每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
旋喷桩劳务单价篇一
劳务承包人(全称)： (以下简称乙方)
双方同意根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。
一、 工程概况：
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：
2.1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
2.2、承包内容如下：
机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。
2.3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式，以下均按此形式理解;
2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：
2.5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。
2.6、本工程暂定总价 万元(大写人民币: 元整),待工程结束后按实结算。
三、 双方一般权利和义务：
3.1、发包人职责
3.1.1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，
3.1.2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件
3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。
3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。
3.1.5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零
3.2、承包人职责
3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。
3.2.2、乙方委派 为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。
3.2.3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。
3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。
3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于
3.2.6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。
3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的建议;不得在工
四、 协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准)：
开工日期：
竣工日期：
协议工期总日历天数：
乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，则由乙方全额赔偿总包所罚款项。
五、 工程质量：
5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。
5.2若工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承担。
六、 付款方式：
七、质量保证金
证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的 %，待开挖完毕经验收符合质量要求，当天退还押金，若不符合本规定，按5.2条款处理。
八、 争议的解决方法：
双方协商解决;双方协商不成按下列方式解决：
8.1、向上海仲裁委员会申请仲裁。
8.2、向人民法院提起诉讼。
九、附则：
9.1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
9.2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
旋喷桩劳务单价篇二
委托单位： (以下简称“甲方”)
承接单位：(以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》以相关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方对该工程高压旋喷桩基础(防渗墙)劳务施工事项，经双方协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：国际小区工程高压旋喷桩止水帷幕工程。
工程地点：重庆市xx县东大街
第二条 工程承包范围及内容
承包范围及内容：国际小区工程高压旋喷桩止水帷幕工程(高压旋喷桩径800mm)劳务施工;技术要求见“设计施工图”及技术交底。
第三条 合同工期
本工程高压旋喷桩止水帷幕，工期为60天;具体以总包单位项目工程部经理签发的书面通知为准开始计算工期，乙方须按甲方合同工期要求完成指定范围的高压旋喷桩止水帷幕施工。
第四条 质量、检测标准
按设计施工图及国家相关规范、标准、规程进行施工，保证工程质量等级“合格”。
第五条 双方责任
1、甲方责任：
(1)积极组织协调工程的进度等有关方面工作。
(2)积极满足乙方因正常施工需求的各方面工作。
(3)为乙方提供施工用水连接位臵，乙方自行接通施工用水;施工用水费用由甲方承担。
(4)按合同约定向乙方支付工程款。
(5)甲方现场须满足乙方的施工条件。
(6)开工前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
(7)负责施工现场的全部指挥和协调，统一制定各项管理目标，负责审核乙方施工组织计划、施工工艺工法、安全质量文明施工标准并监督乙方实施。
(8)及时提供本合同约定应由甲方及总包单位供应的材料，保证施工需要。
(9)免费为乙方施工人员提供住宿。
(10)负责搭设水泥库房及设备简易用房。
(11)甲方协调现场挖掘机配合乙方修路、修水沟、水池等辅助工程，费用甲方承担。
(12)免费向乙方提供水电。
2、乙方责任(包括但不限于)：
(1)负责按国家相关规范、标准、规程编制本合同范围内的高压旋喷桩止水帷幕方案，并严格按照经审定的地基加固处理(高压旋喷桩止水帷幕)方案施工，确保高压旋喷桩止水帷幕工程质量达到设计及本合同约定的要求。如因不符合质量要求或达不到验收标准的，必须按要求整改或返工，并承担全部责任和费用。
(2)进场施工人员遵守和服从甲方现场各项管理制度。
(3)进场施工的成品设备、机具自行负责，妥善保管、遗失和损坏自行负责;用电严禁乱拉乱接，用电必须做到安全、规范。
(4)施工中自觉接受业主、质检机构、监理、甲方的监督检查和有关指令与决定。
(5)遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工中由于乙方安全措施不力造成安全事故的，由乙方自行承担一切安全责任和费用。
(6)乙方在施工过程中，与其他施工单位有交叉作业情况时，必须采取相关的切实到位的安全措施。如果任一方违背安全操作，发生纠纷，将
(7)乙方在施工现场因各种因素造成的人员伤亡、机损等一切均自行负责。
(8)施工过程中，按要求做好高压旋喷桩止水帷幕施工记录，并与每工作班交班时及时提供。
(9)乙方在施工过程中，甲方发现乙方恶意或故意浪费水电，每发现一次惩罚200元，工程结算时，直接从工程款中扣除。
(10)乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令，按时参加甲方、总包单位、业主、监理的相关会议。
(11)乙方承诺：乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。并且，其具有合法有效的履行本合同所需的相应资质，并取得了相关的手续。乙方承诺向甲方提交的其具有的、及/或其组织的劳动者具有的证明文件、资质材料及陈述、承诺均合法有效，没有任何虚假陈述、及/或提供虚假或不真实文件，及/或虚构或隐瞒事实。
(12)乙方驻现场项目负责人负责配合甲方对施工进度、质量、隐蔽工程检查、验收、代办签证，处理应由乙方处理的其他事宜，服从甲方对施工质量提出的要求。
(13)乙方驻现场项目负责人(项目经理)为 身份证号：;乙方驻现场项目负责人施工期间必须在施工现场;施工期间若需更换派驻现场项目负责人，均需提前 7 天通知甲方，以利工作交换;驻现场项目负责人每未驻现场一天惩罚100元,工程结算时，直接从工程款中扣除。
