合同是双方自愿达成的协议,具有法律效力。在起草合同时,可以请律师或专业人士协助,以确保合同的合规性。以下是一些经典的合同案例,可以帮助大家更好地理解合同的应用。
工程联营合同协议篇一
根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和__省(或自治区、直辖市)政府的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和__县(或市、省)人民政府审查批准,经甲乙双方实地查看、反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。
第一条征用土地数量及方位。
甲方征用乙方土地共__亩,其中,稻田__亩,水塘__亩,菜地__亩,坡地__亩,宅基地__亩,林木__亩,共有树木__株。所征土地东起____,南起____,西起____,北起____。
第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费。
1.根据__省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的__倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准,按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。)。
2.根据__省(或自治区、直辖市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的__补偿,所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按__办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施,甲方一律不予补偿。
3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定,稻田按平均亩产大米为__公斤,每公斤计价__元,年产值每亩核定为__元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)__公斤,每公斤计价__元,年产值每亩核定为__元;菜地按平均亩产大白菜__公斤计算,每公斤计价__元,年产值每亩核定为__元。
4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的.比例及征地数量计算,共计__人;甲方对乙方农业人口的安置;补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费,按省、市、自治区政府的标准计算)。
甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后__日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共__元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),付款均通过建设银行转帐托付。
第三条减免公、余粮交售任务。
甲乙双方按照__人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向__人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以__人民政府的批文为准。
第四条安置办法。
乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第()项办法解决:
1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县、市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
2.发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
3.迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队,在有条件的地方,可以组织迁队;也可按照自愿互利的原则,与附近生产队合并,甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。
(按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力,经__省或自治区或直辖市人民政府批准,在劳动计划范围内,符合条件的可以安排到集体所有制单位就业,并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标,经__省或自治区或直辖市人民政府同意,也可以选招其中符合条件的当工人,并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完,又不具备迁队、并队条件的,乙方原有的农业户口,经省或自治区、或直辖市人民政府审查批准,可转为非农业户口或城镇户口,乙方原有集体所有的财产和所有的补偿费、安置补助费,由县市以上人民政府与有关乡村商定处理,用于组织生产和不能就业人员的生活补助。)。
乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资,乡村能够解决的,由乡村自行解决;乡村不能解决的,由当地政府协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资,经县(或市)土地管理机关审查核实后,由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配,物资价款由乙方支付。
第五条甲方的责任。
1.甲方征用土地上有青苗的,在不影响工程正常进行的情况下,应当等待乙方收获,不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不要使用的土地,甲方应当与乙方签订协议,允许乙方耕种。
2.甲方已征用二年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要,符合国家规定的留用土地,不得视为征而未用的土地),除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外,当地县(或市)人民政府有权收回处理,甲乙方均不得擅自侵占或处理。
3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费,乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付,并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
第六条乙方的责任。
1.自本合同订立之日起,乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其它附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的,乙方应统一安排,不得逾期。
2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。
第七条工程临时用地。
甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
工程联营合同协议篇二
承包人(全称):
发包人根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对郑东建材家居城工程签定工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容。
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于承包人维修造成业主的相关损失,均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任,但是经由双方协商由承包人施工的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。
3、质量保修责任。
发生紧急抢修事故,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格,同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15%)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除,但不等于解除承包人的任何应负的责任。
承包人的施工质量原因,导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判,承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付,否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除,并要求承包人补充保修金。
承包人每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由承包人保修。
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
质量保修完成后,由发包人组织验收。
