工地塔吊合同(实用17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-21 09:03:07
工地塔吊合同(实用17篇)
时间:2023-11-21 09:03:07     小编:影墨

合同常见于雇佣、租赁、销售等各种商业交易和合作关系。合同的撰写需要细致入微,不能忽视任何一个细节的考量。合同的签署和履行应当遵循诚实信用的原则,维护双方的合法权益。

工地塔吊合同篇一

甲方:

乙方:

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,自愿签定本合同,共同遵守本合同所述内容。

一、劳动期限暂定为:一年(1#塔吊从20xx-2-18开始,5#塔吊从20xx-2-26开始).

二、工作内容。

1、乙方同意根据甲方工作需要,担任该工地塔式起重机司机工作。

2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度,认真履行岗位职责,负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。

3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间,必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。

三、劳动报酬。

聘用期内乙方每月工资为:3600元。现甲方每月支付乙方月工资20xx元,余款待合同期满一次性付完。

四、甲方的权利与义务。

1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。

2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。

3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同规定按时支付乙方工资,乙方伙食自理、住宿由甲方提供。

4、根据乙方检查、维修发现的问题,经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

五、乙方的责任和义务。

1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神。讲究职业道德,维护国家和甲方的利益。

2、服从甲方的本职工作安排,认真履行岗位职责,不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

3、认真履行本合同约定的内容,严格执行塔吊操作规程,搞好本职工作。按约定领取劳动报酬,按约定解除合同。

4、爱护塔机。保持塔机清洁,每日开启前必须做到先检查后启动,先试运行后工作的原则,发现问题及时处理,及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。

5、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。直到安全障碍排除。

6、每日做好上下班的工作和检查、维修和保养,发现问题及时汇报处理,决不影响第二天的工作。

7、保证施工期间塔机正常运转,除机械修理及停电,大风不能操作以外,根据施工需要保证随时运转。

8、禁止大风天气和塔机带病工作。

六、劳动合同的变更和解除,发生以下情况之一,本合同终止。

1、合同期满。

2、双方达成一致。

七、提出解除合同的任何一方,必须提前10通知对方,待对方同意后方可解除合同。

八、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容,不得自行解除合同,不得随意离职,本合同违约金为5000元。

九、本合同未及事项,按国家有关规定执行。

十、本合同自签字日生效,至合同期满自行解除。

十一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)乙方:____(签字)代表人:____身份证号:

工地塔吊合同篇二

甲方:

乙方:

因甲方生产需要,聘用乙方从事塔吊操作等工作,经甲、乙双方平等协商一致,达成如下协议,以致共同遵照执行。

1、聘用期限:按照所在工地项目部塔吊启用日至报停日止,协议期满,自行终止,另甲方因工作需要,经双方协商同意续签聘用协议的,应重新办理聘用协议。

2、聘用报酬:乙方应满足所在工程项目部施工生产需要的情况下,两台塔吊按二人工资计算,每人155元/天,月底预付生活费500元。本工程从20xx年4月4日起计算二人工资。

3、乙方在工作期间,要与项目部搞好关系,为项目部提供优质服务,树立良好的企业形象和个人素质,严禁任何有损企业形象的言行,服从项目部现场人员生产指挥,不折不扣地完成当班生产任务。若乙方在工程没有结束以前离开,按每工日80元计算。在计算二人工资之中乙方必须保证每天2台塔吊24小时可作业,即加班按每小时18元。

4、机械保养:乙方在操作期间,熟悉各机构原理,掌握好机械技术性能。负责当班所操作机械日常例行检查工作,做到“岗前一检查、岗中三做到、岗后五部走”,负责做好机械的清洁、润滑、坚固等维护保养工作,发现故障及时排除或报告,发现重大安全隐患及时上报。

5、任何一方若特殊原因不能继续履行该协议,应提前30天书面通知对方,经双方协商一致,方可解除本协议。否则,造成的一切损失,由违约方承担。

6、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字即生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工地塔吊合同篇三

1、塔吊的拆、装及锚固等作业,必须由经过专门培训并取得作业证的人员完成。

2、操作人员,高空作业必须系好安全带。严禁酒后上岗,违章指挥,违章作业。杜绝冒险蛮干。

3、根据拆装作业现场情况及需要划定警戒区域并设置监护人员,在区域内严禁其他人员停留或行走。

4、拆装工人必须遵照下列原则:

a)作业人员必须准确了解塔吊的各部位性能;。

b)安装作业前,

对建筑起重机械的结构、机构、安全装置、电器、液压等系统及零部件进行全面检查,不符合要求的零部件须更换或修理合格再安装。

c)钢丝绳断丝、磨损、腐蚀、扭结、变形严重、达报废标准须及时更新;连接螺栓、销轴等损坏的须更换。

d)安装塔吊的过程中,对各个安装部件的连接件,必须特别注意要按说明书的规定安装齐全、固定牢靠,并在安装后做详细检查。吊点应正确,绑扎应牢固,吊装就位连接牢固后方可卸除吊具。

e)必须详细了解并严格按照说明书中所规定的安装及拆除的程序进行作业,严禁对产品说明书中规定的拆装程序作任何改动。

f)熟知塔吊拼装或解体各拆装部件相连接处,所采用的连接形式和使用的连接件的尺寸、规定及要求。对于有润滑要求的螺栓,必须按说明书的要求,按规定的时间,用规定的润滑剂润滑。

j)了解每个拆装部件的重量和吊点位置。

5、拆装工人必须对所使用的机械设备和工具的性能及操作规程有全面了解,严格按说明书的要求安装各连接销轴、螺栓等,不得混用、代用、少用(如:螺栓、弹簧垫等)或用别物代替(如:以小代大以铁丝代开口销等)。

6、走扶梯或因故须在其它部位攀登时,一定要眼先到、手才到,手要抓紧,身体的重心尽量放在手上,对看不准是否焊牢或是否紧固住螺栓的部位不得攀登。

7、高空拆卸的螺栓、零件等要集中妥善存放以防散落伤人。拆装完毕剩余的零部件、工具等集中保管好。

8、安装或拆除带有起重臂和平横臂的塔吊时,严禁只拆装一个臂就中断作业。

9、在紧固要求有预紧力的螺栓时,必须使用专门的可读数的工具,将螺栓准确的紧固到规定的预紧力值。

10、拆装塔吊的电气部分,必须按有关规定,由持有电工操作证的正式电工进行,严禁其他人拆装。

11、必须将各部位的栏杆、平台、护链、扶杆、护圈等零部件及安全防护装置安装齐全,并确保灵敏可靠。

12、拆除因损坏而不能用正常方法拆卸的塔吊或缺少安全防护装置的塔吊时,必须确保有安全的拆卸安装方案。

13、安装完毕的塔吊,必须使各工作机构能正常工作。按规定使用。

14、必须有资质的单位才能进行拆装工作,如:发生一切安全事故与甲方无关,一切有乙方全权负责。

15、本合同一式两份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

工地塔吊合同篇四

乙方:______________身份证号码:_____。

因乙方在甲方工地发生工伤事故,甲乙双方经过友好协商,综合考虑乙方的家庭状况和甲方的实际情况,在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上,达成如下协议:

第一条本协议是根据国务院《工伤保险条例》、《江苏省工伤保险条例》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定达成,甲乙双方完全知悉、理解这两个条例及其他相关规定的内容,清楚乙方工伤的赔偿项目及数额。

第二条乙方系甲方工地雇员,在______年______月______日在工地受伤,经扬州洪泉医院治疗。甲方因乙方受伤事宜,已经支付医疗费、生活费等费用____________元。

