方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。那么方案应该怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
地形图测绘方案 地形测绘合同协议篇一
身份证号:
乙方:
身份证号:
双方本着优势互补、各取所需、共取双赢的原则,在友好、务实的基础上订立本协议。
一、工作依据
1.1、中华人民共和国国家行业标准__________________。
1.2、中华人民共和国国家标准________________________。
1.3、《______:________、_________:_________、_______:__________地形图图式》。
1.4、《测绘技术设计规定》____________。
1.5、测绘采用____________坐标系。
二、合作事项
2.1、乙方必需按时按质量完成甲方交给的__________________农村建设用地复垦项目的前期测量。
2.2、乙方自行准备资料进行外业测量、内业制作,最终将_____________________农村建设用地复垦项目通过_______________土地勘测规划院或国家测绘局___________测绘院审查。
2.2.1、外业测量具体要求
(a)测图范围为复垦范围线外延______m。
(b)采用全站仪进行全野外数字化测图。
(c)调查片块所在地的权属名称和地名,权属名称应注记到社(组),名称应准确无误。每幢房子上应注记户主姓名,户主姓名均已户口薄为准。
(d)测绘复垦地块周边农业基础设施,包括:灌溉渠、排水沟、蓄水池、积粪坑等。
(e)现状调绘复垦地块与周边地块之间的交通联系情况,调绘相连的田间道、生产路及其附属设施。
(f)描述复垦地块周边土地利用现状,包括:房屋层数、结构性质、主要房屋和附属房屋应分割表示。特殊用地(废弃窑子、工矿用地等)分割表示。
(g)详细测绘复垦地块院坝及林盘现状和面积,不同材质院坝、不同树种林盘分割表示。
(h)单个面积大于5亩(含5亩)的复垦地块需测绘与地块最近的主干道。测绘地块与主干道之间距离及大地貌(有无深坑、深槽、大型沟渠等不利于道路施工的地形和设施)。当主干道或大地貌较远,打印出图时不能与复垦点在一张a4或a3规格纸张上反映时,可将主干道或大地貌平移到复垦地块附近并标注至复垦点的距离。
(i)复垦地块内的重要的地下设施(供电设施、天然气管道、通讯线路等)应测绘上图。
(j)建立“附加信息”图层,将院坝性质、围墙性质、高度、厚度、主要房屋、附加房屋等放入其中。
(k)远近景拍照,拍照至少四组(尽量满足复垦房屋的四个方向)照片,远景应能反应复垦片块全貌以及与周边地貌、地物的关系,近景应能反应地块的全貌(房屋、院坝、林盘地等)。当片块面积较大、房屋较多时,应增加近景拍照数量。
(l)个人宅基地和集体公共房屋(设施)应分开统计面积(但私人宅基地周围的附属用地除外)。
(m)地形图上相同地形、地物要素图层及线型应一致。
(n)图面上的各种注记不能互相压盖。有压盖时必需拖移,同类注记字体的高度、宽度、颜色应一致。
2.2.2、内业制作具体要求。
2.2.2.1、______:________现状图地类面积统计要求。
2.2.2.2、______:________规划分块图地类面积统计要求。
a、土地分类采用______级分类。
b、各图斑权属名称应调注到社或组。
c.面积统计单位采用公顷,保留_____位小数。
d、对地类图斑依次编号并统计图斑面积,______米以上单线路、沟、坎应单独编号并统计面积,并分类汇总各地类面积。
e、标注复垦地块的权属名称、小地名、用户名、____:____万图幅号、图斑号。
2.2.2.3、_______:_____万图斑面积统计要求。
a.统计拟复垦地块对应的_______:________万建设用地图斑面积,并同时标注复垦地块的权属名称、小地名、用户名、_______:________万图幅号、图斑号。
b.按权属进行建设用地图斑面积的汇总。c.______:_______万图斑面积及其他统计要素与______:__________的面积统计合并为一张表。
2.2.2.4、测绘技术总结
a.测绘技术总结的文本格式(字体、字号、段落格式、图表样式、标题分级等)参照《测绘技术总结编写规定》ch/t1001,统一规范,排版合理,条理清晰。b.其中项目工作量应详细说明项目片区数、片块数、复垦点数、红线总面积、宅基地总面积、宅基地附属地总面积、工矿用地总面积、涉及的总户数。
2.2.3、乙方在规定时间内通过_________土地勘测规划院或国家测绘局_______测绘院审查。
2.3、乙方自行承担外业测量、内业制作、通过重庆市土地勘测规划院或国家测绘局重庆测绘院审查所发生的一切费用。
2.4、乙方需拿到户主身份证复印件和镇(街)与权利人复垦协议书复印件后方可进行测量。
2.5、乙方面积以_______________土地勘测规划院或国家测绘局________测绘院出具的审查意见书确认的建设规模为准。
三、提供的成果
3.1、乙方20__年4月25日提交一份_____:______万土地利用现状图上的复垦地块分布图、一份复垦地块_____:_______土地利用现状图和一份复垦地块_______:__________土地利用现状图台账给甲方。乙方同时向甲方提交户主身份证复印件和镇(街)与权利人复垦协议书复印件一份。
3.2、乙方_____年____月_______日前通过_______土地勘测规划院或者国家测绘局______测绘院审查后,提交4套资料(资料需要与通过测绘审查的资料相同)给甲方。按照2.2.2.2要求,并提交规划分块和规划分表的电子档光盘一张。
四、双方责任
4.1、甲方责任
4.1.1、甲方应在规定的时间内向乙方提供基础资料,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行测绘。
4.1.2、甲方应保护乙方数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让,或用于本协议以外的项目,如发生上述情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
4.2、乙方责任
4.2.1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的测绘要求,进行工程测绘,按协议规定的进度要求提交质量合格的测绘资料,并对其负责。
4.2.2、乙方采用的主要技术标准为现行国家有关规范标准。
4.2.3、乙方按本协议第三条规定的内容向甲方交付资料及文件。
4.2.4、乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
4.2.5、乙方必须在甲方规定时间内完成项目的测绘工作并通过______土地勘测规划院或国家测绘局_______测绘院审查,并拿到审查意见书。即______年_____月_____日前完成外业测绘、内业制图和面积统计工作,_______年______月______日前完成________土地勘测规划院或国家测绘局________测绘院审查,并拿到审查意见书。
4.2.6、乙方的现场测绘人员必须根据项目实地的基本情况进行勘测,若因乙方工作失误影响工程施工,甲方有权扣除相应的测绘费用并赔偿甲方费用损失。
五、协议价款及支付
5.1、乙方按“______元/亩”的单价包干计费(包含:外业测绘、内业制作和通过________土地勘测规划院和国家测绘局_______测绘院审查),面积以________土地勘测规划院或国家测绘局________测绘院出具的审查意见书确认的建设规模为准。
5.2、支付方式
乙方完成向甲方按本协议第3.2条规定第二次移交工作成果资料后,根据本协议第5.1条规定的收费标准,按协议价款的_______%支付给乙方。待甲方取得市国土房管局对项目备案批准文件后,再支付协议价款的________%支付给乙方。待甲方取得市国土房管局对项目备案批准文件的4个月后,再支付协议价款的_______%支付给乙方。项目实施完成并在通过市级部门验收颁发新增耕合格证之后,余下协议价款的_______%待项目实施完成并在通过市级部门验收颁发新增耕合格证之后,甲方再一次性支付给乙方。