(14)工期责任：乙方若不能按期完成施工任务，每延误一天违约金按1000元/天计取，以超过日历天累计增加计算。如因乙方原因导致建设单位或上级单位处罚甲方，则乙方须按甲方受罚的两倍款额赔偿甲方所受
(15)乙方应妥善保管、合理使用甲方及总包单位供应的材料，必须用在所承担的项目中，不得用做其他用途，不得运出工地范围;若甲方发现乙方将所供材料外运或外卖,则乙方须按外运或外卖材料的双倍价值赔付甲方所受损失，同时按500元/次计取乙方违约金。
(16)负责涉及该项目工程的原始资料收集、记录。
第六条 合同价款及付款方式
1、计价方式：
本工程高压旋喷桩止水帷幕劳务施工计价方式：按每米综合费用单价包干形式进行计价，该单价已包括了除甲方及总包单位提供材料(水泥、水、外加剂、75pvc管)以外乙方为实施和完成该工作内容所需的人工费、机械使用费、保险费、管理费、利润、采取的各种措施费用等一切与本协议工作内容有关的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。总价款最后按实际施工高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。
2、合同单价及总价：
800 mm高压旋喷桩止水帷幕劳务施工综合费用单价：施工中水泥用量低于180kg/m,单价按210元/m计取。水泥用量超过300kg/m,单价按200元/m计取。工程量暂估15000米，总造价预估300万(叁佰万元整)，总价款最后按实际施工合格高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。
3、付款方式：
(1)本工程按月完成量支付进度款的60%。
(2)工程完工后，余款在土方开挖完后，高压旋喷桩止水帷幕无渗漏，并经业主及甲方验收合格后付清。
(3)乙方不须开具建安发票，税金由甲方负责。
第七条 员工管理
1、乙方自行雇用员工、并安排其交通、膳食、住宿和支付工资，并对所属人员进行遵纪守法、治安、防火制度的宣传教育。
2、凡发生治安纠纷，属乙方内部人员事故、案件，由乙方责任人查办、涉及甲方人员，乙方则应派员配合甲方查处，对私拿、盗窃施工现场财物的人员，由业主保卫部门依法惩办，处罚。
3、甲方、业主有权对乙方人员进行防火、治安检查监督，并查处违章行为，因违章造成的一切损失由乙方负责。
第八条 工程事故
1、由于乙方原因造成任何工伤事故由乙方依法支付损害赔偿费或补偿。
2、由于甲方原因造成乙方任何工伤事故由甲方依法支付的损害赔偿费或补偿。
3、发生工程事故，乙方应及时通知甲方并按规定上报有关部门。
第九条 现场管理
1、乙方遵守并按照甲方或业主的《施工现场的管理制度》执行，并接受甲方、业主的指导检查。
2、现场工地施工人员不准赌博、违反以上规定者每人每次按情节轻重处以100至200元的罚款。
第十条 施工安全及安全费用
1、乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书。
2、乙方按保险条例为完成本工作的每个员工购买商业保险。
3、乙方班组长必须在施工前针对每道工序特点进行现场安全讲解并作好记录，使安全教育落实到人，落实到位，检查到边，发现问题及时整改，时时处处遵守和执行各项安全制度，遵守安全操作规范，做到文明施工。
4、乙方必须对施工过程中的安全负责，采取相应的安全防范措施，确保乙方及工作人员的安全。
5、乙方工作人员在工程施工过程中发生安全事故费用在五万元内的，均由乙方自行负责协调和承担费用。超出部分由甲承担70%、乙方承担30%。
第十一条 违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方原因终止工程时(不可抗力除外)，应酌情支付乙方产生的费用。
(2)甲方原因造成乙方停工、窝工，双方协商解决。
(3)如甲方在审核完成后不按时支付工程款，乙方有权停工，并由甲
2、乙方违约责任
(1)因乙方原因中途退场或解除协议，乙方不得收取前期所有的工程劳务费。
(2)因乙方工作、或与当地群众关系问题造成的该工程工期延误，甲方有权按该工程的劳务工程款的1%进行扣罚和按工期约定进行罚款。
第十二条 争议条款
因本协议发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成功，可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条 未尽事宜
本协议执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
第十四条 不可抗力
由于不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 附则
1、本协议由双方加盖公章即生效。
2、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，在双方完成约定的工作内容，结清余款后，本合同即告终止。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
旋喷桩劳务单价篇三
甲方： (以下称为甲方)
乙方： (以下称为乙方) 、
根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就 高压旋喷桩 劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
1、分项工作对象及内容
工程名称：
工程地点：
工程范围：
分包形式：
提供分包内容：
(1)、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;
(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;
(3)、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份;
(4)、开具分包价款增值税发票(可正式普通材料发票代，其中人工占18%)。
2、分包工作期限
开始结束工作日期： 总日历工作天数为： 天。
2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。
2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。
3、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。
4、计价方式
旋喷桩实钻每米单价 。
旋喷桩空钻每米单价 。
5、付款方式：
双方约定支付方法为 旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。
6、甲方义务
6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱;施工用水根据施工要求环行多接口;临时宿舍，其交验要求与保护责任为：
6.2 统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
6.3 按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;
6.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务
7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，在确定劳动关系的工人必须认真审查，保证施工人员的文化素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁，劳务分包职工必须持本人身份证(女职工必须持计划生育证)，将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包安全管理人员审查备案;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
7.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故;
7.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
7.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
7.5 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7.6乙方将所需要的材料按计划提前进场;负责堆放整齐，材料堆放必须符合标化规定;特别是材料堆放和清理，否则按管理细则规定的情节轻重处于经济处罚。
