合同资料整理（实用20篇）

合同的签订可以有效防范法律纠纷，保护自身利益。在处理合同纠纷时，应该采取合法的方式，如调解、仲裁或诉讼等。合同可以记录交易的具体细节和条件，帮助双方更好地管理和控制风险。

合同资料整理篇一

甲方由于工程施工需要特聘现场管理、技术人员若干名，根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经平等协商同意，共同签订本协议书。

劳动协议期限。

一、本协议生效日期2014年8月20日，本协议有效期暂定6个月。工作内容

二、乙方同意根据甲方工作需要，担任甲方工作岗位。

三、乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件。

四、甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。

五、乙方必须定期检查身体，确保身体健康、无不适合集体生活居住的相关传染病史、能够胜任甲方工作岗位要求。

六、甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。甲方有权根据施工需要要求乙方提高自身业务水平以适应甲方工作岗位要求。乙方有权要求甲方提供相关学习资料和书籍。

七、乙方同意按甲方的工作需要在岳阳市南湖截污管网工程项目羊角山（废弃）垃圾场封场工程项目部工作，具体工作内容和要求是：

（1）乙方同意按甲方生产工作需要在工程项目部负责施工资料收集整理工作。

（2）乙方具体工作的内容和要求是：全面负责该项工程项目的施工资料收集整理任务，整理的资料必须能通过竣工验收备案，达到档案馆存档要求。

（3）乙方的具体职责是：

2、负责收集整理本工程施工文件、编制工程施工程序中必须报验的资料以及竣工资料的整理汇总成册。

3、乙方应根据甲方提供的管理资料和开县当地竣工验收备案的特点，在规定的报验时。

间进行工程报验，并在各分部验收和单位工程验收前完整的提供阶段性的验收资料。

4、收集整理的施工资料进行妥善保管至竣工验收备案并完成档案馆存档为止。

5、做好各种资料保管，不得遗失，整理存档及时到位。

6、本工程目标为合格工程，所做资料必须达到合格工程验收标准。

劳动报酬。

八、乙方按规定完成日常工作内容，甲方依据考勤，每月以货币形式足额支付乙方工资，工资：试用期1个月，工资：执行：1500元/月（大写：壹仟伍佰元整）；试用期满后再议，作为结算工资。甲方不得无故拖欠乙方工资，甲方为乙方免费提供就餐住宿条件，乙方根据工作需要在甲方项目部免费就餐。

劳动纪律。

九、乙方应遵守甲方单位的各项规章制度，遵守职业道德，遵守甲方规定的岗位职责，遵纪守法。

十、乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予纪律处分，直至解除本协。

议。

劳动协议的变更、解除、终止、续订。

十一、订立本协议所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化，本协议应变更相关内容。

十二、订立本协议所依据的客观情况发生重大变化，致使本协议无法履行的，经甲乙双方。

协商同意，可以变更本协议相关内容。

十三、经甲乙双方协商一致，本协议可以解除。

十四、乙方有下列情形之一，甲方可以解除本协议：

1、证明不符合录用条件的；

2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；

3、严重失职，对甲方利益造成重大损害的；

4、被依法追究刑事责任的；

5、乙方工作态度散漫，不思进取，无故旷工，甲方警告仍不思改正的。

十五、乙方不能胜任工作或满足不了甲方新的要求，通过学习仍不能满足甲方工作要求，甲方可解除本协议，但应提前30日以书面形式通知乙方。

十六、乙方单方面解除劳动协议，应当提前30日以书面形式通知甲方。

十七、甲方由于工作量减少或工程结束可解除协议，应提前30天通知乙方。

十八、甲方无故未按照本协议规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的，乙方可以随时通。

知甲方解除协议，在解除协议前甲方应支付拖欠工资。

十九、本协议期限届满，双方当事人均无解除意向，协议自动延期。

劳动争议处理。

二十、因履行本协议发生的劳动争议，当事人当地劳动部门劳动争议调解委员会申请调。

解；调解不成，当事人也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

其它条款。

二十一、本协议未尽事宜，或与国家有关规定相悖的，按有关规定执行。

二十二、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方(盖章)________________乙方________________。

法定代表人：______________。

_________年____月____日_________年____月____日。

合同资料整理篇二

原告聚吧科技公司诉称：2006年8月1日，原告与被告同志广告公司签订了《软件销售合同》，依照合同规定，原告向被告同志广告公司提供软件及设备，合同总金额5.5万元;结算方式：被告同志广告公司确定购买软件后支付定金16500元，其余货款38500元在硬件安装调试正常后立即支付。原告收到定金后，于2006年9月25日向被告同志广告公司、被告杨锋提供了所有的软件和设备，并安装调试正常，但被告同志广告公司、被告杨锋拒绝支付剩余货款38500元。请求判令被告同志广告公司向原告支付货款38500元及利息2310元整（按借款利息一年6％、办理贷款手续费3％来计算，从2006年10月1日至2007年4月2日，以后另算），被告杨锋承担连带责任。被告同志广告公司和被告杨锋辩称：两被告对购买原告的软件及设备的事实没有异议。原告销售给被告的软件及设备由于自身设计的原因，导致从交付时始一直没有调试正常，即没有符合双方在销售合同中约定的结算最后一笔货款的条件，因此被告有权拒付最后一笔货款。被告杨锋对原告要求其承担连带责任没有异议。

2、当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确定有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。《计算机软件著作权登记办法》第9条、第11条、第12条、第14条规定，申请软件著作权登记时，申请者应当向软件登记中心提交包括该软件的鉴别材料在内的申请文件。软件的鉴别材料包括程序的鉴别材料和文档的鉴别材料。程序的鉴别材料应当由源程序的.前、中、后各连续的20页组成。若整个程序不到60页时，应当提交整个源程序清单。但在规定的情况下也可申请作例外交存，在登记申请批准后，申请者为了以后取证的方便，可申请交存全部或主要部分的源程序清单。申请时，申请者应当提交申请表，阐明交存源程序的数量及要求保存的年限。软件登记中心应当将交存的源程序清单加以封存，未经申请者的同意或法庭的决定任何人都不能启封。在有关计算机软件著作权权利纠纷的诉讼案件中，如果所涉软件已经办理过软件著作权登记，有关法院都应首先向办理软件著作权登记的中国软件登记中心调查取证，取得涉及诉讼的那份软件在办理著作权登记时所交存的鉴别材料。如果软件著作权登记申请者还交存了供将来取证用的源程序清单，则更有利于取证工作。应当采用这些材料作为技术鉴定比较的基准。

二、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任；

三、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任后，有权向被告广西南宁市同志广告制作有限公司追偿。二审判决驳回上诉，维持原判。案件受理费791元，二审案件受理费791元，共计1582元，由被告同志广告公司与杨锋共同负担。

即决定软件是否公之于众的权利;。

即表明开发者身份，在软件上署名的权利;。

即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利;。

即将软件制作一份或者多份的权利;。

即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利;。

即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外;。

即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利;。

合同资料整理篇三

今甲方委托乙方，担任由甲方承建的海门市德胜小学尚勇楼拆除重建工程(框架4层,面积2171平方米)的资料员、取样员工作。双方经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。

1、乙方做好该项目的技术资料、及原材料送检工作，并协助甲方对该项目的分项、分部及竣工验收工作。

2、甲方共支付乙方工资弗用人民币1.3万元整。支付方式:。

a:该工程主体验收合格后一星期，甲方支付乙方人民币0.8万元整。

b:余款0.5万元于该项目竣工预验收(以四方验收单为准)合格后一星期付清。

此协议一式二份，双方签字后生效。

甲方(签字或盖章)。

乙方(签字或盖章)。

曰期2018年4月10曰。

甲方:海门市城市基础设施有限公司乙方:资料员黄振宇。

今甲方委托乙方，担任由甲方承建的海门三和车城区域污水管网工程的资料员、取样员工作。双方经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。

