合同是经过协商达成共识的法律文书。合同的条款应当遵循法律的规定，同时考虑双方当事人的实际需求。下面是小编精心整理的一些合同样本，希望能给您提供一些启示。
水泥建材购销合同篇一
甲方（购方）：
乙方（销方）：
经双方协定一致，签订水泥合同条款如下：
一、产品数量、单价：
甲方采购乙方水泥约吨，价格以送货同时期市场价为准，（每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额），且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。
二、质量标准：
水泥标号执行国家规定标准，由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质，并按规定复检，复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、袋重误差必须达到国家规范，超过误差标准按实际结算数量。
四、交货方式、地点和运杂费负担：
乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点，乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明（入库单）作为与甲方结算的依据。运费，上、下车费均由乙方负责。
五、乙方供应要求：
乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地（甲方提前15天下达材料需用计划），如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的，甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、付款方式和期限：
乙方先期垫付吨水泥给付甲方使用，其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。吨以后乙方向甲方提供的水泥每吨凭甲方的收货单结算一次，结算时乙方要提供厂方发票。如甲方未能按时给付货款，逾期货款按月息利息计息。计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。
七、其它：
1、乙方不能交货或逾期交货的，按逾期交货货款总值计算，每天偿付的违约金。
2、乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定，除自行负责处理外，还要陪偿甲方的实际损失。
八、本合同一式肆份，签字后生效。双方各执贰份。
甲方：乙方：
单位名称（章）：单位名称（章）：
________年____月____日________年____月____日。
水泥建材购销合同篇二
甲方：
地址：
联系电话：传真：
乙方：
地址：
甲、乙双方经过充分协商，本着平等互利及友好合作的'原则，就甲方向乙方购买水泥事宜订立本合同。
一、品种、数量、价格。
二、计量方法原则上以甲方清点数据（净重值）作为结算依据，
三、交货事项。
1、购货时间：20xx年xx月xx到20xx年xx月xx日止。
2、交货地点：甲方指定地点（龙川火车站旁）。
3、乙方货车到达时必须服从甲方有关工作人员的指挥和安排，按指定地点卸料，未经甲方验收，司机擅自卸料（卸错地方）的，其一切责任全部由乙方负责。
4、乙方在运输途中所发生的一切责任事故及费用，一概与甲方无关。
五、发货通知及数量确认。
1、甲方每次应提前24小时以电话或传真的方式通知乙方发货：
2、乙方提供《送货单》给甲方签收，以此作为双方结算依据。
六、付款方式：货到付款。
七、价格随行就市，遇有价格波动时，双方协商而定。协商不成，本合同自动终止。
八、若有未详尽之处，双方协商解决，如协商未果，可提请惠州市人民法院解决。本合同一式两份，双方各执一份，于双方盖章签字之日起生效。
甲方：乙方：
代表人签名：代表人签名：
水泥建材购销合同篇三
供方(以下简称乙方):湖北申鄂建材*限公司。
甲乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据《民法典》，经双方友好协商，签订以下合同，以资共同遵守。
一.合同内容：购买油漆、瓷砖、地板砖。
二.质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)。
1.乙方必须提供全新的货物，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，附产品合格证书及检测报告，不得侵害他人的知识产权。
2.货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。符合合同约定的质量要求。
3.乙方对其产品包修，出现产品质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，所产生的费用由乙方自行承担.保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权解除合同，并追究其经济责任、另选供货商。保修期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起12个月。
三.交货时间及总金额装饰材料购销合同1.交货时间：签订合同十日内。
2.总金额：162532.5元(拾陆万贰仟伍佰叁拾贰元伍角整)。
1.乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。乙方所供瓷砖包装标准按照国家标准执行，确保瓷砖不受损坏，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品，甲方有权拒收，并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。
2.在铺贴过程中，如需乙方配合，乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导，在技术人员的技术指导下进行辅助安装及其他工作。
四.付款及交货方式。
1.乙方货物到场经甲方验收合格后，甲方按定货价付95%货款，安装完成后付清尾款。该合同签订后，乙方应在10天内将货物送至工地。按总承包合同付款比例和时间向乙方付款。
2.乙方应保证各规格瓷砖为同一色批号。
五.双方责任。
甲方责任：
甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装，应提前通知乙方，双方可以签订书面补充合同作为本合同附件。
乙方责任：
1.产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同并赔偿甲方相应的损失，同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比例)的违约金。
2.乙方应在合同约定的交货时间及地点交货，如果乙方逾期交货，应征得甲方同意，每逾期一日，乙方应按总货款的10%(比例)计算，向甲方赔偿逾期违约金，如因乙方原因货物逾期天数超过5天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方的一切损失及相关费用并承担总货款10%的违约金。
3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，甲方如需要，应照数补齐，甲方按实际收到材料数量付款;甲方不需要的，甲方有权扣除相应的材料款。
六.合同争议解决方式。
在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由济南市市中区人民法院解决。
七.合同生效。
本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：年月日。
供方：
需方：一、货物的品名，数量及单价。
二、产品质量。
先款后货。六、服务承诺：
1.产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，供方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给需方造成的全部损失。2、供方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，需方如需要，应照数补齐，需方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由供方自行承担，如需方需要而供方不能交货，则供方应该给需方不能交货部分货款总值的20%的违约金，需方另行采购。七、本合同一式二份，供方一份、需方一份。