六、违约责任
6.1、乙方必须在协议约定的工作期限内完成相应的工作,如不能在规定时间内完成,按协议总价款的_______‰日收取违约金。
6.2、乙方第一次提交的资料必须满足本协议。3.1中所提出的要求。若甲方发现乙方未到实地测量或弄虚作假,发现一个复垦地块扣除协议总价款的________‰。
6.3、如因甲方的原因造成项目不能入库备案以至报废,甲方应在签订协议后_______个月内,按上述付款方式将乙方实际完成的各项工作量的费用支付给乙方。
6.4、若乙方未能按时完成工作任务并在约定整改时间内仍未完成工作任务,甲方有权解除协议并另行安排,甲方不支付乙方任何款项。
七、其他
7.1、协议生效后双方均不得单方面终止协议。
7.2、当发生下述情况时双方有权解除协议。
7.2.1、其中的一方破产或宣告停业清理,且此清理不是出于重组、重建或合并之目的,协议另一方有权解除协议。
7.2.2、未经双方协商,任何一方不得转让协议,否则,协议的另一方有权解除协议。
7.3、因其他不可抗力因素而造成的后果和未尽事宜,由双方协商酌定。
7.4、在项目测量期间,双方工作人员若发生安全事故,由甲、乙双方各自负责。
7.5、本协议双方签字生效,未尽事宜以补充协议为准。本协议一式陆份,甲乙双方各叁份,具有同等法律效力。协议自双方签字盖章之日起生效,履行完毕后,自行失效。
日期:______年______月_______日
乙方:
日期:______年_______月_______日
地形图测绘方案 地形测绘合同协议篇二
目录
错误!未找到目录项。
gf-20__-0203
建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由勘察人编填)
勘察证书等级:__________________________
发包人:________________________________
勘察人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
第一部分协 议 书
发包人:_________________________________________
勘察人:_________________________________________
发包人委托勘察人承担__________________________任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称:___________________________________________________________________________
工程建设地点:_______________________________________________________________________
工程规模、特征:_____________________________________________________________________
工程勘察任务委托文号、日期:__________________________________________________________
工程勘察任务(内容)与技术要求:_______________________________________________________
承接方式:___________________________________________________________________________
预计勘察工作量:____________________________________________________________________
工程内容:__________________________________________________________________________
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工,________年________月________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计___________元;勘察工作外业结束后________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的________%,计__________元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条 违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条 其它约定事项:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆。
第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖x后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。
发包人名称:勘察人名称:
(盖x)(盖x)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
住 所: 住 所:
邮 政 编 码:邮 政 编 码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行:开 户 银 行:
银 行 帐 号:银 行 帐 号:
建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:
(盖x) (盖x)
备 案 号: 经 办 人:
备案日期:年月日 鉴证日期:年月日
gf-20__-0204
建设工程勘察合同
[岩土工程设计、治理、监测]
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由勘察人编填)
勘察证书等级:__________________________
发包人:________________________________
承包人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
第一部分协 议 书
发包人:_________________________________________
勘察人:_________________________________________
发包人委托勘察人承担__________________________工程项目的岩土工程任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称:________________________________________________________________________
1.2工程建设地点:____________________________________________________________________
1.3工程规模、特征:___________________________________________________________________
1.4工程勘察任务委托文号、日期:_______________________________________________________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________________
1.6承接方式:________________________________________________________________________
1.7预计勘察工作量:__________________________________________________________________
1.8工程内容:________________________________________________________________________