3、乙方做好该项目的技术资料、及原材料送检工作，并协助甲方对该项目的分项、分部及竣工验收工作。

4、甲方共支付乙方工资弗用人民币2万元整。支付方式:。

a:甲方于2018年6月底一次性支付乙方工资弗用人民币1万元整。

b:余款1万元于该项目竣工预验收(以四方验收单为准)合格后一星期付清。

此协议一式二份，双方签字后生效。

甲方(签字或盖章)。

乙方(签字或盖章)。

曰期2018年1月10曰。

甲方:。

今甲方委托乙方，担任由甲方承建的江苏声特消防科技有限公司车间一,车间二工程的资料员、取样员工作。双方经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。

5、乙方做好该项目的技术资料、及原材料送检工作，并协助甲方对该项目的分项、分部及竣工验收工作。

6、甲方共支付乙方工资弗用人民币。

万元整。支付方式:。

a:该工程主体验收合格后一星期，甲方支付乙方人民币0万元整。

b:余款。

万元于该项目竣工预验收(以四方验收单为准)合格后一星期付清。

此协议一式二份，双方签字后生效。

甲方(签字或盖章)。

乙方(签字或盖章)。

曰期2018年3月10曰。

合同资料整理篇四

权力：(从以下的角度宏观去理解)。

1)向承包人发布指令及信息的权力。

如：发布开工令、停工令、复工令、工程变更令、合同规定之外的检查与试验、重新检查以及合同规定的任何其他指令向承包人提供图纸及其他与工程相关的资料，解释合同(fidic)。

2)确认权(认可权)与拒绝权。

如：对承包人提交的施工方法、方案的认可;进场材料的认可;施工质量的认可。

施工进度计划的认可;修正计划的认可。

工程计量结果的认可;。

工程分包的认可;索赔的认可等。

3)签证权。

如：期中支付证书签证权;最终支付证书签证权;竣工证书签证权;缺陷责任证书签证权。

4)协调管理权。

主持召开工地会议，协调工程内部之间的关系;外部关系的协调由业主负责。

1、承包人最主要的合同责任是保证工程的施工质量和工期(第8条)。

2、接到中标通知后28天内提交履约担保(第10条)。

3、对现场考察的内容规定(第11条)。

4、对投标报价的完备性和正确性负责，报价中已包含能合理预见到的风险费用，只有遇到除气候条件以外的其他不利的外部障碍和条件且这种障碍和条件是一个有经验的承包商不能合理预见到的，才可以索赔工期和费用(第12条)。

5、根据监理工程师提供的书面原始测量资料对工程进行放线，并对其准确性负责。(第17条)。

6、对施工现场的安全、环保负责(第19条)。

7、工程移交前对工程、现场材料及尚未安装的工程设备负责照管(20条)。

9、选择合理的运输线路，运输工具，运输方法，合理地分载，避免损害旧有道路和桥梁。(第30条)。

1、隐蔽工程覆盖前的检查和覆盖后重新剥开检查的规定(第38条)。

2、监理工程师指令做合同规定之外的检查规定(第36条)。

3、不合格材料和设备的拆运(第39条)。

1、暂时停工的规定(第40条)。

2、工期延长的规定、承包人延期申请与监理受理程序(第44条)。

3、交工验收和交工证书(第48条)。

1)交工验收程序、条件。

2)费用承担。

4、缺陷责任期(第49条)。

1)缺陷责任期开始时间。

2)承包人在缺陷责任期内的责任。

3)缺陷修复费用的`分担。

4)缺陷责任证书的法律意义(第61条)。

1、计量的相关规定(第55、56、57条)。

1)对清单所列工程量的2种规定。

2)对清单细目漏报单价或总额价的规定。

2、支付证书与帐单。

1)期中支付证书(开具证书的程序、条件)。

2)最终支付证书(最终支付证书生效日为承包合同终止的标志)。

3)帐单是承包人提交监理工程师的，包括月结帐单(月支付申请报表)。

交工结帐单、最后结帐单、清帐书。

合同资料整理篇五

广州市黄埔区地方税务局 起止年月：2011-07 ～ 2011-08
公司性质： 政府机关所属行业：机关/事业单位/社会团体
担任职位： 资料整理员
工作描述： 将全区已处理的税务申报单、发票等逐项分类出来， 06—11年的资料汇总后录入电脑系统后统一装箱保存，06年以前的资料信息录入电脑系统后，则装箱销毁。

到区内低一级的税务局接收其存放的档案，运回地税局作整理存档。
 
离职原因： 
广东认真企业有限公司 起止年月：2010-08 ～ 2010-09
公司性质： 民营企业所属行业：文字媒体/出版
担任职位： 业务员
工作描述： 到大学城各大院校，上门向学生们推销《疯狂英语》杂志。在10天内，取得了45份订单的不错业绩。在本队十多个业务员中名列第一。之后，被校园主管推荐做下一年的校园主管。
 
离职原因： 
深圳卓越成长管理顾问有限公司 起止年月：2010-07 ～ 2010-07
公司性质： 民营企业所属行业：专业服务(咨询,翻译,猎头)
担任职位： 调查员
工作描述： 在一个星期内调查广州市各大银行（主要负责黄埔区、天河区，共40间）的日常营业状况，如银行内部布局、设施状况、人流状况、员工服务态度等，填写调查表，记录数据。每天向主管总结和提供调查当天的调查信息。

志愿者经历

广州亚运会  起止年月：2010-08 ～ 2010-11
担任职位： 体操馆计时计分助理
工作描述： 赛前输入出场的运动员的资料信息，检查个裁判员的`计分器，并与裁判们沟通。

赛中操作电脑的计时计分系统，记录成绩并输出数据，控制录像系统的运作，协调各裁判员的评分工作。

赛后打印成绩，协助比赛场地的收拾工作。
 
第九届中国艺术节 起止年月：2010-05 ～ 2010-05
担任职位： 剧院舞台工作人员
工作描述： 协助舞台工作人员。
为观众提供指引和帮助，疏导人流。
 
广州红十字会 起止年月：2010-03 ～ 2010-03
担任职位： “天使之心”活动志愿者
工作描述： 在广州闹市街头鼓励、说服路人们捐款。8小时内募得善款100多元，为小组第一。 
广州大学毕业大学生生专场招聘会 起止年月：2009-12 ～ 2009-12
担任职位： 工作人员 （本文由（

流利的普通话和粤语，英语6级。
熟练操作word、powerpoint、excel等office软件和操作spss统计软件。
熟悉并掌握人力资源管理六大模块的内容和主要操作流程，尤其是招聘与选拔和绩
效考核。

个人自传

我叫邓敏仪，就读于广州大学，主修人力资源管理专业，辅修应用心理学第二专业。本人熟悉人力资源管理的各个模块，对其管理的操作流程有一定的认识基础，并于大二考取了人力资源管理师三级证书，具有扎实的知识基础。除外，我还对心理学很感兴趣，研修了应用心理学第二专业，具有一定的心理学知识。本人成绩优秀，曾获二等奖学金，在课余时间还会积极参加了各种实践活动，如亚运志愿者还有其他的实习兼职，具有一定的社会实践经验。本人乐观开朗，健谈，善于与人交流，富有团队合作精神，适合从事人力资源管理工作。本人也有志于从事人力资源管理方面的工作，愿意从低做起，在实践中提升自己，为企业创造价值，同时也实现自己的职业目标。

合同资料整理篇六

为确保工程技术资料和安全资料符合市政道路工程竣工验收资料标准及项目业主的规定要求。甲方将工程的所有技术资料的整理、收集、编制、备案工作承包给乙方，经双方充分协商达成如下协议：

乙方承包内容包括工程在建设单位所承包项目的所有的工程技术资料、安全生产、文明施工资料、质监存档资料、备案资料(因甲方或业主手续不齐不能备案与乙方无关)等相关资料的收集编制、整理、成档工作及材料送检、现场试块、试块留设工作。保证所有资料依据设计图纸、设计变更、现行施工规范规定、结合现场情况编制和装订成册;乙方承担的各项资料符合各主管单位对资料的验收及档案馆的存档规定。

本工程所有竣工资料乙方采用按总价包干形式包干，包干价为结算总价的。结算总价已建设单位签认的结算书为准，包干价格中包含如下内容:1、本工程所有竣工资料的申报、收集、整理、编制、装订的所有费用。

