合同在法律上具有约束力，任何一方违约都会承担相应的法律责任。在撰写合同时，应全面考虑交易涉及的各个方面，尽量缩小信息的不对称。合同的范文中包含了一些典型的合同条款和格式，可以供大家学习和借鉴。
护坡承包简单的合同篇一
发包单位：（以下简称甲方）。
承包人：（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
第二条：施工方案。
（1）基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。
（2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
（3）完工后做围墙10米左右。
（4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式。
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
第五条：甲方义务。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任。
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位（甲方）。
授权代理人（签字或盖章）。
护坡承包简单的合同篇二
原设计全线挖方段护坡为浆砌片石，后由于不能满足实际施工和美观要求，现改为浆砌块石护坡。
二、施工准备。
施工前放出基坑的开挖边线，水、电进场，做好排水工作，材料及设备进场。
三、施工方案。
浆砌块石护坡坡度为1：1.5，位于挖方段，在坡面夯实平整后，挖出基坑并夯实，用5＃浆砌片石铺砌。坡背与坡面紧密结合，丁头石嵌入坡体不少于20cm，块石平顺相结，坐浆饱满，勾缝平直流畅，每10～15米留沉降缝一道，缝宽2cm，以沥青灌缝，深度不小于15cm。块石长宽高符合预定模数，线条整齐如一，坡面平整，无凹凸，每隔2～3米间隔留泄水孔，孔后按规范做反滤层。
四、质量保证措施。
对进场的材料严格控制，达不到使用要求的材料禁止入场。
施工过程中，派专职人员旁站，随时检查施工质量。
砂浆配合比标在施工牌上，便于施工人员掌握材料用量。
为保证工程质量，根据jtj071－98规范要求，定期对原材料进行抽检，砂浆每40m3做一组砂浆试验，砂每200m3做一组材料试验，碎石每400m3做一组材料试验，水泥每200t做一组试验，如果试验不合格，将材料清理出场。已经完成的砌体工程全部返工。
护坡承包简单的合同篇三
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：沫河口镇。
3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期。
总工期________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价。
1、甲方_________日内提供图纸。
2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元。
4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。
5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。
四、履约保证金。
1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。
2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付。
乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
护坡承包简单的合同篇四
______（以下简称包机人）。
______（以下简称承运人）。
签订本协议书，双方同意遵守下列条款：
（一）包机人于______月______日起包用______型飞机______架次，其航程如下：
______月______日自______至______，停留______日。
______月______日自______至______，停留______日。
______月______日自______至______，停留______日。
包机费用总共__________元。
（二）根据包机航程及经停站。可供包机人使用的.最大载量为______公斤（内______座位）。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时，载量照减。
（三）包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航利用，包机人不得利用空余吨位，自行载运非本单位的客货。
（四）承运人除因气象、政府禁令等原因外，应依期飞行。
（五）包机人签订本协议书后，要求取消包机，应交付退包费每架次______元。如在包机人退包前，承运人为执行协议书已发生调机等费用时，应由包机人负责交付此项费用。
（六）在执行协议书的飞行途中，包机人要求停留，按规定收取留机费。
（七）其他未尽事项，按承运人旅客、货物运输规则办理。
包机人：
承运人：
鉴订日期______年______月______日
护坡承包简单的合同篇五
1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
第六条工程质量。
1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检。
查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。
第七条施工安全。
1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。
2.乙方建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施。
3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。
4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。
5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入，若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。
6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
7.乙方承诺：凡不属甲方原因引起的各种安全事故，均由乙方自理，甲方不承担任何责任和经济补偿。
第八条双方责任。
甲方责任：
1.编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作;。
2.按照乙方片石计划，按时供应乙方的片石。
4.负责现场文明施工管理，提供文明施工费用及设施;。
5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。
6.甲方负责当地协调工作。
乙方责任：
3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，指定专人负责现场安全保卫工作。
4.劳务项目完成后，负责清理施工现场。
第九条工程验收。
工程全部完工，并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后，乙方可向甲方写出工程完工报告，要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题，乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验，验收合格后共同写出验收报告，报告中确定工程验收的数量、质量标准等。
第十条劳务工程款的支付。
1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。
2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26～30日双方签认收方数量、片石材料等资料，甲方根据以上资料在次月5日前结算，甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。
3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用，并按验工总价的10%预留质量保证金，其余5%年底付清，另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。
如乙方转包或再分包工程;或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格;乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等，甲方可解除合同，并由乙方承担责任。
1.不可抗力。
因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担：
1.1.工程本身的损害，如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。