4、质量保修金的支付在保修期2年后,保修期维修较少或业主投诉少,监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内,如果维修次数,业主投诉较多,保修金五年以后酌情结算,保修金结算后,承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书一式四份,双方各两份,由施工合同发包人、承包人双方签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人:(公章)郑州郑东置业有限公司承包人:(公章)。
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日。
工程联营合同协议篇三
联营甲方:
联营乙方:
联营项目:
联营期限:
联营方式:遵照合同法条款执行。
甲乙双方互助互利友好协商,就等工程联合经营达成如下协议:
一、甲乙双方本着平等互利,联合经营的原则,双方利益按照签合同规定款项执行。
二、双方共同成立联合班子,设立相应的机构和人员配备,由乙方全面负责,搞好施工安全管理和财务管理。
三、甲方责任:
1、负责承揽工程、签订合同。
2、负责协调与发包方的关系,上情下达、下情上报,及时沟通信息,便于乙方正常施工。
3、负责发包方按时调拨工程款事项,按时工程结算。
四、乙方责任:
1、按照合同要求认真履行合同,全面负责。
2、根据工程要求,认真组织施工中所需要的,要认真的保质保量,安全的完成施工任务。
3、随工程施工进度按每天、每月、每季度及时向甲方认真上报,不准弄虚作假,欺上瞒下,给甲方提供良好条件,及时的达到批交批结。
五、本协议具有《合同法》相关条款的同等法律效力,受《合同法》保护。
六、未尽事宜,双方另行协商,协商补充争执有同等的法律效力。
七、本协议一式四份,甲乙双方各执一份。
甲方:
法人代表:
委托人代表:
乙方:
法人代表:
委托人代表:
日期:年月日
工程联营合同协议篇四
乙方:
甲方、乙方根据《_建筑法》、《建设工程质量管理例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签订工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和内容。
乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题和材料设备质量缺陷问题或其他缺陷,及由于乙方(指购买本项目房屋的客户)维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围。
整体工程及各分部分项工程质量,经竣工验收符合合同要求,如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目,仍属乙方返修范围,乙方应按甲方要求进行返修。
由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失,由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求,则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额,谈判结果经甲方和业主签字后立即生效,甲方负责知会乙方,并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除,乙方予以无条件承认。
2.质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过验收合格之日起计算,保修期限为:
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年;。
4、住宅领地凯旋帝景内的给排水设施、道路等配套工程,为2年;。
5、供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期;。
6、其他项目的保修期为2年。
3.保修的时间性。
渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
其他情况下,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。
违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
乙方承诺,无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任,在接到通知后,均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修,并在维修过程中与甲方及业主共同取证,以判断责任原因,不属乙方责任的,由责任方向乙方支付材料及人工费用。
4.维修质量的保障措施。
每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可,所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。
维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净,如维修过程中给业主造成其他损失,则乙方应承担相应责任。
如有下列情况之一发生,甲方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由乙方承担。
a:接到甲方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题;。
b:超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场;。
c:超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务,且不主动向甲方报告;。
d:对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题;。
e:因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。
因乙方责任造成返修、赔偿的,乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失:直接返修加直接赔偿的费用在20xx元以下的,按照3倍计算;直接返修加直接赔偿的费用在20xx元以上的,按照2倍计算。
按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方,无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。
质量保修完成后,由甲方组织验收。
5.乙方维修安排。
在工程保修期内,乙方必须委派两名全权代表(土建1名,安装1名)在现场办公,专职处理本工程的维修工作;如甲方认为该代表不能胜任工作,乙方在接通知后2日内予以更换。
乙方保修负责人(默认人为项目经理):
a:通讯地址:
b:电话/手机:
c:传真:
以上内容若有变动需及时书面知会甲方,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。
每一住户,无论维修项目多少,全部维修人员均应一次到位。
维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修,服从甲方管理,服从业主的监督,统一着装、文明施工、文明用语,不得与业主发生任何争执,否则乙方向甲方支付违约金500元/每人次。
6.质量保修金的支付。
质量保修金为工程结算总价的5%。
质量保修金的支付方式为:
质量保修金返还的起止日期为:从工程竣工验收通过之日起,至合同约定的保修期限止。
保修期满2年,监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内无息支付乙方工程质量保修金总价的80%。
保修期满五年,监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内办理完成保修金结算,甲方在收到完整的结算手续后无息支付乙方工程质量保修金总价的20%。
若甲方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的,甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除,仍不够的,以法律手段追回。
7.其他。
乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供适当维修服务,并按最优惠价收取费用。
本保修书:作为施工合同附件,由施工合同双方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。
甲方(盖章):乙方(盖章)。
签字:签字:
日期:年月日日期:年月日
工程联营合同协议篇五
乙方:
根据《_合同法》《_合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。
一、工程概况:_________。
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、工程量:_________。
4、工程内容:_________。
5、工程价格:_________。
6、合同工期:_________。
二、利润分配:
经双方协商另签合约。