第三条双方依据有关法律法规之规定,协商赔偿款总额为人民币壹拾肆万______元,乙方清楚并同意上述赔偿款已包括但不仅于一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费,并已包含支付乙方及其家属的精神损害抚慰金等一切赔偿款。

第四条各方的身份情况及保证情况:

1、甲方向各方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方向各方陈述和保证如下:

(1)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的行为签订和履行本协议;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;。

第五条违约责任。

如果任何一方违反本协议,则该协议无效。任何一方均可向人民法院提起诉讼,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使其他各方遭受损失,则其他各方有权要求予以赔偿。

第六条保密条款。

一方对因本次工伤赔偿而获知的另一方的商业机密或个人隐私负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,均具同等法律效力。

甲方:_____乙方:_____。

日期:______年______月______日

工地塔吊合同篇五

依据《中华人民共和国民法典》有关规定和民法典中《租赁合同》相关条款,在平等互利的基础上,经甲、乙双方共同友好协商,本着互惠互利的原则,达成塔机租赁、安装、维修、开机、拆卸等协议如下:

一、工程概况。

1、工程名称:_______________。

2、工程地点:_______________。

3、结构高度:_______________。

4、建筑面积:_______________。

二、塔机概况。

本塔机为厂生产的型塔机台,臂长__________米,高度根据本工程项目要求提供。乙方负责安装、维修、开机,投入使用直至拆卸。

三、租赁期限。

租赁日期暂定为______月,不足______月按______月计算,若需延长时间则按实际月份、天数计算。乙方在塔机安装调试可以使用就开始计算租赁时间。

四、付款方式及进出场费。

1、塔机进出场费:包干,按______元/台计包含吊车费、转运费、安拆费、检测费。

2、设备______月租费:_____每台完整设备______月租费用为人民币______元/台计。

3、付款方式:塔机进场后三日内,甲方一次性支付给乙方进场费,租赁费按月结算。

4、节假日租金照计。

五、双发责任。

乙方责任。

1、乙方必须保证塔机的正常运转。若需维修、保养塔机,每月累计不得超过72小时,超过时间按每月每天租金分摊扣除,且视情节严重大小,甲方有权给予相应处罚。

2、乙方给每台塔机配两名司机,派出的塔机司机,必须具有安全操作资格证及上岗证的专业人员乙方须遵守甲方工地的各项规章制度,服从甲方安排,听从甲方指挥甲方有权清退不合格的塔机司机,且在清退场的同时,乙方不能影响甲方的施工。

3、乙方负责提供塔机合格证、说明书复印件及安装方案。

4、乙方应根据甲方确定设备的进出场计划,及时组织设备进出场。同时负责向甲方提供《塔机安装、顶升、拆除技术方案》。

甲方责任。

1、甲方保证塔机所用的三相电源符合国家标准,电源箱接至塔机基础节处,并提供电焊和氧气焊等辅助设备,保证塔机安装拆卸时的道路畅通。

2、甲方无权要求乙方违章作业,风力在五级以上时塔机不得操作,甲方不能强制要求吊物,如甲方或班组要求强制吊物,有此所造成的安全事故由甲方全权负责并承当所有责任。

3、甲方须按时支付塔机租金,若不按时支付,乙方有权停机,停机期间的租金照计不论甲方任何原因停工,停工期间的租金照计乙方有权拆除未按时支付租金的塔机直至运走,期间的租金及损失费用照计。

4、甲方负责提供塔机司机的食宿。

5、甲方负责塔机基础及其防雷接地的施工,施工图纸由乙方提供,乙方派专人在现场指导。

6、甲方负责新塔机制作配重块,等工程完工后配重块随新塔机出场,配重块归乙方所有。

7、甲方塔机施工完工后,提前十五天书面通知乙方不再使用塔机。甲方负责清理场地以便乙方吊车拆解塔机,甲乙双方在结清塔机租金后,乙方拆机运走,如因甲方不能按时结清租金,乙方塔机不能按时拆机期间的租金照计。

六、违约责任。

1、甲方超过合同约定时间延迟支付租金时,乙方将按照延迟支付时间计算,每日加收延付金额百分零点五的利息。超过应付款日第五天,从第六天起,乙方有权停止设备运转。

2、乙方必须保证塔机的正常运转。若需维修、保养塔机,一次停机时间不得超过二十四小时,每______月累计不得超过七十二小时,超过时间按每月每天租金分摊扣除,且视情节严重大小,甲方有权给予相应处罚。

3、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方赔偿本合同租金金额百分三十的违约金。

七、其他事项。

1、乙方在本合同中提供租赁的设备对甲方的工程质量无连带责任。

2、在租赁期间,甲方对乙方提供租赁的设备仅有使用权但无所有权,甲方未经乙方同意,不得向第三方转租设备,更不得违法抵押、买卖。

3、其他未尽事宜,双方共同协商处理。

4、本合同一式_____份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,在塔机退场、费用结算付清后自动失效。

甲方:____________________。

代表:____________________。

______年______月_____日。

乙方:____________________。

代表:____________________。

______年______月_____日。

工地塔吊合同篇六

经过邀请招标,发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

一、工程项目。

1.1工程名称:道路工程。

1.2工程地点:

1.3承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。

1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)。

1.8质量标准:合格。

2.1图纸。

2.1发包人提供:

2.2技术标准:

2.

2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;

2.

3.1发包人的权利和义务。

3.

1.2发包人主要工作:

3.

1.

2.1负责场地三通一平;

3.

1.

2.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;

3.

1.

2.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

3.

1.

3.

1.

2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

3.

1.

2.6按合同约定支付工程款。

3.2承包人的权利和义务。

3.

2.1承包人主要工作:

3.

2.

1.1本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备。

3.

2.

1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.

2.

3.

2.

3.

2.

3.

2.

1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

四、工程价款a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。

五、工程价款的支付。

5.1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;

6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

7.1发包人违约:

7.

1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

7.2承包人违约:

7.

2.1因承包人原因,未按本合同第。

1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。

7.

2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

7.

2.3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。

8.

2.4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。

八、合同生效与终止。

8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

8.2合同订立时间:年____月____日;合同订立地点:____市。

8.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

九、合同份数。

9.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;

9.2副本陆份,双方各执叁份。本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。发包人:(公章)承包人:(公章)委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:签订地点:签订时间:施工合同篇10甲方(发包方):(以下简称甲方)乙方(承包方):(以下简称乙方)依据《民法典》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容。

二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币元,即人民币元整。本造价内含两年养护费用。

三、承包方式:由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

四、工期本工程工期为:20________年____月____日至________年____月____日绿化工程养护期为:________年____月____日至________年____月____日。

五、工程价款的支付与结算。

1、按工程进度每月支付完成产值的______%;。

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________________年____月____日。

工地塔吊合同篇七

甲方:

乙方:

为确保塔吊的顺利安装,施工人员和机械设备的安全特制定以下协议:

一、乙方责任。

1、施工人员及现场技术人员,必须具备有效的安装、拆卸的操作人员的操作证书,必须有良好的安全教育,必须有过多次的安装、拆卸、操作塔机运转的经验。

2、乙方在塔吊安装前必须由专业技术人员对施工人员进行技术交底,充分让施工人员了解安程序。

3、乙方进入工地首先对塔吊的各部件进行检查,并做好记录,自检合格后,方可进行安,根据甲方技术人员要求,必须严格按操作规程进行安装,要配备专业信号指挥,操作人员必须持证上岗作业,操作人员应当具备排除一般故障的能力,不得违章作业,在场操作人员必须正确使用三宝。