1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。
2.本合同自双方代表签字盖章后生效，在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格，甲方支付完毕劳务工程款后，该合同自动失效。
3.本合同未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。
4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表：(签字)乙方代表：(签字)。
合同签订日期：年月日
护坡承包简单的合同篇六
建设单位(甲方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则，签订本合同，共同遵守。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：施工图纸设计改造内容，主要包括弧形筛池、气浮池、第四级生物滤池、车间防滑地面和排水沟改造、设备间改造。
本工程施工工期40日历天，因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响，经双方协商一致，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的5。
本工程采用包清工的方式进行承包，所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。
本工程不得转承包。
本工程合同施工费51.5万(伍拾壹万伍仟)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。
1、工程质量标准：合格。
2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。
3、隐蔽工程及单项工程竣工后，施工单位应立即提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。
(一)甲方。
1、及时提供详细的施工图纸。
2、及时供应原材料并保证质量。
3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。
4、按合同约定支付工程款，承担因拖欠工程款所造成的.一切后果。
(二)乙方。
1、施工界区内的用水、电线路架设。
2、严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。
3、积极配合甲方，协调解决现场发生的各类事宜。
4、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理使用。造成原材料浪费，应按价赔偿。
5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不承担任何责任。
6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具国家正式税务发票，并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。
完成全部合同内容，付至合同价款的95%。其他5%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。
双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向莱州市人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
护坡承包简单的合同篇七
根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条货物名称：_________；规格：_________；数量：_________；单价：_________总额（元）：_________。
第二条包装要求。
托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装；没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点：_________；货物到达地点_________。
第四条货物承运日期_________；货物运到期限_________。
第五条运输质量及安全要求_________。
第六条货物装卸责任和方法_________。
第七条收货人领取货物及验收办法_________。
第八条运输费用、结算方式_________。
第九条各方的权利义务。
一、托运方的权利义务。
1、托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。
2、托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、承运方的权利义务。
1、承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的'货物，承运方有权按有关规定予以处理。
2、承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。
三、收货人的权利义务。
1、收货人的权利：在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时，收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求，签订变更协议。
2、收货人的义务：在接到提货通知后，按时提取货物，缴清应付费用。超过规定提货时，应向承运人交付保管费。
第十条违约责任。
一、托运方责任。
1、未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按其价值的_________％偿付给承运方违约金。
2、由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故，托运方应承担赔偿责任。
3、由于货物包装缺陷产生破损，致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，托运方应承担赔偿责任。
4、在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物，在到站卸货时，发现货物损坏、缺少，在车辆施封完好或无异状的情况下，托运方应赔偿收货人的损失。
5、罐车发运货物，因未随车附带规格质量证明或化验报告，造成收货方无法卸货时，托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
二、承运方责任。
1、不按合同规定的时间和要求配车（船）发运的，承运方应偿付托运方违约金_________元。
2、承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到，承运方应偿付逾期交货的违约金。
3、运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏，承运方应按货物的实际损失（包括包装费、运杂费）赔偿托运方。
4、联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏，应由承运方承担赔偿责任的，由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。
5、在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，承运方不承担违约责任：
（1）不可抗力；
（2）货物本身的自然属性；
（3）货物的合理损耗；
（4）托运方或收货方本身的过错。
第十一条本合同正本一式二份，合同双方各执一份；合同副本一式_________份，送_________等单位各留一份。
托运方（盖章）：_________。
承运方（盖章）：_________。
日期：
护坡承包简单的合同篇八
发包单位：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
第二条：施工方案。
1、护坡。
(1)基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
(3)完工后做围墙10米左右。
(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式。
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条：甲方义务。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任。
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位(甲方)(盖章)。
授权代理人(签字或盖章)：联系电话：
承包人(签字或盖章)联系电话：
无效情形。
无效种类。
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[]14号)的规定，一共有三种情况可能导致建筑工程施工合同无效。
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。