2、原材料送检、试件、试块制作。(甲方配合乙方送检及承担材料试验费用)。

3、备案、档案馆资料存档的所有费用(包括协调费用)由甲方支付。

4、配合甲方签证资料的编辑打印。

5、乙方自带电脑、打印机、打印纸张及办公文具，甲方提供复印机及声像资料设备。

乙方设备人员进场编制资料，甲方预付乙方一万元启动资金。施工过程中甲方每月支付乙方4000元，施工工期不超过一年，工程竣工验收，拿到档案馆的初验证，支付资料承包价格总金额的80%，乙方所承包的所有资料全部整理备案归档移交建设单位后一次性付清所有余款，如因甲方或建设方手续问题影响施工单位不能备案，在竣工验收后三个月支付所有余款。

乙方必须按现行工程竣工资料的规范要求、强制性文件以及质监部和档案馆的要求整理、编制、装订，必须保证工程技术资料达到优良标准，符合质监、甲方、监理单位和档案馆的要求。

1、甲方职责：及时提供工程资料所需的各种文件;及时提供材料的三证资料，不能影响乙方的资料收集整理工作;积极配合乙方的资料工作与质监站等各主管单位的关系处理。免费提供方另支付每月20xx年元工资给乙方。

3、如甲方将分项工程对外进行分包时，分项资料由分包方完成，乙方配合整理存档。

4、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，同具同等法律效力。

甲方：___________乙方：___________。

____年_____月_____日____年_____月_____日。

合同资料整理篇七

甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就____市____县项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：

一、甲方义务与责任。

1、本着对_________市_________县项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对_________市_________县项目的合同签订给予配合把关。

2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。

二、乙方义务与责任。

1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2、本着甲方对工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。

三、报酬支付。

1、在甲方帮助乙方取得这一项工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费_________%。

2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

四、违约责任。

(一)甲方违约责任。

1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务(承建商)。

2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

(二)乙方违约责任。

1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易(包括直接或间接)，视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金_________万元。

五、保密。

在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。

本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。

甲方：_________乙方：_________见证人：_________。

日期：_________

合同资料整理篇八

甲方：

乙方：

甲乙双方根据这种《中华人民共和国劳动法》及公司制定的各项规章制度，按照自愿、平等、诚实、信用的原则，双方经友好协商，自愿签订本合同。

一、合同期限。

自

****年**月**日起至工程结束。

二、职务及工作内容。

1、乙方从事担任资料员工作。

2、乙方按照甲方所承包的神木新村产业发展服务中心合同约定弱电项目，整理所有归档资料，至竣工验收通过，资料审核通过。

3、与现场负责人协作，完成总包要求的资料整编。

三、工资发放。

每月月底发放。

元生活费，余下的竣工资料验收通过一次性付清。工资总计。

元（元）。

四、双方责任与义务及其他。

1、甲方负责提供施工日记，提前通知报验。

2、乙方负责资料完善，自带加密锁，办公地点不限，办公用品自购。

3、若工程需要，甲方现场负责与乙方可约定去工地现场与总包沟通资料整编要求。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方：（签字）。

负责人:。

身份证号:。

银行卡号：

开户行：

****年**月**日。

****年**月**日。

合同资料整理篇九

1、技术图书资料、报刊杂志的购置、保管，统一由业务室负责。

2、因工作需要的技术图书资料、报刊杂志由各室申请，业务室制定购置计划，站长批准后订购，入库登记、编号、办理借阅（用）。

3、、参加外单位学习班（培训、研讨班）所购图书、资料，返回须一律交业务室验收后方可报销。

4、外出人员购买所需专业图书技术资料，回站要交业务室登记、存档、签字后方可报销。

5、技术图书杂志资料的借阅：

6、科技书籍一次借阅不得超过3册，借期1个月，期刊借期二周。期满未还需办理续借手续，否则按丢失处理。

7、工具书（含手册、字典、标准汇编等），独份资料只供查阅，特殊情况由站长批准。

8、各种图书、资料一般不外借。

9、借出图书资料丢失，按稀缺程度以原价的1—5倍赔偿。丢失者应在规定时间内交款，逾期未交者，通知财务从本人工资中扣除。

10、人员调离本站必须交还所借全部资料、书刊，否则不予办理调离手续。

合同资料整理篇十

金晶在这场全球性的“支持北京奥运，反对媒体不公”活动中，80后迸射出令人刮目相看的爱国热情——强悍、理智、动人，其中，金晶、惊贱、李洹、韩寒是他们中的四个爱国青年样板。

no1、金晶性别：女年龄：27岁（1981年生）职业：残疾人击剑队员省份：上海市上海肢残人协会青年委员会委员,2006年参加东方电视“舞林大”决赛，用轮椅跳交谊舞。2001年7月13日参加到上海轮椅击剑队,成为一名轮椅击剑队的队员，2005年7月南京全国乒乓球击剑锦标赛花剑个人第三，2005年12月香港世界杯花剑重剑个人第五。2007年被选为联想境外奥运火炬手。点评：参与2008年奥运火炬传递的火炬手超过2万，最美丽动人的、最终能够被最大多数人记住的，一定是弱女子金晶。她在面对藏独的撕扯时，以柔弱的身躯去承受不堪的暴力，护住怀里的火炬，护住一个火炬手的尊严、一个民族的尊严。当火炬传递受阻以及西方针对中国的不实报道让国内群情激愤时，她呼吁民众慎重对待，因为抵制无助于沟通；当网友声称找到了在巴黎攻击她的那个人，并将其个人信息公诸网络，号召网上追杀，她却依然强调理性对待，“应该做的是告诉他有关西藏的事实，最重要的，请不要把政治带给奥运。”她的爱国表现的是一个不折不扣的大国国民的爱国心态。

北京后改革研究所陈永苗《中国不高兴》遭受一个很大的质疑是，作者们有没有资格代表中国不高兴。这是一个值得讨论的问题。作者们毫无疑问是为80后爱国青年代言，因为他们没有话语权。所以问题就变为80后爱国青年有没有资格代表中国不高兴。

从家乐福事件可以看出，80后爱国青年走向政治成熟的。在讨论抵制家乐福爱国青年运动的时候，我就说，我觉得目前的国内所谓的民族主义，它并不是个民族主义，也不是什么其他极端民族主义，而是民生民权主义。国内的矛盾被转嫁出去。看成是民族主义，具有民族主义的皮，但是被转嫁的民权民生。比如说年轻人有房子的问题，所以他特别愤怒，心理有焦虑。我敢肯定，如果这要再运作下去，股民肯定是第一个上街，为什么？因为他股票出了问题，股民肯定要第一个冲上街的，所以会带着这个民族主义的外衣，干的都是民权民生的事。我认为，80后爱国青年的道德批判和言论激情言论，是作为政治参与的变相体现。郑永年最近说，《中国不高兴》的对象不是美国，而是针对国内不同利益群体，是对人民主权诉求的变相表达。

美国人最骄傲的，最津津乐道的，并不是他们很有钱，而是他们有一个最好的政体，最好的政治制度。

国民的信心，是来自政治制度的优越。一个恶劣政体，肯定会引起厌恶和敌意，非我族类，其心必异。我们今天谈到北朝鲜的时候，我们会不会害怕和恐惧，觉得他们就是蝗虫，天然是坏人。城市里面的白领，看到农民工，会不会心中油然而生一种邹眉头的感觉。

家里穷一样，走出来被人看不起。今天西方媒体或者西方人，对中国和中国人的傲慢，根本原因还在于人家觉得政治体制不好。即使你很有钱了，人家还是认为你是暴发户，你是北大教授钱理群（钱里穷）。对这种傲慢，抵制和反对，还不如改进自己的政体，甚至用“中国模式”的优越性，来说服外国人，都比这个强。

真正的自由主义者首先必须是自我怀疑的，你要做一个行为，你就要首先论证你自己的正当性。这是理性的要求。首先要考虑，我所做的事情对么，采取的手段合法么。你首先在说别的事，你要想一下，我们平时行为的手段它是不是符合我们的主义的。你不能通过自己的行为来伤害别人。在民法里面有一个原则，权利不能滥用的原则。