4、乙方在塔吊拆过程中应在作业安全半径下方设置警戒区及派专业安全人员进行看护。

5、塔机在安装过程中如出现:突然停电、机械故障、天气聚变等问题,应具有紧急预案及有效的补救措施,杜绝重大的安全事故。安全事故指标为零。

6、塔机在安装过程中,因乙方原因引起的损坏,由乙方负责修复。

二、甲方责任。

1、甲方必须提前按塔吊基础图要求,制作好塔吊基础。因甲方未按基础图要求制作基础,导致塔吊在安装、使用过程中发生各种问题、事故,由甲方承担全部责任,与乙方无关。

2、甲方负责协助好相关的辅助工作,确保安现场的道路畅通。

3、积极配合好乙方进出场工作。

4、对自己的机械进行日常检查,发现的问题及时通报乙方,并在安装前立即整改。

三、明确甲乙双方责任。

塔机在安装、拆卸过程中,凡是因乙方原因造成的伤亡事故,一切责任和经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任。塔吊安装价格为 元整,小写 元整。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方代表签字(盖章)方可生效,至合同期满为止。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________。

________年____月____日 ________年____月____日。

工地塔吊合同篇八

出售方:(简称甲方)。

求购方:(简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,甲方将自购的济南金魁工程机械有限公司生产的型号塔吊台,生产日期:产品编号:)转让给乙方。经甲乙双方平等协商,签订本协议,以资双方共同遵守执行。

一、塔吊说明:

转让的塔吊高度米,标准节个,带及相关的零部件。

二、转让费用:

甲、乙双方确定塔吊转让价格为:元人民币。

三、产权说明。

甲方在收到乙方的全部转让费后,塔吊的产权归乙方所有。

四、塔吊转让后的责任。

塔吊转让后,塔吊每年的政府、税务、工商、安全监管等部门所有收费、证照办理、安全年检及所发生的安全问题与质量问题甲方不承当任何费用和任何责任。全部有乙方承担。

本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后正式生效。

甲方(签字):乙方(签字):

签署日期:年月日签署日期:年月日

工地塔吊合同篇九

因工程施工需要,甲方租赁乙方塔吊_________台投入到_________工程施工,为明确双方的责任、权利及义务,经双方友好协商,一致同意签订本塔吊起重机租赁合同一份。

承租方:_______________。

出租方:_______________。

1.塔吊型号:_________固定式。

数量:_________台。

2._________塔吊自由高度_________,本工程要求使用高度为_________,工作半径_________,末端吊重_________,最大吊重_________。按说明书需_________道附着。

3.附墙杆件、耳板、基础预埋件、附墙杆件的锚固件等,由甲方根据乙方提供的图纸制作及安装,并承担费用;甲方负责提供电源至乙方塔吊最下端5处。

1、塔吊租期至少为_________个月,不足_________个月按____个月租金收取;超过_________个月按实际租期计算。

2、塔吊安装后,达到以下条款中任何一条即从当天开始计算租赁费:

塔吊通过专业检测中心或政府主管部门检测验收之日。

塔吊通过施工现场当地认定或指定的其它机构的验收之日。

塔吊因工程需要开始投入使用。

3、停止计费日期确定:甲方书面报停之日或签字确认停止使用之日为停止计费日期。

4、安装调试完毕取证后因非乙方原因不能使用,双方约定从主机安装调试取证后计算租金。

5、双方约定,塔吊租赁期限为塔吊开始计费日至塔吊书面报停之日止,塔吊报停后,甲方仍需使用,则租期自然延至塔吊最后使用之日,期间乙方正常收取机械租赁费用。

6、塔吊书面报拆后,由于甲方原因引起塔吊无法及时退场,导致塔吊闲置在现场的时间不得超过1个月,且闲置____日内乙方不收取费用,闲置超过____日乙方按照日租费的50%收取费用。

1、月租金:每月租金为:_________万元,含两名塔司工资。

2、塔吊安拆、顶升人工费为:_________万元。

3、基础预埋件支腿费为:_________万元。预埋马凳的制作和现场基础施工由甲方负责并承担费用。

4、塔吊进退场运输费为:_________万元。

1、签订本塔吊起重机租赁合同之日甲方预付乙方_________万元订金。

2、塔吊月租赁费按月结算,由乙方当月____日向甲方确认当月结算,甲方审核无误后并由乙方开具税务发票后于次月____日办理付款,并确保于次月的____日前款项到达乙方公司账户,依次类推,至全部租赁费付清为止。但租赁费的尾款必须在塔吊退场前一次性支付完毕。

3、塔吊主机进厂后____日内,甲方在乙方开具合格的税务发票后一次性支付乙方进退场费万元。安拆顶升人工费_________万元。

1、当甲方未能按本塔吊起重机租赁合同约定的时间及时、足额支付乙方塔吊费用时,延迟期间就迟付部分甲方向乙方支付延迟付款的违约金。

2、违约金按每超过一天为延迟付款金额的千分之三计算。

计算方法为:延迟付款金额×3‰×延迟付款天数。

1、甲方以银行电汇的方式支付乙方费用。

双方约定,塔吊的进场时间以甲方书面通知为准,进场前甲方必须制作好塔吊基础,并确保基础能满足塔吊安装。甲方的进场通知应提前15天以传真或特快专递形式送达乙方。

1、货到工地,甲方负责对塔吊外观品质进行验收并签署进场确认书,塔吊基础预埋件和整机进厂双方填写交接货物清单,并负责对货物保管。

2、主机安装调试合格,由乙方负责组织自检,向甲方提供《自检报告》作为起租依据。

3、乙方负责塔吊检测取证工作并承担检测费用。

1、甲方责任:

1.1塔吊到达现场及撤离现场和基础施工、安装、顶升、拆除所需的汽车吊或现场倒运所需的运输车辆由甲方提供,并承担其费用。

1.2甲方负责免费按甲方正式工作人员标准提供乙方装、拆人员、塔司住宿。

1.3塔吊的.操作由乙方提供的司机负责,塔吊如有故障,乙方现场人员无法处理时,由甲方通知乙方,乙方根据需要派维修服务人员,维修期间由甲方负责免费提供乙方维修服务人员住宿。

1.4甲方在使用过程中负责提供持证的合格指挥人员。

1.5负责提供塔吊安装、拆卸、使用过程中的用电和电费;提供塔吊使用所需的专线电源及进电配电箱,一次电源箱距离塔吊中心不超过5米,;自行解决吊钩以下的吊绳及其它吊装吊具。

1.6负责塔吊安、拆、附着、升降过程中所需脚手架的搭拆工作,并负责塔吊附着件的现场焊接以及其他所需工具给乙方免费使用。塔吊使用过程中塔吊吊钩以下的各种吊具、索具、铁扁担等由甲方解决,费用和由此所引发的安全责任甲方承担。负责搭拆塔吊安装、拆除工作范围内的安全防护和警戒,严禁无关人员进入警戒区。

1.7甲方承担因基础制作不合格和指挥不当引起的事故责任、安全责任和经济损失。

1.8租赁期间塔吊所有权归属乙方,甲方在按时支付租金的前提下拥有塔吊的使用权。任何情况下,甲方无权转让、变卖、扣押、处置乙方塔吊。

1.9甲方必须保证有足够的空间满足乙方塔吊的进退场、安装和拆卸,并要保证道路压平夯实畅通,塔吊基础无积水、无淤泥。拆卸塔吊甲方必须提前10天书面通知乙方。

1.10租赁期间甲方如不按时支付乙方各项费用,乙方有权停机,停机期间租赁费照计,由此造成的工程损失由甲方承担。

1.11甲乙方随时注意气象部门的预报,并做好防风,防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施,以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

1.12负责塔吊及其附件在现场期间的安全保卫工作,如发生偷盗事件,应由甲方赔偿相对应的配件和损失。

2、乙方责任:

2.1、由乙方负责塔吊进退场和装拆、顶升工作。

2.2乙方司机必须严格按照塔吊操作规程安全操作,制定塔吊安全生产责任制,做好维修保养及各种检查记录。

2.3甲方允许乙方每月有累计不超过两天时间对塔吊进行维修保养,但乙方应尽可能地利用塔吊休息期间进行维修保养。

2.4因乙方塔吊的质量问题或塔吊备件不足导致的当月累计停机时间超过48小时的,则停机期间按月租金的1/30乘以停机天数由甲方予以扣除。

2.6根据施工现场条件对基础进行设计和甲方制作基础时的技术指导工作。

2.7乙方特殊工种要经专业培训,并持有政府主管部门签发的合格证上岗。提供二名合格持证塔吊司吊,乙方负责支付司机工资及司机保险费,租赁期间司机服从甲方管理。

2.8乙方保证塔吊运转正常、性能良好,双方严格按照操作规程办事,禁止违章操作。

1.本塔吊起重机租赁合同发生纠纷,双方协商解决,协商无法达成一致时,可向原告所在地人民法院提起诉讼。

1、塔吊必须于________年____月____日前安装调试合格投入使用。

2、合同由双方代表签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。

3、合同一式四份,正本二份副本二份,甲乙双方各持二份。具有同等法律效力。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

乙方住所:

开户行:

帐号:

合同签订时间:________年____月____日。

工地塔吊合同篇十

委托代表人:_____。

乙方:______________身份证号码:_____。

因乙方在甲方工地发生工伤事故,甲乙双方经过友好协商,综合考虑乙方的家庭状况和甲方的实际情况,在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上,达成如下协议:

第一条本协议是根据国务院《工伤保险条例》、《江苏省工伤保险条例》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定达成,甲乙双方完全知悉、理解这两个条例及其他相关规定的内容,清楚乙方工伤的赔偿项目及数额。

第二条乙方系甲方工地雇员,在______年______月______日在工地受伤,经扬州洪泉医院治疗。甲方因乙方受伤事宜,已经支付医疗费、生活费等费用____________元。

第三条双方依据有关法律法规之规定,协商赔偿款总额为人民币壹拾肆万______元,乙方清楚并同意上述赔偿款已包括但不仅于一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费,并已包含支付乙方及其家属的精神损害抚慰金等一切赔偿款。

第四条各方的身份情况及保证情况:

1、甲方向各方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方向各方陈述和保证如下:

(1)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的行为签订和履行本协议;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;。

第五条违约责任。

如果任何一方违反本协议,则该协议无效。任何一方均可向人民法院提起诉讼,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使其他各方遭受损失,则其他各方有权要求予以赔偿。

第六条保密条款。

一方对因本次工伤赔偿而获知的另一方的商业机密或个人隐私负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,均具同等法律效力。

___年___月___日。

乙方:_____。

___年___月___日。

工地塔吊合同篇十一

出租方:

承租方:开发区建筑安装工程有限公司项目部。

根据《民法典》及有关法律规定,为明确出租人与承租人的权利义务,以双方协商一致,就地址工程的塔吊或升降机租赁事宜达成如下协议,双方共同遵守。

1.现场代表。

出租方指派、承租方指派为驻现场代表,负责租赁机械设备进出场相关文件的签收、结算等资料的最终确认。

2.租赁机械名称规格数量设备状况.

3.出租方资质要求和租赁机械设备资料。

3.1.出租方应具有相应的国家和地方政府授予的租赁资质、安装资质,若无安装资质由出租方委托有资质的单位进行安装。

3.2租赁机械设备应符合国家和当地政府市场准入要求,并出示相应的证明文件。

4.租赁期限。

4.1.租赁期暂按个月,从设备安装调试完毕检测合格后开始使用起计算租费。

4.2.承租方因工程需要延长租期或停止使用,应提前15日通知出租方。

5.合同价款及计价方式:本合同价款包括进出场费租金,出租方为履行本合同义务所需发生的一切费用都包含在进出场费及租金中。

序号。

机械设备名称。

规格。

数量。

租金。

司机人工费。

进出场费。

地脚螺栓、报验费等。

塔吊、升降机、人货电梯。

承租方根据工程需要提出不定期续租时,租金按实际使用天数计算,计算公式为月租金/天*实际使用天数。

6.本合同定金额为人民币,以实际租用天数计算总价款。

7.租赁价款支付方式:经双方协商,供方同意在订立本协议后按建设方支付需方工程款的相同比例和相同时间段作为需方支付供方货款的比例和期限。

具体付款方式:进出场费支付:承租方在进场安装完毕检测合格后支付进场费元,设备退场完毕后在时间内分批支付结清。租金支付:开始使用支付元,中途支付元,设备退场完毕后支付元,余款在在时间内内分批清。若因非出租方原因造成停工,承租方应按月支付设备停滞费,操作人员的工资应当月支付。春节报停:根据项目部实际放假情况,双方确认春节报停天数,报停时间不超过天。

8.出租方义务:

8.1.配备2名操作人员和指挥人员,操作人员必须服从承租方的管理,承租方认为出租方派驻操作人员不合格的,有权通知出租方更换不合格人员,出租方应在承租方通知后2日内派合格人员到场工作。

8.2.按承租方要求如期完成租赁机械的进场、安装、调试、使用、拆除出场等工作。因出租方上述工作造成的安全事故由出租方负责。

8.3.根据承租的要求:出租方应提供性能完好设备和在规定的使用期限内,提供合格的操作人员、维修人员、指挥员保证持证上岗,出租方负责机械的日常检查、维修、保养工作,保证机械正常运转。做好机械上一切资料且提供给承租方出租方与承租方共同负责现场安全管理和租赁机械设备操作人员的安全教育和任务交底。

9.承租方义务。

9.1.按合同约定及时向出租人支付本合同约定价款。

9.1.负责租赁机械的进出场的道路畅通,设备出场时若因承租方原因造成设备无法出场,承租方应按月租金的60%支付停滞费。

9.2.提供租赁机械设备维修人员和操作人员的食宿条件,按合同约定返还租赁机械设备。

本合同自双方签字盖章之日起生效,至承租方向出租方支付完全部价款时终止。

本合同一式叁份,出租方、承租方、公司各执壹份。

出租方:承租方:

签订日期:

工地塔吊合同篇十二

承租人以下称乙方。

甲、乙双方就塔式起重机(下称塔吊)租赁,在自愿,平等的基础上达成如下协议:

一、乙方因工程需要,向甲方租用型号为塔吊台。租赁期从正常运转之日起,至乙方退租之日止(中途不得报停)。乙方租赁起算日期为乙方签名。

二、本塔式起重机租赁价格为元/日。

三、付款方式。

四、乙方委托甲方派具有专业安装资质的人员安装,乙方承担进场费,出场费,安装费,拆卸费,验收费计每台元,合计元。上述费用。甲方应具有塔机合法有效的资料,乙方应做好塔吊安装前的准备工作,路道和电源等。

五、甲乙双方签订合同后,甲方提供相应塔吊的基础图。由乙方负责购买基脚螺栓(双螺帽)和塔吊基础的施工或租赁,并验收合格。如因塔基的质量造成损失乙方承担相应责任。

六、乙方应做好塔式起重机的安全管理工作,按照甲方提供的使用说明书进行塔吊的操作和保养。乙方应聘用具有特种作业许可证的塔机驾驶员,塔机不得违章和带故障运行,如因上述原因造成安全事故由乙方承担相应的责任。

七、甲方出租的塔吊保证性能良好。甲方承担塔吊的正常磨损和日常维修。甲方在此项工程,每台塔机提供一根新的主钢丝绳,如有损坏由乙方负责更换。

八、乙方不得将甲方塔机租赁,转让,抵押。租用结束须提前天,书面通知甲方,并结算租金。

九、甲乙双方应自觉履行合同,如有以上的违约行为,承担相应的责任,如乙方租金支付延期,甲方有权停机直至拆除塔机,并按所欠租金的每日加千分之三收取滞纳金。

十、未尽事宜,协商解决,如有争议由工程所在地人民法院管辖。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。协议签订后生效。

甲方代表签名:

乙方代表签名:

甲方单位盖章:

乙方代表盖章:

合同签订:

日期:年月日

工地塔吊合同篇十三

篇,希望对你有所帮助。

(一)。

承租方(简称甲方):

出租方(简称乙方):

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,双方本着平等、互利和诚信的原则,经甲乙双方友好协商,就本合同第1条所述设备(以下简称租赁设备或设备)的租赁事宜达成以下协议。

1.