三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。
四、双方的权利和义务。
a、甲方的权力和义务。
1、全权委托,负责开立银行账户,配备相关的账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。
2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。
b、乙方权利和义务。
1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的周边环境关系,确保工程顺利竣工。
2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。
五、双方约定。
1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲。
方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响,具有恒定的法律效力。
2、未尽事宜,双方另签补充协议,作为本协议的附件,具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):_________。
法人代表:__________________。
委托人:__________________。
身份证号:__________________。
工程联营合同协议篇六
中国技术进口总公司和__________国__________公司根据《_中外合资经营企业法》和中国的其它有关法规,本着平等互利的原则,通过友好协商同意在___________省__________市共同投资,联合经营__________公司。
第一章合营公司的组成。
合营各方为:
中国技术进口总公司(以下简称甲方)在中国__________注册登记,其法定地址在中国__________省_______市________街______号;法定代表:姓名__________职务__________国籍__________。
__________国__________公司(以下简称乙方)在__________国__________地登记注册,其法定地址在__________国__________地;法定代表:姓名__________职务__________国籍__________。(如合营为多方者,可称丙,丁....方)。
合营公司的法定地址在合营公司根据业务需要,经有关当局批准后,可在国外或其它地方设立分支机构或办事处。
合营公司是在中国境内设立的合资经营有限公司,是中国的法人、公司的一切经营活动必须遵守中国的法律,法令和条例的规定。
第二章营业范围与服务内容。
营业范围:
合营公司将承担下列各类项目的工程承包或咨询服务:
煤矿,冶金,石油,交通运输,水力发电,火力发电,核电站,水利,通讯,及上述各类项目的附属项目等。
服务内容:
合营公司在其营业范围内,将为客户提供下列各类服务:
工矿企业工程项目的新建,改建,扩建和技术改造,发展规划设计。
初步可行性分析。
可行性研究。
项目评价。
选择土建施工部门。
土建工程的施工监督。
培训技术人员,管理人员。
技术转让。
董事会批准的其它服务项目。
合营公司将根据上述服务范围,类别及公司营业计划,寻求承担中国国内或国外项目。
第三章投资总额及资本转让。
合营公司的注册资本为__________元(人民币或双方商定的一种外币)。
其中甲方出资__________元。占注册资本__________%。
乙方出资__________元。占注册资本__________%。
甲乙双方将以下列方式作为出资。
甲方:现金__________元,专有技术使用费__________元。共__________元。
乙方:现金__________元。机械设备__________元。专有技术使用费__________元,其他__________元。共__________元。
任何一方对其出资额逾期缴付或欠缴按条办理。
注册资本的增加转让或以其它方式处置,均经董事会通过。并报原审批机关办理登记手续。
合营一方向第三者转让全部或部分出资额,需经公司他方同意,公司他方有权优先购买其转让的股份,公司一方向第三者转让出资额的条件.不得比向公司他方转让出资额的条件优惠。
第四章利润分配和亏损负担。
合营公司利润在按中国税法纳税完了以后,由董事会决定扣除公司的储备基金,企业基金和职工福利基金后,合营各方按出资比例分享利润或分担亏损或风险。
合营公司的资产负债,仅以公司注册资本为限。
第五章合营期限,终止合同及财产清算。
合营公司在领取营业执照后,即可以法人身份开始营业,合营期限为__________年,合营期满合营合同自行终止。
的申请,每次延长以_____年为限。
合营公司期限届满或提前解散时,董事会应指定一个清算委员会,清算委员会可包括或由全体董事组成,并按照中国的有关财务会制度订立公司清算计划。妥善进行清算,合营公司的全部财产资金用于偿还公司债务,履行赔偿义务支付清算费用后,所余全部财产均应依双在注册资本中所占的投资比例进行分配。
第六章合营各方的义务。
甲方责任:
按照条的规定,按时提供应分摊的资本。
协助合营公司在中国注册并取得营业执照。
按照合营公司的营业计划.为合营公司提供国内外工程项目。
协助合营公司在当地招收有经验的和合格的经营管理人员,工程技术人员及工人。
协助合营公司的外籍工作人员办理入境签证,工作许可证等手续。
负责办理合营公司委托的其它事宜。
乙方责任。
按照条的规定提供应分摊的资本。
按照条及附件的规定,提供适用及先进的技术.乙方应尽最大努力取得所需要的出口许可证(详见附件)。
按照合同规定.向合营公司提供有经验的合格的技术人员及高级管理人员。
协助合营公司聘请国外有关高级工程技术及管理人员。
培训合营公司的技术人员,管理人员及其他工作人员。
按照合营公司的.营业计划,寻找国外有关工程项目。
办理合营公司委托的其它事宜。
免责范围:
合营各方除按合同规定享受权利,承担义务外,对于因合营公司的行为引起或与合营公司行为有关的任何间接或直接发生的损失或损害,双方均不向对方负责。
第七章董事会。
合营公司设立董事会。董事会为合营公司的最高权力机构。董事会由______名董事组成。其中甲方______名;乙方______名;董事长由甲方委派;设副董事长__________名.由__________方委派。
董事长,副董事长及董事的任期为四年,任期期满后,如获继续委派可以连任。
任何一方可以随时更换自己委派的董事长,副董事长或董事,但必须书面通知合营的另一方。
董事会的职权,决议程序及董事会的召开均按合营章程的规定执行。
第八章经营管理机构。
合营公司实行董事会领导下的总经理负责制,设总经理一名由________方推荐,副总经理_______名。由甲方推荐________名,乙方推荐__________名。正副总经理任期为__________年。
总经理的职责是负责执行董事会的决议,组织和领导合营公司的经营管理工作,副总经理根据合营章程的规定,协助总经理工作。合营公司将根据本公司的业务需要下设部门经理。负责部门业务的日常工作。并对总经理和副总经理负责。
正副总经理由合营公司董事会任命和免职。正副总经理不得兼任其它公司和企业的总经理和副总经理的职务。各部门经理由总经理任命。
第九章财务会计制度。
合营公司的财务会计制度应根据_有关法律和财会规定。结合本公司的实际情况加以制定。合营公司注册登记后,应及时到当地财务部门和税务机关备案。
合营公司在中国银行开立人民币和外汇帐户,也可以在经批准和指定的国外其它银行开立帐户。
合营公司的财务会计制度,应采用日历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止,为一个会计年度,公司会计采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。一切记帐凭证,单据,报表,帐簿必须用中文书写,(也可以同时用甲乙双方同一种外国文字书写)。
第十章劳动管理。
合营公司职工的雇佣,辞退,工资,福利,劳动保护,劳动保险及劳动纪律等事宜,均按《_中外合资经营企业劳动管理规定》和董事会与合营公司工会签订的劳动合同办理,劳动合同订立后.即报当地劳动管理部门备案。
甲乙双方推荐及聘用的高级管理人员,高级工程技术人员的工资及福利待遇等问题由董事会讨论决定。
第十一章技术和服务的提供。
合营双方长期合作的一个重要目的,是由双方向合营公司提供先进和适用的技术和优质服务,推动合营公司业务,使其在国内获得卓越显著的经济效益,在国际市场上获得较强的竞争能力,技术和服务的提供将与公司从事的项目相结合,并支持项目的实施,公司还将根据具体情况制订培训计划,使其公司有关职员能成功地运用这些先进技术.技术和服务的提供方式,具体内容,费用标准等详见附件_____。
合营公司与合营双方。
签订的有关技术或服务协议,其期限为__________年,协议期满后.合营公司仍有权使用这些技术。
第十二章纳税。
合营公司按照_有关税法规定交纳各种税金。
合营公司的职工按照《_个人所得税法》交纳各种税金。
第十三章保险。
合营公司的各项保险均向中国人民保险公司投保,由公司经理向董事会提出公司的保险计划,经董事会讨论决定后,以合营公司的名义办理投保手续。
第十四章违约责任。
合营一方因不履行合同或履行合同义务不符合约定条件,造成合营另一方损失时,受损失一方有权要求赔偿损失或采取其它补救措施.补救措施采取后尚不能完全弥补另一方所遭到的损失的,另一方仍有权要求赔偿损失。
合营一方因违反合同而承担的赔偿责任,应相当于另一方因此而遭到的损失,并支付一定数额的违约金,其违约金的计算方法如下....
