合同是商业交易不可或缺的一环,它规定了交易的法律关系和责任。在签订合同之前,双方可以委托专业人士对合同进行法律审核。在合同生效前,请确保所有合同条款的充分商议和达成一致意见。
消防包清工合同篇一
发包方:_________(以下简称甲方)。
承包方:_________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:
1、本合同工程定于______年______月______日开工;于______年______月______日竣工。合同工期日历天数为______天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为______天。
2、承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:__________________.
3、工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:__________________.
图纸发包方于______,向承包方提供______套图纸。
发包方工程师姓名:______;项目经理姓名:______。
开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的`合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。
1、每月______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。
2、遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
1、当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。
2、工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
1、施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。
2、本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:
双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,开工前七天,发包方应向承包方预付______%工程款;进度款根据每月1号所报工程进度拨款;承包人按发包方要求履行完全部义务后,向发包方提交竣工结算报告,发包方应在收到竣工结算报告后______内向承包方予以结清,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
1、发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。
2、承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。
发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:
第一种争议解决方式:向______仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式:向______人民法院起诉。双方约定按第______种争议解决方式解决。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
保修内容包括:
1、工程主体结构终身保修;
2、屋面防水结构保修5年;
3、装饰装修及其他保修两年。
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本______份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
消防包清工合同篇二
单位名称:(以下简称甲方)
单位名称:
油漆工(班组) (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定,本着平等、自愿、互利、互惠的原则,经双方协商,签订本合同。
第一条工程名称及地点
工程名称:
工程地点:
第二条工程范围及内容
工程范围:的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子(掺白水泥)二遍,配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。
工程承包形式:包工包料(并由承包方自备机具、工具。)
第三条结算方式
1、按实做面积进行结算,工程量计算方式按定额规定。
2、合同暂定数量:内墙涂料m2,外墙涂料m2,其它:。
3、单价约定:内墙涂料元/ m2,外墙涂料元/ m2,其它:。
第四条合同价款的支付
本工程根据每月完成进度部位,在月底按完成的工程量结帐,并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部,次月15号左右发放到各工人手中,工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付,乙方需开具劳务发票。
第五条工程质量要求
1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范,并按gb50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。
2、材料要有质量检验合格证,如因乙方责任造成返工,其损失费由乙方承担,保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。
3、在施工中发生质量事故,应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理,一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等,甲方根据情节轻重和造成影响程度,有权向有乙方处以罚款、停工,甚至终止合同。
4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的,由项目部开出整改通知单,班组如不及时整改的则按有关条例处罚。
第六条施工工期及进度要求
1、施工工期:暂定为年月日开工,具体各幢施工工期必须符合现场项目部计划要求;并于年月日前完工。
2、进度要求:乙方必须根据甲方每周安排的.进度计划施工,如按时保质、保量完成的,将给予2元/m2的奖励。如由乙方原因引起拖延工程进度情况,甲方将乙方本月完成工程量结算价中扣除5元/m2,严重的甲方有权辞退乙方,并按完成工作量的70%结算。
