浦东新区食品运输合同(专业13篇)

格式:DOC 上传日期:2023-12-14 16:31:03
浦东新区食品运输合同(专业13篇)
时间:2023-12-14 16:31:03     小编:文轩

合同的有效性依赖于双方的自愿和真实意图。合同一旦签订,双方都应当认真履行合同义务。合同草稿需要经过双方的认真审阅和修改,确保准确无误。

浦东新区食品运输合同篇一

甲方:(简称甲方)。

乙方:(简称乙方)。

由于甲方厂区围墙垮塌,需重新修建围墙,由乙方清理原围墙内外渣土,便于双方责、权、利的执行,特制定此协议:

1、甲方疏通道路,提供倒土场地;。

2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;。

3、如遇到岩石,挖掘机确实挖不动时,经甲方确认后,其破碎台班由甲方支付。

1、由于甲方倒土场地有限,乙方须按照甲方要求倒土,高度不能低于六米;。

4、乙方必须按照甲方设计方案施工,最终以甲方提供图纸验收。

三、运输费用。

乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用,甲方只需按运输方量计算,就地回填每立方7元、外运每立方22元。

经验收合格后由乙方提供地税完税发票,七天内支付工程所有余款。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

浦东新区食品运输合同篇二

委托方:____________(以下简称甲方)。

承运方:____________(以下简称乙方)。

根据《^v^合同法》及货物运输的有关规定,甲乙双方经过充分协商,现就乙方向甲方提供运输服务事宜达成一致,特签定本合同共同遵守。

第一条服务范围。

乙方为甲方提供药品门到门运输服务。

运输方式:乙方根据甲方发货单上的收件地址和货运方式等要求,结合实际货运情况,可变更甲方送货单上的货运方式,以最经济稳妥的货运方式,保证甲方药品准确及时到达目的地,货运方式可采用铁路、公路或公铁联运的方式,药品运输完毕后,对于变更货运方式发送药品的相关信息应于次日反馈甲方,并提出今后类似地区货运方式的最佳建议。

第二条服务期限。

从______年______月______日起至______年______月______日止;本合同期限为一年。

第三条药品保险。

本合同采用以下保险方式:甲方委托乙方运输的药品,乙方按2元/件收取保险费用。

第四条结算方式及时间。

1、乙方按照双方确认的价格进行收费,详见“______年服务价格表”;。

第五条双方的权利义务。

一、甲方的权利义务:

1、甲方有权要求乙方按委托的时间、地点、方式将药品运送到目的地;。

2、在未办理提货、发货手续之前,甲方有权变更或取消委托内容;。

3、甲方有权要求乙方随时提供甲方所委托业务的进展情况,服务过程中的信息;。

浦东新区食品运输合同篇三

甲方(卖方):身份证号码:乙方(买方):身份证号码:

根据《^v^合同法》、《^v^____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,乙方向甲方购买房产并签订本合同,以资共同信守执行。

第一条:房屋基本情况。

甲方房屋(以下简称该房屋)位于____区,该房屋的所有人为,建筑面积为*方米(详见土地房屋权证第号)。

第二条:上述房屋的交易价格。

经甲、乙双方协商一致,该房屋总售价为30元,总金额大写:叁拾万零贰仟元整,小写:30元。本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币元整,作为购房定金。

第三条:付款时间与方式。

甲、乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币元整给甲方,剩余房款人民币元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条:交付期限及违约责任。

2.乙方逾期未付款的39;违约责任:乙方须在规定日期内付清房款,逾期未付清房款,甲方有权终止合同,由此造成的损失,甲方不予承担,乙方所交定金,抵作甲方损失。

3.甲方逾期未交房的违约责任:甲方须协助乙方办理相关手续并在交期限内交房给乙方,逾期未交房或乙方发现建筑不合格,甲方须在____日内支付乙方所付定金的双倍作为赔偿,同时乙方有权选择继续购房或终止合同,其中如乙方选择终止合同,甲方须在____日内将乙方所付定金的双倍及已付款一次性退还给乙方。

第五条:税费承担。

经双方协商,交易税费由方承担,代办产权手续费由方承担。

第六条:甲方必须保证上述房屋权属清楚,没有产权纠纷或债务纠纷,若有纠纷情况,甲方均在交易前办妥,交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

第七条:本合同一式四份,甲方产权人一份,甲方公证人一份,乙方一份,乙方公证人一份。

第八条;发生争议的解决方式。

本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

甲方(卖方)签章:甲方公证人签章:

乙方(买方)签章:乙方公证人签章:

其他相关证明人签章:签订日期

浦东新区食品运输合同篇四

承运人:签订时间:托运人:签订地点:

根据《^v^合同法》的相关规定,为明确合同双方的权利和义务,本着公*、诚实信用的原则,经合同双方协商一致,签订本合同。

一、托运货物的名称、性质、数量、地点、人、到达时间、行驶路线。

二、货物运输需要办理审批、检验等手续的,托运人应当将办理完有关手续的文件提交承运人。

三、包装要求:托运人应当按照约定的包装方式交付标的物。没有约定包装方式的应当按照通常的方式包装,没有通常方式的应当采取足以保护标的物的包装方式。包装费用由负担。

四、运输费用xx元;由托运人/人支付。

五、支付期限、方式、地点;货物到达并数量无误、无毁损xx日内支付。

六、在承运人将货物交付人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地点或者将货物交给其他人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。

七、人收到货物或者提取货物时,在约定的xx工作日内/当即对货物的数量、毁损情况进行检验。检验结果当即通知托运人。

八、承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、人的过错造成的,不承担损害赔偿责任。

九、因托运人申报不实或者遗漏重要情况,造成承运人损失的,托运人应承担损害赔偿责任。

十、赔偿额:承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任的,由承运人向托运人/人赔偿xx元。

十一、托运人/人不支付运费、保管费以及其它运输费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权。

十二、违约责任:1、未按约定的时间将货物送达。

2、未按约定路线运输。

十三、其他约定:传真件具有与合同原件同等法律效力。

十四、本合同自双方签字、盖章后生效。

十五、解决争议的方式:1协商解决。2、向x提起诉讼。

本合同未尽事宜依照《^v^合同法》的相关规定执行。

承运人名称:托运人名称:

电话:传真:电话:传真:地址:地址:

法人代表:法人代表:

代理人:代理人:

签订日期:签订日期:

浦东新区食品运输合同篇五

甲方(托运人):

乙方(承运人):

甲乙双方根据《^v^合同法》及其他法律、法规的相关规定,在平等、自愿的基础上经共同协商,就有关货物运输事宜订立本合同,并由双方共同遵守。

货物品种为青铜峡市新井煤矿烟煤,运输路程为:青铜峡市新井煤矿到灵武市华电附近煤场。

货物运输期限为日,乙方须于年月日到年月。

日将甲方货物运到本合同约定地点,并交付给甲方指定的收货人。

运输价格为()元每吨(不含税),运输方式为()汽车运输,在乙方按照甲方指定的时间,地点卸完货,乙方拿有甲方指定收货人出具并签字的过磅单的实收吨位现金结算。给予乙方在运输过程中的正常损耗为()公斤,超出正常损耗的每吨()元赔付甲方。

乙方指定运输车辆在装卸货时必须听从煤场管理人员的指挥,如发生打骂煤场管理人员的现象,甲方取消乙方的运输资格,装完货由甲方安排人员为运输车辆贴封条,乙方运输车辆不承担任何费用。

1.乙方在运输途中,不得给货物浇水,如有管理人员发现,取消该车的运输资格。到达卸货地点,由甲方安排人员,过磅,验收,出具过磅单并签字。验收时,如发现封条有损毁现象,甲方有权扣留该车,查清原因,方可卸车,不为乙方承担任何停车费用。

2.在验收时,如发现有换煤的现象,甲方有权扣留该车,并处以煤炭总价5倍的罚款,甲方不承担任何停车费用。并取消乙方的的运输资格。

3.在运输途中发生的交通事故,以及装卸场地发生的人员伤亡事故,全部有乙方承担。

甲乙双方自觉遵守以上条款,友好合作。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效,具有法律效力。

甲方:(签字)。

乙方:(签字)。

浦东新区食品运输合同篇六

甲方(出卖方):身份证件号码:

乙方(买受方):身份证件号码:

甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在*等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

(二)出售房屋的所有权证证号为;。

(三)房屋*面图及其四至见房产证;。

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

出卖人还将室内设备,转让给买受人,其转让价格已包含在房屋的总价款中,不再另行支付价款。

第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。

第三条计价方式与价款。

房屋总价为人民币大写____________元整,小写;房价款的支付方式、支付时间为:房屋价款乙方分期付给甲方:

第三期:在年月日付清尾款人民币元整。

第四条1、甲、乙双方定于年月日(付清尾款之日),甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。

2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候,甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时,如需要甲方出面处理的,甲方必须予以协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。

第五条违约责任:

1、甲方如不按合同规定的日期交付房产证、土地使用证以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。解约时,除了不退定金外,还将扣除房屋总价的20%。

第六条该房屋正式交付时,甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。

第七条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第八条本合同一式份。其中甲方留执份,乙方留执份。均具有相同的法律效力。

第九条本合同自甲乙双方签订之日起生效。

浦东新区食品运输合同篇七

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,在*等、自愿、公*、诚信、守法的原则下签订本合同,以资共同遵守。

一、合作期限。

本合同有效期为年,自年月日至年月日止。壹年期满后,若乙方能正确履行合同有关条款,经双方协商可以续签壹年。

二、供货范围。

乙方授权公司负责向甲方食堂供应配送范围包括:粮油、蔬菜、水果、鲜鸡蛋、鲜猪肉、冻品、水产品(含海产品)、干货食品(包括紫菜、花生米、地瓜粉、淀粉、干香菇、白糖、绿豆、黄豆、干辣椒等)、日用品(如洗洁精、碗筷、厨房用品等),甲方可根据实际需要选择配送货品。如甲方另有需求,乙方均可供货。

三、供货质量与食品安全。

1、乙方需保证供货商品质量合格,确保食品安全。乙方对因产品质量问题引起的食物中毒(经查证属实的)依法承担相关法律责任。

等原因造成食物中毒等概由甲方负责。

四、供货价格。

供货价格以乙方商场上午供货时店内售价为准。

五、配送要求。

1、乙方按甲方要求的时间,将所配送的商品准时备好。

2、如果乙方所备货物质量不符合要求,甲方有权要求换货或退货。

六、收货方式。

乙方送货时需提供收银小票和供货商品明细表(电脑打印,内容包含供货日期、商品名称、单价、总价、合计金额等项目)给甲方,甲方现场验货完毕,由甲方指定的负责人在供货商品明细表上签收后黄单留给乙方记账并作为结算凭证,另外红单给甲方记账。

七、付款方式。

1、甲方以向乙方购买储值卡或者现金的形式进行货款的结算。

2、汇款账户:甲方通过银行转帐方式将货款转入乙方账户。

乙方开户名称:

乙方开户银行:

乙方账号:

八、违约责任。

1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,如有一方违约,造成对方经济损失的,违约方应当承担赔偿责任。

九、协议生效及争议处理。

1、本合同经双方授权代表人或负责人签署并加盖公章后生效。

2、本合同一式份,甲方执份,乙方执份,均具同等法律效力。

3、本合同项下发生的争议,双方应当通过友好协商解决;如果协商不成,也可向有关行政。

机关投诉处理;对投诉处理结果不满意的,可向人民法院提起诉讼。

甲方:(盖章)。

乙方:(盖章)。

甲方代表:

乙方代表:

本协议签订日期:年月日

浦东新区食品运输合同篇八

甲方(采购方):

乙方(供应方):

依据《^v^合同法》的有关规定,经甲乙双方*等友好协商,达成如下协议,以供双方共同遵守。

一.产品品名、颜色、单价、数量及价格。

二.产品要求:

1.大货按样品出货,包含如下:主机、充电线、充电器、说明书、腰带、头戴麦克风、包装。

2.乙方必须保证产品质量、颜色符合甲方要求(与之前购买的产品无任何差异)且无任何产品质量问题。

三.产品交货时间:

乙方在收到甲方支付货款的定金并确定可安排生产日起15个工作日内交付所有货物。货物的尾款在交货前付清。

四、交货方式及交货信息:

1、甲乙双方签订合同后,甲方全款付清后,乙方3天内安排物流发出。

2、付款方式:通过转账的方式,将款项支付至以下账户:

户名:账号:开户行:交通银行深圳市福田区福田支行。

五、售后:

由乙方提供售后保障服务,产品自收货日起1年保修。

六、其他事项:

甲、乙两方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)。

本合同未尽事宜,双方友好协商。本合同一式二份,经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份,传真、扫描及拍照具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

