七、争议解决方式：
双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种：
（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
八、其他事项：
本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
本合同共一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：________________乙方：________________
代表：________________代表：________________
地址：________________地址：________________
盖章：________________盖章：________________
________年____月____日
水电站转让合同篇九
甲方(转让方)：电话：
乙方(受让方)：电话：
经甲乙双方根据中华人民共和国有关的法律，法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，现在签订经济学院菜鸟水站桶装水业务转让协议，以资双方共同遵守：
第一条：转让标的及价款。
1.甲方将其持有的经济学院菜鸟水站桶装水业务(以下简称：桶装水)转让给乙方。
2.甲乙双方确定的转让价格为人民币__(__)(转让费包括：用水客户，水站品牌加盟费，水桶)。
3.甲方保证其向乙方转让的菜鸟水站享有完全的独立权益。
第二条：转让款支付。
1.本协议经双方签字生效后，乙方须立即支付甲方人民币__元转让款。
2.剩于尾款人民币__元，如甲乙双方无任何争议，乙方应于20xx年4月13日付于甲方。
第三条：水量水票及欠款。
1.乙方按照甲方方式经营，为甲方原有用户送水。
2.乙方承担收取甲方经营期间所有客户的__余桶水票，超出__桶应由甲方以每桶_元价格承担。
3.甲方保证经济学院没有任何甲方人员继续送水。
4.乙方承担甲方所售乐百氏__张水票的送水责任，甲方承诺此次乐百氏送水结束后以每张_元支付乙方送水本金。
第四条：双方的责任与义务。
1.本转让协议经双方签字后，乙方立即且拥有菜鸟水站的用户经营。
2.乙方应按照本协议的.约定按时支付转让价款。
3.甲方应对乙方初始经营提供必要的协作与配合。
4.甲方承诺在经营期间所获得的水站任何资讯(包括财务状况，客户及业务资源等等)承担严格的保密责任，不会以任何方式提供给任何第三方占有或使用，亦不会用于自营业务。
5.甲方在校期间不得在本水站10公里范围内经营桶装水及相关业务。
第五条：违约责任。
1.本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
2.任何一方违约时，守约方有权要求违约方履行本协议。
第六条：协议履行及其他。
1.凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。
2.本协议双方签字后生效，本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，。
3.其它。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
水电站转让合同篇十
出让方(甲方)：受让方(乙方)：
甲乙双方经友好协商，甲方同意将______________电站(以下简称电站)转让给乙方经营，现就转让的相关问题，双方达成以下协议：
一、电站的基本情况
电站座落于____________________________，总占地面积_____平方米，其中机房占地_____平方米，电站于_____年_____月_____日取得可研报告，_____年_____月_____日取得立项批复，_____年_____月_____日建成投产联网发电,总装机容量为_____kw，经营登记号为____________________________。具体厂房设施设备、道路、线路等情况详见合同附件《资产移交清单》。
二、转让价款和付款方式
电站转让总价款为人民币________________万元，分____期支付：
1、首期：本合同签订之日，乙方支付甲方_____万元。
三、电站的交付
1、甲方应于______年_____月_____日前，将与电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等相关文件资料移交给乙方。
2、甲方应于______年_____月_____日前，将电站交乙方投入经营，乙方经营之日起的债权债务与甲方无关。
3、甲方应协助乙方办理好电站过户登记手续，办理登记的手续费、税费等全部费用由_____方承担。
四、甲方的权利义务
1、甲方有全额收取转让款的`权利。
2、甲方必须处理好未转让电站前的债权债务关系，保证其对电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵，并且不受到任何第三方的追索。
五、乙方的权利义务
1、乙方签订合同后在规定时间内付清全部转让款。
2、乙方取得电站的所有权和自主经营权。
3、乙方须依据文件、资料、协议等进行生产，认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约，按时按约交纳相关费用，遵守乡规民约，做好安全生产工作。
六、违约责任
甲、乙任何一方违反本合同的条款，违约方应赔偿给另一方造成的一切经济损失。
七、其他约定
1、甲乙双方应切实履行本合同的条款，对本合同未完善的事项，双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电站转让合同篇十一
甲方：（转让方）乙方：（受让方）。
甲乙双方经友好协商，甲方同意将通门镇罗沙水电站转让给乙方经营，乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的相关问题，双方达成以下协议，并严格遵守执行。
罗沙水电站坐落于，现有水轮发电机组（100kw）台，厂房间，配套水工建筑物、升压变压器等。（具体点）。
建议增加：水电站登记相关手续的文件资料，比如法定人，经营登记号等。
乙方对该水电站的各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后，如发生等问题由_______方承担维修责任。
甲方收取乙方罗沙水电站转让金为人民币贰拾陆万元整（26万元）。
三、付款方式。
本合同签订之日起__天内，乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整（3万元）；余款贰拾叁万元整（23万元）在15天之内全部付清。
四、甲方权利和义务。
（一）甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的相关手续；
（二）甲方必须处理好未转让水电站前的债权债务关系，转让后与甲方无关。
（三）甲方转让给乙方的罗沙水电站文件、资料、数据等必须真实、准确，自双方签订合同后，全部移交给乙方。
五、乙方权利和义务。
（一）乙方对转让后的罗沙水电站享有使用权和自主经营权；
（二）乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。
六、违约责任。
（一）乙方未按合同规定时间付清转让金，应偿付违约金万元；
（二）甲方未按合同规定时间交付水电站使用权和经营权，应偿付违约金万元；
七、争议解决方式：