第七条工程双标化管理
1、工程施工人员进场必须具有身份证、劳务证、暂住证,暂住证可由甲方代办,费用由乙方自负。
2、乙方施工人员进场七天内,承包人必须将全部名单报给项目部,并交身份证复印件和一寸照片2张。
3、乙方施工人员必须严格遵守工地的一切规章制度,如有违反按规定在当月生活费中扣除相应的罚款金额。
4、乙方在工地住宿人员必须服从甲方统一安排,不得留宿外来人员,必须保持宿舍内清洁,每周项目部对宿舍进行检查,对检查不符合要求的处以20-100元的罚款。
5、乙方在施工中必须严格落实,在施工中不得浪费原材料,真正做到工完料清,否则甲方视情况对乙方处以相应的罚款。落手清必须钢筋头用掉,或堆放好。如发现未清理或浪费者,按每跟5元扣罚。
6、施工现场清洁卫生实行包干制,乙方必须由专人负责清理卫生,并在包干范围内的所有垃圾运到甲方指定地点。
7、绝对禁止妇女及儿童进入工地现场,如发现一次当事人罚100元,承包人罚200元。如确需要用女工的班组,应将名单上报项目部,由项目部统一划分宿舍住宅,绝不允许男女混居。
8、乙方在施工现场内严禁发生打架事件和赌博,如发生不管双方对错及赌额大小,均对当事人罚200元/次,承包人罚500元/次,情节严重的送公安机关处理。
9、要求班组长在施工过程中的到岗率不小于%。班组在一个月内违反以上规定三项次以上,在当月完成工作量的结算中扣除21元/ m。
第八条安全要求
施工人员进入工地必须戴好安全帽,必须遵守安全制度及安全纪律,严格按操作规程操作,杜绝安全事故。如因乙方原因而发生安全事故,一切责任由乙方承担;如因其它原因发生的安全事故,双方协调解决。甲、乙双方必须共同签订安全合同。
第九条合同生效
乙方在签订本合同时必须签订相关的安全合同和递交工程量总价8%的金额作为保证金。只有在签订安全合同及提交保证金后,本合同才生效。合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,副本若干份。
第十条其他约定事项
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
消防包清工合同篇三
甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本施工的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、施工名称:xx市大名县水榭花都一期车库。
二、施工地点:大名县县城北环路。
三、承包方式:清包人工费。
四、承包范围:
本合同包含1—7#楼地下车库顶(含顶)以下的主体建筑劳务工作,给定的施工图纸范围内所有土建施工施工中的各项劳务,即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子施工、室内砌筑施工、混凝土浇筑、内墙抹灰。
甲方提供的材料有:所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。
五、开竣工日期:20xx年6月1日至9月1日,正常工期每耽误一天,扣施工款5000元,依次累计。耽误工期超过10天,甲方有权另行安排队伍施工,乙方无条件退场。
六、施工面积及单价:
1、按该施工设计图纸为准,计算项目总面积施工量。
2、项目总面积约16000平方米。
3、施工承包价:每平方米218元,不包括税金。
4、施工总价约348000元。
七、付款方式:
无预付款,本合同内容全部完工后5日内,甲方支付乙方70%施工款;三个月内支付剩余的全部施工款项。
八、双方责任:
甲方责任:
1、向乙方提供完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。
2、对施工质量严格把关,对不合格施工勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。
4、协调施工大包方,保证施工材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。
5、保证按时给乙方拨付施工款,按月累计停工5天,人员误工费由甲方负责,工期续延。
6、向乙方提供施工场地的施工地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。
乙方责任:
1、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员、管理人员和作业工具,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工;主要负责人保证吃住在现场。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
3、严格执行特种工种上岗,如:电焊工、电工等特殊工种。
4、严格规范施工,保证每个分项施工符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
5、施工中注意安全施工,杜绝伤亡事故的发生。
九、施工安全施工生产目标承诺:
1、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。
2、杜绝重大设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容:
1、甲方必须对劳务人员进行安全保险费,如在施工中发生伤亡事故,费用在10000元以内由乙方全部承担,超过10000元的部分由甲方承担80%,乙方承担20%保险公司给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成,而责任及所有费用由造成方负责,甲方进行协调解决处理。
2、甲乙双方必须自觉遵守、执行xxx《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。
3、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
4、乙方必须执行下列安全管理制度:
(1)根据施工内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书材料,双方各执一份。
(2)乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
(3)乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训,考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。
(4)乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