为了加强对建筑活动的监督管理，维护公共利益和建筑市场秩序，保证建设工程质量安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规，建设部颁布了《建筑业企业资质管理规定》。根据该规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。
取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业)，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。
取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业)，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
取得劳务分包资质的企业(以下简称劳务分包企业)，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。
根据上述规定，承包人承包工程应当具备相应的资质。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。
(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效。
鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生，《中华人民共和国建筑法》对此做了禁止性的规定。
根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》也明确规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，所签署的建设工程施工合同无效。
(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。
根据《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
为了明确上述必须进行招标项目的范围，国家发展计划委员会发布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准做了非常具体的规定。根据该规定：
(一)所谓“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目”的范围包括：(1)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;(2)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;(3)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;(4)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;(5)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;(6)生态环境保护项目;(七)其他基础设施项目。
(二)所谓“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目”的范围包括：
(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;(2)科技、教育、文化等项目;(3)体育、旅游等项目;(4)卫生、社会福利等项目;(5)商品住宅，包括经济适用住房;(6)其他公用事业项目。
(三)所谓“使用国有资金投资项目”的范围包括：(1)使用各级财政预算资金的项目;(2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目;(3)使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。
(四)所谓“国家融资项目”的范围包括：(1)使用国家发行债券所筹资金的项目;(2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;(3)使用国家政策性贷款的项目;(4)国家授权投资主体融资的项目;(5)国家特许的融资项目。
(五)所谓“使用国际组织或者外国政府资金的项目”的范围包括(1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;(2)使用外国政府及其机构贷款资金的项目;(3)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。
并非凡是符合上述条件、不论项目大小一律进行招标。根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，上述规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的'重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(2)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
法律后果。
无效合同自始没有法律约束力，不能产生当事人预期的法律后果。根据我国合同法的规定，无效合同的法律后果之一是返还财产，恢复原状。但由于建筑工程施工合同履行结果的特殊性，往往是承包方已经通过施工建设使得建筑材料已经形成在建工程或者甚至是竣工的建筑工程了。因此建筑工程施工合同无效的情况下，返还财产不太可能性，因此司法解释制定了相对灵活的解决方案：
(一)参照合同约定支付工程价款。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
这里要充分注意，只是“参照合同约定支付工程价款”，而非“按照”合同约定支付工程价款。也就是说支付的工程款不一定是实现约定的那个金额，也没有以工程定额为标准，通过鉴定确定建设工程价值的补偿原则。在这里，司法解释制定者是采用“折价补偿”的方式处理无效合同的。
(二)承包人承担修复费用。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，如果建设工程施工的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，法院应予支持。
(三)不予支付工程款。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，如果建设工程施工的建设工程施工合同无效，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
(四)发包人按照过错承担相应的民事责任。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
(五)收缴当事人已经取得的非法所得。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，在承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同，导致建设工程施工合同无效的，人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。
(六)施工中取得资质的，按照有效合同处理。
在超越资质等级的建设工程施工合同无效的场合下，如果承包人签约之时超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，但是在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，法院不予支持。
护坡承包简单的合同篇九
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程名称：中国人民解放军第二五五医院假山护坡工程。
二、工程地点：中国人民解放军第二五五医院厂区内。
三、工程内容：
护坡总面积为约900m3;。
护坡总投资424164.42元。
四、合同工期。
1、经双方协商确定工作日为1个月，自8月28日起至209月28日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
护坡承包简单的合同篇十
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨碧桂园项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称：诸暨碧桂园项目护坡工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：诸暨王家井陈庄(诸安快速道旁)。
3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期。
总工期30天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。
本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
护坡承包简单的合同篇十一
甲方：
乙方：
为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守.