怀疑主义的尽头就是法治，既然我对终极的价值，是否在我手上没有把握，那我们就遵守法律，遵守几千年的智慧准则。我觉得在抵制家乐福这个问题上，80后爱国青年是一个非常很自由主义的，真正自由主义的行为。抵制家乐福的年轻人一定要表达对法国傲慢与侮辱的愤怒，那么找家乐福来当替罪。他们自己认为对，别人认为不对。家乐福的股东不见得一定与zd有关系，没有准确证据，那么抵制家乐福的年轻人，就不通过伤害家乐福的方式，而是通过放弃了自己的权利的方式。如果手段理性，则可以排除这些嫌疑，就可以确立正当性。不管这些嫌疑成立与否。

抵制家乐福的年轻人，一定要作出政治决断，一定要把家乐福当作斗争的对象，一定要划分敌我，然后通过正确合法的方式进行，这是一种非常伟大的政治意志。可见自由主义，也有其政治决断力。

必须强调的是，自愿放弃自己权利的形式，以及说服别人，只要没有强制别人，都不够成对家乐福的侵犯。也就是说服别人放弃自己权利，是属于自由的，法律不禁止的。而只有只要不破坏正在进行的交易，或者不损害家乐福的既得利益，都是合法的。

只要行为符合法律，动机没有问题，动机无关紧要。政治正当性的判断，不依赖于动机。比如一个人被精心设计的骗局所欺骗，大多数情况下不是智力有问题。所以今天抵制家乐福在现在的语境下，没有问题。而至于语境的问题，不应该由80后爱国青年来负责。只要他们的行为方式，符合法律，就可以。动机无关于对错。

我们可以看到80后爱国青年的崛起，是一个彻底的断代，一个崭新的，几乎不占有过去专制气息的一代人，新鲜出炉。四五一代在政治上掌权，却将在精神领导权上丧失。而这之前的，主宰中国的，是四五一代。四五一代之后的人，都是跟屁虫，都是让四五一代跑马的。四五一代攫取了后面几代人的精神能量，让他们只能当学生，用嘴巴替四五一代干活。直到80后爱国青年的崛起。

80后爱国青年最彻底地与他们给父母断掉精神脐带。他们的生命体验，完全在改革三十年形成政治经济社会条件内形成，与文革时代再无瓜葛。因此，新一代人站起来了。他们站在的是改革，而不是文革。

或者这么说，80后爱国青年是被改革成本转嫁的一代。在80后身上体现出来的中国问题，已经成为首要的问题。我最小的弟弟陈永石，是81出生，和75年出生的我，就有很大的不同。等他出世，家境有所好转，他无需考虑生活的前提，可以在既有的条件上展开去，去做一些事情，可以瞻前不顾后。而我不同，后院可能随时有火，得随时警惕后面。

80后爱国青年小的时候，有一个经济性父亲，没有政治父性亲亲。等他们长大成年，没有经济支撑，而体制也是彻彻底底地抛弃他们，不仅如此，还构成种种间接的剥削和压迫（对于80后爱国青年是间接的）。市场经济对他们同样是如此。

市场经济对于四五一代感觉完全不同，他们可以是弄潮儿，只要他们行动和付出，就会获得市场经济的厚爱。而对于80后爱国青年，给出来的，风险极大，报仇极小，处在一种漩涡当中。因此80后爱国青年成年后陷入生存危机，也就是单纯为了维持生活的延续，不再有希望和出路，被压得死死的，被钉在生命的必需性上。

四五一代是政治漩涡中的小鱼儿，而80后爱国青年的困境，首先直接接触到，并不是政治困境，而是社会经济。也就是他们是中国市场经济漩涡中的小鱼儿。80后爱国青年是改革和市场化的产儿，同时也是改革的掘墓人。

法国大革命有一个著名的立宪派叫做西耶斯，写了一本书，叫做《论第三等级特权是什么？》。西耶斯这么说，至今为止，第三等级是什么，什么都不是；但是第三等级就要是全部，就是法兰西。我今天要说80后爱国青年，就是全部，就是一切，就是中国。我想说80后爱国青年，也是一样至今为止什么都不是，但是爱国青年要话语权了，要开始在政治或者公共领域崛起。

80后爱国青年，是作为改革的牺牲品，被彻底抛弃的。作为改革的受害者，与农民工人一样，可以形成统一战线。80后爱国青年因为是知识分子，可以为他们代言。80后爱国青年就代表当下中国主流，悲观和绝望已经成为主要因素。

而这是四五一代及其信徒所不愿意承认的，即使放到他家里，放到他怀里，他们也无动于衷。认为这一些可以在市场化和政治体制改革的进步之中，得到溶解。可是事情并非如此简单，这有些已经成为当下决定性的，首要的问题，不说不容回避，而是必须首先面对的。

尼采说,问题不在人们是怎样变得有道德的，而在人们是怎样使道德达到统治地位的。对文革的反思，是四五一代老一辈的生命体验。而且四五一代老一辈，不是用超越他们生命体验的理性来说服，而是动用父母性权威，和80后爱国青年根本不沾边的文革政治迫害来说服，简直天方夜谭。他们相信的，强迫我们相信，还沾一点边，如果强迫80后爱国青年相信，那只会起反作用。甚至可以说，他们仅仅是看到80后爱国青年，已经成年，有点管不住了，老脸挂不住，开始倚老卖老，以挽救他们的权威。

民怨会成为主要的社会情绪，怨气会弥漫整个中国。既得利益者和既得利益者利益沾边的，肯定是乐观的。四五一代已经绝大部分是既得利益集团里面的，肯定乐观。即使他们看到很悲惨的，但是也不会轻易摧毁他的信心。即使他们心中绝望，但是还是会假装乐观。施密特在《罗马天主教与政治形式》中说，真正的贵族恰恰重视大众，重视人民的信仰，启蒙知识分子是地道的假贵族，蔑视大众和常识理性，表现出一种非人道的自大性。半截子的自由主义者往往就是这样，他们标榜正确的欲望往往盖过宽容和对真实权利的追求。

启蒙知识分子，有一个传统，面对外人时，喜欢讲“大度”，喜欢“以德报怨”；面对自己人时，则是喜欢用批评与指责的口吻，并表达出一种自己不屑与民众为伍的高高在上姿态。他们认为80后爱国青年是他们的孩子，所以成为地道的假贵族。可是这孩子已经成年，有了完全不同的“自我”。

今年的五四青年节，也是“五四运动”90周年的纪念日。在当天，各个地方以及青年们举行了多彩丰富的活动来庆祝这一节日。

号称中国最具有民族特色，以八年战争为历史背景的军事网游巨作——《抗战》，在“五四”当天也举行了系列精彩纷呈的活动，更有无数的热血玩家聚集在一起，高喊“纪念五四”相关的口号，并截图留念。

“生在新社会，长在红旗下”的70年代人。

生在70年代的人可谓是“生在新社会，长在红旗下”。他们唱着“我们是共产主义的接班人”，荡起50年代人就荡旧了的双桨成长的。他们接受的是革命教育，他们从小被教导为是共产主义接班人，是社会主义新中国未来的建设者。

生在和平年代里的他们仍有一丝上一代人遗留下来的关于英雄的记忆。适逢自卫反击战发生在这代年轻人成长的岁月里，爱国主义、民族自尊心的教育从来没有如此鲜活生动，就像一剂兴奋剂注射在70年代人的血液里，随时都能沸腾起来。当年，很多学生都把老山英雄当作自己崇拜的偶像，并在初中、高中毕业之后凭着一腔热血参了军。美国战机轰炸中国大使馆时，正处于大学阶段的70年代人，可以半夜三更翻出校园，徒步走上几个小时到美国驻华大使馆前抗议，这可能就是当年那种英雄情结的延续。

“伴着改革开放步伐”的80年代人。

生在80年代的群体不是从黑暗和虚无中走来，他们伴随着中国的改革开放进程，在出生、成长和壮大之中，他们中年龄最大的快达到30岁了。在国外各种新潮的东西的轰炸下，他们体验到是父辈所没有的感受。一开始就生活在开发的年代，他们的思想意识里少了旧有传统的束缚，少了宽宽条条的限制，思想十分活跃和开阔，并对未来满怀信心。

八十年代的人喜欢张扬自己的个性，爱国也要张扬自己，高举着国旗，在脸上甚至也涂抹着国旗，站在大街上游行或者助威等等。

“时尚主义”的90年代人。

这一代没有经历过烽火连天的战争年代，没有经历过轰轰烈烈的政治运动，当然没有机会为祖国一洒热血。他们生活的时代世界正在同化，“国家”的界限一点点模糊，wto、麦当劳、英语、nba、网络„„他们和外国同龄人同步成长，资源共享。有人惊呼，90年代的孩子对国家的概念正在淡化，他们缺乏爱国情怀!