供方(盖章)：需方(盖章)：法定代表人：法定代表人：开户行及账号：开户行及账号：装饰材料购销合同电话：电话：
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
甲乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据中华人民共和国。
民法典，经营法，经双方协商，签订以下合同，以资共同遵守。
一.合同内容：
1.所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息(详情见订购单)。
二.质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)：
1.乙方必须提供全新的材料，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.材料必须符合或优于国家规定行业规定的质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。装饰材料购销合同三交货时间与地点：
1.甲方负责承担相应运输、保管、装卸的费用。甲方负责交货地点对数量、外观检查后验收。
2.交货时间：交货地点：
四.付款方式：
1.要求甲方先支付材料款的待发货时甲方再支付剩下材料。
款的，乙方收到款项后发货。
五.双方违约责任：
甲方责任：
1.甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装，应提前天通知乙方，经乙方同意后，可以签订书面合同副本。
材料。
乙方责任：
1.乙方未按本合同规定的产品数量交材料时，少交部分，甲方如需要，应照数补齐，甲方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由乙方自行承担，如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的%的违约金，甲方另行采购。
六.合同争议解决方式：本合同一式两份，在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
七.合同生效：
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
授权代表签字盖章：授权代表签字盖章：
年月日年月日。
水泥建材购销合同篇四
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于 金寨流波新村建设 工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：际供货数量结算。
注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。
第二条 产品质量标准：
第三条 交货方式：
1、交货地点：甲方需将水泥运输至 金寨流波新村工地 。
2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。
3、供货时间：乙方指定人员（姓名： 徐建 身份证号码： 电话：电子邮箱： ）应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员（姓名： xx 电话： 身份证号码：电子邮箱：）。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第四条 产品验收方法：
1、数量验收：甲方交付水泥时，水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
质量及数量均符合本合同所要求之标准。
本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第五条 货款结算及付款方式：
1、结算方式：每月5号前，由甲、乙双方对甲方上月供应货物的`数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。
2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。
3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。
第六条 违约责任：
1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。
2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一天，乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。
第七条 争议解决办法：
若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。
第八条 其它：
1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签订日期：年 月 日
水泥建材购销合同篇五
甲方：
乙方：
甲方承建的水岸雅居工程已进入主体砌筑阶段，甲、乙双方经协商达成一致。乙方负责向甲方供应水泥轻质空心砖。为保证工程能顺利完工，甲乙双方本着平等互利的原则，签订如下购销合同。
一、空心砖的规格、数量、单价、金额
注：最终按实际发生购销总量进行结算。
二、空心砖的质量要求：
空心砖的强度为
三、 结算方式：
1.当空心砖总量供应到50%，双方协商进行部分结款。其余材料款待到________年底支付完毕。
2.损耗率;货到现场落地码放完成、按实际损坏量计量。
3.付款方式：支票、银行转账或银行承兑汇票进行结算。
四、其他要求：
乙方必须无条件提供相应的质量合格证或检测报告。
五、违约责任：
空心砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的乙方应无条件换、退货，并赔偿甲方由此而造成的损失。乙方因延误供货造成甲方窝工所形成的损失由乙方承担。
以上合同从双方签字之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。解决不成的，应向合同签署地的人民法院提起诉讼。
甲方：委托代理人： 联系电话：签署日期：
乙方;委托代理人： 联系电话： 签署日期：
水泥建材购销合同篇六
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,行政法规的规定,买卖双方在平等,自愿,公开,诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:。
第二条质量标准:。
第三条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货)。
交货时间:。
交货地点:。
第四条验收:对于建材产品的规格型号,数量,材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后,,,,,日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货.
第五条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款.
第六条违约责任:。
(一)卖方违约责任:。
1,建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换,退货,或赔偿买方由此受到的损失.
2,卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款,,,,,,,%的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金.
(二)买方违约责任:。
1,买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款,,,,,,,%的违约金;。
2,买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还.