浦东新区食品运输合同篇九

新冠疫情无疑给承运人完成运输、履行运输合同下的义务带来重重困难。此种情形下,承运人责任的问题被屡屡提起。我国《民法典》第一百八十条有关“不可抗力”的规定:“因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。”承运人在疫情下对其责任的抗辩主要依据即为不可抗力的相关规定。我国海事法院在近两年也做出了有关疫情下承运人责任的裁判,对这一问题作出了认定。

2020年1月5日,案外人覃某与吉安市轮船运输有限公司(以下简称“吉安公司”)签订水路运输合同,委托吉安公司自上海良友新港码头运输高粱至湖北荆州防汛码头,并约定运输途中货物如果受潮、发霉、短少、变质,保险公司理赔后的损失由吉安公司负责,货物干霉与吉安公司无关。合同所附运输船舶为“豫信货11638”,该船船舶所有人为张某。后张某签发水路货物运单,载明承运人、实际承运人、托运人、收货人的有关权利义务适用《国内水路货物运输规则》(以下简称“水规”)。涉案货物由中国太平洋财产保险股份有限公司吉安中心支公司(以下简称“太保吉安”)承保。

涉案船舶于2020年1月8日装货,1月9日开航,1月10日在南京加油、保养、补给后于1月12日续航,1月16日到达武汉。1月19日张某离船回老家过年,1月28日返回船舶。2月11日船舶驶离武汉,2月14日到达荆州。其中,2月5日及6日武汉天气为雨天,2月14日及15日荆州天气为雨天。2月25日发现船舱后部因雨水淋湿雨布漏水造成高粱发霉、结块、变质。运输期间,受新冠疫情影响,武汉于当年1月23日封城,荆州于1月24日封城。

原告太保吉安诉称,张某系涉案运输船舶所有人并签发运单承运涉案货物,淮滨县航运公司(以下简称“淮滨公司”)系该轮船舶经营人,两被告应对涉案货损承担连带赔偿责任,故请求判令两被告连带赔偿原告货物损失。被告张某辩称,覃某与吉安公司就涉案货物签订运输合同,且约定承运人仅承担保险公司保险赔付后不足部分的损失。涉案货物遭雨淋水湿霉变系不可抗力所致,承运人不应承担赔偿责任。被告淮滨公司辩称,其仅为船舶经营人并未实际参与该轮经营,且已按相关要求履行义务,未参与涉案货物实际运输,不应承担赔偿责任。

上海海事法院经审理认为,本案系通海水域运输合同纠纷之代为求偿之诉,应仅就造成保险事故的第三人与被保险人之间的法律关系进行审理。原告在向被保险人覃某实际赔付后依法取得代位求偿权,在其赔付范围内有权要求承运人及实际承运人按约依法承担货损赔偿责任。

就吉安公司与覃某之间的水路运输合同约定的行文措辞而言,“保险公司理赔后的损失”既包含保险公司自身保险赔付后的损失,也包含保险公司赔付后被保险人可能未足额受偿的损失。结合后文,该约定意在解决货物在运输途中受潮霉变损失与货物自身特性所致干霉损失的赔偿责任之划分,并非约定承运人仅需承担保险赔付后不足部分损失的赔偿责任。依水规的规定,承运人将货物运输委托给实际承运人履行的,承运人仍然应当对全程运输负责,但原告仅请求张成远作为实际承运人承担赔偿责任。涉案货物因在运输过程中未妥善保管、照料致损,与船舶经营人淮滨公司无涉,原告主张淮滨公司作为登记的船舶经营人连带承担涉案货损赔偿之责的诉请缺乏法律依据。

涉案货物因雨布漏水导致水湿霉变,属张某在实际运输途中未妥善保管、照料货物所致。船舶于2020年1月9日即已驶离起运港码头,却未直接驶往目的港荆州,张某又于1月19日离船回家过年。未及时运输、卸载并交付货物以避开途中可能遭遇的恶劣天气,而后方才因新冠疫情影响而无法及时卸载交付,并再次遭雨淋造成高粱水湿霉变。迟延履行应尽之责后发生的不可抗力,依法亦不能籍此免责。但结合涉案整个运输过程及高粱货物自身特性分析,因新冠疫情导致涉案货物遭雨淋后无法及时采取卸载晒货之措施以防止损失进一步扩大,以及原告自身保险赔付之情形,最终确定张某按80%比例向原告承担赔偿责任。综上,上海海事法院判决被告张某向原告赔偿货物损失人民币203280元及相应利息,并支付公告费及承担案件受理费。一审判决后,各方当事人均未上诉。本案判决现已生效。