其实每一个年代出生的中国人都带着那个年代的传统思想，在这些传统思想里，有文化的差异，有政治的差异，有思想的差异，有世界观，人生观，价值观的差异，这些差异造成了不同年代的中国对爱国的不同理解方式，而理解不同爱国的行为方式就会不同。

爱国的方式有很多，但个人觉得出生在70年代人更爱国！虽说爱国不是玩游戏，但从《抗战》中还是可以得出一点小小的支持，在《抗战》游戏中，年龄段最多的玩家是出生在70年代的。

爱国主义大会上的演讲稿。

尊敬的老师，亲爱的同学们：

首先，我们来解释一下90后这个词，狭义的说，他指的是90年以后出生的人，广义的说，就是现刚刚接触社会的一个年轻群体。那么，这便赋予了90后一个时代使命，时刻引领着这个社会上最时尚，最前卫的潮流。所以，90后的爱国情节便关系到了我们的国家我们的民族的发展与存亡。

如果说90后是不爱国的，那藏独分子猖獗时期，家乐福门前的“爱国青年们”又不会同意；如果说90后是爱国的，但就我们自身对于这个观念还很模糊。所以，90后根本就不懂什么是爱国，90后的爱国完全是在媒体与长辈的灌输中成长起来的，从来就没有独立思考过爱国这个词的含义。什么是爱国？爱国不是我们听到美国支持台独，就想要奋不顾身的冲上中美战场；也不是我们整日鼓吹自己我国家富强而听不得一点反对的意见；更不是我们只有好好学习，才能为祖国的发展贡献力量。。。我要告诉你们：凡是这样说的人，充其量是个热血青年，这些人根本就不理解爱国的含义！他们只知道，这是一个褒义词，用在自己身上是件光荣的事。可爱国，远远不是我们想象的那么简单！

爱国作为一种思想，是一个人对一片土地的爱，希望这片土地繁花叶茂；爱国作为一种情感，是对那片孕育了自己的土地的一种依恋与感恩；爱国作为一种气结，是一个人永远尊重自己爱的国家，永远祈祷自己的同胞幸福安康。。。爱国，就要让我们的国家发展，而不是整日盲目自大，闭目塞听；爱国就要时刻了解，思考我们国家的现状，而不是只知道跟着媒体乱跑。所以，那些专家学者或是长辈们，你们不要埋怨90后爱国意识的淡薄，是你们只教会了90后如何不让自己的国家受辱，如何拥护我们国家的政权，如何认识自己国家的强大，而没有教会90后怎样让自己的国家持续发展，怎样正确看待世界发展的进程，怎样独立思考当今中国的优点与缺点等等。

那么，90后应该怎样爱国？首先，就是正确的理解爱国，取缔战争与献身对爱国主义的占据地位，不要总把爱国想成红色的，一定要以一种平静的心态去爱自己的祖国，这就好比我们爱一个人，不是一定有海誓山盟的才叫爱情，相依相伴，执手偕老才是真正的爱。其次，不要把爱国与尽忠于一个政权联系到一起，现在的我们绝不提倡岳飞式的爱国情节，因为，国与政权根本就不属一体，凡把爱国与尽忠于一个政权强加于一体的，永远是对人性中真理与自由的大肆灭杀，是十世纪以后就不被人们认同的思想了。第三，爱国不意味着一定要牺牲自己，如果连自己的正当欲求都不能满足的话，那这样的国家也不值得我们去爱，所以，学会爱国，一定要先学会爱自己，珍惜自己的生命和时光，不去做任何对自己来说无意义的牺牲；第四，也是最重要的一点，那就是，我们需要开放我们的思想，更加大胆的去对一切思想，理论质疑，不是前人说对就是对的，更不是新闻媒体说的就一定对，要我们自己说对才是真理，这便需要我们摆脱初入社会的种种诱惑，安下心来读书，用我们的思考能力重新审视什么是真理，什么是谬论。

同学们！90后作为这个社会上一股最年轻的力量，决定着时代的命运，也决定着这个国家的发展，90后，需要的就是突破各种思想的束缚，重新认识这个世界，从而顺应时代的发展，超越前人；我们要正确认识我们国家的发展，不因盲目爱国而沾沾自喜，而是不断检查自己国家的弊端，不断向国外的先进之处学习，从而使自己的国家在世界竞争大潮之中处于不败之地！我想，这才是90后应有的爱国的方式。

也许，你会说我的言辞过激，也许，我的文章不和所谓的主流，但我知道，作为90后，我有一颗爱国之心！我希望我的祖国益强大，我希望我的国民永远幸福安康！

谢谢大家！

现在，我只想问大家一句：我到底该说些什么？）。

林浩，男，1999年出生，四川省汶川县映秀镇渔子溪小学二年级学生。

林浩，汶川大地震年龄最小的救人英雄少年。汶川大地震发生时，小林浩同其他同学一起迅速向教学楼外转移，未及跑出，便被压在了废墟之下。此时，废墟下的小林浩表现出了与其年龄所不相称的成熟，身为班长的他在废墟下组织同学们唱歌来鼓舞士气，并安慰因惊吓过度而哭泣的女同学。经过两个小时的艰难挣扎，身材矮小而灵活的小林浩终于爬出了废墟。但此时，小林浩班上还有数十名同学被埋在废墟之下。9岁半的小林浩没有惊慌的逃离，而是再次钻到废墟里展开了救援，经过艰难的救援，小林浩将两名同学背出了废墟，在救援过程中，小林浩的头部和上身有多处受伤。在中央电视台和各大地方电视台播出的《九岁救灾小英雄林浩》的专题采访报导中，林浩那稚嫩的童音、超出年龄的成熟与勇敢以及善良的品格感染了几乎每一个中国人，当有记者问他为什么不自己逃走而是留下来救同学时，他回答说：“我是班长”，短短几天之内，网络上便出现了大量寻找林浩的帖子，还有热心的网友建立了“九岁小英雄林浩”吧，发帖量迅速攀升万条，与此同时，京华时报等媒体又对林浩做了更进一步的采访和报导，小林浩一时间成为了公众人物。许多中国人从小林浩身上看到了祖国新一代的希望，他是中华民族坚强不屈的代表。2008年6月27日，林浩被授予“抗震救灾英雄少年”称号，受到了中央文明办、教育部、团中央、全国妇联等部门的联合表彰，并在颁奖晚会上受到了政治局常委李长春的亲切接见。

一、北京奥运会二十个难忘精彩瞬间之一。《。

合同资料整理篇十一

【黄河流域】，黄河流域西起巴颜喀拉山，东临渤海，南至秦岭，北抵阴山。

原巴颜喀拉山北麓，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古自治区、山西、陕西、河南、山东等9省、自治区，简称分别为青、川、甘（陇）、宁、内蒙古、晋、陕（秦）、豫、鲁。在山东垦利县注入渤海（见下页图），干流全长约5400公里。从河源到内蒙古托克托为上游，其中兰州以上大部分地区植物被覆较好；玛多至青铜峡的干流多峡谷，水能资源丰富；青铜峡以下为河套平原，灌溉发达，可通航运。托克托至河南桃花峪为中游，也有丰富的水能资源；两岸为黄土高原，植被少，水土流失严重，是黄河洪水泥沙的主要来源。桃花峪到河口为下游，两岸绝大部分修建了大堤，泥沙淤积使河床一般高出两岸地面3～5米，多的达10米，故称悬河；沿岸多灌区，干流也可通航。河口附近，黄河入海水道不断淤积、延伸、改道，造陆作用强烈。

