合同是一种约定,用于确保交易双方的权益和责任得到保障。合同的格式可以根据具体需要进行调整,但一般包括标题、定义、主体条款、附件等部分。如果您需要更多合同范本,请与我们联系。
简单护坡承包合同篇一
甲方:身份证号:
乙方:身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方友好,就有关富加产业大道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议,为明确甲乙双方的权利与义务,签订本协议书:
一、工程名称及地点。
1、工程名称:富加产业大道二期二段工程。
2、工程地点:富加镇。
二、合同期限。
自3月25日至205月20日,因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的,工期顺延。
三、合同内容。
工程项目及工程量:富加产业大道二期二段工程边坡三维网植草,工程量约65000m2。
乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的,甲方可视需要,对乙方工作内容及范围作出调整,也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受,也不因此作为对合同单价作出调整的理由。本合同签定后,由于甲方需要,需临时安排乙方增加的工作,经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力,双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。
四、合同价款。
1、工程单位:m2,工程总价暂定人民币:元。大写:元整。(注:此价不含税)。
2、乙方向甲方支付保证金2万元。
3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。
4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没写明或单列的工作内容,均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务,不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解,对甲方的要求已完全明了,对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。
五、结算方式。
1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量,按合同单价和实际完成数量计算工程价款。
2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。
质量保证金的退还:在质保期满后,扣除有关应扣款项后,甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。
3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算,其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行,委托他人结算时,必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。
4、付款方式:乙方材料、机械设备进场后,一个月内完成45000平米,甲方支付工程款30万元,施工中可视乙方进度、质量支付工程款,此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。
5、如甲方认为有必要时,可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整,乙方应无条件服从。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的损失由乙方负担。
7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量,甲方不予计量。
六、双方的责任和义务。
甲方的责任和义务。
1、提供设计图纸或施工方案,提出质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。
2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。
3、若乙方不能服从甲方调度安排,不满足质量、进度、安全、环保等要求时,甲方有权单方随时终止合同。
乙方的责任和义务。
1、乙方的人工必须听从甲方调配,按照甲方技术交底进行施工,保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥,配合甲方施工人员工作,按规定日期完成任务,遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。
2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题,乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。
3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全操作,在施工过程中不得声音作业,杜绝一切事故发生,并承担由于自身造成的人身伤亡事故,安全责任事故,甲方不负任何责任。
4、乙方必须要求工人在上工地以前,不准喝酒和做好安全准备方能施工,如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳,发现一次罚款500—元,乙方无条件服从。
5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。
6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项,其费用由乙方自付。
7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。
8、及时足额支付农民工工资,否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付,相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用电均已包含在合同单价中,乙方自行承担。
简单护坡承包合同篇二
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签订本合同。
一、工程名称:中国人民解放军第二五五医院假山护坡工程。
二、工程地点:中国人民解放军第二五五医院厂区内。
三、工程内容:
护坡总面积为约900m3;。
护坡总投资424164.42元。
四、合同工期。
1、经双方协商确定工作日为1个月,自8月28日起至209月28日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
简单护坡承包合同篇三
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条货物名称:_________;规格:_________;数量:_________;单价:_________总额(元):_________。
第二条包装要求。
托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点:_________;货物到达地点_________。
第四条货物承运日期_________;货物运到期限_________。
第五条运输质量及安全要求_________。
第六条货物装卸责任和方法_________。
第七条收货人领取货物及验收办法_________。
第八条运输费用、结算方式_________。
第九条各方的权利义务。
一、托运方的权利义务。
1、托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。
2、托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、承运方的权利义务。
1、承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的'货物,承运方有权按有关规定予以处理。
2、承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。
三、收货人的权利义务。
1、收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时,收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。
2、收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。超过规定提货时,应向承运人交付保管费。
第十条违约责任。
一、托运方责任。