合营一方未按期支付合同规定的应付金额,合营公司有权收取迟延支付金额的利息.从逾期第一个月起。
上述逾期的利息以各自出资的货币支付。
第十五章不可抗力。
合营双方因不可抗力事件(地震,台风,水灾,火灾,战争及其它不能预见并对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故)以致造成受事件直接影响的一方迟延履行或无法履行本合同,在符合下列全部规定的情况下不作为违约处理。
不可抗力事件是阻止、阻碍、迟延受事件影响一方履行合同的直接原因。
受事件影响的一方在该事件发生的情况下,已经采取了所有能够实施的合理措施。
受事件影响的一方。在遭受事件时,已立即通知合营他方。并在十五天以内,以书面形式提供事故情况,及处理结果和迟延履行或无法履行本合同的理由.并由该事故发生地的合法公证机关出具证明。
一旦事件影响已克服或处理结束.受事件影响的一方必须立即通知合营他方。
第十六章争议的解决。
合同发生争议时,合营各方应尽可能通过协商或第三者调解解决,当事人不愿协商解决的,可以提交中国仲裁机构或双方同意的其它仲裁机构仲裁。在中国仲裁应遵守中国仲裁机构的仲裁程序,在其它机构仲裁应遵守该机构的仲裁程序。
仲裁裁决是终局裁决,对双方都有约束力。
仲裁费用由败诉方负担或由仲裁裁定。
第十七章适用法律。
本合同的订立,效力,解释,履行和争议的解决均受_法律管辖。
第十八章合同的变更与解除。
经合营各方协商同意后,可以变更或修改合同,合营各方必须就此签订书面协议方能有效。
合营任何一方未征得合营他方的书面同意,不能将本合同章程和合同附件规定的权利和义务转让给第三者,违反上述规定以任何方式转让的合同均属无效。
前两款所述变更情况,按中国法律或行政规定,应由国家批准成立的合营合同,应经原审批机关批准方能有效。
有下列情形之一的,合营一方有权通知他方解除合同。
企业发生严重亏损,无力继续经营;。
另一方违反合同,以致严重影响订立合同时所期望的经济效益。
另一方在约定期限内没有履行合同,在被允许迟延履行的合理期限内仍未履行合同。
发生不可抗力事件.致使合同的全部义务不能履行;。
合同约定的解除合同的条件已经出现。
有下列情况之一的合同即告解除。
仲裁机构裁决或法院判决终止合同;。
双方商定同意解除合同.
在合营合同解除时,双方有义务完成合营公司正在进行的项目。
第十九章合同生效及其它。
按本合同原则订立的如下附件,包括章程,协议,附件等均为本合同的组成部分.本合同条款与附件条款发生矛盾时,应以本合同条款为准。
本合同经双方法定代表签字后,须经__________批准方能生效。
本合同于__________年_______月_______日由甲、乙双方的授权代表在地签字。
中国技术进口总公司。
代表签字:________________。
甲方见证人:(签字)______。
________年______月_____日。
_____国_______________公司。
代表签字:________________。
乙方见证人:(签字)______。
________年______月_____。
工程联营合同协议篇七
甲方:
住址:
法定代表人:
乙方:
住址:
鉴于:甲方在设立分,分的管理、业务开拓均有乙方承包经营,现甲乙双方经过友好协商,达成本协议。
为了扩大总规模,增强效益,同时规范分的运营,防范经营风险,促进乙方的责任心及积极态度而制定本协议。
1、甲方在设立分,任命乙方为分经理,全面负责分的经营管理工作。
2、甲方可以根据需要派一名内勤人员驻分办公,其他分人员有乙方聘用;
3、分设立的事宜和费用均由乙方负责和承担。
4、分设立后的经营资金、费用及分人员的工资、保险等均有乙方承担;
5、分承包建设施工工程由甲方提供一切证件、手续;
6、分必须保证在一年内将不少于3人以上的建造师注册到总(与建造师相配套的技术负责人、十大员、特殊工种等)。
7、总应及时通知分所有人员参加各类培训(如:建造师、三类人员安全培训等),所发生的费用有分自理。
8、承包期限与甲方经营期限相同。
1、乙方承包经营范围与甲方经营范围相同;
2、管理费收取为比例提成制,乙方按照分承包工程工程款的0、5%向甲方交纳管理费;
3、管理费的交纳日期为分每次收到工程款的当日内,工程款分批支付的,乙方按照分每批收到的工程款的比例交纳管理费;项目主体工程结束前,剩余部分需一次完(工程造价100万元以内的签订合同时,一次性全额交清管理费)。
1、甲方可以根据情况更换、派驻分的内勤人员;
2、甲方有权监督乙方对分的经营;
3、甲方有权制定分的财务制度和管理制度;
4、甲方应当根据分的经营需要提供印鉴、证照、帐户等;
5、甲方应当配合乙方进行经营、管理及处理相关法律问题;
6、甲方可以根据分具体情况审核、查阅分与经营有关的所有材料和账目;
7、甲方不得在区域内再设立分,并不得在本区域内自营相同业务。
1、乙方可以根据经营需要自主聘用工作人员;
2、乙方可以自主选择承包的工程项目并使用甲方的资质进行招投标;
3、乙方交纳管理费后的盈利归乙方自由支配;
5、乙方应当按照法律规定交纳分的各种税费;
6、乙方应当遵守分的各项财务制度、管理制度及甲方对分的管理制定;
8、乙方应当按照国家的劳动制度给分人员发放工资并交纳各项费用;
9、乙方不得以甲方或甲方分的名义对外签订与经营无关的各种合同。
1、乙方不按约定交纳管理费的,甲方可以解除协议;
2、乙方不遵守财务制度的,甲方可以解除协议;
3、乙方利用分从事犯罪活动的,甲方可以解除协议;
4、乙方不按照法律规定和合同约定组织施工建设的,甲方可以解除协议;
8、乙方因其他原因无常经营、损害甲方利益的,甲方可以解除合同;
9、甲方在区域内另行设立分或在本区域内自营相同业务的,乙方可以解除合同;
10、甲方无故拒绝配合乙方经营分业务的,乙方可以解除合同。
1、因分承包工程、建设施工等行为导致甲方向第三人承担责任的,甲方可以向乙方追偿;
6、因乙方其他违约行为导致甲方受到经济损失的,乙方应向甲方赔偿;
7、因甲方违反本协议其它约定义务造成乙方经济损失,甲方应对乙方的实际经济损失给予赔偿。
本协议自甲方免去乙方分经理职务或乙方辞去分经理职务时终止;
2、因本协议被解除、终止的,双方对与分承包工程施工有关问题发生争议,自愿提交郑州仲裁委员会仲裁。