浦东新区食品运输合同篇十

甲、乙、丙、丁四双方经充分、友好协商,就合伙出资购车经营运输一事,达成如下一致意见,签订本协议,以供信守。

一、合伙宗旨:甲、乙、丙、丁、四方共同投资,共担风险、共享利益。

二、合伙经营项目和范围:合伙经营项目为汽车运输;经营范围:以学生接送主,其它出租服务为辅。

三、合伙出资份额、车辆落户、车辆所有权和合伙债务:

1、合伙人投资金额总金额为元,各合伙人均分人民币元。

3、在运营中,如运营收入没及时到位,造成周转资金不足,各合伙方应协商,共同追加相同数额的资金到合伙项目中去,以保证合伙项目的正常运营。

四、合伙费用和开支:

1、以甲、乙、丙、丁四方的合伙方式进行财务记账,按约定分红。

2、合伙经营过程中产生油费、过桥过路费、车辆修理费、配件费用、驾驶员工资及费用记入运营成本。

3、每年的审车费、保险费、车辆违章罚款等支出,按一定比例由每月的盈利中计提,存入合伙专户,用于来年审车、保险等支出。

五、合伙利润的分配:

1、合伙利润按月结算,按季分配一次;合伙利润为当月运营总收入减去相关支出后平均分配本合同第四条第2、3、项的支出后所余的收入。

2、合伙利润按各方所占合伙份额平均分配。未分配部分交由会计方存入专户管理,用作运营资金。

六、入伙及合伙解除:

1、本合伙为甲、乙、丙、丁四方合伙,四方一致同意不再添加其他合伙人;。

2、在经营期限内,三方可以协议解除合伙协议;。

3、如经营需要,合伙各方可协商追加合伙投资。

七、合伙事务执行:各合伙方约定,由合伙各方共同决定合伙项目的营运方向。甲方负责合伙项目的日常经营管理(含车辆调度安排),乙方负责本合伙项目的账务结算和财务核算,丙方负责合伙项目资金的管理和支出。合伙各方都必须积极为共同的合伙项目尽心尽责。丙方应在比较方便的银行(含邮政储蓄银行)设立帐户,用于专项管合伙资金及合伙运营收益。丁方积极配合其他三方的工作。如某合伙人的工作有缺点,其他合伙人应及时提出,以便及时纠正,以维护合伙项目的正常开展。合伙项目的运营,必须经全体合伙人一致同意,方可运营。如未经其他合伙人同意,而私自决定合伙项目的运营,由此造成的后果由私自决定项目运营的合伙人承担,并赔偿其他合伙人的一切损失。

八、合伙的经营期限:合伙的经营期限暂定为:从年月日至合伙人一致约定的经营期限届满。

九、合伙人的权利和义务:

(一)合伙人的权利:

1、合伙人享有合伙利益的分配权;。

2、合伙人有退伙的权利,必须要有三方同意。

(二)合伙人的义务:

1、按照合伙协议的约定维护合伙财产安全、统一、完整;。

2、分担合伙的经营损失的债务;。

十、违约责任:

2、合伙除四方协商一致解除外,任何一方均不得擅自单方解除合伙协议;一方合伙人擅自解除合伙协议给另三方合伙人造成损失的,应当赔偿另三方合伙人的全部损失。

十一、争议的解决方式:本协议履行过程中发生争议,各合伙人应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向人民法院起诉。

十二、其他:

2、本协议一式肆份。合伙人甲、乙、丙、丁四方各执壹份,具有同等法律效力;。

3、本协议从四方合伙人签字之日起生效。

甲方:年月日。

乙方:年月日。

丙方:年月日。

浦东新区食品运输合同篇十一

甲方:

乙方:

为了贯彻《^v^食品卫生安全法》提高公司流通环节食品安全及物流运输安全管理。经双方友好协商,根据合同法有关规定,签订货物运输合同,条款如下:

一、合同从年月日起至年月日止。

三、甲方支付乙方车辆运输费元/月,乙方支付押金元/辆。押金共计元,所有结算币种均为人民币。

四、乙方应该做好车辆的安全保养检修工作,保证车辆的安全作业,若乙方人员及车辆发生一切意外及安全事故而导致人员伤亡、车辆损毁、货物缺失等一切民事、刑事纠纷和经济赔偿均由乙方承担全部责任,甲方不承担任何连带关联责任,并与任何第三方无关(货物生产厂家)。