1、未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的_________%偿付给承运方违约金。
2、由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。
3、由于货物包装缺陷产生破损,致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
4、在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。
5、罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
二、承运方责任。
1、不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运方应偿付托运方违约金_________元。
2、承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。
3、运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。
4、联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。
5、在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:
(1)不可抗力;
(2)货物本身的自然属性;
(3)货物的合理损耗;
(4)托运方或收货方本身的过错。
第十一条本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式_________份,送_________等单位各留一份。
托运方(盖章):_________。
承运方(盖章):_________。
日期:
简单护坡承包合同篇四
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方诸暨碧桂园项目护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称:诸暨碧桂园项目护坡工程(以下简称本工程)。
2、工程地点:诸暨王家井陈庄(诸安快速道旁)。
3、工程内容:甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括:工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期。
总工期30天(从开工之日起至工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。
本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。
简单护坡承包合同篇五
修建方:(以下简称甲方)。
承建方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就修建房屋、工程合作事项协商达成一致,签订本建筑合同,具体事项如下:
一、工程地址:
镇远县羊坪镇中街,上至胡松鹤,下至刘大炮家。
二、甲方现要修建的`房屋为四楼壹底。
三、甲方负责钢筋水泥、砂、门窗、扶手、地板砖材料。(注:乙方在打线胶板当天甲方包生活费壹餐)。
四、乙方承包该工程的内容:
采用扫地出门方式(全包干式)。
如:支撑模板(含木板、木方、铁钉、铁线)和电锯钢筋制作安装,浇砼(含保养),砌砖、内外顶棚、批灰、粉刷、安地板瓷砖、厨房、洗手间、楼梯等。
五、乙方必须按照甲方的要求施工。
六、乙方在修建过程中,必须严格执行国家施工安全操作规程,坚决杜绝任何违反安全操作规程的施工行为。如出现安全事故一切由乙方负责,甲方不承担任何责任。
按实际面积计算,每层楼打线胶每平方米为242.00元。
八、付款方式:乙方每修建完一层楼后付工钱65%,然后每层楼批灰、粉刷、安地板完工后付工钱3000.00元,房屋全部修建完工,经甲方验收合格后,付清该工程尾款。
九、乙方在修建过程中,不得以任何理由拖延工期。除特殊情况外,如乙方在修建该工程时,又承包其它工程等原因,造成该工程停工三天,甲方有权叫其他工程队进场施工,如乙方进行阻挡,所造成的损失由乙方负责。
十、该工程的工期为20xx年底完工,乙方必须保质保量完成,如20xx年底完成不了,所造成损失由乙方承担。
十一、以上合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字之后本合同立即产生法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
日期:
简单护坡承包合同篇六
甲方:
乙方:
为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守.
1.劳务项目工程名称:挡土墙、护坡及水沟砌筑;
2.劳务项目工程地点:本合同段k20+740-k30+680;
3.劳务项目工作范围:基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护。
本工程开工日期年月日,全部工程竣工日期年月日。
1.本劳务工程,采用包工包料单价承包,劳务单价一次性包定(不含任何税、费),任何情况下不作调整。挡土墙、护坡统一按160元/m3,水沟按175元/m3,以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成,经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。
2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。
3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。
1.本合同工程的片石由甲方组织供应。单价按:砌筑完收方,53元/m3,费用由乙方负责。山砂由乙方自行购进,但必须经试验检测合格才能使用。
2.甲方供应乙方的片石用量,由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点,用料计划的提供日期为每月的20日前,不按时提供计划造成计划供料滞后的责任由乙方自负。
3.乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验,未经检验的材料禁止进场使用。乙方使用未经甲方检验合格的材料,由此产生的一切后果由乙方承担。
1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查,检。
查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。
1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。
2.乙方建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施。
3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。
4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。
5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入,若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。
6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
7.乙方承诺:凡不属甲方原因引起的各种安全事故,均由乙方自理,甲方不承担任何责任和经济补偿。
甲方责任:
2.按照乙方片石计划,按时供应乙方的片石。
4.负责现场文明施工管理,提供文明施工费用及设施;
5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。
6.甲方负责当地协调工作。
乙方责任:
3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育,指定专人负责现场安全保卫工作。
4.劳务项目完成后,负责清理施工现场。
工程全部完工,并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后,乙方可向甲方写出工程完工报告,要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题,乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验,验收合格后共同写出验收报告,报告中确定工程验收的数量、质量标准等。
1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。
2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26~30日双方签认收方数量、片石材料等资料,甲方根据以上资料在次月5日前结算,甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。
