合同是一种书面协议,也是一种法律文件,它规定了各方在特定条件下的权益和义务。合同的编写要注意格式规范,包括标题、段落和签字等。默契规定了一些常见的合同类型及其特点,供大家参考。
消防包清工合同篇一
发包方(甲方):
承包方(乙方):
第一条工程项目。
(一)工程名称:大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。
(二)工程地点:大通县长宁镇新添堡新村。
(三)工程内容:层栋,建筑面积平方米。
(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。
(五)承包方式:乙方以大清包工,包括机械设备所有施工。
第二条工期。
工期为_________天,自20xx年_________月。
第三条工程质量标准和保修期。
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。
(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为三年。保修期。
自竣工验收签字之日起计。
第四条工资支付和结算。
(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单,双方确认有效。
(二)工资支付方式:
按工程进度付款,每次付款由项目部核工程量后付款,干完付总工程量的75%,余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方,扣5%作用于保修金)。
第五条双方责任。
(一)甲方责任:
1、提供原材料及,包括基础开挖机械。
2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。
3、落实施工用水、用电,保证常用电源、主配电箱的布置。
4、负责监督工程质量及工程进度,必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。
5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。
6、甲方及时提供乙方施工所需材料。
7、在开工期间若发生安全事故,除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外,其余安全事故由乙方负责。
8、委派为现场管理代表,监督检查工程质。
(二)乙方责任:
1、必须严格按图纸施工,按施工规范操作施工,若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。
2、配合与工程有关监督部门的.关系,不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。
3、提高安全意识,加强安全施工,清除安全隐患,做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。
4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期,甲方有权对乙方采取一定的罚款措施,其在工程款中扣除。
5、乙方应按定额要求合理使用材料,严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算,不合理的超额用料部分,乙方承担经济责任,甲方有权在其工程款中扣除。
6、做好成品防护,如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。
7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。
8、妥善保管好建筑工地的建材,如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。
9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽,做到安全施工。
10、委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。
第六条:其他条款:
(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税,工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资,由承包人承担法律责任,与甲方无关。
(二)、本合同一式叁份,甲方存二份,方存一份,所有合同具有同等效力,合同所有的附件均是组成部分。
(三)、本合同签订之日起生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
消防包清工合同篇二
发包方:_________(以下简称甲方)。
承包方:_________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:
1、本合同工程定于______年______月______日开工;于______年______月______日竣工。合同工期日历天数为______天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为______天。
2、承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:__________________.
3、工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:__________________.
图纸发包方于______,向承包方提供______套图纸。
发包方工程师姓名:______;项目经理姓名:______。
开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的`合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。
1、每月______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。
2、遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
1、当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。
2、工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
1、施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。
2、本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:
双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,开工前七天,发包方应向承包方预付______%工程款;进度款根据每月1号所报工程进度拨款;承包人按发包方要求履行完全部义务后,向发包方提交竣工结算报告,发包方应在收到竣工结算报告后______内向承包方予以结清,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
1、发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。
2、承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。
发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:
第一种争议解决方式:向______仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式:向______人民法院起诉。双方约定按第______种争议解决方式解决。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
保修内容包括:
1、工程主体结构终身保修;
2、屋面防水结构保修5年;
3、装饰装修及其他保修两年。
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本______份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