1.劳务项目工程名称：挡土墙、护坡及水沟砌筑；
2.劳务项目工程地点：本合同段k20+740-k30+680；
3.劳务项目工作范围：基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护。
本工程开工日期年月日，全部工程竣工日期年月日。
1.本劳务工程，采用包工包料单价承包，劳务单价一次性包定(不含任何税、费)，任何情况下不作调整。挡土墙、护坡统一按160元/m3，水沟按175元/m3，以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。
2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。
3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。
1.本合同工程的片石由甲方组织供应。单价按：砌筑完收方，53元/m3，费用由乙方负责。山砂由乙方自行购进，但必须经试验检测合格才能使用。
2.甲方供应乙方的片石用量，由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点，用料计划的提供日期为每月的20日前,不按时提供计划造成计划供料滞后的责任由乙方自负。
3.乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验，未经检验的材料禁止进场使用。乙方使用未经甲方检验合格的材料，由此产生的一切后果由乙方承担。
1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检。
查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。
1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。
2.乙方建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施。
3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。
4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。
5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入，若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。
6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
7.乙方承诺：凡不属甲方原因引起的各种安全事故，均由乙方自理，甲方不承担任何责任和经济补偿。
甲方责任：
2.按照乙方片石计划，按时供应乙方的片石。
4.负责现场文明施工管理，提供文明施工费用及设施；
5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。
6.甲方负责当地协调工作。
乙方责任：
3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，指定专人负责现场安全保卫工作。
4.劳务项目完成后，负责清理施工现场。
工程全部完工，并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后，乙方可向甲方写出工程完工报告，要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题，乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验，验收合格后共同写出验收报告，报告中确定工程验收的数量、质量标准等。
1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。
2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26～30日双方签认收方数量、片石材料等资料，甲方根据以上资料在次月5日前结算，甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。
3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用，并按验工总价的10%预留质量保证金，其余5%年底付清，另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。
如乙方转包或再分包工程；或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格；乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等，甲方可解除合同，并由乙方承担责任。
1.不可抗力。
因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担：
1.1.工程本身的损害，如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。
1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。
2.本合同自双方代表签字盖章后生效，在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格，甲方支付完毕劳务工程款后，该合同自动失效。
3.本合同未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。
4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表：
乙方代表：
合同签订日期：年月日
护坡承包简单的合同篇十二
甲方：
乙方：
经甲、乙双方相互协商后，甲方将科技园区设施农业基地钢结构大棚栋转让给乙方，同时将大棚所占土地(每栋大棚700㎡)承包给乙方，并就相关事宜达成以下协议：
1.土地承包期限：承包限期为年，自年月日起至年月日止。
2.土地承包费：每年每栋大棚土地承包费500元整。承包费标准每三年调整一次。
3.大棚转让费：钢结构大棚造价每栋20xx0元，乙方分五年还款，第一年还款20xx元，第二年至第五年每年还款4500元。
4.滴灌基础建设费：灌溉基础建设费每栋800元，乙方分四年还清，每年还款200元。滴灌管由乙方自行购买。
5.生产管理保证金：每栋大棚每年收取生产管理保证金200元。以保证乙方服从园区统一管理及大棚周边分担区的卫生整洁。经甲方代表考核达标后，于年末返还保证金，如未完成考核内容者不予返还。6.交款方式：每年日3月1日前缴清土地承包费、滴灌基础建设费及生产管理保证金。大棚转让费于每年7月1日之前付清。