3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用,并按验工总价的10%预留质量保证金,其余5%年底付清,另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。
如乙方转包或再分包工程;或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格;乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等,甲方可解除合同,并由乙方承担责任。
1.不可抗力。
因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担:
1.1.工程本身的损害,如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。
1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。
2.本合同自双方代表签字盖章后生效,在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格,甲方支付完毕劳务工程款后,该合同自动失效。
3.本合同未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:
乙方代表:
合同签订日期:年月日
简单护坡承包合同篇七
1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
第六条工程质量。
1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查,检。
查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。
第七条施工安全。
1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。
2.乙方建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施。
3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。
4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。
5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入,若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。
6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
7.乙方承诺:凡不属甲方原因引起的各种安全事故,均由乙方自理,甲方不承担任何责任和经济补偿。
第八条双方责任。
甲方责任:
1.编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作;。
2.按照乙方片石计划,按时供应乙方的片石。
4.负责现场文明施工管理,提供文明施工费用及设施;。
5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。
6.甲方负责当地协调工作。
乙方责任:
3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育,指定专人负责现场安全保卫工作。
4.劳务项目完成后,负责清理施工现场。
第九条工程验收。
工程全部完工,并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后,乙方可向甲方写出工程完工报告,要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题,乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验,验收合格后共同写出验收报告,报告中确定工程验收的数量、质量标准等。
第十条劳务工程款的支付。
1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。
2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26~30日双方签认收方数量、片石材料等资料,甲方根据以上资料在次月5日前结算,甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。
3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用,并按验工总价的10%预留质量保证金,其余5%年底付清,另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。
如乙方转包或再分包工程;或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格;乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等,甲方可解除合同,并由乙方承担责任。
1.不可抗力。
因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担:
1.1.工程本身的损害,如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。
1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。
2.本合同自双方代表签字盖章后生效,在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格,甲方支付完毕劳务工程款后,该合同自动失效。
3.本合同未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)。
合同签订日期:年月日
简单护坡承包合同篇八
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下协议条款,希双方严格遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称:蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点:沫河口镇。
3、工程内容:甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括:工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期。
总工期________天(从开工之日起至工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价。
1、甲方_________日内提供图纸。
2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算,每平方造价________元。
4、上述报价包括以下:乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用,以及税金等。
5、前述造价确定后,在承包价范围内,本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件,因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,双方再行协商。
四、履约保证金。
1、本协议签定后3日内打10万元定金,待正式合同签订后3日内打余款20万元,本协议方为生效。
2、退还时间:进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付。
乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量,并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
简单护坡承包合同篇九
发包单位:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
第二条:施工方案。
1、护坡。
(1)基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)完工后做围墙10米左右。
(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式。
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:违约责任。
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。
发包单位(甲方)(盖章)。
授权代理人(签字或盖章):联系电话:
承包人(签字或盖章)联系电话:
无效情形。
无效种类。
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[]14号)的规定,一共有三种情况可能导致建筑工程施工合同无效。
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。
为了加强对建筑活动的监督管理,维护公共利益和建筑市场秩序,保证建设工程质量安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规,建设部颁布了《建筑业企业资质管理规定》。根据该规定,建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。
取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业),可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。
取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业),可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
取得劳务分包资质的企业(以下简称劳务分包企业),可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。
根据上述规定,承包人承包工程应当具备相应的资质。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。
(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效。
鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生,《中华人民共和国建筑法》对此做了禁止性的规定。
根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》也明确规定,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,所签署的建设工程施工合同无效。
(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。
根据《中华人民共和国招标投标法》规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
为了明确上述必须进行招标项目的范围,国家发展计划委员会发布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准做了非常具体的规定。根据该规定:
(一)所谓“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目”的范围包括:(1)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;(2)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;(3)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;(4)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;(5)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;(6)生态环境保护项目;(七)其他基础设施项目。
(二)所谓“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目”的范围包括:
(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;(2)科技、教育、文化等项目;(3)体育、旅游等项目;(4)卫生、社会福利等项目;(5)商品住宅,包括经济适用住房;(6)其他公用事业项目。
(三)所谓“使用国有资金投资项目”的范围包括:(1)使用各级财政预算资金的项目;(2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目;(3)使用国有企业事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。
(四)所谓“国家融资项目”的范围包括:(1)使用国家发行债券所筹资金的项目;(2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;(3)使用国家政策性贷款的项目;(4)国家授权投资主体融资的项目;(5)国家特许的融资项目。
(五)所谓“使用国际组织或者外国政府资金的项目”的范围包括(1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;(2)使用外国政府及其机构贷款资金的项目;(3)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。
并非凡是符合上述条件、不论项目大小一律进行招标。根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,上述规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的'重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(2)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
法律后果。
无效合同自始没有法律约束力,不能产生当事人预期的法律后果。根据我国合同法的规定,无效合同的法律后果之一是返还财产,恢复原状。但由于建筑工程施工合同履行结果的特殊性,往往是承包方已经通过施工建设使得建筑材料已经形成在建工程或者甚至是竣工的建筑工程了。因此建筑工程施工合同无效的情况下,返还财产不太可能性,因此司法解释制定了相对灵活的解决方案:
(一)参照合同约定支付工程价款。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
这里要充分注意,只是“参照合同约定支付工程价款”,而非“按照”合同约定支付工程价款。也就是说支付的工程款不一定是实现约定的那个金额,也没有以工程定额为标准,通过鉴定确定建设工程价值的补偿原则。在这里,司法解释制定者是采用“折价补偿”的方式处理无效合同的。
(二)承包人承担修复费用。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,如果建设工程施工的建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格的,发包人请求承包人承担修复费用的,法院应予支持。
(三)不予支付工程款。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,如果建设工程施工的建设工程施工合同无效,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
(四)发包人按照过错承担相应的民事责任。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
(五)收缴当事人已经取得的非法所得。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,在承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同,导致建设工程施工合同无效的,人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。
(六)施工中取得资质的,按照有效合同处理。
在超越资质等级的建设工程施工合同无效的场合下,如果承包人签约之时超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,但是在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,法院不予支持。
简单护坡承包合同篇十
原设计全线挖方段护坡为浆砌片石,后由于不能满足实际施工和美观要求,现改为浆砌块石护坡。
二、施工准备。
施工前放出基坑的开挖边线,水、电进场,做好排水工作,材料及设备进场。
三、施工方案。
浆砌块石护坡坡度为1:1.5,位于挖方段,在坡面夯实平整后,挖出基坑并夯实,用5#浆砌片石铺砌。坡背与坡面紧密结合,丁头石嵌入坡体不少于20cm,块石平顺相结,坐浆饱满,勾缝平直流畅,每10~15米留沉降缝一道,缝宽2cm,以沥青灌缝,深度不小于15cm。块石长宽高符合预定模数,线条整齐如一,坡面平整,无凹凸,每隔2~3米间隔留泄水孔,孔后按规范做反滤层。
四、质量保证措施。
对进场的材料严格控制,达不到使用要求的材料禁止入场。
施工过程中,派专职人员旁站,随时检查施工质量。