总结：各河段直接汇入干流的流域面积大于1万平方公里的支流有十条，以渭河的面积与水量最大。

世界地理试题之岛屿地理

图8为甲、乙两岛略图，其中甲岛地势低平。完成下列要求。

（1）按东、西半球划分，甲岛位于（ ）半球。甲岛周围的水域属于（ ）洋，乙岛周围的水域属于（ ）洋。

（2）两岛相比，实际面积较大的是（ ）岛。当乙岛的区时为6月9日6时，甲岛所在的时区的区时为6月（ ）日（ ）时。我国处在隆冬季节，甲岛盛行风向为（ ）风。

（3）乙岛主要是由（ ）（内或外）力作用形成的，地形以（ ）为主，地势特点是（ ）。

（4）甲、乙两岛中，公路密度较低的是（ ）岛，导致该岛公路密度较低的主要自然原因是（ ）。

（5）判断甲岛最大城镇所在地，并在图上把该城镇的符号圈出来；并说明判断的理由。

总结：生活在温暖的海水里的珊瑚虫也是岛屿的积极建设者。珊瑚虫能不断分泌出一种石灰质特质，数以亿计的珊瑚虫分泌出的石灰质特质连同它们的遗骸，形成了珊瑚岛。如我国南海诸岛 中的大部分岛屿就属于珊瑚岛。

合同资料整理篇十二

2013年6月份项目部按照公司要求，进行工程实体质量专项检查。本人作为检查组成员检查并学习了“国资物业二十九家园”、“甘肃电力公司省级计量中心”、“兰州新区保障性住房a区”、“兰州中川机场二期扩建工程附属工程”的内业资料。通过本次检查，本人学习到了其它项目监理部关于资料整理的一些好方法，也发现了一些存在的不足之处。如何做好资料管理工作，本人归纳了以下几点：

1、领导重视。

项目部资料整理是否完善齐全，首先项目部领导、总监要对资料重视。作为项目部主任，我项目部主任经常会不定期亲自检查各工地资料整理情况。今年4月份公司内审我也作为内审员检查过其它项目部资料，相比之下，由于项目部领导的重视和严格要求，认为我项目部资料整理方面较完善、齐全。

2、加强对人员的培训学习。

对于资料整理较好的工地，我项目部会组织其它监理人员来相互学习、相互交流、取长补短。总而言之，我项目部在主任领导和有经验的同志的指导下，使得我项目部各工地资料较完善和经得起检查。

3、专人负责。

监理资料和各相关资料是施工、监理过程中逐步积累起来的，工程规模和工期、技术复杂程度都决定了监理资料的多少。因此必须有专人具体负责管理，文件盒应分门别类放置，收集的资料要逐份登记，编写详细目录，便于各部门对资料的检查和查阅。

4、建立监理机构内部责任制和工作制度。

由于监理过程和环节复杂，没有制度就做不好这项工作。根据监理资料产生于监理过程的特点，制定“谁接收，谁负责”的监理资料管理制度是适宜的。因此监理机构内部必须分工明确，分清工作的职责范围，这样责任也就清楚了。同时还要有监理人员替换交接制度，确保岗位始终有人，工作有人管，日记有人记，做到监理资料连续、完整。另外还应把监理资料的记录和管理纳入人员绩效考核范围，从个人负责的监理资料质量，来评估监理人员的工作质量，如果再与经济挂钩，效果会更好。

5、确保资料及时归纳、整理，真实完善，各专业分类有序。

作为资料，很多具有较强的时效性，错过了这个时间就没有价值了。特别是规定具体时间的指令性文件，因此必须及时整理，及时保存。监理资料要及时整理，真实完善，要分类编目、排序，便于保管和查询。对于已经保管的资料，如借阅需办理借阅手续。

6、通过检查，发现以下资料容易出现问题：

1）例会纪要：首期监理例会，应介绍监理工作程序，如施工安全、质量、进度、现场文明施工及对资料进行相关要求。明确会议议题、召开例会的周期和时间，特殊情况下可组织召开专题会议。每期监理例会中提出的问题，在本周例会中要落实解决，有些工地上在例会中各方只是一味的提出问题，而解决的问题没有一个，这样就失去了召开监理例会的目的。

2）监理日志：监理人员所负责的工地及其职责范围内的主要工作都应记录，如一天中的主要工作、进度、质量、所用人员和机械、材料、拖延和工作质量低劣情形，重大决定、存在问题和指令、承包商的请示、发生问题解决的办法、与工程有关的特殊问题、业主巡视工地的意见和指示等，不能只是简单记录施工情况。监理日志中的天气情况要记录清楚，是今后发生工期延误，处理时间和财务索赔时的重要依据。

3）监理月报：包括工程形象进度、发生的工程质量问题、材料进场情况、工程费用及支付情况、工程延误及主要原因、存在问题或困难、重要纠纷和争论等要进行详细记录。

4）现场指令、指示、监理工程师通知：应当以正式书面形式表达，此外，口头指示均应做好记录，最好配有照片，以免事后无图片依据无法查证。并应得到正式确认其方式和时间，同时做好收发文记录，避免遗失或承包人以没收到为理由不执行。5）现场安全方面资料：收集施工机械的有关资料，如安拆方案、特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明、起重机械使用单位、安装单位资质证书，安全生产许可证、特种作业人员操作证，安全技术交底等，此部分资料非常重要，就要在平时收集整理好，并应放在一个资料盒内。

5）影像资料：随着工程进度应不断的保留每个施工阶段的图片资料，以便对各阶段的施工情况核查，并对监理公司资料库是一种充实，可以留作企业宣传和今后评奖时用，所以建议公司能为每个工地配备照像机，以备工地使用。

6）其他：包括业主、施工单位的通知或报告、函件，也要收集整理好。

在检查中发现个别项目监理部平时收集、保存文件意识淡薄，工作中形成的文件或办理完毕的文件未随时存放或收集，随意放置，无法查找，影响了档案总体质量。总之，要做好监理资料的管理工作，在提高监理人员素质的基础上，对其重要性一定要认识到位，思想上要高度重视。通过完善管理责任制，勤于检查督促，一定会取得效果，工程结束后就会留下有价值的监理资料。

徐芳。

2013年6月28日。

合同资料整理篇十三

函数思想是指运用运动变化的观点，分析和研究数学中的数量关系，通过建立函数关系(或构造函数)运用函数的图像和性质去分析问题、转化问题和解决问题;方程思想，是从问题的数量关系入手，运用数学语言将问题转化为方程(方程组)或不等式模型(方程、不等式等)去解决问题。利用转化思想我们还可进行函数与方程间的相互转化。

数形结合思想。

中学数学研究的对象可分为两大部分，一部分是数，一部分是形，但数与形是有联系的，这个联系称之为数形结合或形数结合。它既是寻找问题解决切入点的“法宝”，又是优化解题途径的“良方”，因此我们在解答数学题时，能画图的尽量画出图形，以利于正确地理解题意、快速地解决问题。

特殊与一般的思想。

用这种思想解选择题有时特别有效，这是因为一个命题在普遍意义上成立时，在其特殊情况下也必然成立，根据这一点，我们可以直接确定选择题中的正确选项。不仅如此，用这种思想方法去探求主观题的求解策略，也同样精彩。

极限思想解题步骤。

极限思想解决问题的一般步骤为：(1)对于所求的未知量，先设法构思一个与它有关的变量;(2)确认这变量通过无限过程的结果就是所求的未知量;(3)构造函数(数列)并利用极限计算法则得出结果或利用图形的极限位置直接计算结果。

分类讨论思想。

我们常常会遇到这样一种情况，解到某一步之后，不能再以统一的方法、统一的式子继续进行下去，这是因为被研究的对象包含了多种情况，这就需要对各种情况加以分类，并逐类求解，然后综合归纳得解，这就是分类讨论。引起分类讨论的原因很多，数学概念本身具有多种情形，数学运算法则、某些定理、公式的限制，图形位置的不确定性，变化等均可能引起分类讨论。在分类讨论解题时，要做到标准统一，不重不漏。