消防包清工合同篇三
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,就石头的供需事项平等协商,达成如下合同条款:
一、乙方提供的石头必须为合格产品,不允许出现不合格产品,否则视乙方违约;材料价格随行就市,双方协商确定,数量甲方签收为准。
二、交货地点:甲方堆料场。
三、交货方式:由乙方运至甲方现场,一切运输费用均由乙方负责。所有安全事故产生的刑事责任和经济责任由乙方全权负责。
四、数量验收:石头按实际方量计算,以甲方验收人签收为准。
五、质量验收:乙方所有石头含泥量、压碎值、强度、级配等必须符合规范要求,否则产生的一切后果由乙方负责。
六、结算方式及期限:每月底结算,甲方向乙方全部货款。
七、违约责任:乙方必须保证甲方石头供应,如不能保证石头供应,造成甲方损失均由乙方承担。
八、本合同如有争议,双方协商或人民法院调解。
九、双方签字盖章即生效,本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
消防包清工合同篇四
单位名称:(以下简称甲方)
单位名称:
油漆工(班组) (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定,本着平等、自愿、互利、互惠的原则,经双方协商,签订本合同。
第一条工程名称及地点
工程名称:
工程地点:
第二条工程范围及内容
工程范围:的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子(掺白水泥)二遍,配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。
工程承包形式:包工包料(并由承包方自备机具、工具。)
第三条结算方式
1、按实做面积进行结算,工程量计算方式按定额规定。
2、合同暂定数量:内墙涂料m2,外墙涂料m2,其它:。
3、单价约定:内墙涂料元/ m2,外墙涂料元/ m2,其它:。
第四条合同价款的支付
本工程根据每月完成进度部位,在月底按完成的工程量结帐,并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部,次月15号左右发放到各工人手中,工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付,乙方需开具劳务发票。
第五条工程质量要求
1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范,并按gb50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。
2、材料要有质量检验合格证,如因乙方责任造成返工,其损失费由乙方承担,保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。
3、在施工中发生质量事故,应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理,一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等,甲方根据情节轻重和造成影响程度,有权向有乙方处以罚款、停工,甚至终止合同。
4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的,由项目部开出整改通知单,班组如不及时整改的则按有关条例处罚。
第六条施工工期及进度要求
1、施工工期:暂定为年月日开工,具体各幢施工工期必须符合现场项目部计划要求;并于年月日前完工。
2、进度要求:乙方必须根据甲方每周安排的.进度计划施工,如按时保质、保量完成的,将给予2元/m2的奖励。如由乙方原因引起拖延工程进度情况,甲方将乙方本月完成工程量结算价中扣除5元/m2,严重的甲方有权辞退乙方,并按完成工作量的70%结算。
第七条工程双标化管理
1、工程施工人员进场必须具有身份证、劳务证、暂住证,暂住证可由甲方代办,费用由乙方自负。
2、乙方施工人员进场七天内,承包人必须将全部名单报给项目部,并交身份证复印件和一寸照片2张。
3、乙方施工人员必须严格遵守工地的一切规章制度,如有违反按规定在当月生活费中扣除相应的罚款金额。
4、乙方在工地住宿人员必须服从甲方统一安排,不得留宿外来人员,必须保持宿舍内清洁,每周项目部对宿舍进行检查,对检查不符合要求的处以20-100元的罚款。
5、乙方在施工中必须严格落实,在施工中不得浪费原材料,真正做到工完料清,否则甲方视情况对乙方处以相应的罚款。落手清必须钢筋头用掉,或堆放好。如发现未清理或浪费者,按每跟5元扣罚。
6、施工现场清洁卫生实行包干制,乙方必须由专人负责清理卫生,并在包干范围内的所有垃圾运到甲方指定地点。
7、绝对禁止妇女及儿童进入工地现场,如发现一次当事人罚100元,承包人罚200元。如确需要用女工的班组,应将名单上报项目部,由项目部统一划分宿舍住宅,绝不允许男女混居。
8、乙方在施工现场内严禁发生打架事件和赌博,如发生不管双方对错及赌额大小,均对当事人罚200元/次,承包人罚500元/次,情节严重的送公安机关处理。
9、要求班组长在施工过程中的到岗率不小于%。班组在一个月内违反以上规定三项次以上,在当月完成工作量的结算中扣除21元/ m。
第八条安全要求
施工人员进入工地必须戴好安全帽,必须遵守安全制度及安全纪律,严格按操作规程操作,杜绝安全事故。如因乙方原因而发生安全事故,一切责任由乙方承担;如因其它原因发生的安全事故,双方协调解决。甲、乙双方必须共同签订安全合同。
第九条合同生效
乙方在签订本合同时必须签订相关的安全合同和递交工程量总价8%的金额作为保证金。只有在签订安全合同及提交保证金后,本合同才生效。合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,副本若干份。
第十条其他约定事项
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
消防包清工合同篇五
甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本施工的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、施工名称:xx市大名县水榭花都一期车库。
二、施工地点:大名县县城北环路。
三、承包方式:清包人工费。
四、承包范围:
本合同包含1—7#楼地下车库顶(含顶)以下的主体建筑劳务工作,给定的施工图纸范围内所有土建施工施工中的各项劳务,即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子施工、室内砌筑施工、混凝土浇筑、内墙抹灰。
甲方提供的材料有:所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。
五、开竣工日期:20xx年6月1日至9月1日,正常工期每耽误一天,扣施工款5000元,依次累计。耽误工期超过10天,甲方有权另行安排队伍施工,乙方无条件退场。
六、施工面积及单价:
1、按该施工设计图纸为准,计算项目总面积施工量。
2、项目总面积约16000平方米。
3、施工承包价:每平方米218元,不包括税金。
4、施工总价约348000元。
七、付款方式:
无预付款,本合同内容全部完工后5日内,甲方支付乙方70%施工款;三个月内支付剩余的全部施工款项。
八、双方责任:
甲方责任:
1、向乙方提供完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。
2、对施工质量严格把关,对不合格施工勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。
4、协调施工大包方,保证施工材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。
5、保证按时给乙方拨付施工款,按月累计停工5天,人员误工费由甲方负责,工期续延。
6、向乙方提供施工场地的施工地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。
乙方责任:
1、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员、管理人员和作业工具,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工;主要负责人保证吃住在现场。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
3、严格执行特种工种上岗,如:电焊工、电工等特殊工种。
4、严格规范施工,保证每个分项施工符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
5、施工中注意安全施工,杜绝伤亡事故的发生。
九、施工安全施工生产目标承诺:
1、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。
2、杜绝重大设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容:
1、甲方必须对劳务人员进行安全保险费,如在施工中发生伤亡事故,费用在10000元以内由乙方全部承担,超过10000元的部分由甲方承担80%,乙方承担20%保险公司给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成,而责任及所有费用由造成方负责,甲方进行协调解决处理。
2、甲乙双方必须自觉遵守、执行xxx《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。
3、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
4、乙方必须执行下列安全管理制度:
(1)根据施工内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书材料,双方各执一份。
(2)乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
(3)乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训,考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。
(4)乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
(5)乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。
(6)乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。
(7)乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
(8)乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
(9)乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
(10)乙方必须执行安全防范制度。
十一、现场文明施工及其人员行为的管理:
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合现场标准化布置的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。
3、乙方的工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。
甲方(签字):
日期:
乙方(签字):
日期:
消防包清工合同篇六
业主(以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、施工概况。
施工名称:
二、施工量、价格。
1、单价:元/m2。
2、施工款:元。
3、如需要增加施工量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计。
1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止,工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的`垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此施工出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议。
出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
本合同一式两份,
甲乙双方各执一份。
甲方(签字):
日期:
乙方(签字):
日期:
消防包清工合同篇七
乙方:_________________。
依据《_________________》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。
工程位于,土地面积:________m2。
甲方以包清工的方式承包给乙方。
施工内容包括二层主房建筑面积________m2、一层主房建筑面积________m2。
1:价格:________元/m2(建筑面积)。双方确定按建筑面积为________m2结算工程款。
2:一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。
工期从________年________月________日到________年________月________日竣工。推迟一天罚款________元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期间。
1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
本合同一式二份,自双方签字后生效。
签订日期:________年________月________日
消防包清工合同篇八
甲方:
乙方:
为确保国家人民生命财产的安全,企业按照xx市xx区发展和改革委员会文件,西发改委[20xx]50号文件《xx区开展安全生产大检查工作实施方案》的通知,对照文件的要求和目标抓落实,层层把好关,预防或减少火灾事故的发生,承租双方特签订安全消防合同。
一、甲方要根据国家《消防监督程序》规定,督促承租方做好消防安全落实工作。
二、定期开展防火安全的检查工作,及时清除火险隐患,经常性进行防火安全自查,发现隐患及时整改。
三、乙方要配备消防器材设备,并做好保养工作,定期进行质量检维修,定时换药。
四、乙方在经营生活中应时时注意用电安全,做到人离火灭,人走断电源,加强对易燃易爆物品的管理,清理好一切消防通道。
五、乙方存在火险隐患,未按照甲方提出整改意见进行整改,甲方根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》报请有关部门追究其事故责任,酿成火灾事故的依法追究乙方的法律责任和赔偿甲方一切经济损失。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方经签字后即产生法律效律。
七、本合同有效期为甲乙双方所签房屋租赁经营合同终止之日止。
甲方:乙方:
合同编号:__________________。
甲方:________________________。
住所:________________________。
法定代表人:__________________。
项目联系人:__________________。
联系方式:____________________。
通讯地址:____________________。
电话:________________________。
传真:________________________。
电子信箱:____________________。
乙方:________________________。
住所:________________________。
法定代表人:__________________。
项目联系人:__________________。
联系方式:____________________。
通讯地址:____________________。
电话:________________________。
传真:________________________。
电子信箱:____________________。
消防包清工合同篇九
20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。