7.7乙方必须服从甲方安全管理及教育，并在责任书上签字。乙方在施工中故意祸及他人的事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何责任及经济赔偿和补贴。
7.8 乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度，带好一班人，善于各方面管理和教育，若有违约按照章处理，甲方有权对乙方处于奖励及罚款。
8、安全施工与检查
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
9、违约责任
9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约
9.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工时，每延误一日，应向甲方支付 元违约金;
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 元违约金;
10、合同终止
双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业的成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
12、本协议一式二份，甲乙双方各执一份;
13、协议生效
订立时间： 年 月 日
本协议双方约定 双方签字 后生效
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
旋喷桩劳务单价篇四
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就关于___________劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议，订立本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行本协议。
1、承包方资质情况资质证书号码：___________ 发证机关：_______________ 资质专业及等级：____________ 复审时间及有效期：___________
2、承包方工作对象及工程内容
工程名称：
工程地点： 工程承包范围：施工图纸、会审纪要、设计变更的土建工程部分(分包项除外)分包项为：门窗安装、防水涂料及卷材、内外墙粉刷、涂料、瓷砖、栏杆、铁艺。
承包方式：包清工、包质量、包工期、包安全文明施工。
除垂直运输机械、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机械(详见附件二)外，其它所需的施工工具小五金耗材、劳动保护材料等均由乙方劳务队自理，其费用包含在劳务费中。施工现场临建(民工宿舍、伙房、项目办公用房、施工区、生活区内的临时道路、材料堆放场地整理及各项施工机械的基础施工、安装就位、调试)也含在劳务费中，不再另行计费。 承包内容：
1.1承包范围内的砌墙、主体结构钢筋、模板、混凝土的所有工作内容。主要工作为：基础工程、主体工程、空调板、飘窗、挑檐、雨篷、阳台、腰线、圈梁、构造柱、压顶等部位所有钢筋制作和安装成型、模板的支设和拆除、混凝土的浇筑和养护、现场测量放线、钢筋垫块、预制过梁等小型预制构件的制作与安装、各种台阶、施工洞口封堵等工作。
1.2基础机械土方开挖人工配合、清槽到原土标高、原土夯实及室内外回填土分层夯实。
1.3所有使用机械、材料的卸车、码放、周转材料按甲方指定的位臵卸车、码放，机械、材料使用后的清理分类堆放、现场材料的二次搬运、周转材料的分类堆放、半成品的合理堆放及标识，机械、材料回运的装车(主体人员离场前产生的装车)。
1.4施工区域内所有临建工程的人工，主要包括现场道路硬化、木工棚场地及硬化、钢筋棚场地及硬化、场地平整、临建场地平整、铺砖以及搭设，保证现场临时设施的完善，临时用水用电的埋设及维修用工。
1.5所有脚手架、安全网、防护棚、安全通道的搭设、拆除及安全文明施工的所有内容(不含外架的拆除)，现场安全文明施工(含安全防护、卫生清洁临时设施和工地铁皮维护墙的搭建与拆除。
1.6结构图中显示预留洞口、预埋插筋的施工及预埋铁件的制作和安装。
3、工程工期
自___年___月___日开始，至：___年___月___日结束，总日历工作天数为：___天
4、质量标准
工程质量：符合施工图纸、国家的现行施工、验收规范和行业施工、验收规范要求及总承包合同要求。
5、项目经理
5.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___，职务：____，职称：____
5.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___，职务：___，职称：____。
6、工程价款计取方式：
按国家规定的实际建筑面积__ 元/平方米计算，本合同总建筑面积 平方米。合同总价为 平方米× 元/平方米= 元，大写：(人民币) 。
7、工程价款拨付方式：
群体工程主体全部完工验收合格支付工程总承包价的 90% ，全部工程竣工验收合格支付到总价款的95%，剩余5%待工程发包方验收合格后质保期内没有质量问题1年无息支付乙方 。
8、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 8.1安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保安全施工。
8.2工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工及验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心施工，确保工程质量达到合同要求。
8.3工程工期：按合同双方约定工期内合格的完成工程内容。 8.4文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
9、文明施工管理规定
9.1进入施工现场必须戴好安全帽，否则每人次扣款20元; 9.2高空临边施工作业必须使用安全带，否则每人次扣款100元; 9.3严禁酒后进行高空作业、机械操作，否则每人次扣款100元; 9.4严禁从高处向下抛掷物料、施工垃圾、施工工具等，暂时不用的工具及施工材料不准放在外脚手架上，否则每次扣款200元;
9.5施工过后的四口、五临边按规定进行安全防护，安全通道应及时搭设。否则按口、边数量每处扣50元;
9.6严禁在施工现场随地大小便，每人次扣款50元;
9.7未经甲方同意，乙方人员不得私接乱拉任何电器，否则扣款200元，并进行安全教育。如造成严重后果由乙方自己负责。
9.8严禁在施工中打架斗殴，所造成经济损失由乙方自己负责，甲方对乙方并进行每次1000-5000元款，情节严重的送公安机关处罚。
9.9在施工中严禁偷盗施工材料及设备，一经发现，扣款20xx-5000元，并逐出施工队伍。严禁在施工中故意破坏施工设备，否则除按照原价赔偿损失外，另扣款1000-3000元，并逐出施工队伍。
9.10本协议以上各项及各工种管理制度中规定的扣款以现金当场兑现，两天内交到项目部，否则以应扣款数额10倍的违约金从应支付劳务工程款中直接扣除。
10、甲方权力和义务
10.1组建与工程相适应的项目管理班子，对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面组织实施施工管理、控制、监督、检查和验收的各项工作;
10.2组织及负责对乙方施工作业人员进行技术交底，图纸会审，编制施工组织设计及进度计划，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.3负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
10.4按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
10. 5按乙方提交的进度计划酌情合理提供施工所需的应供施工机械设备、材料。
10.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11、乙方权力和义务
11.1、对本乙方工程范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与工程发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2、乙方根据施工组织设计进度计划的要求，每月底的前一天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;