五、乙方每天到厂部接货,必须和厂部办理每店总重量交接手续并签字确认,准时摆放到各门店指定位置,否则甲方有权保留扣除应付乙方运费的权利。

六、配送过程中,必须一车二人以上,每日配送,全年无休。

七、甲方根据配送过程中的变化,按实际情况调节每辆车的配送线路和每日的配送时间。

八、车辆由乙方自行提供,车辆产权归乙方所有,配送过程中,乙方运输为冷藏车,在物流配送全程必须达到甲方的温度要求,乙方每辆车要求每天进行清洁消毒处理,并提供完整的的消毒记录以保障甲方货物的安全并不受运输配送过程中的交叉感染。

九、如乙方虚报公里数一旦经查实,情节严重,甲方有权单方面提前解除合同,并赔偿甲方的一切经济损失,押金和权益金都不予退还。

十、每月对账日期为每月,结账日期为每月的前。所有账目均由甲方负责运作往来,统一发放,乙方车辆为甲方物流专用车辆,如另有其他用途,须在甲方确认后方可进行。

十一、如果单方要求提前解除合同,那么提出方必须提前一个月以书面的形式召会对方,押金退还,权益金不予退还,但如果乙方单方提出解除合同必须要等甲方的后续车跟上方可离去,否则押金及权益金不予退还。

十二、为满足食品安全运输要求,现由甲方统一提供每辆车一套安全监控设备,但使用费乙方自行承担。使用过程中乙方必须严格按照规范操作,爱惜设备,否则造成一切后果乙方承担。

十三、甲方义务:

1、确保每月的前把运费打到乙方指定的账户上。

2、线路后新开门店费用甲乙双方平均分配。

十四、合同到期,乙方享受优先续签合同的权利。

十五、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按合同法办理。

十六、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后有效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

浦东新区食品运输合同篇十二

按照《^v^合同法》、《^v^广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第1条工程概况。

1、工程名称:_________。

2、工程地点:_________。

4、合同价款:小写人民币:_________,即大写人民币:_________。

第2条甲方权责。

1、向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。

2、指派。

3、为甲方驻工地代表,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。

4、参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,审核乙方的施工方案和进度计划,验收工程。

5、确保在_________年_________月_________日。

6、组织人员验收乙方的工程。

7、确保按照合同确认之日期支付款项于乙方。

8、甲方负责此项广告工程的报批。

第3条乙方权责。

1、开工前天,乙方向甲方提供经确认的施工图纸或做法说明并向甲方现场交底。

2、指派为乙方代表,负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。

3、指派为乙方工地代表,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

4、严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。做好工程进度表,并提供给甲方参考。参加竣工验收,编制工程结算。

5、遵守国家或地方*有关部门对施工现场管理的规定,管理好施工队伍,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。。

7、现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

8、全力配合甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。

第4条关于工期的约定。

1、因甲方未按约定完成工作,影响工期的,工期相应顺延。

2、因甲方未能按时交施工现场给乙方,影响工期的,工期相应顺延。

3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不能相应顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定。

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20xx)为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

3、甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,如造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延,但乙方必须尽力配合甲方尽快完成工作。

4、由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。

第6条关于工程价款及结算的约定。

1、本合同生效后,甲方分2次支付工程款,并付40%押金。

2、工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料三天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。

3、本项目造价根据结算书和现有设计图纸内容进行项目造价包干(甲方要求增加的工程除外)。

第7条关于材料供应的约定。

1、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。

2、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,与样板材料不一致的,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关安全生产和防火的约定。

1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规格》、《^v^消防条例》、其它相关的法规、规范和现场建筑施工单位的规定。

3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全、火灾事故或人员伤亡事故,其一切后果由乙方承担。

第9条违约责任。

1、若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金。

2、乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、*、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约,在这种情况下,甲方有权单方面终止执行本协议,有权拒付费用,并向乙方索取由此造成一切损失。

3、如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

4、若甲方在以上规定的时间内逾期未付款,则自本协议约定的付款时间算起,每日按拖欠款金额的0。3%向乙方支付滞纳金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟,则收款时间相应顺延。

5、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理。

1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

第11条附则。

1、本工程钢结构架保修期为_三年;在保修期内,甲方应按国家标准每年为钢结构架上防护油漆一次,如甲方未按期加以防护,乙方不保修;穿孔字保修期为_一年;如本工程钢结构架和穿孔字在保修期内有质量问题由乙方负责及时免费维护修复。