第七条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商,调解,申诉解决不成的,应向,,,,,人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁.
第八条其他约定事项:。
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准.
第十条本合同未定事项,双方可协商签定补充协议.
买方(章):卖方(章):。
水泥建材购销合同篇七
供方：
需方：
根据《中华人民共和国民法典》和有关政策规定，双方就水泥购销事项协商同意，特签订本合同，以资共同信守。
二、交货地点：麻章至遂溪路段。
三、运费负担：供方负担。
四、验收方法：数量验收按供方地磅单(国标三级误差3)，双方签字为准。
五、货款结算方法：每200吨结算一次并付清当次货款，若每月用量不足200吨则每月结算一次，并付清当次货款;若需方不付清当次货款的，供方有权停止供应水泥，并限十天内需方付清供方货款。
六、违约责任：由《民法典》规定的人民法院仲裁。
七、其他特定条款：
3、需方提前十小时通知供方，如果供方不能及时供应水泥给需方时，每天处罚人民币伍仟元整(超过五小时按壹天计)。累计超过三天，需方可单方面解除合同，并追究供方的经济责任。特殊情况，供方应提前三天以书面形式通知需方，需方接到供方通知后可另外购买其它水泥，双方都不算违约。
八、本合同依法签订经供需双方签章后，即具有法律效力，供需双方应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除。如因故需要变动，应经双方依照规定协商一致，另立补充协议，任何一方不按规定履行合同，按《民法典》和国家有关的民法典规承担经济责任。
九、本合同一式四份，供需双方各执贰份。
十、本合同自双方签章后即生效，有效期限至需方该项工程结束为止。
供方单位：(签章)需方单位：(签章)。
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
签订日期：
水泥建材购销合同篇八
签订地点：_________。
依照《民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品：
1、名称：_________。
2、强度等级：_________。
3、生产厂家：_________。
4、商标牌号：_________。
5、数量(吨)：_________。
6、单价(人民币：元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：元)：_________。
三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
六、交(提)货时间及数量：_________。
七、交(提)货地点、方式：_________。
八、运输方式及到站费用：_________。
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：_________。
1、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
2、违约责任：_________。
3、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
4、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖某即为生效。
5、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
供某(盖某)：_________需方(盖某)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)______。
水泥建材购销合同篇九
甲方[供货方]：乙方[购买方]：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。
第一条标的、数量、价款。
第二条质量标准。
水泥质量应符合水泥国家gb175-20xx标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。
第三条运输交货方式：
由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。
第四条付款结算方式。
合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。
第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：
水泥建材购销合同篇十
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上乙方因工程需要，向甲方购买建筑材料，双方经友好协商，形成购销合同如下：
第一条建材材料名称：水泥。
乙方采购甲方325水泥5000吨，每吨350元，共计：175万元整。备注：如遇原材料涨价，水泥随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同，但必须保证以本地区最优惠价格供应产品。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价。（包括装卸费、运费（含通行费）、发票等）。数量以实际用量为准。
第二条质量标准：
符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
第三条验收：
甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。
第四条供货期限：
按照乙方施工进度，乙方提前三天通知甲方进场时间及数量，至合同数量结束。
第五条付款方式及时间：
乙方收货的第二个月向甲方支付100万元，剩余款项75万元于供货结束后一次性付清。
第六条违约责任：
（一）甲方违约责任：
1．水泥经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。
2．甲方按照乙方按实按量交货。
（二）乙方违约责任：
1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。
2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款5%的滞纳金。
第七条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。
第八条其他事项：
1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民国。
和国有关法律、法规和政策执行。
第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第十条此合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效率。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
甲方收款账户：
户名：
帐号：
水泥建材购销合同篇十一
供货方(以下简称甲方)：
购货方(以下简称乙方)：
一：产品名称、型号、单价、数量;。
三：交货地点：由甲方负责运输至乙方大石河施工现场;。
七：结算方式及期限-----货到10日内付款;。
九：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效。甲方：地址：电话：
乙方：
地址：电话：
签约日期：
水泥建材购销合同篇十二
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。
第一条标的、数量、价款。
第二条质量标准。
水泥质量应符合水泥国家标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。
第三条运输交货方式：
由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。
第四条付款结算方式。
合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。
第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：__________乙方：__________。
________年____月____日。
水泥建材购销合同篇十三
乙方（采购方）：赵xx。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于金寨流波新村建设工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：际供货数量结算。
注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。
第二条产品质量标准：
第三条交货方式：
1、交货地点：甲方需将水泥运输至金寨流波新村工地。