拥有一个整体的高考文科数学解题思路，会对文科生答数学题有很大的帮助，可以更好的立于高考学生的第三轮复试，提高文科数学成绩。

合同资料整理篇十四

,大学生个 人简历网

性格开朗，对人热情，对工作负责，能更快地适应新环境，懂得与人相处，好奇心强，见到一些未接触过的事物，想深入了解和掌握，积极上进，笃守诚、信、礼、智的做人原则，思想积极要求进步，有吃苦耐劳的精神，希望贵公司可以给机会我，相信我可以做的更好，从新的环境里学到更多的知识，谢谢。

合同资料整理篇十五

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

一、工程概况：

1、工程名称：东营东街村民1#2#住宅楼。

2、工程地点：鹿泉市寺家庄镇东营东街红旗大街西侧。

3、工程结构：剪力墙结构。

4、结构层数：地下两层，地上二十七层甲方承包的东营东街村民1#2#住宅楼工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料、安全资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：

二、承包方式：甲方以包干的方式将东营东街村民1#2#住宅楼工程技术资料、安全资料交由乙方编制和整理并竣工备案。

三、承包内容：工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档(承包的分项工程为：土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆工程、保温工程、桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯等资料，乙方负责最后的归总备案)，各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令的传递与落实、回复。本工程所有建筑材料检测实验(主要包括：钢材、水泥、管件、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验;水、电检查、主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验)，以及各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料汇总整理，与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。

四、承包单价：按本工程实际建筑面积1.2元/平方计算，上述承揽内容中。如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为，一经发现，甲方有权给予经济处罚，并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力。

五、付款方式：该工程无预付款。主体施工到五层验收合格，资料同步完成经验收合格，支付监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的%;以后主体每七层完工验收合格、资料同步完成经验收合格，支付监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的%;主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格，由监理、建设单位认可后乙方资料款付至%，安装工程施工到五层支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%;以后安装工程每七层付一次支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%，竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，由监理、建设单位及相关职能部门认可后乙方资料款付至%，竣工验收资料备案完成后，乙方资料款付至%，(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)，余下%一年内无问题一次性付清。

六、甲方责任：

1、为乙方提供办公所需设备，电脑、打印机、复印机、办公桌椅、资料柜、订书机、打印复印纸张、订书钉、壁纸刀、胶水、资料盒。

2、提供乙方完整的设计图纸(一套)及设计变更资料。

3、协助乙方收集本工程所需的所有材料的出厂合格资料及相关手续。

4、甲方协助乙方材料取样、试件的取样，试块的制作、拆模与养护工作。

七、乙方责任：

1、保证所有资料、半成品试验及时到位，与工程进度同步进行。不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。

2、资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

3、资料软件有乙方承担。

4、认真落实资料收集整理、归档的相关制度，完善资料的分类管理。

5、及时传达政府职能部门的有关指示、指令。负责与检测中心、监理单位及建设单位的联络及相关工作。

6、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作。

7、乙方负责相关资料的填写并承办检验试验工作。

8、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，并整理好会议纪要，转发给各建设参与单位。

9、配合工程建设各分包单位办理签证，传达总包单位及建设单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令。

10、遵守《安全文明规章处罚条例》见附件。

八、违约责任：

1、乙方工作人员应服从甲方管理，因乙方原因发生的所有事故，由乙方承当责任，与甲方无关。

2.乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等)，甲方有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，甲方有权对乙方进行处罚，分部工程(基础、主体、竣工及保温节能单项验收)验收因资料原因不能及时验收时，且所造成的重复验收费用由乙方承担。

4、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权拒绝提交资料。

5、乙方应对所有资料的时效性、准确性负责。由于乙方资料编制、收集、整理、归档时工作不认真，导致资料存在问题、如造成经济损失或社会影响，甲方有权追究乙方责任;如由于乙方资料工作滞后，影响甲方工作，并造成间接或直接损失，乙方应承担相应责任且甲方有权终止合同。

九、争议。

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：

1、双方达成仲裁协议，向石家庄仲裁委员会申请仲裁;。

2、向有管辖权限的人民法院起诉。

十、合同份数。

本合同正本两份，具有同等效力，由甲、乙双方各执一份。;工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动失效。

十一、未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

合同资料整理篇十六

建筑资料顾名思义是在建设项目施工过程中形成的资料，它记录了一个建设项目从无到有的过程，记录了施工过程中的每一项施工工序。是施工企业对施工质量的一个证明资料，也是施工企业后期进行维修，维护时提供的一份参考资料。也是审计、决算时一份强有力的证明文件。所以建筑资料是一个建设项目中不可或缺的组成部分，有着重要的作用。我国也出台了相关的法律法规来完善建筑资料体系。如果想要完成一套完整的建筑资料，不但资料要及时的配合施工班组及时上报，还要和甲方、监理把关系处理恰当，这样资料的签字及签证的签字比较方便点。

建筑资料可分为前期审批资料、施工资料以及竣工验收资料。以上的每项资料中包含许多小的资料，每一项资料都很重要不能马虎。以下说下各项资料中重要的几项资料。

施工资料是三项资料里面最重要的组成部分，记录了施工过程的每一项重要工序，是施工质量的证明。里面包含许多资料比如：开工报告、施工现场管理检查记录、材料取样报验单、图纸会审记录、验槽记录、各分项检验批以及各种试验记录等等。其中重要的资料是：

一、质保资料。比如砼的抗压资料、混凝土、砂浆配合比、水泥、砂子、石子复试报告、钢筋的检测报告等等。我们是装饰装修公司那么肯定有防水材料资料要送检。这些是质量证明的一个依据。

二、还有隐蔽资料也是重要的一部分资料，它是施工时后道工序把前道工序覆盖了看不见的工序。隐蔽资料包含工序隐蔽和材料隐蔽，工序隐蔽包含灰土垫层及找平层的隐蔽。材料隐蔽就是钢筋了。做隐蔽资料是为了证明我们做了这道工序。在最终结算时防止甲方漏算、少算的一个重要依据。

三、施工组织设计、施工方案及重要的专项施工方案。这些方案里面会写明某些分项（分部）工程的具体做法和里面存着一些措施项目产生措施费。结算时有起到依据的作用。

四、图纸会审也是很重要的一个文件里面记录了图纸上存在的问题和解决方案。结算时提供一个重要的证明文件。

五、建筑资料中的各种试验资料也很重要。比如给排水中的管道打压记录，防水记录、还有电气试验记录。这些都是质量合格的证明文件。

六、在施工过程中不仅仅是以上的资料比较重要还有其他一些资料也很重要，在结算时起到关键作用。比如工程联系单、甲方发的图纸、签字单、任务单、通知等等。都要负责收集整理。建筑前期审批资料有很多，大部分都是甲方负责去收集整理，我们施工方主要负责收集整理的文件主要有施工许可证、招、投标文件、承包合同及施工合同等一些文件。

竣工资料主要是竣工报告、及图纸的收集整理。做为一个资料员不仅仅只完成建筑资料，还要完成领导安排的其他资料的收集整理。

以上是我对建筑资料和资料员的一点心得体会，我做资料时间不是很长，还有许多东西需要去理解、学习。以上还以有许多资料都未能提起但都是建筑资料中不可或缺的组合部分。资料员是一个很重要的工作，我会认真、努力、负责的完成我的工作为公司争取更多的利益。

合同资料整理篇十七

资料整理工作越来越得到各方面的重视。为做好资料管理工作，把对资料的研究引向深入，使之能充分发挥作用，为我所用，笔者结合自身体会对其进行分析研究，并取得了一些初步认识。