合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
案件审理过程中,存在两种不同意见:
第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。
消防包清工合同篇十
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一、工程名称:泰兴市恒源华康医药塑料有限公司河失厂区。
二、工程地点:江苏省泰兴市河失镇。
三、工程内容:泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装。
四、承包方式:清工,包安全。
二、本工程钢结构建筑面积:1044平方米(58米长,18米宽)。
本工程定价方式为元/平方米;。
固定总价约为人民币:元,(大写)本合同双方当事人特别明确:制作安装费、设计费、搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用,且不因情况的变化而改变。承包方需开票。
一、工程款支付:
1、,支付。
2、,支付。
3、,支付。
4、余下合同总价的%作为质保金,质保期为一年,质保期满后一星期内甲方无息支付。
二、结算。
1、承包方应于工程完工后7天内向发包方提交工程竣工验收报告资料。
2、遇本合同无约定的,适用国家有关规定并双方协商。
3、发包方自收到承包方的竣工验收报告资料后5天内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的,则视为确认竣工验收报告并通过验收。
4、承包方必须开立正规发票据以结算。
一、本工程发包方委托承包方进行泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装范围的施工图设计。
二、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用,由承包方承担;。
三、承包方签订合同后在三日内将设计文件施工图套,交发包方审查。
四、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。
五、施工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的,应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的,变更设计后应报原图纸审批机关批准。增加的一切费用由发包方承担。
一、本合同总工期为天,完工日期为年月日。
二、工期顺延。
1、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。
2、施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:
2.1一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计。
2.3因发包方的原因引起的工程延期,工期相应顺延;。
2.4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
3、因上述1、2条原因造成施工进度计划关键线路(由乙方提交,并经甲方确认的施工网络图中关键线路)的工期延误,经发包方书面确认后,才可顺延。非关键线路的工期在不影响总工期的情况下,工期不予顺延。
4、凡由于承包方的原因造成的工期延误,则工期不能顺延,由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担。
5、发包方和承包方双方在确定竣工日期及各项控制工期时,已充分考虑可能出现的'下雨、下雪、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。
三、如超过工期未完成的,发包方有权按每天总工程造价%向承包方索要违约金;如超过工期15天的,发包方有权单方面无条件终止合同,并向承包方索要其违约行为造成的经济损失。
一、发包方采购和提供材料。
1、发包方必须按合同约定的设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备,并应附有正规厂家的出厂合格证书。
2、发包方运送材料、构件到工地后,应通知乘包方代表清点检验。乘包方代表或其代表应在收到通知后6小时内到场清点检验,并在送货清单上或检验申请上签字,逾期则视为同意。清点检验后,材料和构件由承包方看管,如有丢失,承包方负责。
3、承包方应提前7天向发包方提供需购材料清单,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
4、承包方有义务验收放包方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
二、乘包方提供工程所需各种设备,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
三、材料搬运:发包方负责把材料送到工地,承包方无条件搬运。
1、垃圾应日日清。
2、垃圾应由承包方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
二、承包方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。
四、在工期期间,承包方对产地的安全负责。
一、自工程竣工验收合格日起,承包方对工程承担保修责任,保修期为一年,屋面防水为五年。
二、承包方必须严格按施工图设计、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工,按照发包方、监理审批确认的进度计划组织施工。
三、承包方应建立iso9000质量认证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行,有效控制工程质量。
四、承包方在施工中应自觉接受发包方代表的质量监督,随时接受发包方代表的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括修理或返工,直至达到约定标准。
五、发包方代表的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工,检验不合格的,影响施工的费用和损失由承包方承担,检验合格的则由发包方承担,并顺延工期。
六、承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知发包方代表进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
七、如承包方在施工中发生质量事故,应及时书面报告发包方代表。一般质量事故的处理结果由发包方代表报质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、发包方、质检部门共同研究决定。
八、此合同并不以工期和回款的结束而终止,在将来的生产过程中,如发现因为承包方原因造成的损失,发包方有权无条件追究。
一、保修期:从工程竣工验收合格之日起计算,保修期1年。
二、保修责任范围:除甲方使用过程中人为损坏、第三人故意损坏、自然灾害及不可抗力因素造成的损坏外,凡属于承包方工程设计、材料质量、施工质量原因造成的损坏、渗漏等,均属于承包方保修责任范围,维修费用由承包方承担。
经过双方商定本合同需有以下附件。
1.双方单位营业执照复印件。
2.双方法人身份证复印件。
3.承包方国家要求资质所有复印件。
4.工程设计施工图。
5.采购清单(包括采购产品名称,型号,厂家,联系方式)。
6.工程进度计划表以及对应人员安排表。
一、纠纷处理。
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
二、合同履行和纠纷处理的依据。
在本合同的履行中或争议处理时,按以下原则适用合同或法律。
1、合同文件组成及优先次序为:
1.1本合同及附件;。
1.2本合同的补充协议;。
1.3合同施工图纸;。
1.4合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。
2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。