第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
第四条 工期
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工,工期为__________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元(大写________________________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间
(工程进度)
占合同总额百分比
金额人民币(元)
第六条 变更及工程费的调整
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察
6.2本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.3变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:__________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
第七条 发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;
在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;
发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条 违约责任:
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条 材料设备供应。
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条 报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起__________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发乍人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条 其它约定事项:____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十三条 争议解决办法
本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由________________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十四条 合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖x后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。
发包人名称:承包人名称:
(盖x)(盖x)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
住 所: 住 所:
邮 政 编 码:邮 政 编 码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行:开 户 银 行:
银 行 帐 号:银 行 帐 号:
建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:
(盖x) (盖x)
备 案 号: 经 办 人:
备案日期:年月日 鉴证日期:年月日
gf-20__-0210
建设工程设计合同
[专业建设工程设计合同]
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
第一部分协 议 书
发包人:_________________________________________
设计人:_________________________________________
发包人委托设计人承担__________________________工程设计,工程地点为__________________,
经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订论据
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条 变更及工程费的调整
第七条 费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条 支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖x即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:承包人名称:
(盖x) (盖x)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
住 所: 住 所:
邮 政 编 码:邮 政 编 码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行:开 户 银 行:
银 行 帐 号:银 行 帐 号:
建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:
(盖x) (盖x)
备 案 号: 经 办 人:
备案日期:年月日 鉴证日期:年月日
gf-20__-0209
建设工程设计合同
[民用建设工程设计合同]
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二
发包人:_________________________________________
设计人:_________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号
分项目名称
建设规模
设计阶段及内容
估算总投资
(万元)
费率
%
估算设计费(元)
层数
建筑面积
(m2)
方案
初步设计
施工图
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第五条 本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序
占总设计费
%
付费额
(元)
付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
20%定金
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条 双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:
6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项:
发包人名称: 设计人名称:
(盖x) (盖x)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
住 所: 住 所:
邮 政 编 码: 邮 政 编 码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
银 行 帐 号: 银 行 帐 号:
建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:
(盖x) (盖x)
备 案 号: 经 办 人:
备 案 日 期:年月日 鉴 证 日 期:年月日
建设工程勘察设计
合同(1)
建设工程勘察设计合同
发包方:____________________
承包方:____________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。
合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:
(1)......