砂浆配合比标在施工牌上,便于施工人员掌握材料用量。
为保证工程质量,根据jtj071-98规范要求,定期对原材料进行抽检,砂浆每40m3做一组砂浆试验,砂每200m3做一组材料试验,碎石每400m3做一组材料试验,水泥每200t做一组试验,如果试验不合格,将材料清理出场。已经完成的砌体工程全部返工。
简单护坡承包合同篇十一
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依据《民法典》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,经双方协商,现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系,特签订如下承包合同,以共同严格遵照执行。
1、提供合法施工手续,三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。
2、工程计费按合格成品的实际方量计算,每立方米大写元、小写元,原材料石、沙、水泥等由甲方提供,原料供应不及时所造成的`误工,责任由甲方负责。
3、付款方式,施工人员进场施工,根据建设单位支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用,以后每月甲方一次性付清工程款。
4、施工后剩余原料由甲方负责。
1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求,精细化施工。确保工程质量和质量安全。
2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全,遵守岗位职责和施工纪律。
1、必须认真执行合同条款,一方违约,按条款处罚,严重违约,可中止乃至终止合同,经劳动仲裁部门依法处理。
2、此合同未尽事宜,执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。
3、此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效:缺陷责任期满失效。
发包方(甲方):(签章)。
承包方(乙方):(签章)。
简单护坡承包合同篇十二
甲方(发包方)代表:
乙方(承包方)代表:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。
一、工程概况。
1、工程名称:新密市周甘路改建工程。
2、工程地点:周庄至甘寨。
二、工程范围及内容。
图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。
三、承包方式。
包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。
五、质量要求:
乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。
甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的.机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。
在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。
乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。
五、付款方式:
乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。
合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。
本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
代表签字(签章):代表签字(签章):
年月日:年月日:
简单护坡承包合同篇十三
护坡指的是为防止边坡受冲刷,在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。那么签订护坡承包。
合同。
需要注意什么呢?以下是本站小编整理的护坡承包合同范文,欢迎参考阅读。
甲方(发包方)代表:
乙方(承包方)代表:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。
一、工程概况。
1、工程名称:新密市x029周甘路改建工程。
2、工程地点:周庄至甘寨。
二、工程范围及内容。
图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。
三、承包方式。
包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。
六、乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。
七、甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。
八、在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。
九、乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。
十、付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。
十一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。
十二、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
代表签字(签章):代表签字(签章):
年月日:年月日:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依据《合同法》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,经双方协商,现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系,特签订如下承包合同,以共同严格遵照执行。
一、甲方责任:
1、提供合法施工手续,三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。
2、工程计费按合格成品的实际方量计算,每立方米大写元、小写元,原材料石、沙、水泥等由甲方提供,原料供应不及时所造成的误工,责任由甲方负责。
3、付款方式,施工人员进场施工,根据建设单位支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用,以后每月甲方一次性付清工程款。
4、施工后剩余原料由甲方负责。
二、乙方责任:
1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求,精细化施工。确保工程质量和质量安全。
2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全,遵守。
岗位职责。
和施工纪律。
三、双方责任:
1、必须认真执行合同条款,一方违约,按条款处罚,严重违约,可中止乃至终止合同,经劳动仲裁部门依法处理。
2、此合同未尽事宜,执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。
3、此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效:缺陷责任期满失效。
发包方(甲方):(签章)。
承包方(乙方):(签章)。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
简单护坡承包合同篇十四
甲方(发包方)代表:
乙方(承包方)代表:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。
一、 工程概况
1、 工程名称:新密市x029周甘路改建工程
2、 工程地点:周庄至甘寨
二、 工程范围及内容
图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。
三、 承包方式
包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。
四、 承包单价:
六、 乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。
七、 甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。
八、 在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。
九、 乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。
十、 付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。