7.乙方于五年内还清全部大棚转让费后，大棚产权归乙方所有，到期未能缴清大棚转让费用者，经催缴无效，甲方有权于当年8月1日前，收回大棚另行转让。
8.如乙方不能于当年3月1日前缴清土地承包费等各项费用，甲方有权将于当年将大棚转租他人。
9.甲方出让大棚位于科技园区设施农业基地：
10.大棚仅限于种植生产使用，种植作物种类须由甲乙双方协商决定，乙方不得擅自改变其用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强制拆除，并终止合同，一切损失由乙方自行承担。
11.乙方有权对大棚质量进行验收，验收合格后，签署《接收同意书》乙方应对所承包的大棚加以保护，签署《接收同意书》后，大棚的一切维修费用都由乙方自行承担(包括自然灾害)。
12.乙方承包大棚后在生产中所产生的水电费由乙方自行承担。
13.本合同一式三份，甲乙双方各一份，计财科备案一份。双方授权人签字或盖章后，正式生效，有效期限为承包期限。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
护坡承包简单的合同篇十三
甲方(发包方)代表：
乙方(承包方)代表：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等，在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上，双方就护坡项目，签订协议并共同遵循执行。
一、工程概况。
1、工程名称：新密市周甘路改建工程。
2、工程地点：周庄至甘寨。
二、工程范围及内容。
图纸工程量内所有护坡工程，包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。
三、承包方式。
包工包料，包水电、包住宿，包工期、保质量、包安全，文明施工。
五、质量要求：
乙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现任何安全事故，与甲方无关。
甲乙双方责任：甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的.机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。
在施工过程中，由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因，甲方承担责任，反之，因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工，由乙方负责，并赔偿甲方的一切经济损失。
乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容，如因乙方工期延误或出现质量问题，造成的经济损失由乙方承担。
五、付款方式：
乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付)，每次按完成总工程量90%支付，剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。
合同签订后具有法律效力，如发生纠纷，本着实事求是的精神双方及时协商解决，如解决不成，可向人民法院诉讼。
本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
代表签字(签章)：代表签字(签章)：
年月日：年月日：
护坡承包简单的合同篇十四
（甲方） 承包方：（乙方）
经甲，乙双方代表协商，本着自愿合作，平等互利、以诚相待的原则达成一致，协商内容双方共同遵守，否则一切责任及经济损失由违约方承担。
一， 协议内容
1、合同工程内容
甲方根据工程需要特招聘乙方承建护坡工程，具体由甲方负责人指示，工程段落：，工程数量依据设计图纸。
2、合同总承包单价（其中包括材料、砌体、开槽、刷坡、勾缝、抹面等一切设计中包含的内容）
m7.5浆砌片石：130元/m3
水泥由发包方提供：费用由乙方负担，单价以水泥出厂价为准，另加运费。
二， 质量要求
3、工程产品经甲方和业主验收合格，如发现质量事故所造成的损失和业主对项目的罚款由乙方承担，且甲方有权终止合同，将乙方清退出场。
三、工期进度
乙方承诺所承建工程必须在20xx年5月25日全部完工，并制定合理的施工组织设计旬进度计划，甲方据此对乙方进行检查。如发现进度计划严重滞后，甲方将视为乙方无能力完成，甲方随时有权对乙方作无条件退场处理，造成一切经济损失均由乙方承担。
四、安全措施
乙方必须在施工过程中建立安全生产体系，认真执行交通部颁发，向施工人员进行安全技术交底，杜绝一切质量事故和安全事故的发生，如发生均由乙方自行处理并承担相应的社会和经济责任。
五、付款方式
1、乙方进场后甲方不予以支付任何款额。
2、待乙方完成工程量且业主计量后，支付完成工程量的80%；交工验收合格后，支付剩余15%的款额；剩余5%留待质保期满无质量缺陷且全线验收完毕一次付清。
3、乙方应向甲方出具相同金额的合法税票。
4、甲方只对乙方合格工程验收计量，甲方对乙方的材料、人工、机械等一切费用都不承担。
5、乙方在施工中不得损坏甲方路面及护肩板等构筑物，否则造成的一切损失由乙方负责。乙方完工后负责清理施工现场。
六、责任
1、甲方为乙方提供施工场地技术指导及相应的设计文件技术资料和过程监督、计量、负责与监理工程师沟通，负责给工程的协调，积极为乙方创造工作面。
2、乙方必须听从甲方负责人的指挥与调配，积极配合甲方工作人员，在确保质量的前提下保证工程进度。
3、乙方对承包工程的质量、进度负第一责任，根据甲方的计划随时调整施工力量来满足施工要求，因乙方主观原因造成质量事故的乙方负全部责任及承担全部经济损失，延误工期按总工程款的10%进行处罚，并作无条件退场处理。
4、若甲乙双方中有任何一方不履行合同内容按违约行为处理，协调不成的到乌海市有管辖权的人民法院处理。
七、其他
1、本合同一式贰份，双方各执壹份；
2、本合同自甲、乙双方签字、印章后生效；
3、其他未尽事宜双方协商解决；
4、附件
甲方： 乙方：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
电话0476—_______电话
年 月 日 年 月 日
护坡承包简单的合同篇十五
丙方：_________。
依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：
一、甲方与乙方在_________年_________月_________日签订的《建设工程施工承包合同》_________年_________月_________日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的.《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。