按照省地方税务局直属税务分局的通知,自年1月1日起,凡工程中标签定施工合同后,一个月内必须开具《外出经营许可证明》,超过期限罚款5000—50000元。
凡今后各分所中标工程必须有法定代表人到场签字方为有效,法定代表人有事确实不能到场的,有法定代表人指定其代表或委托代理人签字方为有效。
本协议一式二份,甲乙双方各持一份,协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
___年___月____日。
___年___月____日。
工程联营合同协议篇八
委托方:(以下简称甲方)。
代建方:(以下简称乙方)。
为保证建设项目的顺利实施,经甲、乙双方协商一致,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和委托方的有关建设项目管理办法,就甲方将已立项项目及计划建设项目委托乙方代建相关事宜,签订本合同。
第一条定义。
1.项目:是指委托方委托实施代建的项目;。
2.委托方:是指承担投资责任并委托代建任务的一方;。
3.代建方:是指按照本合同约定承担代建项目建设组织及管理工作的一方;。
5.财务决算报告:指反映竣工建设项目或单项工程建设成果财务情况的总结性文件。
第二条代建项目概况。
项目名称:
项目地址:
建筑面积:
预计投资:
建设内容及规模:
建设周期:
第三条项目投资、工期、质量、安全控制目标。
1.建设工期:以委托方确定的建设工期为准;。
2.工程质量:工程质量符合设计图纸并达到国家质量标准合格要求;。
3.投资控制:投资控制在委托方确定的项目目标成本内;。
4.安全控制目标:无重大安全事故和死亡事故。
第四条委托事项。
1.前期事项:
1.3办理项目建设所必须的消防、环保审批等建审手续;。
1.4配合甲方进行项目建设过程中的招标、合同签订工作;。
1.5负责非主体零星施工项目的招标、委托及合同洽谈、签订工作;。
1.6开展甲供材料、设备的集中采购、市场价格的调研、采购合同的洽谈和签订;。
2.建设组织和管理:
2.2制订施工现场管理制度,确保施工现场的秩序和协调;。
2.3制订设计、施工阶段设计变更、现场签证等审批流程制度;。
2.4及时向甲方通报建设过程中施工进度等各种情况;。
2.5对设计或施工变更引起的投资费用增减变化进行核算并报。
甲方确认;。
2.9配合甲方完成工程结算审计工作和财务决算工作;。
2.11负责项目质保期的维护管理,与有关单位签署质量保修书,商定处理维修、返修内容和费用。
第五条:委托事项的开展方式。
下列事项,乙方应以甲方的名义开展并完成:
1.1项目策划及可行性分析论证;。
1.3办理项目建设所必须的规划、消防、环保审批手续;。
1.4协助甲方开展项目建设工程主体施工招标工作;。
1.5配合甲方进行招标项目施工合同的洽谈、会签和签订工作;。
1.6负责非主体零星施工项目的招标、委托及合同的洽谈、签订工作;。
1.9按甲方审定的工程结算书完成工程结算报告的编制,办理项目资料的移交;。
1.10甲方要求的工期、投资目标等重大事项变更的,应按程序征得甲方的书面同意,未按程序进行的任何设计、施工或材料等变更,由乙方承担相关责任。
第六条:甲方的权利与义务。
6.负责招标工程合同的洽谈、签订工作;。
7.负责大型材料、设备等的认质认价工作;。
9.负责项目的资金筹措,审核乙方报送的月度、季度资金计划;。
10.负责委托工程造价咨询机构对工程结算进行审计;。
11.参与和监督项目的竣工验收,接收与项目有关的工程资料、文件的移交。
12.在双方约定的时间内,就乙方书面提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。
第七条:乙方的权利和义务。
1.负责工程设计委托工作,并根据甲方要求进行限额设计;。
2.负责办理项目规划、消防、人防、环保等的审批及产权登记等相关手续;。
3.负责项目总进度计划、年度进度计划的编制报甲方批准后和执行;。
4.配合甲方进行主体工程的招标、合同的洽谈和签订工作;。
5.负责非主体工程的项目的招标或委托、合同的洽谈和签订工作;。
7.负责委托项目的成本控制工作,将成本严格控制在目标成本内;。
11.组织安排工程结算初审,配合甲方委托的工程结算审计工作;。
12.配合甲方完成财务决算工作;。
13.负责将项目的竣工资料及相关技术资料整理归档;。
15.全权负责代建项目的安全及质量的管理;。
17.乙方在建设、管理及服务工作中应严格执行甲方各项管理制度和工作流程;。
18.严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、增加投资额。因技术、水文、地质等不可预见因素造成重大设计变更和现场签证(其中设计变更超过10万元,现场签证超过5万元)必须按程序报甲方审批后,方可实施。
第八条:代建费用的计算及支付方式。
1.计取基数及费率:
2.支付方式:
第九条违约责任。
1.双方均应全面实际地履行本合同约定的各项义务,任何未按合同约定履行或未适当履行的行为,应视为违约。
3.若出现以下情况,乙方应按以下约定承担违约责任:
3.1对投资控制把关不严造成费用增加的,按第十二条第一款执行;。
4.因不可抗力导致合同全部或部分不能履行的,由双方协商解决。
第十条合同生效与变更、解除。
1.本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。
2.任何对本合同的修改、补充、变更,均应以书面形式进行。
3.合同解除约定:
3.1本合同经甲乙双方协商一致,可以解除;。
3.3《民法典》中关于委托合同解除的规定;。
3.4由于甲方原因致使代建工作延误、暂停或终止,乙方应将。
此情况与可能产生的影响及时通知甲方,甲方接到通知后应及时采取相应的措施,由于甲方未采取相应措施,乙方可暂停执行全部或部分代建业务,直至解除合同。
3.5乙方未履行全部或部分代建义务,且无正当理由,甲方可以发出警告直至解除合同。
3.6当事人一方要求变更或解除合同时,应当提前30日以书面形式通知对方。因解除合同使对方遭受损失的,除依法可以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。
3.7本合同履行终了或被依法依约解除后终止。
第十一条本合同解除后,代建费用的结算原则。