一、资料整理工作中重要一环。

实践表明，编写资料长编作为资料整理基础工作中的重要一环，对编纂书籍及保证类书的质量具有重要作用。具体地说，资料长编的作用可以概括为如下几个方面。

一是有利于熟悉、检查和考证资料。首先，通过我们的思维将所有搜集到的资料归类、分档、排比、取舍、消化，使其系统化，对其产生由感性到理性的认识，不仅可以让我们熟悉资料，还可以更全面、更深层次地了解和掌握资料。其次，有利于对所搜集的各类资料作一次全面的查漏补缺。通过整理，可以发现按类书的篇目要求是否缺项、断线。第三是有利于对资料作进一步考证。整理资料长编，在消化、排比、印证资料时，就容易发现问题，进而对有疑问的资料进行考证、核实，以保证资料的质量。

二是有利于篇目修订。资料长编是修订和完善篇目的参照坐标。它可以为修订书类书篇目直接提供参照，通过对照可以看出哪些内容可以记，哪些内容不能记，哪些资料翔实，哪些资料单薄，不能支持相应的记述单元，以此来修订和完善篇目。此时修订出来的篇目，应该说是比较合理、比较实际、比较科学的。

三是有利于书稿的编写。一方面通过整理资料长编，可使编者进一步清晰所记事物的发展脉络，明确主导思想。同时通过对所有搜集到的原始资料经过去粗取精、去伪存真的整理，可挤出大量水分，筛选出大量有价值的及能反映事物本质的深层资料。另一方面，在编类书的过程中，会经常出现人员变动，频繁的人员变动会直接影响编修的进度和质量。有了资料长编，如发生人员变动，新接手者就不必再从搜集、整理资料等最原始工作开始，而是直接熟悉资料长编就可以了。

四是为审改书稿提供依据。书稿是需要经过反复修改才能最后完成的。这些修改，有的是文体文风上的，而更多的则是对记述史实的核对和校正。如我们在由长编向书稿的过渡中，难免人为的出现一些笔误及资料删削造成断章取义，这些都不同程度地扭曲了事物发展的原有轨迹。书稿完成后，主编或审稿人员一但发现这些问题就必然要重新去查阅资料进行核对。如果资料长编也不完整，没关系，因为它后面标明资料出处，可以再去查，这样既准确又快捷。

五是具有较高的存史价值。资料长编是为编纂类书服务的。那么类书完成后，资料长编是不是就没有用了呢?一般来说，类书的规模、容量毕竟是有限的，而长编容量可以比类书多出几倍，许多类书未能录入的资料，长编都可以录入。读者在翻阅长编时可看到比类书更多的资料。所以编写长编有利于存史，有利于为以后的研究者进行更深入的研究创造条件、打下基础。

1确定资料长编的提纲。确定长编提纲，可以按事物的类别立题，也可按事物发展的时期立题。如果资料较杂，放在同一题下会使层次不清，可再设若干个子目加以区分，以使层次分明，错落有致。

合同资料整理篇十八

资料整理是我们经常需要进行的活动，尤其在学习、工作中，对于有效地收集、整合和利用信息至关重要。随着信息量的大幅度增加，若没有适当的资料整理方法，就会感到繁琐和有些力不从心。因此，如何进行有效的资料整理，成为了现代人必需掌握的一项技能。

资料整理对于我们生活、学习和工作的意义是非常显著的。首先，它可以让我们更快地找到所需要的信息，降低时间成本；其次，它可以帮助我们更好地理解和掌握知识，避免遗漏和错解；最后，它可以提高我们的工作效率和质量，对于完成各项任务非常有帮助。

第三段：资料整理的方法和技巧。

资料整理的方法和技巧是多种多样的，我们可以根据不同的场合和需要来灵活运用。其中，可以尝试用“一级分类法”和“二级分类法”来整理资料，即先将资料按照一定的标准或主题进行分类，然后在每一个大类下再进行细分。另外，还可以使用“思维导图”、“时间轴”、“框架图”等工具来对数据进行清晰的呈现和展示。

在进行资料整理的过程中，也需要注意一些细节问题，以确保整理出的资料准确、完整、一致性和易懂。例如，要遵从逻辑思维的准则，确保各个数据之间的关系清晰；要保留原始资料的信息，以备后续查找和参考；还要注意资料的时效性和可信度，尽量采用最新、最可靠的资料来源。

第五段：结论。

总之，资料整理是一项必不可少的工作和技能。通过合理的分类、筛选、提炼和展示，可以让我们更好地利用、理解和运用所需要的知识和信息，从而提高我们的学习和工作效率。我们应该研究更多的资料整理方法和技巧，并不断地进行实践和探索，以不断提高自己的资料整理水平。

合同资料整理篇十九

各农户：

安乐乡批准土地开发整理项目是党中央、各级人民政府为使我们贫困地区改善农业生产条件，提高耕地质量，实现“沟相通、路相连、渠系配套、设施齐全、旱能浇、涝能排”，便于经营管理、减轻耕种劳动用工、改善水土结构和田间小气候。通过对田、水、路的综合整治，使农业生产收入稳定，创造良好环境的一项重大举措。经过两年的测设，现以批准实施，根据县、乡人民政府通知精神，为进一步的宣传到位，使广大群众人人知晓，积极支持、服从上级规划，确保项目按期开工，按设计施工，按时完工，特对宣传：

一、该项目涉及石板、小屯、猫街、太极、河心等五个村委会，整理总面积7052亩，政府总投资达1420.66万元。

二、本村委会政府计划人均总投资2000元，涉及范围是：全村委会19个村民小组大面积、连片面积的所有大、小河田（但不包括摸作落箐、哈拉箐等小面积耕地）。

三、整理的内容是：（1）小田改大田，地势平坦的建立高标准农田、地势落差大的以地形而异整理改田。（2）按土地局规划设计修建田间机耕路，修建三面光放水沟。

四、按政府通知要求，在整理的范围内，今年大春收割后不能再种植小春，如有违反、影响施工或造成籽种、青苗损失，村委会一概不负责任，望各位农户谅解，支持执行。

太极村委会宣。

合同资料整理篇二十

资料整理是我们在工作和学习中不可或缺的环节之一。无论是在做网上调研、写论文、准备会议材料，还是想要更好地管理个人知识，资料整理都起着至关重要的作用。在实际行动中，我们会发现资料的数量与种类越来越多，而有效整理与利用这些资料则成了我们所追求的。在我个人的工作和学习中，我逐渐总结出了一些方法与体会，希望与大家分享。

第二段：了解你的资料。

首先，资料整理的前提是了解你手头的资料。你可以把资料按照不同的来源进行分类，如书籍、网络、研究报告、个人笔记等。然后可以将它们按照主题或目的进行归纳。这不仅有助于你培养一个分类资料的思维模式，更重要的是抛弃掉冗余信息，让你更好的看到有用的东西。相比较于一个混乱的杂志盒，一个分类明晰的笔记簿或笔记软件的确更能帮你快速地找出所需的资料。

第三段：选取合适的整理工具。

在整理资料时，还需要根据自己的偏好和需要选择合适的工具。这个工具的选择范围非常广泛，比如单一笔记、笔记软件或者一些云文档存储服务。我认为这个选择非常重要，特别是对于那些希望有效管理和合理利用资料的人们。我本人非常喜欢Evernote，因为它几乎可以整合我所有的书签、笔记、图片以及PDF等所有文件格式。更重要的是，Evernote还可以通过任何设备来访问，这使得我在办公室、家里和旅途中都能随时查看和整理我的资料。

第四段：按照优先级整理资料。

当我整理好了资料，我会评估每一个文件，看哪些是优先级最高的文件。我会在Evernote中使用标签将不同的信息归为一类。如果是一些比较重要的资料，我也会设定提醒，帮助我记得及时处理。同时，我还把不同的主题或任务给予一定的重要性应对，这有助于我更好地管理我的时间、精力以达到更好的效益。

第五段：总结。

在资料整理中，发现有用的信息和存储它们十分重要。在日常工作和学习中，我们需要学会如何选择工具、如何分类文件并根据重要性整理它们。这样，我们可以大幅缩短信息查找的时间，更好地组织自己的工作、学习和生活。总之，资料整理是我们每个人必须面对的挑战之一，还是有必要去认真对待它们，以有效地整理我们的生活、工作和学习。

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13418171.html】