(5)乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。
(6)乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。
(7)乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
(8)乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
(9)乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
(10)乙方必须执行安全防范制度。
十一、现场文明施工及其人员行为的管理:
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合现场标准化布置的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。
3、乙方的工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。
甲方(签字):
日期:
乙方(签字):
日期:
消防包清工合同篇四
甲方:
乙方:
现就室内装饰工程,以清包工形式,承包给乙方施工,为明确双方职责,经双方共同协商一致,特订立以下条款,望甲乙双方共同遵守履行,并为工程完工后结算依据,协议如下:
1.甲方安排工程进度,提供施工材料,安全设施。
2.甲方保证材料的及时供应,除特殊加工的材料按其所需的加工周期除外,其他常规材料必须保证双方协定之时间内送到。
3.乙方按照图纸复审后,根据图纸、生产、装配(如有差异、以本公司所发布文件为准或由工程部决定)。根据甲方的指令,按实际的施工进度、乙方根据现场实际情况,负责增减劳务人员。作到安全生产,如违反安全条例,导致伤亡事故,除追究主要责任外,一切费用由乙方自理。
4.乙方应办理人身安全保险手续,费用自理。
5.乙方应配备现场指定安全员、施工员,并在承包合同中签字。
6.乙方各工种应互相配合,出现问题当场解决,也可通过工程管理部共同解决。
7.乙方应在规定时间内完成施工任务,节假日应确保劳动力平衡,乙方不得无故拖延工期。
8.乙方应对本工程包质量、包工期、包验收通过。
按时按质完工,经有关单位一次性验收合格并评定为优良工程的,另奖励/套。
以上费用包括施工人员人工费,现场材料保管费、工人劳务费、现场施工协调费、现场施工工具费、产品移交给客户前的产品清理、保护费等。
注:必须把该施工队配备的施工人员的名单及工资标准呈报公司,并保证工人工资的发放是其所拿的按比例发放;如违反,甲方有权在承包人在场的情况下代承包人发放工人工资。
暂定年日——月根据甲方施工流程表施工,总工期控制在天内,具体按甲方工程计划进度要求进行。如延期,按每天150—500元/天进行处罚。如因甲方主观原因,造成工期拖延,工期顺延,并补给给施工队相应生活费。
进场按7天预付工程总款5%的生活费进行发放(施工人员配备必须达到施工要求)。
泥木工分部(分项)工程结束,验收合格后就付工程总款40%。
竣工验收合格签署后,付至工程总款60%,交房后10—15日结算工程款。
1.本工程必须按国家标准和市场质检标准及图纸要求施工。按国标与企标即《住宅装修验收标准》及上海市地方标准的要求进行验收,并保证质量验收合格以上,施工质量以苏真发放施工队签字确认的施工验收单里面规定的内容为准。
3.每月应排出工程实际进度表,交工程管理部。
4.如工程管理人员查出不合格者,由管理人员开出整改通知书,施工队将无条件在规定时间内修复,直至工程管理部批准为止。如由甲方主观原因造成的返工,其费用由甲方承担。
5.对现场使用的材料或者零配件,应加以保护,不能够随便乱放乱堆,工程部将对这些材料及零配件对帐查看,除适当的损耗外,其余材料数量将按预算部开出的材料单对照,损耗超出过大部分,由乙方负责赔偿,钱款在其施工工程款中扣除。
6.对损坏公司材料,整改项目超标使用材料的,也将在项目款中扣除该钱款。
7.在施工过现场的每位员工,都应树立保护成品的概念,对各工种的产品成品,都要保护好,如有损坏,将照价赔偿。
8.乙方使用的所有工具必须妥善保护,如乙方领取的机械、工具、电线、碘钨灯、安全帽等材料,工程完工后应如数归还(易耗品、旧品归还冲帐)甲方,发现欠缺部分按假赔偿。
9.乙方的施工用料,应按照每套房型的用才定量进行施工、如超出定量,则超出部分由施工队自行承担(材料定量由公司工程部进行实地测量),特别是当天拌和的水泥沙浆,必须当天用完,做到工完场清。甲方不定期进行检查,每发现一次处50-200元的处罚。
1.乙方应负责工程的整个施工进度与质量,包括保修期内的服务,负责施工队人员的安全生产、施工纪律等。严格执行工程计划,把好质量关。协助工程部经理协调现场工作,每天做好施工日记。以公司验收单为准则,服从工程管理部统一安排。
2.对刁难工程管理人员或拒不执行工程部指令的队伍,工程部有权要求该施工队或相关人员退场,并且马上终止合同,对此决定如有不服,可以向公司上级领导反映,但退场决定必须服从。
3.乙方必须做到以“安全生产,文明施工”为原则,切实执行劳动、安全、法律、法规,重视安全生产,加强安全教育,落实安全防范措施,杜绝工伤事故的发生。若乙方发生人身、机械、设备等造成事故,一切责任及经济损失均由乙方自负。
4.乙方在组织生产过程中,必须严格遵守国家和各级行政主管部门关于劳动保护、劳动安全和社会治安的规定。不得用承包而取消或将低职工和女工保健待遇,严禁使用童工。乙方操作人员必须是乙方在册职工,并有相关的上岗证书,保证技术素质好,遵守甲方各项管理制度,服从甲方管理人员的生产调动。
5.乙方在合同签定时,把全体施工人员的名字、身份证复印件及照片交工程管理部统一管理,并应接受甲方检查、督促、奖罚,按当地派出所规定办理暂住证及治安管理费,费用由乙方自理。
6.在施工场地,员工一律不得在工地烧饭烧菜,一律在指定的地方烧饭、做菜、用餐,并保证场地卫生、整洁、安全。
双方共同协商解决,本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章后即生效,款项付清后,本合同自行失效。
(工程管理部对实地施工所需的现场发放的相关文件)。
甲方:
乙方:
电话:电话:
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇五
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的.情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程名称:。
二、工程量、价格
1、单价:元/m2。
2、工程款:元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从年月日起至年月日止,工期为天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