(2)......
(3)......
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:
(1)......
(2)......
(3)......
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:
(1)......
(2)......
(3)......
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以"空白"记入)。
第九条附则
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖x之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖x):承包方(盖x):鉴(公)证意见
地址:地址:经办人
法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名):委托代理人(签名):
开户银行:开户银行:
帐 号:帐 号:
电 话:电 话:
电 挂:电 挂:
编码:编码:
签约时间年月日签约地点__________
年月日
有效期限至
年月日
附表一:建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行________________设计工作。
工程设计项目表
工程编号
项目名称
建设性质
投资
规模
建筑层数
结构
设计内容
〔说明〕空格如不够用,可以另接
附表二、工程、地质勘察委托书
建设单位
工程名称
场地位置
设计单位
要求
提交
勘察
资料
内容
提出任务书日期
年月日
勘察技
术要求
要求提交资料日期
年月日
要求提交资料份数
份
附任务书附图
蓝图 份 张
顺序号
总图
编号
建筑物
名称
设计地
坪高(米)
层数
高度米
建(构)
筑物
等级
结构类型
对差异
沉降敏
感程度
建(构)筑物基础
主要设备说明
地 下
下 设
室 备
或 情
地 况
备
注
形
状
尺
寸
(米
×
米)
材
料
砌
置
深
度
单位荷重
(吨/米)
或总荷
重(吨)
设
备
名
称
设备基础
形
状
尺
寸
(米
×
米)
材
料
砌
置
深
度
单位荷重
(吨/米)
或总荷
重(吨)
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
附表三:建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料
序号
文件和资料名称
份 数
提交日期
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
附表四:
勘察设计文件交付日期一览表
序号
勘察或设计文件名称和内容
份数
质量
提交日期
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
建设工程勘察设计
合同(2)
委托方____(以下简称甲方)
承包方____(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条双方责任
1.甲方责任
(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。
(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
2.乙方责任
(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
(五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。
第四条勘察设计取费
乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。
第五条经济赔偿
1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。
第六条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。
第七条其它
1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。
2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。
3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。
建设单位(盖x)
甲方代表:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
通信地址:
市城乡建委设计科研处
(盖x)年 月 日
编号:
勘察设计单位(盖x)
甲方代表:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
通信地址:
市工商行政管理部门鉴证
(盖x)年月日
编号:
建设工程勘察设计
合同(3)
工程名称:
委托单位:
设计单位:
设计编号:
合同编号:
一九____年____月______日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方:
建设单位:__________________,以下简称甲方;
设计单位:__________________,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一,工程名称,规模,投资额,建设地点
甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________
二,甲方的义务
1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过
地形图测绘方案 地形测绘合同协议篇三
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,甲方委托乙方承担__ 1:20__地形图测绘任务,为明确双方责任、权利和义务,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、测绘地点与规模
__ 位于我区南宁市境内,设计方案线为南北走向,成图范围大多为丘陵地貌,公路设计方案线路长约80公里。
二、工作内容
1、一级gps控制测量;
2、1:20__航测地形图测绘;
3、ⅳ等水准测量。
三、技术要求
1、平面坐标系采用20__国家坐标系,高程基准采用1985国家高程基准,等高距1米,中央子午线采用108°,抵偿投影面 h=0米,采用航空摄影测量的方法进行测绘成图,比例尺1∶20__,作业依据参照国家测量有关标准及规范。
2、成图面积按路段中心线两边图幅宽各250米,路段局部加宽地方由甲方根据需要明确加宽范围。
3、一级gps控制测量在地形复杂地段每500米以内布设一个一级gps点,一般不超过800米,且控制点应避免设在耕地里,同时应绘制点之记。一级gps点的埋设应符合国家相应控制点标石埋设要求,设置的埋石应坚实稳固,不易被破坏,在甲方将其交付业主之前,丢失的一级gps点应由乙方负责恢复。
4、平面控制点应尽量提供ⅳ等水准精度高程,ⅳ等水准测量的各项限差和要求按《公路勘测规范》执行。山地困难地区可在路线附近平坦处增加埋设水准点(点的密度约1~1.5公里一座)。
5、旧公路路面边线应测量准确,地形图中的建筑物应标明结构类型,并注明层数,建筑物位置应准确无误(包括公路的涵洞、平交口及桥梁等构造物)。
6、原旧路、城镇街区、水塘、乱掘地及水田地段应加密三维点,测绘范围内所有10kv以上的电力线、主要的通讯线、地下光缆等管线必须标注清楚,通过建筑群、集团式村庄连线,应绘出连线方向;广播线按通讯线表示;地下管线按地上标志测绘,国防光缆应重点绘制;电力线要在名称后加注电压数,高压电塔位置要准确测绘。
7、反映地形信息的线、点应带有正确的高程。如:测绘范围内所有的独立地物,土地庙、坟地、电杆、固定的大型宣传橱窗、广告牌、路标等。
8、所提供的地形图应具有分离属性的能力。如:dwg图形应以层名区分开不同性质的地形、地物符号。
9、实际地形不连续的地区应作特殊处理。如:湖、线状河除实测水涯线外,还应实测河岸线、河堤等,形成封闭区域。
10、应主动接受和配合甲方必要的检验,对不合质量要求的地方应及时修补、更改。
11、乙方根据甲方的技术要求和国家技术标准编写技术设计书,技术设计书作为成图的技术依据。
12、作业依据参照以下国家和行业标准。
(1) gb/t7931-20__《1:500、1:1000、1:20__地形图航空摄影测量外业规范》;
(2) gb/t7930-20__《1:500、1:1000、1:20__地形图航空摄影测量内业规范》;
(3) gb/t 20257.1-20__国家基本比例尺地形图图式第1部分:1:500、1:1000、1:20__地形图图式;
(4) gb/t15967-20__《1:500、1:1000、1:20__地形图航空摄影测量数字化测图规范》;
(5) gb/t 18314-20__《全球定位系统(gps)测量规范》;
(6) gb/t 12898-20__《国家三、四等水准测量规范》;
(7) gb 50026-20__《工程测量规范》;
(8) ch/t1004-20__《测绘技术设计规定》;
(9) gb/t 18316-20__《数字测绘成果质量检查与验收》;
(10)gb/t 24356-20__《测绘成果质量检查与验收》;
(11) jtg c10-20__《公路勘测规范》。
四、提交资料数量及时间
1、测绘成果应于甲方要求提交时间交甲方验收。
2、乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果与资料。(见下表)
序号成果与资料名称备注
1提交1:20__带状地形图图幅结合表壹份;
2提交1:20__等高线三维数据图、1:20__平面地形图(dwg)图形文件光盘各壹份;
3提交一级gps控制点wgs-84三维无约束平差坐标成果壹份;
4提交一级gps控制点20__国家大地坐标系成果壹份;
5点之记、四等水准测量成果各1份(电子版数据光盘1份);