双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种：
（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
八、其他事项：
本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
本合同共一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
身份证号码：身份证号码：
地址：地址：
盖章：盖章：
年月日年月日。
水电站转让合同篇十二
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
发包方拟实施 流水电站工程总承包，发包人与承包人于20_年 月 日在 友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20_万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算
4、本合同自第二条约定的20_万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20_万元的，以完成20_万元工程量的价款作为履约保证金。
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场计算。
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方全部责任和义务。
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包。民工保证金由承包方交纳和承担。
11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。
12、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)发包人执叁份(包括正本一份)，承包人执叁份(包括正本一份)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电站转让合同篇十三
甲方：
乙方：
为了使运行和安全保障，加强运行管理，提高发电量，经研究决定，以承包电度给乙方运行管理的方式进行承包，具体有关事项协议如下：
一、以电站发电量(高压计量有功电度为准)计算为运行，看水工资及管理费用。以每度元计算，承包给乙方。
二、炭刷及炭刷架、保险器、灯泡及灯头、变压器及轴承用油、电话费、擗水水渠和管道。耙水渠耙前池坝头、补水渠、更换钢丝网、钢丝刷、看水工具、一般维修、厂房及宿舍的四周卫生均由乙方负责。除以上小配件之外非人为机械故障维修配件由甲方负责。
三、如有人为造成事故均由乙方负责。
四、付款方式：每季度结算一次，首季度应留押金4000元，待期满后退还。其余工资每季度支付，承包期满后付清。
五、承包期限：四年制。
六、电站补贴首次修补水渠经费元。
七、承包日期：年月日至年月日止。
八、以上合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守履行。甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
水电站转让合同篇十四
发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于20xx年____月___日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约_________亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20xx万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算。
4、本合同自第二条约定的.20xx万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20xx万元的，以完成20xx万元工程量的价款作为履约保证金。
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场计算。
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方全部责任和义务。
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包。民工保证金由承包方交纳和承担。
11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。
12、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)发包人执叁份(包括正本一份)，承包人执叁份(包括正本一份)。
签字日期：_________年_________月_________日
水电站转让合同篇十五
甲方:。
乙方:。
丙方:。
甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守:。
第一条甲方于___年___月___日前将位于________________店铺(面积为__平方米)转让给乙方使用.
第二条该店铺的所有权证号码为__________,产权人为丙.丙与甲方签订了租赁合同,租期到__________,月租为__________人民币.店铺交给乙方后,乙同意代替甲向丙履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有.
第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行).
第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写：__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用.甲方不得再向乙方索取任何其他费用.
第五条该店铺的营业执照已由甲方办理,经营范围为餐饮,租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关.乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关.
第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金.甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任.
第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方.
第八条如果合同签订前政府已下令拆迁店铺,甲方退偿全部转让费,赔还装修损失__________元,并支付转让费的__________的违约金.如果合同签订之后政府明令拆迁店铺,或者市政建设(如修,扩路,建天桥,立交桥,修地铁等)导致乙方难以经营,乙方有权解除合同,甲方退还剩余租期的转让费,押金仍归乙方(前述顺延除外).或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续,乙方有权解除合同,甲方应退回全部转让费,赔偿装修,添置设备损失__________元,并支付转让费的__________的违约金.
第九条本合同一式二份,自签字之日起生效.