11.3承担由于非材料质量和甲方原因造成的质量修改、返工材料款、返工人工费、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种扣款; 11.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
11.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设臵标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种扣款。
11.7妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.8乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本合同约定作业有关的所有义务及工作程序。
11.9乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
11.10乙方负责施工期间为确保安全生产所必须的安全帽、安全带、手套等常规劳动保护用品。如工地出现人身安全，消防等安全事故，所有损失由乙方承担。
11.11乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
11.12乙方施工所需材料应提前____天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);
11.13乙方应妥善保管运至施工场地用于施工的材料和待安装设备、合理使用工程甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11.14乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;
11.15按照国家规定及本合同约定足额支付劳务作业人员工资。 11.16负责现场生活区的日常清理、整理和保洁工作。
11.17现场用水、电，除甲方负责到位部分以外的所有工作均由乙方负责。
11.18乙方应指派专人负责工程测量、放线、放样工作，甲方进行复核和监督。
11.19乙方要做好民工的工资支付工作，如因民工要求支付工资引起的上访、围堵公司或政府，举报等情况发生的，每发生一次，乙方需要支付甲方违约金10万元，从应付款项中直接扣除。
11.20停工期间，乙方应负责施工现场的管理及保卫工作。
11.21信守承诺、服从领导，否则由此造成经济损失等一切后果，由乙方自负并承担相应法律责任。
11.22乙方组织的人员进场后，应按照民工身份证所记载的名字书面向甲方提交工人名单。施工过程中有人员增减的要及时向甲方汇报。甲方有对工资发放的监督权。
12、工程变更
甲、乙双方就材料、图纸变更等相关事项，另行约定。
13、违约责任
13.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬部分的利息。
13.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付___ 元的违约金;
(2)乙方在本合同签订时，应缴纳___元的履约保证金，该保证金在本合同所有工程基础出±0.000施工完毕后返还乙方。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，除应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失外，延误的工期不予顺延。还应向甲方支付违约金___ 元
13.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担 上述违约责任后仍应继续履行合同。
14、争议
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
15、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。
16、合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份;本合同副本___份，甲乙双方各执___份。
17、补充条款
本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
18、合同生效
合同订立时间：___年___月___日 合同订立地点：____________
本合同双方约定______后生效。
附件一：甲方供应材料、设备、构配件计划 附件二：甲方提供施工机具、设备一览表
附件三：甲方提供周转、低值易耗材料一览表
甲方：(公章) 乙方：(公章) 住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 电话号码：
旋喷桩劳务单价篇五
发包人(甲方)
承包人(乙方)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑工程合同条例》遵循诚实作用，平等互利的原则，为加强施工中的协调与配合，共同完成施工生产任务i，经双方共同协商签订本合同，供双方共同遵守。
工程名称：
承包内容及范围：所有外围防护架包括平网挂设，外网挂设，竹笆板铺设，踢脚板铺设，临时料工作台铺设，承重埋件布置，钢丝绳拉设加固及临时迎接现场文明施工整改等全部外架施工工程。
承包方式包工、包安全、包质量、包进度、包文明施工。
甲方责任;
负责现场施工的总体协调，向乙方进行安全，技术交底。
提供乙方施工人员临时用房，生厂用电。
提供乙方架子工所需的租转料具。
向乙方下达工程进度计划。
按合同约定按时支付工程款。
五、乙方责任:
1、听从甲方管理人员指挥调动，遵守工地规章制度，严格按技术交底精心施工，确保工程质量达到优良。
2、自觉接受甲方的质量监督，验收、如达不到质量标准，乙方无条件及时返修，费用由乙方承担。
3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工，确保工程按期完成。施工期间乙方不得中途退场，农忙不得放假，乙方对本班人员调整时间必须征得甲方同意，否则造成的影响均由乙方承担，必要时甲方可另乙方退场，而且一侓不予结算。
4、自备小型手动工具，及安全帽，安全带。
5、乙方应遵守安全生产，文明施工的有关规定，遵守严格的安全防护措施，严禁违章作业，承担由于自身安全措施压力造成的责任和因此发生的费用。
六、质量验收，按国家规定有关技术规范，规程及甲方有关技术交底验收，其质量评定必须达到优良标准，如达不到约定条件，乙方无条件服从返修。
七、工程单价，结算及付款方式：
1、单价按墙架立面______元㎡包工计算。
2、特殊工程的配合，小型工具费、超高费以及劳保福利和管理费均在包价之内。
3、结算及付款方式，工程施工月结算一次，付给工程款的_____%,主体封顶后付_____%,全款待主体工程验收合格后一个月内付清。
八、其它：
1、安全、质量、进度、文明施工、材料、劳动纪录尊守规章制度、奖罚制度按总包工方针对本工程制定的有关规定执行。
2、本合同未尽事宜，双方现场协商解决。
3、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自双方签订之日起生效，工程价款付清自动失效。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
旋喷桩劳务单价篇六
单 位： (以下简称甲方)
劳务分包方： (以下简称乙方)
依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》以及四川省、成都市等有关安全生产、文明施工的规定，使劳务分包有一个良好的安全生产环境和工作秩序，遵循公平、守法、诚信的原则，公司就质量、安全施工事项与劳务分包方协商一致，订立本协议书。
一、 工程名称：
二、 劳务分包工作内容：
1、 工程所有的人工，机械(包括基坑喷锚支护修土、挂网、喷射砼拌合、喷砼;锚杆的制作、安装、打锚杆，压浆、渗水管制造安装等)。
2、 工程按施工方案施工，工程质量满足甲方及监理要求。
三、 决算办法：
1、本协议第二条工程内容包干，喷锚按 元/m2(该包干单价包括完成喷锚工作的安全文明施工费、交通费、劳务分包管理费及施工障碍物拆除等费用)。工程量按实决算。
2、劳务费支付办法：进场施工期间支付每人每月1000元/月生活费，工程全部完成并经过甲方验收合格后三个月内支付所有工程款
3，甲方仅提供钢筋，钢管，水泥，砂石主要材料。
四、质量方面
(1)必须安项目部基坑支护方案实施，施工达到合格要求。
五、工程项目目标
1、职业健康控制指标：
(1)工程重伤以上的人身伤亡事故为零;(2)工程重大火灾事故为零;
(3)杜绝火灾、管线、食物中毒、突发性卫生疾病等事故;(4)劳保用品发放及时率达到100%;