2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。
3、供货时间：乙方指定人员（姓名：徐建身份证号码：电话：电子邮箱：）应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员（姓名：xx电话：身份证号码：电子邮箱：）。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第四条产品验收方法：
1、数量验收：甲方交付水泥时，水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
质量及数量均符合本合同所要求之标准。
本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第五条货款结算及付款方式：
1、结算方式：每月5号前，由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。
2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。
3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。
第六条违约责任：
1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。
2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一天，乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。
第七条争议解决办法：
若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。
第八条其它：
1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日
水泥建材购销合同篇十四
1、质量要求：乙方的生产加工必须符合国家的法律和法规，并提供相应的合法生产或销售文件。
2、验收方式：应严格按甲方提供的`水泥型号，经甲方验收合格方可。
3、交货日期：__________年_____月_____日。
4、运输方式及费用：乙方负责将水泥运到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
5、付款方式：____________，因甲方资金紧张，双方协商在____年付款。甲方承担乙方自购货之日起至支付水泥款期间所欠货款总价款1%利息。
6、发票形式：开具17℅增值税发票。
7、解决合同纠纷方式：执行本合同发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，可向原告方所在地人民法院起诉。
8、协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，传真件有效。
年月日：年月日：
水泥建材购销合同篇十五
一、数量、计量单位、单价、金额。
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货__年__月__日前提（供）__吨。其中：__吨。__吨。
__年__月__日前提__吨。其中：__吨。__吨。
甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
１、甲方在__年__月__日前付定金__元；
２、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
__年__月__日前电汇__元；__年__月__日前电汇__元。
３、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月__日－__日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：甲方责任：
１、中途退货或违约拒收的。除偿付退（或拒收）货部分货款总值５％的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
２、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
３、承担《工矿产品购销合同条例》第３６条第５、６项规定的责任。
乙方责任：
１、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值５％的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
２、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
３、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式__份。经法定代表人签章后生效。有效期从__年__月__日起至__年__月__日止。
甲方：乙方：
地址：地址：
代表人：代表人：
经办人：经办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订时间：签订地点：
水泥建材购销合同篇十六
水泥作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。购销水泥合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的购销水泥合同范x，感谢您的欣赏。
1、甲方：乙方：
2、质量要求：乙方的生产加工必须符合国家的法律和法规，并提供相应的合法生产或销售文件。
3、验收方式：应严格按甲方提供的水泥型号，经甲方验收合格方可。
4、交货日期：________年____月____日。
5、运输方式及费用：乙方负责将水泥运到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
6、付款方式：，因甲方资金紧张，双方协商在________年付款。
甲方承担乙方自购货之日起至支付水泥款期间所欠货款总价款1%利息。
7、发票形式：开具17℅增值税发票。
8、解决合同纠纷方式：执行本合同发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，可向原告方所在地人民法院起诉。
9、协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，传真件有效。
甲方：乙方：
________年____月____日：
签订日期：________年____月____日
甲方供货方：乙方购买方：
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。
第一条标的、数量、价款。
第二条质量标准。
水泥质量应符合水泥国家gb175-标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。
第三条运输交货方式：
由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。
第四条付款结算方式。
合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。
第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：
________年____月____日：
供方：
需方：
根据《中华人民共和国民法典》和有关政策规定，双方就水泥购销事项协商同意，特签订本合同，以资共同信守。
二、交货地点：麻章至遂溪。
三、运费负担：供方负担。
四、验收方法：数量验收按供方地磅单(国标三级误差3)，双方签字为准。
五、货款结算方法：每200吨结算一次并付清当次货款，若每月用量不足200吨则每月结算一次，并付清当次货款;若需方不付清当次货款的，供方有权停止供应水泥，并限十天内需方付清供方货款。
六、违约责任：由《民法典》规定的人民法院仲裁。
七、其他特定条款：
1、供方供应的水泥若不符合。
3、需方提前十小时通知供方，如果供方不能及时供应水泥给需方时，每天处罚人民币伍仟元整(超过五小时按壹天计)。累计超过三天，需方可单方面解除合同，并追究供方的经济责任。特殊情况，供方应提前三天以书面形式通知需方，需方接到供方通知后可另外购买其它水泥，双方都不算违约。
八、本合同依法签订经供需双方签章后，即具有法律效力，供需双方应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除。如因故需要变动，应经双方依照规定协商一致，另立补充协议，任何一方不按规定履行合同，按《民法典》和国家有关的民法典规承担经济责任。
九、本合同一式四份，供需双方各执贰份。
十、本合同自双方签章后即生效，有效期限至需方该项工程结束为止。
供方单位：(签章)需方单位：(签章)。
法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：
签订日期
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/9998512.html】