二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为_________万元，付款时间为：签订合同之日_________年_________月_________日付款_________万元，剩余_________万元由内方在__________年_________月_________日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金_________万元。
三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5—15日乙方赔偿丙方违约金_________万元并赔偿因此所造成的全部损失。
四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。
五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
护坡承包简单的合同篇十六
护坡指的是为防止边坡受冲刷，在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。那么签订护坡承包。
合同。
需要注意什么呢?以下是本站小编整理的护坡承包合同范文，欢迎参考阅读。
甲方(发包方)代表：
乙方(承包方)代表：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等，在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上，双方就护坡项目，签订协议并共同遵循执行。
一、工程概况。
1、工程名称：新密市x029周甘路改建工程。
2、工程地点：周庄至甘寨。
二、工程范围及内容。
图纸工程量内所有护坡工程，包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。
三、承包方式。
包工包料，包水电、包住宿，包工期、保质量、包安全，文明施工。
六、乙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现任何安全事故，与甲方无关。
七、甲乙双方责任：甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。
八、在施工过程中，由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因，甲方承担责任，反之，因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工，由乙方负责，并赔偿甲方的一切经济损失。
九、乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容，如因乙方工期延误或出现质量问题，造成的经济损失由乙方承担。
十、付款方式：乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付)，每次按完成总工程量90%支付，剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。
十一、合同签订后具有法律效力，如发生纠纷，本着实事求是的精神双方及时协商解决，如解决不成，可向人民法院诉讼。
十二、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
代表签字(签章)：代表签字(签章)：
年月日：年月日：
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依据《合同法》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规，遵循平等自愿公平和诚信的原则，经双方协商，现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系，特签订如下承包合同，以共同严格遵照执行。
一、甲方责任：
1、提供合法施工手续，三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。
2、工程计费按合格成品的实际方量计算，每立方米大写元、小写元，原材料石、沙、水泥等由甲方提供，原料供应不及时所造成的误工，责任由甲方负责。
3、付款方式，施工人员进场施工，根据建设单位支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用，以后每月甲方一次性付清工程款。
4、施工后剩余原料由甲方负责。
二、乙方责任：
1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求，精细化施工。确保工程质量和质量安全。
2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全，遵守。
岗位职责。
和施工纪律。
三、双方责任：
1、必须认真执行合同条款，一方违约，按条款处罚，严重违约，可中止乃至终止合同，经劳动仲裁部门依法处理。
2、此合同未尽事宜，执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。
3、此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效：缺陷责任期满失效。
发包方(甲方)：(签章)。
承包方(乙方)：(签章)。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
护坡承包简单的合同篇十七
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依据《民法典》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规，遵循平等自愿公平和诚信的原则，经双方协商，现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系，特签订如下承包合同，以共同严格遵照执行。
1、提供合法施工手续，三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。
2、工程计费按合格成品的实际方量计算，每立方米大写元、小写元，原材料石、沙、水泥等由甲方提供，原料供应不及时所造成的`误工，责任由甲方负责。
3、付款方式，施工人员进场施工，根据建设单位支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用，以后每月甲方一次性付清工程款。
4、施工后剩余原料由甲方负责。
1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求，精细化施工。确保工程质量和质量安全。