甲方:年月日。
乙方:年月日。
丙方:年月日。
水电站转让合同篇十六
发包方(甲方)：
法定代表人：
承包方(乙方)：xxxx有限公司
甲乙双方经充分协调，就甲方所有的x镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于x镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进行经营，具体设备详见清单。
二、乙方承包期限为30年，时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。
三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进行经营活动。
四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的经营环境，保证乙方正常运营。
五、乙方负责对其水电站的设备进行维护，修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。
六、乙方承包前的.债权、债务由甲方承担，乙方承包后的债权债务由乙方承担。
七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。
八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。
九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进行合理清算，并优先由乙方进行继续承包。
十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。
十一、本合同一式份，双方各执一份。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
日期：_________
水电站转让合同篇十七
甲方：（转让方）。
乙方：（受让方）。
甲乙双方经友好协商，甲方同意将______________水电站转让给乙方经营，乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的相关问题，双方达成以下协议，并严格遵守执行。
一、水电站基本情况。
______________水电站坐落于_______，现有水轮发电机组（100kw）台，厂房间，配套水工建筑物、升压变压器等。（具体点）。
建议增加：水电站登记相关手续的文件资料，比如法定人，经营登记号等。
乙方对该水电站的各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后，如发生等问题由_______方承担维修责任。
甲方收取乙方水电站转让金为人民币贰拾陆万元整（26万元）。
三、付款方式。
本合同签订之日起__天内，乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整（3万元）；余款贰拾叁万元整（23万元）在15天之内全部付清。
四、甲方权利和义务。
（一）甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的相关手续；
（二）甲方必须处理好未转让水电站前的.债权债务关系，转让后与甲方无关。
（三）甲方转让给乙方的水电站文件、资料、数据等必须真实、准确，自双方签订合同后，全部移交给乙方。
五、乙方权利和义务。
（一）乙方对转让后的水电站享有使用权和自主经营权；
（二）乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。
六、违约责任。
（一）乙方未按合同规定时间付清转让金，应偿付违约金万元；
（二）甲方未按合同规定时间交付水电站使用权和经营权，应偿付违约金万元；
七、争议解决方式：
双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种：
（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
八、其他事项：
本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
本合同共一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
身份证号码：身份证号码：
地址：地址：
盖章：盖章：
________年____月____日。
水电站转让合同篇十八
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一工程概况。
工程名称：工程地点：施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：
二、乙方进场人数(附名册)。
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求。
(一)开工日期：年月日
(二)总(日历)工期：个月。
(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围(一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围：1图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。
2乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。
(三)计价方式：
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
_按定额计价方式计价：建筑装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件规定办法，则按有关政策性文件执行。
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。
5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。
6、材料送检费用由乙方负责。
五、工程要求：
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。
(一)质量要求：按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和。
施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
5乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。
若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。
乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
7对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
8保修期为一年。
(二)工期要求。
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
2、工期延误。
(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;。
(3)如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
(三)成本控制要求。
1乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。
2各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。
5乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
(四)安全施工要求。
1甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
六、付款方式。
进度款支付按照月进度实施。
1、乙方每月号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的%的工程款。
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的日内，甲方向乙方支付工程款的97%。
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
水电站转让合同篇十九
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：(公章)法人代表：
乙方：(公章)法人代表：
水电站转让合同篇二十
乙方：
根据号文件批复同意的____区________年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：
一、工程概况工程名称：____区________年以工代赈项目柳岗坪村道路工程工程地点：____区梓橦庙乡柳岗坪村施工区工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。
二、工程承包实施范围按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。
三、合同工期本工程自签订合同为起始日，工期____日历天。
四、质量标准符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、结算方式。
1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。
2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的'工程量。
3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。
4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。
5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。
七、安全责任工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。
八、竣工清场工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。
九、违约责任超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。
一、附件。
1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。
2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)。
3、施工区划分表。
4、建筑工程单价公示表。
甲方。
______年______月______日。
乙方：
______年______月______日。
水电站转让合同篇二十一
发包方：(以下简称甲方)
法定代表人：
承包方：(以下简称乙方)
法定代表人：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。
工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。
甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。
乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____
水电站转让合同篇二十二
在我们平凡的日常里，很多场合都离不了协议书，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的水电站转让协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方：（转让方）
乙方：（受让方）
甲乙双方经友好协商，甲方同意将______________水电站转让给乙方经营，乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的相关问题，双方达成以下协议，并严格遵守执行。
一、水电站基本情况
______________水电站坐落于_______，现有水轮发电机组（100kw）台，厂房间，配套水工建筑物、升压变压器等。（具体点）
建议增加：水电站登记相关手续的文件资料，比如法定人，经营登记号等
乙方对该水电站的各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后，如发生等问题由_______方承担维修责任。
二、水电站转让价格
甲方收取乙方水电站转让金为人民币贰拾陆万元整（26万元）。
三、付款方式
本合同签订之日起__天内，乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整（3万元）；余款贰拾叁万元整（23万元）在15天之内全部付清。
四、甲方权利和义务
（一）甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的.相关手续；
（二）甲方必须处理好未转让水电站前的债权债务关系，转让后与甲方无关。
（三）甲方转让给乙方的水电站文件、资料、数据等必须真实、准确，自双方签订合同后，全部移交给乙方。
五、乙方权利和义务
（一）乙方对转让后的水电站享有使用权和自主经营权；
（二）乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。
六、违约责任
（一）乙方未按合同规定时间付清转让金，应偿付违约金________万元；
七、争议解决方式：
双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种：
（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
八、其他事项：
本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
本合同共一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
身份证号码：身份证号码：
地址：地址：
盖章：盖章：
________年____月____日
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/9325638.html】