消防包清工合同篇六
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况。
工程名称:。
二、工程量、价格。
1、单价:元/m2。
2、工程款:元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止,工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。
出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份,
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
消防包清工合同篇七
用人单位(甲方):
身份证号码:
联系方式:
承包人(乙方):
身份证号码:
联系方式:
按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定,招用(以下称乙方)为泥水工承包人。双方根据“平等自愿、协商一致”的原则,签定本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。
1、工种名称:泥水工。
2、工程地点:惠州博罗县石湾镇一品中央8栋206室。
3、承包范围:
1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台。
2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。
3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。
4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。
5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石(含杂物房、阳台及露台)砖类的铺贴。
6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。
7.厨房排水管包管。
8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补。
4、承包方式:人工总价包干(人工费总价为壹万元整)。
5、本工程自年月日开工,于年月日竣工(如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款2%)。
完工验收合格后付款%,其余%为质量保证金(天后证明无质量问题付清全部余款).
基本要求。
2.厨房,卫生间贴墙,地砖时要先保护好上下水口,防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿,脏,水泥,砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大,故每一位施工员都一定要做到完成一处工程,马上清理施工现场的垃圾,在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一.改动门窗位置。
1.一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过(门叶,窗叶)的宽度加门套线。
2.通过吊线,打水平尺,量角尺等方法确保墙体上门洞方正,窗洞两侧现地面垂直,所有转角是90度。
二.防水处理工程。
1.清理基层,粉水泥,砂浆,待水泥完全干固后,使用比较好的防水涂料,均匀粉刷在墙面,地面上。水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作,水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。
2.包下水管时,特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
三.墙地砖工程。
1.对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求,严格检查相同的材料是否有色差,仔细查看是否有破损,裂纹,测量其宽窄,对角线是否在允许偏差范围内(2mm),检查平整,渗水度以及是否做过防污处理,发现有质量问题,应详谈告业主,请业主选择退货,如果业主坚持要用,须请业主签字认可。
2.计算瓷砖用量时以实际使用量x2-4%的损耗。
3.贴砖前,应检查各面的直度及表面平整度,检查阳角是否方正,如果超过允许值,必须把基层粉末抹平整后再开始贴砖。
4.贴面前,应充分考虑砖在阴角处的压向,要求从进门的角度看不到砖缝,一般先进门对面的然后再贴面,先贴切整板央,在贴下水管道处的阳角。
5.贴砖时,应先确定腰线的高度,(一般在1m左右,而且腰线不会被地柜,吊顶等物遮挡)。
6.贴釉面砖之前,必须用水浸泡充分,以保持瓷砖镶贴牢固:同时在粘砖时,应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰,用橡皮锤敲打平整,使四角都有水泥,以防墙砖贴出空鼓现象。
7.贴墙砖时,必须吊垂线和水平线,以保证墙砖的垂直度,表面平整度及纵横砖缝相互垂且对齐。
8.在阳角处,必须采用瓷砖的原边磨45度角相拼粘贴,使两砖在交角处吻合好成90度,并保证水泥顷之间饱满,无崩楞掉角及空角,无锐利锋口。
9.在拐角处非整砖宽度小于500mm时,应采用两块非整砖来代替整砖和非整砖,并将两块非整砖分开贴在墙面的两侧边缘处,以保证很好的视觉效果。
10.贴墙地砖时应注意压向,必须墙砖压地砖。
11.贴厨房、卫生间的地砖时。应适当放坡以现场实际最大坡度放(坡度为4—8mm),并保证能使地面残水从地漏流尽而不积水。阳台坡度为8—15mm(不封的话)。
12.贴地砖时,应先考虑从哪里贴起,既美观有不使砖的损耗最小,其次,拉纵横水平线时,应保证房间的最高处水泥砂浆有20mm,同时,应清扫地面并将地面浇湿后刷水泥浆,再贴砖,以防地砖起壳。
13.贴地砖时,基层用粗砂,水泥按3:1的比例加适量的水调和,达到既拧的紧有散的开的状态后找平拼板,再在地砖上抹一层素水泥灰进行粘贴,用橡皮锤敲打,使其四角与四周砖角平齐,并保证砂浆充实无空鼓(既找平)。
1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《xxx消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共各国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