2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全，遵守岗位职责和施工纪律。
1、必须认真执行合同条款，一方违约，按条款处罚，严重违约，可中止乃至终止合同，经劳动仲裁部门依法处理。
2、此合同未尽事宜，执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。
3、此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效：缺陷责任期满失效。
发包方(甲方)：(签章)。
承包方(乙方)：(签章)。
护坡承包简单的合同篇十八
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
_____工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，_______护坡全长按_____米计算。
1、护坡。
(1)、基底宽_____米，厚_____米，自下而上慢慢收至高度为_____米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为_____，砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
(3)、完工后做围墙_____米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的.漏水管。
1、经双方协商确定，工程期为_____日，暂定于自_____年____月____日起至_____年____月____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
1、工程总承包价为_____元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付_____元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分_____付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额____%的违约金;逾期超过_____天，甲方有权单方面解除合同。
本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
甲方：_______________联系电话：_______________。
乙方：_______________联系电话：_______________。
日期：______年____月____日______年____月____日
护坡承包简单的合同篇十九
1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本。
合同。
约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
第六条工程质量。
1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检。
查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改。
通知书。
拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。
第七条施工安全。
1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。
2.乙方建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产。
规章制度。
和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施。
3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。
4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。
5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入，若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。
6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
7.乙方承诺：凡不属甲方原因引起的各种安全事故，均由乙方自理，甲方不承担任何责任和经济补偿。
第八条双方责任。
甲方责任：
2.按照乙方片石计划，按时供应乙方的片石。
4.负责现场文明施工管理，提供文明施工费用及设施;。
5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。
6.甲方负责当地协调工作。
乙方责任：
3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，指定专人负责现场安全保卫工作。
4.劳务项目完成后，负责清理施工现场。
第九条工程验收。
工程全部完工，并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后，乙方可向甲方写出工程完工报告，要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题，乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验，验收合格后共同写出验收报告，报告中确定工程验收的数量、质量标准等。
第十条劳务工程款的支付。
1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。
2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26～30日双方签认收方数量、片石材料等资料，甲方根据以上资料在次月5日前结算，甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。
3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用，并按验工总价的10%预留质量保证金，其余5%年底付清，另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。
第十一条合同的解除。
如乙方转包或再分包工程;或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格;乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等，甲方可解除合同，并由乙方承担责任。
第十二条其它。
1.不可抗力。