2、文明安全创优目标：
施工现场安全检查达到jgj59-99标准合格要求。
3、工程质量目标：
(1)工程质量满足有关规程、规范及设计要求，一次性验收通过率100%。
(2)杜绝重大工程质量事故的发生。
4、其他：
六、劳务分包的权利、责任和义务
1、劳务分包负责人： 安全员：
2、劳务方必须有管理经验丰富的负责人及安全员常驻施工现场,配合甲方项目管理人员的管理;劳务方必须选派技术好、经验丰富、服从管理的施工人员进场施工并住在现场，确保工程的各项指标顺利完成。
3、贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场质量、安全保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
4、制定现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的质量、安全生产情况，对承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。
5、完善施工现场安全生产条件
6、施工现场安全生产环境：
①工程安全防护设施及日常维护和作业面防护
②施工用电安全设施到位
7、服从甲方项目经理及工程管理人员的指挥和调度。如需配合喷锚支护以外的杂工，乙方应配合，甲方按市场价给乙方签证。
8、负责施工人员入场安全教育，对违章作业行为，依法查处和纠正。
9、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。
10、按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。
11、杜绝有恐高症、高血压、心脏病、低血压、癫痫病及其他不适应高空(处)作业的人员从事喷锚支护施工作业。
七、甲方的权力、责任和义务
1、项目经理： 项目管理人员：
2、贯彻落实国家及武汉市有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立安全生产保障体系，对承包范围内的质量、安全生产活动进行落实、检查和管理。
3、执行施工现场安全管理规定，对工程有关的安全生产管理负全责，对承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对安全生产连带责任。
4、对施工现场安全生产工作负责;对劳务方不按质量、安全相关规定施工有权及时纠正，并根据情节轻重按本协议第七条规定进行处罚。
5、对喷锚支护的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责监督管理。
6、对所辖范围内的施工用电设备(机械)进场进行检(查)验(收)负责。对用电设备(机械)的就位、安装、检测负全面责任。并对设备(机械)在工作中使用的安全可靠性、灵敏性及维护、保养工作负责。
7、甲方提供电缆、一级配电箱，一切配电有乙方承担。
八、劳务分包不按甲方项目管理人员及建设方、总包方、监理等有关各方管理要求的处罚办法：
序号违章项罚款序号违章项罚款
1、不服从项目管理人员安全管理500.0元/次10施工现场随地大小便50.0元/次
2、不服从项目管理人员进度管理500.0元/次11工人住宿卫生脏、乱、差50.0元/次
3、不服从项目管理人员工作安排500.0元/次12酒后上班200.0元/次
4、擅自减短应打的锚杆长度100.0元/点13对施工现场机械设备使用不当100.0元/次
5、在施工现场打架斗殴双方各罚500.0元/次14不保护施工现场电器设备200.0元/次
6、与项目管理人员发生打架等恶性事件2.0-5.0万元/次15施工现场材料浪费(按材料浪费量)500.0元/m3(t)
7、喷砼厚度不够50.0元/点16对施工现场材料保护不力300.0元/次
8、不戴安全帽50.0元/次17因劳务方原因造成建设方、总包方及监理罚款由劳务方承担
9、衣着不整(光背、拖鞋等)50.0元/次
八、违约和索赔
1、因劳务方原因造成生产安全事故，导致人员伤亡，由劳务分包方承担事故责任和经济责任。甲方有义务负责协助处理善后事宜。
2、劳务方拒不接受甲方项目管理人员处罚的，甲方按处罚金额加倍索赔。
3、发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。
九、其他
1、协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。协议时间到期后，项目部没有任何未了结的安全、质量事故，本协议终止。
2、协议份数：本协议一式两份，具有同等效力，由甲方、乙方分别保存一份。
3、补充条款：双方根据法律、行政法规规定，结合实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。
单位：(盖章) 劳务方：(盖章或手印)
代表：(签字) 负责人：(签字)
年 月 日 年 月 日
旋喷桩劳务单价篇七
发包方：____________(以下简称甲方)
承包方：____________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将_公司_工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限：从_________起至_________止。
三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付 ，装修完工前付_________。
五、乙方的职责乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：
1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：____________
______年____月____日_________年____月____日
旋喷桩劳务单价篇八
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、乙方资质情况
资质证书名称及号码： 发证机关： 资质专业及等级：
2、劳务分包工作范围及内容
工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容：
3、分包工作期限工期为： 天，开工日期： 年 月 日(或者以甲方通知为准)至竣工日期： 年 月 日。
4、质量标准
工程质量：按建设工程施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
5、图纸：甲方在劳务分包工作开工___天前根据施工需要向乙方提供图纸___套。
6、甲方义务
6.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;
6.2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
6.3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
6.4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
6.5、按时提供图纸，按合同约定及施工进度及时供应材料、设备，所提供的施工材料、设备应保证施工需要;
6.6、按本合同约定，向乙方支付劳务报酬;
6.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务
7.1乙方委派的担任驻工地项目负责人为 ，职务： ，职称： 。
7.2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
7.3、乙方根据施工组织设计和总进度计划的要求，每月 日前向甲方提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格执行;
7.4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等造成的损失及各种罚款;
7.5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料的保管和使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
7.6、按甲方统一规划堆放材料、机械设备，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
7.7、按时提交各种报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;