1.乙方应保证承包期内不能缺工,若乙方没有合理原因缺工3天以上并且未预先通知甲方,甲方有权要求乙方退场并另安排其它泥水班组进场施工,所发生的费用由乙方承担。
2.合同期内,乙方不能以任何理由要求增加工程款,且未经甲方同意不能中途退场,如中途退场,所完成工程之款项不予结支。由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。
3.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4.甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5.未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
6.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2.当事人不愿通过协商、调解或者协商调解不成时,双方可选择两种方式解决:
(1)向东莞市仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院起诉。
本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。
本合同履行完成后自动终止。
甲方:
盖章:
乙方:
盖章:
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇八
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,就石头的供需事项平等协商,达成如下合同条款:
一、乙方提供的石头必须为合格产品,不允许出现不合格产品,否则视乙方违约;材料价格随行就市,双方协商确定,数量甲方签收为准。
二、交货地点:甲方堆料场。
三、交货方式:由乙方运至甲方现场,一切运输费用均由乙方负责。所有安全事故产生的刑事责任和经济责任由乙方全权负责。
四、数量验收:石头按实际方量计算,以甲方验收人签收为准。
五、质量验收:乙方所有石头含泥量、压碎值、强度、级配等必须符合规范要求,否则产生的一切后果由乙方负责。
六、结算方式及期限:每月底结算,甲方向乙方全部货款。
七、违约责任:乙方必须保证甲方石头供应,如不能保证石头供应,造成甲方损失均由乙方承担。
八、本合同如有争议,双方协商或人民法院调解。
九、双方签字盖章即生效,本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
消防包清工合同篇九
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则,现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款,双方共同遵照执行:
第一条工程概况。
一、安装工程名称:
二、安装工程地点:
三、安装工程范围和内容:乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工,包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电,避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。
四、工程造价:厂房24元人民币(大写:二十四元)每平方,办公室、宿舍楼、研发楼(大写:)每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)。
五、工期:合同签立生效后,随土建项目时间续延。
第二条承包方式。
1,本工程的承包方式:乙方清包工。
2,自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。
3,水电材料由乙方开列数量清单报给甲方,由甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。
4,乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方,甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
5,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。
6,乙方应做好对施工完成的成品保护。
7,未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格的五倍从人工费中扣除。
第三条工程款支付与结算。
第四条质保条件及期限。
1,严格按照水电规范要求施工,每道工序须经质检,监理验收合格为准。
2,在质保期内,出现问题,由乙方免费维修,质保时间根据《水电安装合同(编号:20xx050501)》为准。
第五条安全文明施工。
乙方按照建筑施工相关规范、规定,采取严格的安全防护措施,乙方应文明施工,按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工,造成一切损失及后果由乙方全部承担。
第六条违约责任。
乙方责任:工程质量如不符合规定,乙方负责无偿修理或返工,由于修理或返工造成逾期交付的,期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工,因此造成的一切损失由乙方负责,并承担相应法律责任。
甲方责任:甲方确保材料及时到位,保证乙方正常施工,如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外),造成乙方停工,三日内不计算,停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款,如因甲方资金不能及时到位,乙方有权停工,因此造成损失由甲方承担。
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
联系地址:联系地址:
合同订立时间。
消防包清工合同篇十
发包方:(以下简称甲方)承包方:上海xx公司(以下简称乙方)。
经甲乙双方协定,就甲方消防系统的维护保养事宜达成如下协议:
系统、系统、系统、和系统,在________年____月____日至________年____月____日期间由乙方负责维护保养,保养期为________年。
(一)、本合同签字生效后,乙方在日内完成对消防系统的全面检查,检修。
(二)、本合同生效后________年内,乙方对本消防系统进行4次全面例行检查、维护,分别在每季度的第一个月进行。
(三)、遇到突发火灾报警系统故障,甲方应及时通知乙方,乙方须紧急派员排除和维修。对于一般故障,乙方人员在24小时内到达进行维修。