6gps平差报告、四等水准测量手簿(附上现场测量时的i角检验记录)及平差报告各壹份;
7技术设计书、检查报告、技术总结(附上仪器检定证书)各1份;
五、产品标识方法
1、工程名称为:__ 1:20__地形图测绘。
2、图纸编号由乙方根据行业规范自行编排。
3、所提供的资料需加盖乙方单位公章。
六、产品验证及放行
1、乙方提交成果资料后,由甲方使用部门负责按规范要求进行验证。
2、验收合格后由甲方使用部门填写《分承包产品验证记录表》,交甲方生产经营处保存。
3、如果验证不合格,应向乙方指出,乙方修改、完善后再次检验合格,才能按上述程序接收。
七、取费标准及付款办法
1、本工程测绘根据国家发展计划委员会 建设部关于《工程勘察设计收费标准》(20__年修订本),经双方友好协商,本合同取费按照双方协商的单价为计费基准,最终以双方核定的成图面积按500米宽度折算长度乘以单价计算测绘总费用:
(1)每平方公里测绘成图(含一级gps控制测量、外业调绘及测绘成图)费用按人民币__元计。
(2)每平方公里测绘成图(外业调绘及测绘成图)费用按人民币__元计。
(3)每平方公里测绘成图(航测内业成图)费用按人民币__元计。
(4)四等水准测量费用按实际测量的水准长度乘以__元/公里进行取费。
(5)本项目测绘经费暂定人民币__ 元整(¥0 .00),最终以双方核定的工作量计算为准。
2、费用支付
(1)合同签订后,且乙方提供1:20__地形图成果经甲方验收合格后,甲方付给乙方合同暂定测绘费总额的30%。
(2)乙方提供地形图成果(含控制点、水准点资料等)经甲方使用部门对测绘成果进行验收(包括里程、宽度、地形、地物及数量,自检报告等),甲方验收合格后,甲方向乙方支付至总测绘工程费的95%。
(3)剩余5%作为质保金,待项目开工时,交桩验收合格后结清应付费用。
每次款项支付乙方需先提供等额增值税专用发票及付款申请。
八、双方职责
1、甲方职责
(1)及时向乙方提供已有的技术资料,并对提供的资料负责。
(2)按时支付成图费。
(3)本测绘成果为国家秘密资料,应按有关保密程序严格保管。
2、乙方职责
(1)按甲方提出的技术要求,精心制图,确保质量,根据甲方的检验意见,属乙方责任的应及时修改、完善。
(2)按时提交成图资料。
(3)乙方在进行上述两项所规定的职责时,不另向甲方收费。
(4)测绘任务完成后1年内,甲方应组织乙方实地交付5″级导线点、水准点埋石情况,且双方当场验收,交桩签字。
(5)接受甲方对该项目的委托后,乙方不能再接收其他任何单位对该项目的委托,也不能以任何方式将该项目的相关资料转让或出卖给其他单位和个人。
九、违约处理
1、甲方违约
(1)甲方若中途撤消合同,应支付给乙方已完成的成图工作量的费用。
(2)若甲方不按期付款,每逾期支付一天,应承担应付金额的千分之二的逾期违约金。
2、乙方违约
(1)若无不正当理由,不按期完成任务,每推迟一天,应承担总费用金额的千分之二的逾期违约金。
(2)乙方中途撤消合同,应向甲方双倍返还定金。
(3)由于乙方原因造成成果质量低劣(如旧路、管线、建筑物等地物位置不准确),不能满足设计技术要求时,乙方需修改完善至满足要求为止,费用由乙方自理。
(4)若乙方违反本合同第八.2.(5)条的规定,则按该项目总测绘费用的10倍违约金赔偿甲方的损失。
十、其它
1、注意安全生产,在测绘实施过程中,应遵守国家安全生产操作规程、规定及条例等,对测绘现场进行风险辨识,并为工作人员购买相应的保险(保险费已含在综合单价中),测绘过程中发生的安全事故一切责任由乙方承担。
2、测绘过程中,应遵守国家职业健康安全和环境的法律法规,识别测绘现场各种环境因素,环境保护措施(包括弃土、废水、垃圾处理、砍伐树木等)要满足法律法规要求,否则由此导致测绘工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由乙方自己承担。
3、测绘安全、环境保护和职业健康要求及处罚规定,详见附件。
4、本合同未写明的双方职责、违约处理及其它事项,按《中华人民共和国民法典》办理。
5、双方在执行合同过程中发生纠纷时,应及时协商解决,如协商不成,可向人民法院起诉。有关争议或纠纷则以双方签约时正在使用的最新的《中华人民共和国民法典》来处理。
6、本合同自双方代表签字并加盖公章后生效,至双方履行完本合同所赋予的责任和义务完毕之日止失效。
7、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
以下无正文
(签章页,本页无正文)
甲方名称__ 有限公司合同专用章
或
公 章
法定代表人
或委托代理人
联系人
地址
电话
开户银行
账户
日期 年 月 日
乙方名称__ 有限公司合同专用章
或
公 章
法定代表人
或委托代理人
联系人
地址
电话
开户银行
账户
日期 年 月 日
附件1:
廉政合同
根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。__(项目名称)设计(勘察)单位__有限公司(以下简称“甲方”)与该项目的协作方__有限公司(以下简称“乙方”),特订立如下合同。