7.8、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
7.9、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械设备、周转材料及其他设施;
7.10、乙方须按甲方要求服从发包人及工程师的指令。
7.11、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施和已完工程负责，并遵守总(分)包合同约定的与劳务作业有关的所有内容和程序。
8、安全施工与检查
8.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
8.2、甲方有权对在施工场地的工作人员进行安全教育，如有发现违章作业有权依照甲方关于安全生产的管理规定进行处罚，乙方对甲方的上述有关规定完全知悉，并理解其内容。
9、安全防护
9.1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。
9.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。
9.3、在施工现场内，如乙方需要使用甲方提供的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方提供使用计划，费用由乙方承担。
10、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
11、保险
11.1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
11.2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施减少损失、防止损失扩大。
12、材料、设备供应
12.1、甲方提供施工使用的施工材料、设备、构配件等见一览表(见附件一)。 根据合同约定，由甲方提供的施工所需材料、设备、构配件由甲方依据工程施工进度需要提供给乙方，乙方应合理、善意使用不得损坏和浪费，因乙方不当施工或发生丢失、损坏的乙方应予以赔偿，并承担包括工期延误在内的一切经济损失。
12.2、除甲方提供的材料、设备、构配件外的其他施工所需机械设备由乙方自备，材料由乙方自行采购。乙方应在接到图纸后_ 天内，向甲方提供自备机械设备、工具计划表(见附件二)。乙方自行采购的材料，必须是合格的产品，若因材料质量不合格而造成的一切损失由乙方自行承担，费用包含在本合同价款中。乙方采购上述材料所应支付的费用，甲方可凭乙方采购凭证代乙方从应支付乙方劳务报酬中直接支付。
13、劳务报酬
13.1本工程的劳务报酬采用下列第 种方式计算：
(1)固定劳务报酬(含管理费)。双方约定的劳务报酬(含管理费)为： 合同签订后，乙方如发现合同量差、漏项和计算错误等均视为已包含在其他项目中，施工图范围内的劳务报酬总价概不予调整;施工期间，无论国家及地方的法律、政策如何变化，施工图范围内的劳务报酬总价概不予调整;
(2)按照双方确认的工程量清单中的单价(含管理费)及乙方已完合格工程量进行确认，共计约 元，最终以双方结算为准。
(3)乙方在签订本合同前，对市场、物价及政策调整等风险已进行充分考虑，双方对此不存在任何歧义和误解。
13.2、本合同所指劳务报酬包含了乙方为完成本工程劳务工作应支出的人工费、乙方自备设备使用费、乙方自购材料的材料费、管理费、乙方应负税金，以及除甲方供应材料、设备、构配件费用之外，乙方为完成本工程劳务应承担的其他一切费用。
13.3、设计变更价款按甲方计量确认的实际发生的变更工程量和本合同工程量清单(或依照乙方提供的，并经甲方审核的预算书)中确定的单价计算调整，如工程量清单中无相应项目单价，按照最接近或最相类似的项目单价进行确定，如不存在最接近或者类似项目单价的，由双方另行协商议价。
14、工程量的确认
14.1、采用固定劳务报酬方式的，乙方应当在每月 日以前向甲方报送已完工程量报表，在经甲方审核确认后，该报表作为甲方按进度支付乙方劳务报酬的凭证，但不作为双方最终结算的依据。
14.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方在每月 日前将已完工程量计量报表报送甲方，由甲方进行审核确认;已完工程量报表在经甲方审核确认后作为中间支付劳务报酬的凭证。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
15、劳务报酬的支付
15.1、在经甲方对乙方已完工程量进行确认，且业主将工程劳务报酬支付给甲方后 日内，甲方按本期劳务报酬的 %在扣除代付乙方民工工资、代付材料费、税金等应由乙方承担的各项费用后支付给乙方;工程完工后，劳务报酬支付至总劳务报酬的 %(含甲方应扣各项费用);工程竣工验收完成、乙方移交全部工程资料并撤离施工现场后且经双方结算确认后 日内，劳务报酬支付工至程总劳务报酬的 %(含甲方应扣各项费用);剩余劳务报酬在保修期届满以后 日内支付给乙方。
15.2、本合同工程变更增加(如有)的劳务报酬与上述劳务报酬同期支付。
16、工程变更
16.1、施工中如发生变更，甲方提前 日以书面形式向乙方发出变更通知，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行相应的施工。
16.2、因变更增加劳务报酬的，乙方应在依照变更设计的要求完成工作后 日内向甲方提出签证申请，在经甲方确认后报送监理工程师进行审核，在监理工程师审核确认后，所增加的劳务报酬在当月已完工程量结算中一并支付;
16.3因设计变更导致工程工期增加的，乙方应依照前款约定在申请变更签证时一并向甲方提出申请，乙方未报送申请的，视同乙方放弃工期延长请求，甲方不再进行审核，乙方也不得再行申请工期延长。
16.4、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。
16.5、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
17、竣工验收
17.1、乙方应确保所完成施工的工程质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告及竣工验收资料，申请甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告及竣工验收资料和申请后 天内对乙方施工成果进行验收，经验收乙方已完工程不符合质量标准的，乙方除无偿进行返工、承担相关费用外还应当赔偿由此给甲方造成的损失;工程未经验收合格的，甲方有权拒绝支付相关劳务报酬用。
18、保修期限、保修范围
18.1保修期限：在经业主竣工验收合格并向甲方办理竣工验收证书后至业主规定的保修期满止。
18.2保修范围：保修期间凡由乙方施工的工程发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 日内派人进行维修。如乙方未能及时维修，甲方有权委托他人维修，由此造成的损失及发生的费用从乙方保修金中扣除。
18.3、保修金额与支付方法：本合同约定的工程保修金为工程竣工结算金额的 %，保修金在保质期内及保修期满后均不计息，保修期满后，在业主退还甲方后 日内按业主返还金额的比例返还给乙方
19、违约责任
19.1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(1)甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务报酬的，应按同期向银行存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
(2) 因业主原因延误竣工交验和竣工结算导致甲方不能及时支付劳务报酬的，乙方不得视为甲方违约。
19.2、发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付___ 元的违约金;
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准的，除采取补救措施使工程质量达到约定标准外，乙方应当按照本合同总价款的 %向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失，如损失难以计算的按照合同总价款的 %计算;导致工期延误的，还应当按照前款约定承担工期延误的违约责任。
(3)如因乙方未能及时支付农民工工资或拖欠第三人债务导致甲方被追索或给甲方造成其他损失的，乙方应向甲方支付违约金__ _元。
19.3、因业主资金短缺，造成甲方不能及时支付劳务报酬的，乙方承诺有能力自筹资金保证项目的正常施工建设，并不得以此为由拒绝施工。