(四)、消防主管部门进行年检时,乙方人员到场,并保证系统工作正常。
(五)、甲方应为乙方工作人员现场工作提供方便及相应安全措施,乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。
(六)、乙方在提供技术服务时,不负责任何间接责任或由此引起的其它责任(如间接损坏、损失及营业利益之损失)。
(七)、乙方维修保养范围不包括人为损坏、更改装修而产生的损坏。
(八)、每次维护保养后,甲方有关负责人需在维修记录表上签字,一式份,双方备案。
(一)、本合同总价为:元整。
(二)、在完成对消防系统每季度一次的全面检查、测试及维修后,甲方预付给乙方合同总价的%,即:元整。以此按每季度类推。
(一)、本合同以签字日起生效,有效期为________年。
(二)、本合同一式份,甲、乙双方各执份。
(三)、合同中未尽事宜,通过友好协商解决。
甲方:乙方:上海xx公司法人代表:法人代表:
联系人:联系人:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真。
消防包清工合同篇十一
甲方:
乙方:。
为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:
综合楼。
xxx。
本工程所有施工内容:
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);。
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)。
承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
单价:255元/平方米。
单价说明:1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式:甲方付款时采用现金。
1、总工期历时___天,开工时间___年6月1日,竣工时间___年___月30日。
2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。
3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2cm之内,否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
(一)甲方职责:
1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责:
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。
因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;。
b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。
甲方:乙方:
电话:电话:
签订日期:___年___月___日
消防包清工合同篇十二
为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:
一、工程名称:综合楼。
二、工程地点:_________。
三、承包范围及详细部位:_________。
本工程所有施工内容:
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);。
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)。
四、承包方式和结算方式:
承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
五、承包单价:
单价:255元/平方米。
单价说明:
1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;。
3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;。
5、面积按建筑面积计算;。
6、乙方在施工的水电费不包含在内。
六、付款方式。
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式:甲方付款时采用现金。
七、工期条款。
1、总工期历时天,开工时间_________年6月1日,竣工时间_________年_________月30日。
2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。
八、质量条款。
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。
3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2cm之内,否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
九、甲、乙双方职责:
(一)甲方职责:
1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责:
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
十、安全条款。
1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。
十三、解决合同纠纷的方式:
因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
十四、其他;。
a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;。
b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。
乙方:_________。
电话:_________。
电话:_________。
签订日期:_________年_________月_________日
消防包清工合同篇十三
甲方:
乙方:
为了进一步实施内部经济承包责任制,明确双方责权利关系,甲方承包的独山镇综合文化站工程地基与基础、主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、外脚手架工程由乙方承包施工,根据实际情况,经双方协商同意,鉴定以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:独山镇综合文化站工程。
二、工程地点:独山镇人民政府东侧。
三、承包范围:
钢筋工程:钢筋的上下车,调直加工制作、绑扎,成品搬运,每层的电渣压力焊、对焊及图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装,保护层垫块的`制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。
土建、装饰工程:甲方提供材料,包括自制混凝土、砌体、内外粉、地坪贴砖;机械设备由乙方自理。
脚手架工程:脚手架所需的一切材料由乙方提供,必须达到安全要求。
四、承包方式:分包(包清工)乙方盈亏自负。
五、承包价格:按每平方元计算,共元。
六、工程款支付方式:
甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资总价款20%,三层封顶后一周内付乙方工资总价款50%,余款待竣工验收后一周内一次性付清。
七、工程质量保证措施及奖惩办法:本工程质量创群体优良,必须达到一次性合格率100%,优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量,按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验,达不到标准者必须返工,返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担,且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。
八、安全生产及现场管理:
1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后,方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理,否则出现一切问题由乙方负责,包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故,其一切费用均由乙方承担,包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理,严格遵照甲方制定的各项管理制度,在施工中由甲方检查、监督,对违章作业、不服从管理的,甲方有权制止、罚款,以至辞退。
2、乙方在施工中,必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工,确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工,人员分配及夜间加班,甲方总施工员通知任务后,乙方务必遵照执行。如不服从管理,出现质量问题及延误工期,甲方有权辞退乙方,且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款,其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。
3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作,搞好环境卫生,加强职工的职业道德教育和管理,如发生打架现象,一次罚款500元;严禁小孩进入工地,发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工,探亲的不能进入工地现场,不准在生活区留宿,发现一次罚款100元。
4、工地以外,乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故,甲方概不负责。
九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定,如乙方有违反,甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据,一式三联交乙方负责人一份,不需要乙方签字认可即可生效,罚金从承包工程工资款中直接扣除。
十、违约责任:甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约,由违约方负全部责任。
十一、本合同未尽事宜,见钢筋工补充协议。
十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,至工程结算分配完终止。
十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
消防包清工合同篇十四
甲方:
乙方:
甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定,就甲乙双方石材安装相关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,经协商一致订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、质量要求:线条要垂直,接缝要均匀,无明显缺边掉角,大角通顺,具体按国家标准验收。
四、施工期限:从年月日起至年月日。
五、安装单价:详见附件1。
六、付款方式:
1、因本工地施工成本较高,乙方进场后,甲方预付工程款伍万元整,其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式:按现场的`实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项:
1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;。
2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项,遵守工地的文明施工公约,遵守各种规章制度。
3、甲方应向乙方提供员工宿舍,及搭脚手架所有需要材料,如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
5、现场如有变动或是增加部分,其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任:合同签订后具有同等法律效应,甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款,如有争议双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章后生效。
甲方代表:
乙方代表:
联系电话:
联系电话:
联系地址:
联系地址:
消防包清工合同篇十五
20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。
合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
案件审理过程中,存在两种不同意见:
第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17616115.html】