1.本合同在履行过程中,因不可抗力或国家政策变化等原因,导致合同解除时,甲方应按照乙方实际完成的投资总量和代建费计算标准向乙方支付相应的代建费用。
2.甲方违约导致合同解除时,甲方除按照乙方实际完成的投资总量支付相应的代建费外,还应按照该代建费基数的向乙方支付违约金。
3.乙方违约导致合同被解除时,甲方有权扣除乙方的代建费,乙方并承担甲方的经济损失。
第十二条争议解决。
1.本合同在履行过程中如果发生争议,双方同意按下列第种方式解决争议:
(1)由西安仲裁委员会依照其仲裁规则进行仲裁;。
(2)向工程所在地的人民法院提起诉讼;。
(3)双方协商解决。
第十三条附则:
3.本合同、本合同的附件及修改和变更以及补充文件,在产生冲突且双方不能达成一致时,应按照时间顺序进行确认,即以时间在后的为准。
4.本合同一式份,双方各执份,经双方签字盖章或盖章后具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程联营合同协议篇九
【合同导语】为大家提供工程联营转让合同,如果你有这方面的写作需求,相信本文内容能为你起到参考作用。随着法律知识的普及,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的范文,欢迎大家分享。,希望能够帮助到大家。
甲方:_________________,男,汉族,_____________年__________月__________日出生,住,身份证号:_________________,手机:_________________。
乙方:_________________,住址:_________________。
法定代表人:_________________,职位:_________________。
第一条总则。
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_____________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用。
2.1该工程项目位于__________工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由温州市__________钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程。
及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:_________________,账号:_________________)。
2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
2.6乙方向甲方支付工程有效标价5%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:_________________甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。
第三条甲方职责。
3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责。
4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具。
委托书。
4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。
4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和。
规章制度。
如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条违约责任。
5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50%作为补偿。
5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款%的违约金,并继续承担本合同义务。
第六条纠纷解决。
6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。
第七条效力问题。
7.1本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持一份。
7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条其他条款。
8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作。
协议书。
8.2本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
8.3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
8.5其他约定:_________________。
甲方:_________________乙方:_________________。
(盖章)(盖章)。
地址:_________________地址:_________________。
工程联营合同协议篇十
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国经济合同法》第426条的规定和《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经协商一致,甲乙双方就工程施工,采取联合经营的方式实施,双方本着平等、自愿、互利互惠的原则,达成如下协议,双方共同遵照执行,特签订本合同。
一、工程概况。
2、工程地点:
3、工程规模:
4、工程承包范围:
5、工程造价:,单方造价:
6、工程施工工期:
二、联营方式:
1、由甲方全权履行工程项目施工合同中所规定的条款;。
2、由乙方负责该工程项目的商务和社会资源的提供等工作(具体工作内容另见补充协议)。
三、入股方式:
1、由甲方负责该项目施工所需的资金、人员、设备调配及具体的管理工作,作为该项目实施的控股人,实际股权占87.5%。