19.4、因业主、监理、天气或其他不可抗力因素影响工程施工的，乙方不得因此要求甲方承担违约责任。
19.5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
20、合同的解除条件
1、乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人;
2、乙方的施工不能保证工程的施工进度和工程质量。发生上述任何一种情形，甲方即有权单方解除本合同;甲方因上述情形解除本合同的，自甲方发出书面通知之日起本合同解除;乙方应自收到甲方书面通知之日起 日内撤出施工现场;给甲方造成损失的，应当赔偿给甲方造成的损失。
22、争议的解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方应当友好协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方法人住所地人民法院提起民事诉讼。
23、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，甲方持五份，乙方执一份，各份具有相同的法律效力。
24、补充条款
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
旋喷桩劳务单价篇九
工程承包人(甲方)：
负责人：
劳务分包人(乙方)：
法定代表人：
营业执照号码(及有效期)：
资质证书号码(及有效期)：
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就____________工程施工的劳务分包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)施工面积：
第二条 承包范围
1、人工挖运土石方、回填土;
2、现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;
3、砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;
4、安砌青石路沿及草坪路沿;
5、二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;
6、零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条 承包金额
1、合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元
2、经过招投标确定或虽未经招投标程序，由甲、乙双方协商一致，确认：
(1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(2)定额工资单价为：
①瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
②砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
③水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
(3)按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;
(4)分项工程承包：
①外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;
②水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;
③内墙普通抹灰：_______元/平方米;
3、定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)
4、因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1、提供食宿条件：
2、为乙方施工协调有关工作关系：
3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。
第七条 工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人______元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金券______元，现金______元，每______天借支一次，总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的___%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付___%，达不到则支付___%、付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后___日内付足总额的___%，余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮___%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮___%与乙方作结算。
第九条 安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
第十一条 其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
甲方：(盖章)
负责人：(签字)
签约时间： ________年____月_____日
乙方：(盖章)
委托人：(签字)
签约时间： ________年____月_____日
旋喷桩劳务单价篇十
第一条 总则
为强化工程管理，确保工程质量、建设工期，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定和要求, (以下简称甲方)，意将中标的歙黟一级公路改建工程渔亭段基础及下部构造施工项目的部分工程施工、完成与缺陷维修授予 (以下简称乙方)承担，经双方共同协商，订立以下合同条款，并共同信守。
第二条 本合同概况
1.工程范围及内容
(1)施工段落或桩号：k58+920横江大桥、k59+968漳水河大桥基础、下部构造施工(基桩混凝土除外)及桥面系。
(2)主要施工内容(包含但不限于)：
①桩基钢筋加工及安装(含声测管安装)，支模板、浇筑桩头混凝土、不包含桩基打砼;
②墩柱钢筋加工及安装、模板安装、墩柱混凝土浇筑;
③盖梁、耳背墙及垫石钢筋加工及安装、模板安装及混凝土浇筑;
④桥面系所有工作。
2.合同工期
本项工程于20xx年4月 日开工，于20xx年 月 日竣工。如果由于乙方自身管理不善等原因造成不能完成工程任务，甲方有权责令乙方撤离现场并终止合同，同时扣除乙方10万元作为违约金。
第三条 工程数量及造价
1.承包方式：综合单价。
单价：
钢筋：600元/t;
混凝土：200元/m3;
钢绞线：1500元/t;
桥面系：65元/m2
上述单价包括
①、人工费、小机具和小五金、低值易耗品费用;
②、除钢筋、混凝土、模板、支架、声测管、钢绞线所用原材料费用;
③、钢筋加工设备、切断机、扳手等工具费用(注：项目部提供一台弯曲机、两台电焊机，乙方负责维护保证正常使用，毁坏按市场赔偿);
④、模板漆等辅助材料及小型机具费用;
⑤、配合甲方现场质量检验工作;
⑥、乙方人员食宿及生活用水用电;
⑦、乙方现场综合管理费;
⑧、安全生产及文明施工费用。
⑨砼的养生、钢筋覆盖和卸车的费用。
2.工程数量：以实际完成并经甲方验收合格的，不超出甲方工程量清单的工程数量为准，如有变更部分，待建设单位批复且付款后再支付乙方。
第四条 工程价款结算与支付
1.乙方所有完成的工程数量必须经甲方核实、验收确定后，由甲方办理签证等有关结算手续。
2.工程价款支付待建设单位拨付给甲方后，甲方分期支付给乙方。乙方负责给甲方提供全部农民工工资表，所有农民工到甲方签字取钱，并扣除砼龄期未到的工程款给乙方，待合格后全部给乙方。
3.如果建设单位拨款不及时乙方须垫付资金，确保本工程顺利实施，垫付的资金不计付利息。甲方只对建设单位实际拨付的工程款按合同向乙方进行支付。
4.工程缺陷责任保证金
本工程缺陷责任保证金为总造价的5%，在每月工程结算时预留。 本由于乙方施工原因出现的一切质量问题均由乙方负责修复，其费用由乙方自理。若乙方在接到通知15日内不能按甲方要求进行返工或修复，甲方可以另找施工队伍进行返工或修复，返工或修复所需费用由乙方承担。待交工验收后，甲方拨付给乙方(扣除甲方在此期间组织修复的全部费用，如果维修费用超过乙方质量保证金总额的，其超出部分仍由乙方承担)。
5.本工程年底付完成工程量的80%。下部工程量全部完成后，后一个月付清工程款，养护不到位混凝土单价扣20元/m3.