十一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。
十二、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
代表签字(签章):
代表签字(签章):
年月日:
年月日:
简单护坡承包合同篇十五
甲方:
乙方:
经甲、乙双方相互协商后,甲方将科技园区设施农业基地钢结构大棚栋转让给乙方,同时将大棚所占土地(每栋大棚700㎡)承包给乙方,并就相关事宜达成以下协议:
1.土地承包期限:承包限期为年,自年月日起至年月日止。
2.土地承包费:每年每栋大棚土地承包费500元整。承包费标准每三年调整一次。
3.大棚转让费:钢结构大棚造价每栋20xx0元,乙方分五年还款,第一年还款20xx元,第二年至第五年每年还款4500元。
4.滴灌基础建设费:灌溉基础建设费每栋800元,乙方分四年还清,每年还款200元。滴灌管由乙方自行购买。
5.生产管理保证金:每栋大棚每年收取生产管理保证金200元。以保证乙方服从园区统一管理及大棚周边分担区的卫生整洁。经甲方代表考核达标后,于年末返还保证金,如未完成考核内容者不予返还。6.交款方式:每年日3月1日前缴清土地承包费、滴灌基础建设费及生产管理保证金。大棚转让费于每年7月1日之前付清。
7.乙方于五年内还清全部大棚转让费后,大棚产权归乙方所有,到期未能缴清大棚转让费用者,经催缴无效,甲方有权于当年8月1日前,收回大棚另行转让。
8.如乙方不能于当年3月1日前缴清土地承包费等各项费用,甲方有权将于当年将大棚转租他人。
9.甲方出让大棚位于科技园区设施农业基地:
10.大棚仅限于种植生产使用,种植作物种类须由甲乙双方协商决定,乙方不得擅自改变其用途,不得私自拆改搭建其他建筑物,否则,甲方有权限期整改,到期不整改,甲方有权强制拆除,并终止合同,一切损失由乙方自行承担。
11.乙方有权对大棚质量进行验收,验收合格后,签署《接收同意书》乙方应对所承包的大棚加以保护,签署《接收同意书》后,大棚的一切维修费用都由乙方自行承担(包括自然灾害)。
12.乙方承包大棚后在生产中所产生的水电费由乙方自行承担。
13.本合同一式三份,甲乙双方各一份,计财科备案一份。双方授权人签字或盖章后,正式生效,有效期限为承包期限。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
简单护坡承包合同篇十六
甲方(发包方)代表:
乙方(承包方)代表:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。
一、工程概况。
1、工程名称:新密市x029周甘路改建工程。
2、工程地点:周庄至甘寨。
二、工程范围及内容。
图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。
三、承包方式。
包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。
六、乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。
七、甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。
八、在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。
九、乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。
十、付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。
十一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。
十二、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:____乙方:
代表签字(签章):____代表签字(签章):
年月日:年月日:
简单护坡承包合同篇十七
1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本。
合同。
约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
第六条工程质量。
1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查,检。
查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改。
通知书。
拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。
第七条施工安全。
1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。
2.乙方建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产。
规章制度。
和操作规程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施。
3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。
4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。
5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入,若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。
6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
7.乙方承诺:凡不属甲方原因引起的各种安全事故,均由乙方自理,甲方不承担任何责任和经济补偿。
第八条双方责任。
甲方责任:
2.按照乙方片石计划,按时供应乙方的片石。
4.负责现场文明施工管理,提供文明施工费用及设施;。
5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。
6.甲方负责当地协调工作。
乙方责任:
3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育,指定专人负责现场安全保卫工作。
4.劳务项目完成后,负责清理施工现场。
第九条工程验收。
工程全部完工,并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后,乙方可向甲方写出工程完工报告,要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题,乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验,验收合格后共同写出验收报告,报告中确定工程验收的数量、质量标准等。
第十条劳务工程款的支付。
1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。
2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26~30日双方签认收方数量、片石材料等资料,甲方根据以上资料在次月5日前结算,甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。
3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用,并按验工总价的10%预留质量保证金,其余5%年底付清,另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。
第十一条合同的解除。
如乙方转包或再分包工程;或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格;乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等,甲方可解除合同,并由乙方承担责任。
第十二条其它。
1.不可抗力。
因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担:
1.1.工程本身的损害,如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。
1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。
2.本合同自双方代表签字盖章后生效,在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格,甲方支付完毕劳务工程款后,该合同自动失效。
3.本合同未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)。
合同签订日期:年月日
共
3
页,当前第。
3
页
1
2
3
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/14915796.html】