2、乙方负责项目接洽和签订合同等商务工作和协助甲方正常施工工作,部分资金投入,以此作为该项目的股份持有人,实际股权占。
四、利润分配:
1、甲方占单方造价,归甲方所有,乙方不得侵占和无理索取;。
2、乙方占单方造价,归乙方所有,甲方不得侵占和无理索取,并按其他相关约定按时执行分配(分配办法和支付时间见补充协议或其他文件约定)。
五、利润分配支付方式:
甲乙双方均以现金方式结算。
六、未尽事宜,甲乙双方协商解决或另行签订补充协议,凡经协商未果,则双方均可诉诸法律。
七、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章生效,均具有同等法律效力,待双方经济关系解决时本协议自动失效。
工程联营合同协议篇十一
随着社会一步步向前发展,很多地方都会使用到协议,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的土石方工程联营协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下:
一、甲方将 土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的____%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的_____%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的'定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效:
甲方:
日期:___年___月____日
乙方:
日期:___年___月____日
工程联营合同协议篇十二
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,结合本项目的具体情况,甲方决定将xx工业园储备基地土石方运输项目承包给乙方,为了明确甲乙双方的责任和义务,经双方多次友好协商一致同意签订以下条款:双方共同遵守。
1、项目名称:
2、运输距离:主干道柏油路,起步150km。至164km。
3、运输单价:吨km0.35元,(装、运、平,税后价)。
4、计量方式:过磅或者量方。
5、工程地址:南疆临港开发区。
6、工程量:本合同工程量暂定200万立方。
7、施工期限:十八个月,以甲方通知进出时间为准。
8、住宿由甲方提供场地,乙方自行搭建,费用由乙方承担。
甲方按照合同的`工程量总价款的5%,约3300万元拨款到乙方账户,车辆按照计划到位,支付月计划25%的工程预付款,按照实际发生的工程量每十天结算一次,即每月结算三次,月结百分之一百,再拨付下月预付款,以此类推。
1、甲方的责任:甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰,保六十吨载重过道费,超出部分过道费乙方自己承担。
2、甲方合理安排,乙方服从管理,所有车辆必须按照合同的路线正常行驶,因乱倒乱卸、等违章行为,按规定处罚,情节严重者转交公安机关处理。
3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后,按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时,其损失由甲方承担。
4、乙方的责任:乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工,所有驾驶人员不准酒后驾车,如出现事故责任由乙方自行承担,乙方将驾驶员的身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案,甲方不得另作它用。
因自然灾害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工,工期期限相应顺延,造成损失,甲乙双方共同协商解决。
甲、乙双方共同遵守本合同的条款,违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。
在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。
七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任,不得推诿,本合同未尽事宜,双方友好协商后另签订附加协议书,附加协议书享有本合同同等的法律效力。
八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签字盖章后生效。
甲方:
代表人签字:
签订地点:
签订日期:
乙方:
代表人签字:
签订地点:
签订日期:
工程联营合同协议篇十三
甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则,经过充分的可行性研究和相互协商,决定联合出资建立_________公司,特订立本合同。
第一章总则。
第一条合营双方。
甲方全称:_________。
法人地址:_________。
法定代表人:_________。
乙方全称:_________。
法人地址:_________。
法定代表人:_________。
第二条联营宗旨、项目和范围。
联营宗旨:_________。
联营生产(经营)项目:_________。
生产(经营)范围:_________。
第三条联营企业名称、地址、隶属、性质。
联营企业名称:_________市(县)_________公司(企业)。
地址:_________。
隶属:_________。
性质:_________(所有制)联营。
第四条联营公司是紧密型的有限责任经济实体,双方共同投资,共同经营,共同管理,按照独立核算、自负盈亏的原则,分享利润,分担风险和亏损。
联营公司在_________省_________市工商行政管理局登记注册,具有法人资格。
第五条联营公司主要经营_________业务。
第二章投资。
第六条联合出资方式、数额和投资期限:
1.公司投资总额为人民币_________元。
2.甲方投资_________元,占投资总额_________%。甲方以下列作为投资:
a现金:_________元;
b厂房:_________元;折旧率为每年_________%;
c机械设备:_________元。折旧率为每年_________%;
d土地征用补偿费:_________元;
e专利权:_________元;
f商标权:_________元;
g技术成果:_________元;
3.乙方投资_________元,占投资总额_________%。
乙方以下列作为投资:_________。
4.投资缴付日期:_________年_________月_________日。
第七条联营公司独立核算,自负盈亏,由它负责统一核算盈亏,并向联营各方分配利润。
第八条联营各方在联营期限内不得擅自将投资转让第三人,如确需转让时,须经董事会批准,另一方在同等条件下享有优先受让权。
第九条各方在联营期限内不得擅自退出联营,如有特殊情况需要退出,需经董事会批准。
第三章董事会。
第十条联营各方董事会成员由各方委派,共_________人组成,其中甲方_________人,乙方_________人,董事长、副董事长由董事会协商推选组成,董事会每届任期_________年,可以连任。
第十一条董事会成员任期_________年。董事会成员如有临时变更,可由该董事的原单位另派适当人选接替,但应经董事会认可。
第十二条董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。
第十三条公司的经营管理机构由董事会决定。
第十四条董事会是联营公司最高权力机关,董事会决定公司的以下重大事宜:
1.决定生产项目、经营方针、长远发展规模;
2.审查经营计划、财务预算并监督检查其执行情况;
3.决定公司级干部的任免、奖惩、职工待遇和临时人员的吸收、解雇;
4.审改技术改造措施,决定处理重大事故的方案;
5.听取经理的工作汇报;
7.决定经理提交董事会讨论决定的问题;[1][2][3]。
8.确定董事的报酬,有权吸收和撤换董事。
第四章组织机构与劳动管理。
第十五条联营公司实行董事会领导下的经理负责制,经理对董事会负责,对外代表联营公司,对内统一领导本公司的经营管理工作。
第十六条联营公司设经理1人,副经理_________人。经理、副经理根据联营各方推荐,由董事会审定任命。
第十七条联营公司下设_________个职能科室和_________,其负责人由经理任命。
第十八条联营公司设定员_________人,其中干部_________人,工人_________人。
第十九条联营公司执行公司所在地企业劳动工资制度。
第五章利润分配与风险承担。
第二十条联营公司按各方出资比例分配利润,联营公司运营后,各方如自愿增加投资,经董事会同意后,重新计算投资比例。
第二十一条在分配利润前,联营公司提取各项基金的项目和数额,由董事会决定。
第二十二条联营公司每年分配利润一次,每个会计年度的后两个月内,由董事会决定分配方案后,向各方分配利润款项。
第二十三条联营公司以自己的注册资金承担民事责任,联营各方对联营公司的债务,亏损不承担责任,发生亏损时,各方以投入的投资额为限,按投资比例承担有限责任。
第六章联营各方分工、责任。
第二十四条双方责任。
甲方负责:
1.按时投入机器设备。
2.委派联营公司人员。
乙方负责:
1.负责办理用地、用电、等审批手续。
2.负责办理各方联营公司人员在筹建期间食宿,工作条件。
3.负责办理各项报批,领取营业执照,登记注册,申请减免税,及各方联营人员长住、暂住证。
4.负责为本公司的业务洽谈_________。
5.负责办理政府各项批件、批复、自动售货机选址、定点,前期挖道、铺设电缆。
第七章税务保险。
第二十五条联营公司遵守国家税法和地方税收政策的规定并依照规定享有减免税等优惠待遇,申请有关税务机关办理。
第二十六条联营公司的财产(指_________),向中国人民保险公司_________分公司投保。
第八章财务、会计、审计。
第二十七条联营公司的财务会计制度执行_________会计制度,并执行地方有关具体规定。
第二十八条联营公司会计记帐方法采取:
1.权责发生制度。
2.借贷记帐法。
第二十九条联营公司按月、季、年定期向联营各方及董事会报送会计报表。
第三十条联营公司接受当地政府审计机关的审计监督。同时接受经营各方内部审计。
第九章联营期限。
第三十一条自_________起计算,合作期限为_________年。期限届满,如需继续合作,需在期满半年前提出书面要求,经董事会协商一致,可延长联营合作期限。
第三十二条在联营期限内,任何一方不得退出联营,确因特殊原因,或不可抗力,造成不能继续合作的,经董事会协商一致,方可终止合作关系。
第十章违约责任及争议解决办法。
第三十三条有下列行为之一的,属违约:
1.不按合同约定出资;
2.中途退出联营;
3.以各种方法妨碍联营。
第三十四条任何一方违约时,应承担下列责任:
1.继续履行合同;
123。
2.向其他各方支付违约金,违约金的计算方法为:
_________;
3.赔偿给其它各方造成的损失,损失额的计算方法为:
_________;
4._________。
第三十五条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;协商不成的',按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十一章财产处理。
第三十六条合作终止时,应依法组成财产清算小组,清理财产与各项债权债务关系,除因资不抵债而破产终止除外,可由董事会组织财产清算小组。
第三十七条清算财产,并扣除各方债权债务相抵后净值,应按各方投资比例分配。
第十二章附则。
第三十八条本合同经联营各方代表签字,加盖公章,当地人民政府批准之日生效。
第三十九条未尽事宜,可另签补充协议,补充协议具有同等法律效力。
第四十条本合同正本一式两份,各方各执一份,副本一份,报送有关主管部门。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
签订地点:_________签订地点:_________。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10751557.html】