2、乙方应向甲方提供乙方的营业执照、机组人员的操作资格,以及市建委核定的特种设备检测中心审发的各种有效证件和拆装单位的拆装资质证书复印件。

1.

3、乙方保证提供的租赁设备经特种设备检测中心合格检测报告,技术性能良好。

2、设备交付。

2.

1、约定交付时间和约定交付地点。乙方应在________年____月____日之前将租赁设备交付到位于。

2.

2、甲方变更上述约定交付时间和约定交付地点应提前14天书面通知乙方。乙方无法交付租赁设备也需要提前14天书面通知甲方。因未能及时通知给对方造成损失的应当给予赔偿。

2.

3、设备交付时,甲乙双方应派代表清点设备及附属配件,并填写交接清单,由甲乙双方代表签字。双方代表的签字时间为实际交付时间。

3、设备安装与验收。

3.

1、乙方应在。

2.1约定的交付时间14天以前向甲方提供准确的基础制作图纸和技术要求,并指派专业人员协助甲方完成设备基础的施工工作。

3.

2、甲方根据乙方提供的技术资料,确定机械设备基础施工方案并负责设备基础的施工和提供汽车吊。基础验收后将相关技术资料复印件由甲方盖章或甲方代表签名后交付乙方签收,上述费用由甲方承担。

3.

3、甲方应向乙方出具一份现场平面图,提供坐标尺寸及详细的地质资料,标明设备位置。甲方负责提供专用的一级配电箱,负责接通电源,提供充足的组装场地,保证设备进出场道路畅通和作业方便。若因现场不具备安装、拆卸和设备运行条件而造成的损失应由甲方承担。

3.

5、设备安装由乙方负责,拆立塔、装卸车的机械费用由甲方承担。

3.

6、安装完毕后,乙方负责验收工作、组织验收资料并承担全部费用。甲方配合乙方进行验收。应当有双方代表参加验收并在验收报告上签字,双方各执一份。

4、合同价格及支付方式。

4.

1、甲方应支付乙方设备进出场费元(大写:),甲方应在设备进场时支付元(大写:)。

4.

2、设备租赁期限暂定为________年____月____日至________年____月____日。设备月包干租赁费(不计加班)为每月元(大写:)。

4.

3、设备到场时甲方支付进出场费和前三个月的租赁费,以后费用按月结清。如甲方拖欠租赁费,乙方有权停塔,停塔期间照常收取租赁费,造成的一切经济损失由甲方承担。

4.

4、本合同价格是甲乙双方根据招标文件和乙方投标报价经充分协商确定。本合同价格己经充分考虑了施工中可能遇到的诸种复杂因素和一切必需的费用。除本合同中另有规定或经双方协商变更,在合同履行期间不论发生其他任何情况任何一方均不得要求变更合同价格。

5、租赁设备的维修、保养和运行。

5.

1、乙方负责租赁设备的维修、保养服务。租赁期间的一切维修保养费用均由乙方承担。

5.

2、设备发生故障,乙方维修人员白天应在8个小时之内赶到现场,最大限度地减少施工损失。乙方塔机故障维修保养而停机每月少于48小时,属于正常维修,甲方不扣减租赁费用。因维修或保养停机每月超过48小时,超过部分按实际停机天数扣减租赁费用。甲方不得要求乙方承担因停机造成的其他损失。

5.

3、乙方负责为租赁设备配备机组人员三人,其中包括机长一人。机组人员要接受甲方的指挥,配合施工,保证租赁期间24小时待命服务。对不遵守工地管理制度,无故刁难甲方施工人员的机组人员,甲方有权向乙方提出更换要求。乙方在收到甲方的通知后应在48小时内予以更换。乙方配备的机组人员必须持证上岗。

5.

4、甲方应配备足够的专职信号工、挂钩人员,且必须持证上岗。信号工不得违章指挥。如因违章指挥或挂钩不当造成的事故,一切后果由甲方负责。

5.5严禁甲方人员擅自操作、修理塔机。因甲方擅自操作修理塔机造成的一切后果由甲方承担。因甲方司机自己操作而发生的事故,由甲方承担责任。

5.

6、多台设备作业时。甲方应制订详尽的作业方案和安全措施,并向信号工和机组人员作出书面安全交底。

5.

7、甲方负责提供住宿,保证机组人员必要的休息。

5.

8、当塔吊需要锚固(外用电梯需要接高)时,甲方应在____日前通知乙方。甲方应根据乙方提供的数据和需求,认真做好预留孔洞和作业平台的搭设等准备工作。

5.

9、乙方应保证机械维护保养制度的落实,使设备处于良好的运行状态。机组应按照《起重机械安全规程》和gb514494《塔式起重机安全规程》的规定做好设备的日常检查和月检,认真执行交接班制度,并做好检查记录存档。甲方有权检查设备的运行档案和日检、月检记录。

6、出租变更。

6.

1、在租赁期间乙方如将租赁设备所有权转移给第三方,应正式通知甲方,租赁设备新的所有权即成为本合同的当然出租方,继续履行甲、乙双方在本合同中约定的权利义务。

6.

2、在租赁期间,甲方不得将乙方塔机转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。

6.

3、甲方未经乙方同意不得转移租赁设备;否则,因甲方擅自转移设备造成的损失由甲方承担。

7、设备保管和风险责任。

7.

1、从租赁设备实际交付给甲方,到设备交还乙方为止,这一期间设备保管的责任由甲方承担。

7.

2、租赁设备发生意外事故后,最终赔付责任按照甲乙双方在事故中的实际责任负担。

8.设备交还。

8.1甲方使用设备完毕,要求归还设备应书面通知乙方。乙方收到通知或甲方交付邮局的时间为租赁费计算的截止时间。乙方收到归还设备的通知以后应在24小时内到达设备现场与甲方办理设备交还手续。甲乙双方在清点设备以后要在交接清单上签字,各持一份。

9、.纠纷解决。

9.

1、合同履行过程中,因一方违约造成另一方损失或不能正常履约,守约方应当及时向对方提出书面材料,说明有关情况和索赔要求。收到此类资料的一方应当在7天内给予书面答复,超过7天不答复视为同意提出书面资料一方的要求。在守约方通知或应当知道对方违约的情况后28天后不向对方提出书面资料,视为放弃向违约方提出索赔请求。

9.

2、履行本合同所发生的纠纷,先以协商解决。如协商不成,应提交人民裁决。

10、甲乙双方代表及联络方式。

10.

1、甲方指定为乙方的履约代表,其在履约过程中的签字与乙方盖章或乙方法宝代表人的签字具有同等法律效力。乙方履约代表的通讯地址:,电话:。

10.

2、乙方指定为乙方的履约代表,其在履约过程中的签字与乙方盖章或乙方法宝代表人的签字具有同等法律效力。乙方履约代表的通讯地址:,电话:。

10.