本合同一式肆份,双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执贰份,承包方执贰份,报发包方建设行政主管部门壹份。
在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格,保修期满,工程款支付完毕后终止。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
消防包清工合同篇十一
工程名称:
委 托 方:
公司监制
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—20xx)》的规定,就目前甲方建筑工程消防设施检测,经充分协商达成如下协议。
一、检测的内容、形式和要求:
对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测,并出具科学公正的检测报告。
对该工程建筑消防设施的保养维护。
对该工程建筑消防设施的技术咨询。
二、委托方的协作事项:
1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件:
(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。
(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。
(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。
(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测,检测工期为_________天。
三、收费标准:
依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。
1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。
2 系统项目检测列下:
1、火灾自动报警系统。
2、消火栓灭火系统。
3、自动喷淋灭火系统。
4、消防给水系统。
5、消防电源。
6、正压送风系统。
7、机械排烟及通风空调防火系统。
8、应急照明及疏散指示。
9、防火门。
10、防火卷帘及防火隔断。
11、消防电梯。
12、消防通讯。
13、消防广播。
14、气体灭火系统。
15、泡沫灭火系统。
16、其它。
系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。
3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 元。
4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 。
该工程建筑消防设施检测费总计:
大写________________________________________。
四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份,所出具的报告应科学公正,乙方需对报告负责。
五、建筑消防设施检测费支付方式:
本合同签订之日付合同总价款的 %,计 元
进场检测时付总价款的 %,计 元 ,
检测完毕,乙方出具正式书面检测报告,甲方将余款一次结清。
六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告
七、违约金:
违反本合同约定,按国家合同法的规定,承担违约责任。
争议的解决办法:
在合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决,双方协商不成的,经双方商定,可采用以下方式解决:
1.因本合同所发生的争议,申请当地仲裁委员会仲裁。
2.按司法程序解决。
八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜):
3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测,检测后,若现状发生改变,乙方概不负责。
(甲方) (公章)
受 托 方:
(乙方) (公章)
签订地点: 省 市(县)
签订日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
消防包清工合同篇十二
甲方:
乙方:。
为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:
综合楼。
xxx。
本工程所有施工内容:
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);。
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)。
承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
单价:255元/平方米。
单价说明:1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式:甲方付款时采用现金。
1、总工期历时___天,开工时间___年6月1日,竣工时间___年___月30日。
2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。
3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2cm之内,否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
(一)甲方职责:
1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责:
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。
因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;。
b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。
甲方:乙方:
电话:电话:
签订日期:___年___月___日
消防包清工合同篇十三
甲方:
乙方:
甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定,就甲乙双方石材安装相关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,经协商一致订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、质量要求:线条要垂直,接缝要均匀,无明显缺边掉角,大角通顺,具体按国家标准验收。
四、施工期限:从年月日起至年月日。
五、安装单价:详见附件1。
六、付款方式:
1、因本工地施工成本较高,乙方进场后,甲方预付工程款伍万元整,其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式:按现场的`实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项:
1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;。
2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项,遵守工地的文明施工公约,遵守各种规章制度。
3、甲方应向乙方提供员工宿舍,及搭脚手架所有需要材料,如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
5、现场如有变动或是增加部分,其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任:合同签订后具有同等法律效应,甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款,如有争议双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章后生效。
甲方代表:
乙方代表:
联系电话:
联系电话:
联系地址:
联系地址:
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17589926.html】