第一条 甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守党的政策规定和国家相关法律、法规以及交通运输部的有关规定。
(二)严格执行__ 1:20__地形图测绘合同文件,自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同另有规定的除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)发现对方眼中违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给以处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得所要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方面。
(四)甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本项目分包合同有关的业务。不得以任何理由要求乙方和相关单位在开展工作中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通运输主管部门或者行业主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
第五条 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至分包劳务合同失效日止。
第七条 本合同一式六份,甲方执 四 份,乙方执 二 份。
(以下无正文)
甲 方 : 乙 方:
法人代表: 法人代表:
(或委托代理人) (或委托代理人)
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
附件2:
安全生产合同
为在__ 1:20__地形图测绘的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人__有限公司(以下简称“甲方”)与承包人__有限公司(以下简称“乙方”)依照《安全生产法》等法律法规,双方本着平等、自愿的原则,签订本安全生产合同:
一、发包人职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理和监督检查,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)对承包人作业区域进行安全生产检查,及时纠正承包人违章指挥和违章作业,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
(4)对承包人的安全生产培训,劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实。
(5)对承包人特种作业人员名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
(6)对承包人违反安全管理规定的行为,发包人有权依照合同和国家相关规定进行处罚。
(7)对不符合安全规定,发包人有权要求承包人停工,或要求整改使之达到安全标准,所造成的损失和所需费用从工程费中扣除。
二、承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求,服从发包人安全生产管理。
(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则,建立健全安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全员,对员工进行安全培训和教育,并做好相关记录报发包人备案,有组织有领导地开展安全生产活动。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,—环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。
(4)承包人对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。项目经理是安全生产的第一责任人。
(5)承包人在合同有效期内应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(6)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书及年度安全培训教育记录,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。
(7)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
(8)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员禁止上岗。
(9)施工机具设备必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠,定期进行检查,并有安全员的签字记录,保证其处于正常工作状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用:
(10)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须设置相关的安全标志牌。
(11)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,立即上报有关部门并报发包人,并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。
(12)承包人所聘用的劳务人员,应当按劳动法规定签订劳动合同,办理社会保险。承包人施工开始前,应为施工场地内的工作人员的生命财产办理足够的意外伤害保险,并报发包人备案。
(13)承包人每次更换和调动人员,必须事先征得发包人同意,并落实好各自合法手续,严禁出现未经教育和考核的人员上岗。
(14)由于承包人违反国家安全生产管理规定及安全操作规定、安全措施不力造成安全事故,因此而造成承包人经济损失的,由承包人承担,给发包人造成经济损失的,另行赔偿。
三、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,完成项目合同规定的全部工作后失效。
四、 本合同书一式六份,甲方四份,乙方二份。
(以下无正文)
甲方:__________ 乙方:__________
法人代表:__________ 法人代表:__________
(或委托代理人) (或委托代理人)
签订日期:__________年月日 签订日期:__________年月日
附件3
测绘安全、环境保护和职业健康要求及处罚规定
为保证测绘作业安全、保护环境和确保职业健康,特制定本规定。
一 、测绘安全、环境保护和职业健康管理负责制
1、测绘单位法人为项目测绘安全、环境保护和职业健康管理的第一责任人,项目负责人为该项目测绘安全、环境保护和职业健康管理的责任人。测绘人员均具有对各机组测绘安全、环境保护和职业健康进行监督管理的责任和义务,以及按照本办法进行的处罚权。
2、委托人派出的安全巡视员负责对乙方测绘作业安全及环境保护管理情况进行监督检查和考核,其结果直接纳入对测绘人进行的测绘作业考核评价中。
二、测绘安全要求及处罚细则
1、测绘工作人员进入现场,必须正确佩戴安全帽,穿防滑质软的胶底鞋,不准打赤脚、穿拖鞋、光膀子上岗。违者处以200元/人·次的罚款。
2、严禁酒后上岗或者工作期间喝酒。违者处以200元/人·次的罚款。
3、测绘工作人员上岗前须进行岗前培训及安全教育,同时应记录备案,测绘操作人员工作过程中必须严格按照操作规程进行作业,违者处以500元/人.次的罚款。
4、野外用火,必须注意安全,做到人离火灭,不留火源(火种)。违者处以1000元/人·次的罚款。
5、工作人员吸烟必须把烟头熄灭,不得未熄灭就随手乱丢,谨防因烟头而引发的火灾事故。违者处以500元/人·次的罚款。
6、在江河湖海等水域,应按国家规定办理相关手续。工作人员必须穿救生衣;任何人不准到水里戏水和游泳,禁止电鱼、炸鱼或捕钓鱼虾。违者处以500元/人·次的罚款。
7、边坡地段,必须注意对高处浮石(松动物)等危险物进行清除。违者处以1000元/人·次的罚款。
8、在道路上或在车辆过往地带,要注意过往行人、车辆安全,须设置安全警示标志(带、牌)或路障,圈出安全范围,违者处以1000元/次的罚款;人员要穿安全警示“斑马服”,违者处以500元/人·次的罚款。在水上作业,必须按规定办理相关海事手续,同时设置通航标志,违者处以1000元/次的罚款。
9、夜间,照明灯光必须充足。要根据环境安装警示灯、导向灯等,违者处以500元/人·次的罚款。
10、雷雨季节在高建筑群旁、山顶、电杆和高压线附近等复杂环境,禁止冒雨、顶风作业,防止意外事故发生。违者处以1000元/次的罚款。
11、工棚搭建,必须选择安全位置,防止过往车辆、雷电、滚石、塌陷、泥石流、水灾、洪灾等等的伤害,违者处以200元/次的罚款。
12、在存在有地下构筑物、地下通信光缆等地下设施的地段进行测绘作业时,应在查明地下设施的情况下才能进行测绘作业,对于未查明地下设施前盲目造成地下设施破坏所引发的赔偿,由测绘人承担。
13、其他违反相关安全操作规程的行为视情节进行处罚。
三、环境保护及职业健康要求及处罚细则
1、固体废弃物分类、回收、弃置符合规定;控制噪音、废水、废气污染物排放达标。违者处以1000元/次的罚款。
2、测绘作业产生的废弃物,在工作结束后应清理干净,违者处以500元/次的罚款。
3、工地完成后,生活垃圾应集中处理,不得随地丢弃。违者处以200元/次的罚款。
4、在山区悬崖、陡坡作业,应注意力集中,注意观察,防止摔伤。违者处以200元/次的罚款。
5、水上作业遇4级以上大风,应停止作业。违者处以1000元/次的罚款。
6、测绘作业范围内,机具摆放的外边缘应与输电线路(特别是高压线路)必须保持规定的安全距离。
7、外业工作应注意了解天气情况,防中暑、防洪、防雷击、防坍塌和泥石流等的伤害。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/2132361.html】