3、履约过程中发生文件传递应当用书面形式。可以交由对方履约代表签收,或以挂号信或特快专递的方式通过邮局递交。按照上述地址将有关文件递交邮局即视为文件己经送达。

10.

4、甲乙双方改变履约代表,应书面通知对方。因未通知对方而造成的损失或其他法律责任由未通知一方承担。

1

1、合同生效与解除。

1

1.

1、双方合作过程中,本合同未尽事宜,经双方协商一致,可另作补充。

1

1.

2、本合同一式四份,双方各执二份。自双方签字、盖章之日起生效,至合同价款支付完毕失效。

承租方(甲方):出租方(乙方):

(二)。

承租单位:湖南xx公司(以下简称甲方)湖南xx公司(以下简称项目部)。

出租单位:湖南xx公司(以下简称乙方)。

甲方根据生产需要,决定租赁乙方塔吊壹台,为明确双方责任和义务,经甲、乙双方协商,达成以下合同条款,供双方共同遵守执行。

一、租赁范围。

乙方向甲方提供塔吊壹台及操作人员。

三、租赁费用及计算方法。

1、租金:每月按16500元计算(含个操作人员工资),不足一个月按实际使用天数计算。

3、工资标准:司机2人,工资3000元月人。指挥3人,工资2200元月人。

4、计算时间:从塔吊安装完毕检测合格并办理使用登记备案之日起至甲方完工正式报停之日止。

四、付款方式。

租赁费按月结算,付款日为每月15____日。设备出场前,甲方必须一次性付清全部费用。

五、甲、乙双方责任与义务。

(一)甲方责任与义务。

1、督促项目部审查乙方出租的塔吊是否具备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等有效证件。

2、督促项目部审核乙方塔吊出租的资质证书、营业执照以及按规定应配备的特种作业人员操作资格证书。

3、督促项目部确保设备进出场道路畅通,塔吊基础按设备要求做好,不得违章指挥或超负荷工作,确保设备在工地的安全。

4、督促项目部负责主电源接至塔吊基础,并按临时用电要求配好配电箱,确保用电量,预备功率每台50。

5、督促项目部按时向乙方支付租赁费用并负责为乙方需住工地人员提供住宿。

6、在乙方塔吊安装完毕自检合格后,由项目部督促乙方委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。安装验收合格,由项目部持塔吊安装资料、安全管理制度、特种作业人员名单等资料到有关部门办理使用登记手续,领取使用登记标志。

(二)乙方的责任与义务。

1、乙方应为甲方提供符合出租条件的塔吊,应具备甲方需审核的原始有效的各类证明材料,提供基础施工图。

2、乙方负责该塔吊的维修保养、配件及维修费用。

3、乙方负责派技术熟练、有操作证的操作人员。如操作人员不称职,甲方有权提出进行人事调整,乙方应支持配合。

4、乙方应按甲方指定的时间进行加节工作,甲方密切配合。

5、乙方应定期对设备进行检查,确保设备在施工过程中正常运行,如因设备自身原因及操作原因造成的安全事故由乙方负责。

(三)。

承包方(甲方):

租赁方(乙方):

甲方工程施工需要,向乙方租用塔机事宜,根据《民法典》有关规定,双方议定本租赁合同事项条款如下:

一、租赁塔机名称(型号、规格):63(5013)。

二、租赁时间:乙方设备进场安装完毕双方自检合格之日起至甲方通知拆除当天为止。

三、预计工期:12个月(如果甲方原因使用不满三个月按三个月收费)。

四、收费标准。

1、塔机月租金元月。

2、塔机操作费:前期2人操作,每月工资3500.00元,增加到四人操作每月工资4500.00元(两个操作人员,两个指挥人员)。

3、最后不足____月使用时,按日租金计算。

五、付款方式:(本条款按第四条收费标准逐台核算);。

1、塔机进出场费共贰万捌仟元整,乙方设备进入施工现场甲方支付进出场费壹万伍仟(15000.00)元,安装完毕双方自检合格后支付进出场费余款13000.00元。

2、塔机安装完毕并经甲方监理和乙方验收合格之日一个星期之后第一天起算租金。

3、塔机租金从正式起动计算之日90天支付一次,拖欠时间超过5天,乙方将按租金20%天收取滞纳金,拖欠时间超过7天,乙方有权终止合同。

4、操作人员工资当月发放,超过十天,操作人员有权停机,

六、甲方权利及责任:

1、甲方严格遵守本合同条款,该塔机在合同期限内使用权属甲方。

2、塔机安装期间,甲方应按照乙方提供的需要制作塔机基础,基础应达到《塔要使用说明书》及有关技术要求,并对制作塔机基础负责,同时提供安装时间、电源,租赁过程中吊钩以下(除料斗外)部件费用由甲方承担。工地塔机日常保养所须的油料及配件均由乙方承担。

3、乙方必须保证塔机24小时正常工作。

4、甲方有保护塔机的责任和义务,如果甲方现场管理人员违章指挥,乙方有权拒绝吊运。

5、甲方在使用塔机计费结束前,应提前十天书面通知乙方,并保证该塔机正常拆出的障碍物已清除,拆塔道路畅通,提供拆塔所用的钢管及架子,配合乙方共同完成拆塔工作。租赁截止时间,以甲方书面通知截止时间(并付清租赁费时间)为准,该时间为计费结束时间。

6、租赁期间甲方应按照有关施工法规定及工地管理规章制度,以及塔机操作规程对塔机操作人员进行严格管理,并将操作人员的每月考勤及工作表现评述及时反馈乙方。

七、乙方权利及责任。

1、该塔机产权属乙方。

2、乙方负责塔机的安装调试,在本合同规定期限内达到运行标准。

(四)。

出租单位:杭州xx公司(以下简称甲方)租用单位:xx公司(以下简称乙方)。

兹由乙方承建了南昌二期____区工程,需临时租用甲方的5013塔吊贰台,安装高度40米,80(5710)塔吊贰台,安装高度75米,经双方协商,甲方同意出租。为明确租赁原则及双方责任,根据中华人民共和国民法典,特订立下列租赁合同条款,以便双方共同遵守,圆满顺利完成双方的共同职责。

一、租用期限:

根据乙方工程总体施工进度计划,需租用甲方的塔吊期限为个月,自________年____月____日开始至________年____月____日(以实际租用进出场日期为准)。如需延期租用,乙方应提前一个月向甲方提出,征得甲方同意后继续租用。

二、租费计价方法:

根据乙方工程的具体情况,经双方协商,同意按以下计价方法计算租费:塔吊进场安装调试完毕,塔机检测合格(出具证书)至乙方向甲方报停之日止计算租赁费,按月计价,塔吊租费基价:

1、5013每台玖仟伍佰元月(包括附墙、维护费、保养费及资料费)。

2、80(5710)每台壹万壹仟元月(包括附墙、维护费、保养费及资料费)。

3、塔吊预埋底架每台伍仟元。

4、塔机检测合格并出具证书即日开始算租费,实际使用不足一个月的按日计算。

5、以上租赁费不含税。租费不含塔吊司机工资。春节放假期间租赁费双方平摊,但免收租赁费时间不超过十五天。

三、塔吊场外运输费及安拆费:

1、塔吊场外运输费及安拆费,合计为每台每次贰万伍仟元(此价不含税),由甲方包干使用。

2、乙方补贴甲方塔机监控系统(黑匣子)费用壹万元整。

3、塔吊停机后,由于乙方原因,造成甲方不能拆卸的,租费按实际耽误天数向乙方结算。

四、塔吊司机工资:塔吊司机由乙方自行安排,工资不在租费内。

五、付款方法:

1、合同签订后塔机进场安装完毕,初次安装费、检测费等塔机检测合格后,乙方暂付塔吊进出场费伍万元,塔吊基础脚标准件贰万元,及塔机监控系统费用壹万元。地下室顶板施工完成后一个月内,再支付塔吊进出场费伍万元,及前几个月的塔吊租赁费。

2、租费在次月____日支付塔机租费,塔机拆塔退场后在15内一次性付清租赁、拆卸等费用。

3、乙方如不能按时支付月租费,超过二十天收取滞纳金,每延迟壹天收取滞纳金5,并有权停机,租费照算。

六、双方责任:

(一)甲乙双方的共同安全责任。

1、甲乙双方应共同遵守国家和行政部门颁布的有关起重机械安全监督的法律、法规及行业标准。

2、安装和使用单位的安装操作人员,设备操作人员均须相关机构培训且持有效证件上岗。

3、设备安装完毕后,双方应按有关规定参加验收。验收合格由双方签字后方可使用,检验不合格的不得使用。

4、甲乙双方均有维护设备完好的义务。各自应制定相应的设备管理制度,对设备进行定期的检查和维护保养;并做好与设备相关的安全技术资料工作。

(二)甲方责任:

1、合同签订生效后,认真安排塔吊进场计划,保证乙方按时使用,负责提供塔吊基础图及预埋件图纸。

2、及时完成塔吊的安装工作,以利塔吊的检验及验收工作。

3、负责塔吊的检测,并做好使用备案。

4、每月定期派出保养维修人员对塔吊进行检查、检修、维护、保养及填报资料,便于塔吊的正常使用。

5、塔吊如发生故障应及时组织人员进行修理,尽可能利用空闲时间积极修复,修复时间________区2小时赶到现场,____区或异地按路线而定。________区在8小时不能修复的,免收壹天租费。____区及异地按____区修复时间中另增加路途时间。对无故不修的甲方责任,加倍扣除租费,提高服务质量,树立为施工现场服务思想,积极配合完成施工任务。

(三)乙方责任:

1、塔吊基础必须保证有足够的承载力,本塔吊基础承载力应满足为20吨平方,以乙方工地工程师签字为依据。

2、确定塔吊进场日期,日期提前十天书面通知甲方,并于两天前做好场地准备,保证电通、路通基实。电源接至塔吊底部,按要求设置电箱,电源开关及防护接地装置、电压应保证380伏35千瓦要求,排除塔吊安装或拆卸过程中的一切障碍物及脚手架,保证塔吊降之高度8米,保证塔机拆除时25汽吊到塔机基础的路基扎实,如因工程原因无法达到的超出费用由乙方承担。

3、按甲方要求保质完成塔吊的设备基础及附墙预埋件的预埋,并保证尺寸准确性。

4、合理布置吊运构件和材料堆放位置,吊装物绑扎牢固,由于绑扎不慎而造成的事故由乙方负责(以甲方吊钩为界)。

5、提供甲方在设备的安装、拆卸过程中所需的电源、气割、电焊机等设备。

6、塔吊在乙方使用期间,乙方必须按照塔吊安全使用规范执行,并由专人负责指挥及调度,以免发生班组纠纷及事故。

7、塔吊设备基础及塔身附着点预埋铁件等(附墙超过8米均由乙方负责)。

8、配合甲方做好塔吊的使用备案。

万元。

八、租用期间乙方或第三者原因造成塔吊损坏,或由于违章指挥造成的损失均由乙方负责照价赔偿,并负其它责任。

九、如发生安全事故,由上级主管部门分清责任,甲乙双方各负其责。

十、本合同未详之处或因违约发生纠纷,双方协商解决。如双方协商不成,由甲方所在地通过诉讼解决。合同修改处需双方盖章,否则修改内容无效。

一、本合同一式肆份,各执贰份,双方代表签字盖章有效,货款两讫后无效。

甲方(盖章):杭州xx公司乙方(盖章):

代表:代表:

电话:电话:

签订时间:________年____月____日。

签订地点:____市众森国际花园二期____区工程项目部。

(五)。

承租方:(以下简称甲方)。

出租方:(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程塔吊租赁事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:包安装、包机械、包资料、包检测、包维修、包操作、包食宿、包安全、包撤出。

二、租赁的名称、型号、规格、数量:

三、租赁期限及费用:

1、期限:租赁期暂定12个月(最短工期6个月)。租赁日期计算:塔吊安装、调试正常并经有关部门验收合格后,交付使用之日起计至甲方通知拆除之日止(临时启用或者春节期间不计租赁费)。安装期应在塔机基础浇灌完成天内完成。

2、租金费用:租金包括每台塔机合格开机操作工人工资、施工期间标节顶升加固及操作等,所有维修保养和配件费用、安全施工措施费、保险费、检测费、资料费、食宿、暂住户口登记费、劳动、安全部门检查等所有费用在内为:________________元月。塔机进、出场费用、安装费、拆卸费、运输费、塔机预埋件费用及办理备案手续等费用按每台计算:元台。并由具有专业资质的单位进行包安全操作。

工地塔吊合同篇十四

随着法律观念的日渐普及,合同的地位越来越不容忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的塔吊租赁合同,欢迎大家分享。

出租人:(以下简称甲方)签名:

承租人:(以下简称乙方)签名:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定按照平等互利的原则,为明确出租人和承租人的权利和义务经双方协商一致,签订如下合同供甲乙双方共同遵守。

一、租赁名称:qtz20xxx。25米塔吊一台,独立高度。

二、租金支付方式和期限:

1、租金的标准,每天元)不含税费。

4.预订日期如果完不成,需提前半个月来续签合同,如果不来续签合同出租人要承租人负法律责任。

三、租赁物资的'保管与维修:

1、承租人对租赁物要妥善使用、保管。租赁物返还经双方检查验收,必须能正常运行使用,如造成租赁物人为损坏、丢失,由承租人照价向出租人赔偿。

2、在租赁期间,租赁物资的维修费、材料费、配件费均由出租人承担。

四、出租人或承租人变更:

1、在租赁期间,租赁物所有权转移第三人,应正式通知承租人,租赁新物的所有权即成为本合同的当然出租人。

2、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得随意将租赁物资转给第三人使用,也不得变卖或作抵押物,如有发生,承租人应向出租人赔偿所有的损失。

五、其他约定:

1、进场的拉运费、安装费由承租人承担。

2、退场装卸费、拆卸费、拉运费由承租方承担。安装费、维修费、电动机损坏、人工工资等产生的一切费用由承租人承担。

3、计费时间:

1)、租金计算按安装调试合格之日开始计算,截止日期按退单日期计算。起止时间双方签订协议为合同附件。

2)、如冬季不退还,按南疆供暖日期计算。

4、由承租人人为造成的一切后果均由承租人承担。

六、本工程完工后,不需要塔吊运行时,申报出租方,办理退还塔吊建筑机械的协议手续后停止合同。

七、本合同在租赁期间发生争议,双方协商解决,协商不成的依法向人民法院起诉。

八、本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

九、本合同一式两份,合同双方各持一份。本合同的附件均为合同组成部分,与合同具有同等法律效力。本合同自签字之日起生效。

甲方签字:___________乙方签字:___________

______年_____月_____日______年_____月_____日

工地塔吊合同篇十五

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

第一条标的数量价款及交货时间。

1、单梁起重机5吨,跨度为18米2台7.5万元含税。

4、运输费4台为1万元。

5、安装费4台为1.2万元。

6、验收费4台为0.8万元。

7、安全滑线16162米为0.8万元。

8、弯钩及夹板0.2万元。

合计标的总价为21万,大写贰拾壹万圆整交货时间。

第二条技术要求。

1、质量标准国标。

2、钢丝绳采用贵州生产的,滑线为焦作产电线郑州产。

第三条验收要求。

安装结束后由当地检验部门按国家标准进行检验,并取得相关证件。

第四条标的所有权。

自货到时起转移,但甲方未履行支付价款义务标的所有物属于乙方所有。

第五条付款。

预付款为万元,货到款为万元,验收款为万元,质保金为万元。

第六条本合同解除的条件,友好协商。

第七条违约责任按合同法。

第八条本合同自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工地塔吊合同篇十六

出租方:_______ (以下简称甲方)