因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担：
1.1.工程本身的损害，如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。
1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。
2.本合同自双方代表签字盖章后生效，在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格，甲方支付完毕劳务工程款后，该合同自动失效。
3.本合同未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。
4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表：(签字)乙方代表：(签字)。
合同签订日期：年月日
共
3
页，当前第。
3
页
1
2
3
护坡承包简单的合同篇二十
（甲方）承包方：（乙方）。
经甲，乙双方代表协商，本着自愿合作，平等互利、以诚相待的原则达成一致，协商内容双方共同遵守，否则一切责任及经济损失由违约方承担。
一，协议内容。
1、合同工程内容。
甲方根据工程需要特招聘乙方承建护坡工程，具体由甲方负责人指示，工程段落：，工程数量依据设计图纸。
2、合同总承包单价（其中包括材料、砌体、开槽、刷坡、勾缝、抹面等一切设计中包含的内容）。
m7.5浆砌片石：130元/m3。
水泥由发包方提供：费用由乙方负担，单价以水泥出厂价为准，另加运费。
二，质量要求。
3、工程产品经甲方和业主验收合格，如发现质量事故所造成的损失和业主对项目的罚款由乙方承担，且甲方有权终止合同，将乙方清退出场。
三、工期进度。
乙方承诺所承建工程必须在20xx年5月25日全部完工，并制定合理的施工组织设计旬进度计划，甲方据此对乙方进行检查。如发现进度计划严重滞后，甲方将视为乙方无能力完成，甲方随时有权对乙方作无条件退场处理，造成一切经济损失均由乙方承担。
四、安全措施。
乙方必须在施工过程中建立安全生产体系，认真执行交通部颁发，向施工人员进行安全技术交底，杜绝一切质量事故和安全事故的发生，如发生均由乙方自行处理并承担相应的社会和经济责任。
五、付款方式。
1、乙方进场后甲方不予以支付任何款额。
2、待乙方完成工程量且业主计量后，支付完成工程量的80%；交工验收合格后，支付剩余15%的款额；剩余5%留待质保期满无质量缺陷且全线验收完毕一次付清。
3、乙方应向甲方出具相同金额的合法税票。
4、甲方只对乙方合格工程验收计量，甲方对乙方的材料、人工、机械等一切费用都不承担。
5、乙方在施工中不得损坏甲方路面及护肩板等构筑物，否则造成的一切损失由乙方负责。乙方完工后负责清理施工现场。
六、责任。
1、甲方为乙方提供施工场地技术指导及相应的设计文件技术资料和过程监督、计量、负责与监理工程师沟通，负责给工程的协调，积极为乙方创造工作面。
2、乙方必须听从甲方负责人的指挥与调配，积极配合甲方工作人员，在确保质量的前提下保证工程进度。
3、乙方对承包工程的质量、进度负第一责任，根据甲方的计划随时调整施工力量来满足施工要求，因乙方主观原因造成质量事故的乙方负全部责任及承担全部经济损失，延误工期按总工程款的10%进行处罚，并作无条件退场处理。
4、若甲乙双方中有任何一方不履行合同内容按违约行为处理，协调不成的到乌海市有管辖权的人民法院处理。
七、其他。
1、本合同一式贰份，双方各执壹份；
2、本合同自甲、乙双方签字、印章后生效；
3、其他未尽事宜双方协商解决；
4、附件。
甲方：乙方：
甲方代表签字：乙方代表签字：
电话0476—_______电话。
年月日年月日。
护坡承包简单的合同篇二十一
甲方：xxx(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：沫河口镇。
3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
二、建设工期。
总工期________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价。
1、甲方_________日内提供图纸。
2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元。
4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。
5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。
四、履约保证金。
1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。
2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付。
乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
六、双方职责。
(一)甲方职责。
1、负责在乙方进场前2天提供施工场地(工棚、预制场地)，并配合乙方施工前的测量工作。
2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。
3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
4、配合乙方进行设备场内转运。
5、向乙方提供水源电源接口。
(二)乙方职责。
1、指派___________作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。
2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。
4、负责工程资料的整理、归集。
5、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的`事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。
七、安全责任事故：
该项工程施工期间，所有与该工程相关的安全事故均由承包方负责，与发包方无关。
八、争议解决：履行本协议如发生异议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、合同生效：
如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准。
十、合同订立地点：蚌埠市。
十一、合同经双方签字盖章后生效。
发包人(签章)承包人(签章)。
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐户名称：帐户名称：
年月日年月日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/19263041.html】