2、本合同一式份,每份包括合同正本和合同副本。甲乙双方各持正本1份,副本1份。均具有同等法律效力。

3、在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。

4、本合同履行完成后自动终止,甲乙双方同时签定维护保养合同。

甲方:____________。

乙方:____________。

法人代表:____________。

法人代表:____________。

法人代表委托人:____________。

法人代表委托人:____________。

浦东新区食品运输合同篇十三

签订地点:____________________。

为明确甲、乙双方的权利和义务,依据《^v^合同法》之相关规定,本着互惠互利的原则,经双方友好协商,签订本合同,并共同信守下列条款。

1、产品的名称、规格、价格、数量及金额:

______________________。

本合同所确定的产品为甲方自产的系列产品,具体的名称、规格、价格、数量及金额以甲方的价格表(附件1)或甲方发货清单为准。

2、产品的技术标准和质量,贴合甲方产品质量的企业标准或国家标准。

3、产品的包装均以甲方出厂标准,包装物甲方不予以回收,不另计价。

4、本合同确定的计量单位为件,规格见包装上的提示或报价表标注。

1、甲方实行含税出厂价。

2、乙方收到产品后应及时验收,若有异议应以书面形式在三天内向甲方提出,并提交货运原件,以便协助解决。否则甲方视为乙方以按要求收货。

1、甲方有向乙方带给质量合格产品的义务。

2、甲方有及时、准确的向乙方带给产品相关资料和证件的义务。

3、乙方在保质期内如发现产品质量问题,甲方经查证后,属甲方职责的,甲方有无偿调换、退货的义务(乙方造成的除外)。

1、乙方应向甲方带给有效的营业执照、卫生许可证、税务登记证及法定代表人身份证复印件。

2、乙方年销售任务为________万元,每月最低________万元。乙方在销售期间应按月、季度的销售计划进货。如连续三个月未完成销售任务的__%或全年未完成销售任务的__%,甲方有权取消乙方的经销权。无论是乙方放弃还是甲方取缔其经销权,乙方应无条件保证甲方产品的可持续稳定发展以及配合甲方做好渠道、市场的交接工作。

3、乙方承诺在甲方产品到达乙方仓库__月内在建立完善的甲方产品销售体系。

4、乙方享有甲方带给的促销商品等支持的权利。

5、甲方带给不超过生产日期__天的产品给乙方,否则乙方有权拒收。

6、乙方有职责配合甲方业务代表不定期到乙方查询经营及库存状况。

7、乙方的销售价格不得低于甲方带给的价格销售和跨区销售、否则取消所有返利,并取消销售甲方产品的资格。

1、为保证甲、乙双方经营利益和有效销售甲方的产品,甲方带给元人民币作为诚信铺底金,合同到期或终止时乙方务必将诚信铺底金全额支付给甲方。

2、乙方应在合同有效期内销售系列产品________万元。

4、乙方在合同有效期内内完成销售任务________万元,甲方按销售额的返利给乙方。

5、乙方在合同有效期内内完成销售任务________万元以上,甲方按销售额的________返利给乙方。

6、合同有效期内销售额在________万元以下则无返利。

7、所有返利都务必是在合同期满且货款结清后的次月甲方以产品兑现给乙方。

1、甲方产品的价格以甲方盖公章的附件1为准,甲方视成本及市场原材料变化有权更改供应价格,但应提前一个月通知乙方。新价格调整前已付款则无论甲方价格做任何调整本批货以原供价为准。

2、结算方式:先款后货,甲方在收到乙方货款__日内按乙方指定地点将货物发出。

3、付款方式:由乙方将货款存入甲方指定的银行账户。乙方不得将现金交与甲方业务人员,否则由此产生的一切不良后果由乙方负责。

因履行本合同发生的争议,应透过友好协商解决,经协商无法解决之争议在甲方所在地人民法院起诉,透过诉讼解决合同争议。

1、本合同的附件是本合同的有效组成部分具有同等效力;

2、本合同任何条款的变更,双方务必书面为之;

3、甲方业务代表未经甲方书面传真确认,不得向乙方借取货物或现金,不得行使超出合同范围之外的权力,由此引发的一切职责甲方不予承担。

4、本合同一式__份,甲乙双方签字(盖章)生效,双方各执__份。本合同共__页,涂改或未经合法授权代签无效。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/19527424.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档