承租方:_______ (以下简称乙方)

根据双方协商,甲方的施工电梯租给乙方使用,其有关约定如下:

1、 ――――――――――――――――――――

2、 所用工程名称、地点:昌吉市长宁南路晶彩城住宅小区6#楼。

3、 租赁时间:按实际天数计费。

4、 结算方法:_______

5、 设备押金:无。

6、 施工电梯进出场费50%(包括电梯运输审验、拆装)

7、租金自经特检所出具的检测合格之日起开始计算,每30天内结算并支付当月租费,如不按时交付租金,甲方有权将施工电梯停用或拆回,乙方不得以任何理由加以干涉、阻止,由此造成的损失乙方自己承担。

8、 乙方使用完毕书面报停后停止计费,报停后一星期内结清所有费用。

9、 设备在没有征得甲方的同意,乙方人员不得乱动,损坏按原价赔偿。

10、 在使用当中如出现故障而停机时间在连续5小时内不扣除租赁费及人工费,超过5小时,按8小时一天计算扣除租赁费和人工费。

11、电梯进场后的安全有乙方负责。如遇大风等不适合施工的天气,乙方强行施工及违章指挥、人为操作失误等因素而造成的事故损失由乙方自己负责,设备损坏按原价赔偿。

12、 电梯的基础由乙方负责施工,费用由乙方负责(乙方必须按照相关图纸规范、设计要求制作),如因电梯基础原因造成的一切损失由乙方自己承担。

13、 如乙方和建设单位或其它发生纠纷,乙方退出建设单位施工地,造成设备被扣,乙方必须按照塔机原价金额给甲方,并承担所有经济损失。

14、 乙方必须在停止使用塔机前10天内通知甲方。

15、 本合同未说明之处按安装拆卸合同执行,如果有相抵触的内容则以本合同为准。本合同租赁费已包括所有费用,因此安装拆卸合同中并不涉及任何费用。

16、以上各条款望双方遵守执行,出现争议友好协商,调解。不愿协商,调解不成的,可以向法律部门起诉。本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,租赁费付清后自动失效。

甲方:_______ 乙方:_______

代表: _______代表:_______

工地塔吊合同篇十七

出租方:______________ (简称甲方)

承租方:______________ (简称乙方)

因工程需要,乙方向甲方租用 塔机 台,用于 工地,安装高度(标高) ,经双方协商达成以下合同条款,双方共同遵照执行。

1、租金:每月租金 元,(大写: ),机操人员工资每月 元(大写: );合计金额 元(大写: )。

2、塔机一次性进出场费共计 元(大写: )包干(已包含塔机安装、拆除、修理、日常维护费,标准段及超高段标准节的所有进出场费及办理塔机使用有关的安监等相关手续费等所有费用)。

3、超高标准节(标准节高度2.8米/节)每节租金 元/天,附着4000元/道(附着长度单根超过七米,每增加一米加收 元)。

4、由甲方负责配备两名机操人员。塔机指挥人员由乙方配备,也可委托甲方配备,工资由乙方支付。乙方不得要求机操人员疲劳操作,如需增加机操人员,乙方按每月 元/人向甲方支付机操人员工资。

5、费用计算方法:设备进场以乙方通知时间为准,从安装调试达到正常使用状态之日起计算,不足一月(按实际使用天数计算台班费)。如因乙方原因推迟塔机使用时间,仍从塔机达到正常使用状态之日起计算租金。

1、租赁费付款方式:租赁费每季度结算一次,在下一季度7日内付清。余款在塔机报停后一个月内付清,如未按时付清,每天按租赁费总额的1%收取滞纳金。

2、合同签订甲方进场进行地脚螺栓的安装时,乙方向甲方支付定金 元(大写: )。塔机标塔段全部进场并开始安装后一次性付清进出场费,否则甲方可停止安装,并由乙方承担所产生的一经济损失。

3、如因该工地现场条件限制,必须采用特殊方案安拆塔机,另增收技术措施费和大型机械台班及人工费,甲方按实际发生费用向乙方收取。

4、支付款项时甲方须提供足额租赁发票,产生的税额部分由甲乙双方各承担50%。

1、甲方提供的机械设备应完整可靠,应具设备本身所应具备的工作能力,并每天给足保养时间1小时,超出使用和维修时间则应扣减租金及赔付乙方相应损失;塔机高度必须满足乙方施工需要,如因甲方塔机高度不足(主要指超过标准塔高后标准节的配置不及时)影响乙方工作进度等则应赔偿乙方相应损失。

2、塔机上岗人员必须服从施工现场乙方管理人员的安排和调度、指挥、遵守乙方现场的一切规章制度,每天正常上班时间应随叫随到,保证塔机正常运转。

3、负责塔机的修理、保养,但时间需征得乙方认可。设备发生一般故障,甲方应在当天内全力抢修并排除故障,若机构出现故障,维修时间不超过3天。每月维修时间不得累计超过3天,若超过3天甲方将自动扣减租期及赔偿乙方相关损失。

4、负责向乙方提供塔机基础图纸和预埋地脚螺杆。

5、负责塔机的安全操作,提供的机组人员应遵守《塔机十不吊》及乙方现场的劳动纪律,服从乙方现场的合理安排。在施工中,如果乙方施工人员违章指挥,甲方操作人员有权拒绝吊装;在正常操作范围内,如因甲方操作人员操作不当所造成的安全事故由甲方承担经济损失及责任。

1、负责按合同约定向甲方支付租赁费,如乙方未按时向甲方支付租赁费,甲方有权停机或撤机,乙方无权阻拦,由此所造成的一切损失由乙方负责并终止此合同。

2、负责按甲方提供的塔机基础图浇筑塔机基础,如在基础砼浇筑时造成甲方预埋地脚螺栓出现偏位或浇筑砼质量差,由此所造成的损失由乙方负责。

3、乙方必须保证施工现场电压在360v~400v之间。如因电压不稳造成塔机电器部件损坏或停机所造成的损失由乙方负责。施工现场应在距塔机基础5米内配备专用配电箱及电缆线。

4、乙方保证施工现场的“三通一平”,向甲方提供塔机安装和拆除条件,在双方商定的时间内派人配合,共同完成塔机的安拆作业。因乙方原因造成塔机进场后超过三天不能正常安装、退场时候不能正常拆卸出场致使塔机停滞工地,乙方应按拖延天数向甲方全额支付租赁费用。

5、乙方应严格按国家有关政策和塔机“十不吊”标准,严格要求使用,不得强制使用,因乙方强制使用所造成的一切安全责任和经济损失由乙方负责承担,甲方不承担任何连带责任。

6、向甲方提供机组人员食宿场地。

7、在租赁期内由乙方承担设备及零部件的安全,保证设备不遗失或破坏,否则由乙方承担相应责任和损失。

8、未经甲方同意不得擅自撤卸塔机,如擅自撤卸塔机所造成的安全事故或由此造成的机械损坏,乙方应承担全部责任及经济损失。

出 租 方:(盖章) 承 租 方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

开 户 行: 电 话:

帐 号:

电 话:

维修服务电话:

合同签定时间: 年 月 日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/14020644.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档