第五条 工程质量和工程管理
1.严格按jtgf80/1-20xx《公路工程质量检验评定标准》有关规定执行，确保工程质量满足要求，分项、分部工程合格率达到100%，单位工程合格率达到100%。
2.乙方应严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准(或下发)的施工组织设计进行施工。对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前进行技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，遵守操作规程。
3.乙方负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核，发现问题及时上报甲方核实，对因此产生的损失甲方不承担任何责任。
4.甲方将组织协调整个标段的生产，乙方必须按甲方要求组织施工，服从甲方总体计划和关键节点工程进度要求，对管理中存在的分歧可向甲方主管领导提出并协商解决，但不得以此为由影响施工安全和质量。
5.乙方必须执行甲方下发的任何工程管理指令，无权擅自改变施工图设计、配合比、施工技术方案等，否则，引起的一切后果由乙方自行承担。
6.对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量存在的缺陷甲方有权要求乙方进行整改或修复及返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用由乙方负责。当工程质量给甲方造成名誉损失时，甲方视情况对乙方进行处罚(如监理、业主书面通报等)。
7.乙方不得将承包工程转包或分包。
第六条 工程进度管理
甲方按合同或业主进度计划细化乙方相应工程施工计划，如果乙方的实际工程进度不能满足项目部总体工期要求时，甲方有权要求乙方采取加大投入等必要的措施，确保工程能在预定的工期内完成，乙方应自行承担为了采取这些措施而支付的任何附加费用。如乙方不能增加投入提供进度，甲方有权调减乙方工作量，将其调减部分交于其他施工队伍完成。
第七条 其他要求
1、工程所需的主要材料由甲方统一采购，乙方自行采购的小型机具、小五金、低值易耗品必须为合格产品，否则出现的一切后果由乙方自行承担。
2、甲方调拨给乙方的主材，由乙方自行验收。乙方不得以任何理由擅自撤离现场或变卖、抵押、转让，一经发现，甲方有权扣罚乙方工程款(并处以材料价值20%罚款)直至终止合同，情节严重的甲方将付诸法律。
3、甲方在本合同段设置了一处工地中心试验室，负责全合同段的工程试验工作，乙方必须配合甲方完成工程所需试验工作。
4、项目部临时用人，应及时配合项目部。所消耗的人工费项目部按工日计算。
5、钢筋超出设计量 的乙方自行承担。
6.乙方负责为所属施工人员提供合格的劳动保护用品和安全防护用品,并负责其正确使用。乙方发生的一切安全生产事故，由乙方自行负责。
7.乙方中途退场，甲方扣除乙方10万元费用作为对甲方的补偿。
第八条 附则
1.本协议正本两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议经双方签字盖章，并经甲方加盖骑缝章后生效。至本工程缺陷责任期满并由建设单位发给缺陷责任终止证书并付清全部工程价款后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
旋喷桩劳务单价篇十一
发包方(以下简称甲方)： 身份证号：
承包方(以下简称乙方)： 身份证号：
甲方现有 工程委托乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程地点：
1.3工程内容：
4.1承包方式：劳务包干(含人工、辅材、机械、吊装、二次搬运、装卸车等)
4.2工程造价： 人民币 元(人民币 整);
3.1合同工期： 个历天。
第五条 甲方责任
工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。
第六条 乙方责任
乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。
第七条 付款方式
合同签订后即付人民币 元(人民币 元整)作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币 元(人民币元整)作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币 元(人民币 元整)
第八条 合同生效和终止
本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种原因出现停工现象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，工期相应顺延及作出适当的补偿;如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承担责任，工期不予顺延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
旋喷桩劳务单价篇十二
总包方：_________________分包方：_________________
为保证工程按照国家、行业、规范、规程、标准及业主合同要求完工，总分包方签订如下管理规定，以共同遵守，如与总分包合同有不一致处，以较高要求为准：_________________
1、质量目标：达到国家规范合格标准要求，同时满足业主合同质量目标要求(把业主质量要求的条款纳入)。本工程质量目标：_________________按设计图纸施工、国家、行业规范、规程、标准施工;无违反国家强制性条文现象;杜绝质量事故;分项、分部、单位工程一次验收合格率100%;检验批一般项目的实测合格率(根据分包内容对检验批目标要求不同时可分别列出)达到%以上，且不合格点值在允许偏差的1.5倍以内;检验批一次验收合格率%(底线不低于95%，具体数据项目定);结构质量观感良好，没有严重质量缺陷;有防水要求的厕浴间、屋面、地下室、外墙无渗漏;装饰装修不得空裂;水暖管道不得渗漏;所有材料、半成品合格率100%;保温节点做法与设计及有关图集相符;不同装饰材料分界清晰无交叉污染，有收口要求的，收口做法与设计及图集做法相符。
2、质量标准：工程质量标准采用现行的国家、行业规范、规程、标准及地方规定，如图纸要求与国家、行业规范、规程、标准、地方规定有任何不一致的地方，分包方应以就高不就低的原则并同时取得建设方及总包方的认可做为施工依据;分包方必须按设计和规范要求进行施工，严格遵守总包方的质量标准和质量要求，严格按项目部要求精心施工;分包方自行采购的材料进场，必须向总包方提供出厂合格证和质检报告，材质试验必须由总包方、监理方见证取样，检验结果必须报总包方，严禁未经检查和试验或检验和试验不合格的材料、构配件、半成品等投入使用和安装，分包方对材料的取样应积极配合。
3、质量管理：分包方应有健全的质量管理机构，其机构及名单报总包方;分包方应按专业配置有专业资格的专职质检人员，并满足现场管理要求，质检员证书复印件报总包方备案。其专职质检人员负责施工过程中的质量检查、验收工作;分包方应按照施工图、施工技术规范、项目工程部的交底对每一个操作人员进行交底，增强质量意识，精心施工每一道工序，认真进行质量自检和交接检工作，配合好总包方的质量验收工作;分包方在施工过程中，严格服从总包方对于质量要求的口头及书面指示，遵守总包方各项质量标准和质量要求，严格按照施工图纸、规范要求精心施工;分包方应对总包方、监理方、建设方在施工过程中提出的质量问题及要求及时整改落实。
4、施工过程中质量控制：分包方应满足总包方制定的质量方针、质量目标的相关要求，总包方对分包方的工程质量拥有监督责任权和质量一票否决权。本工程分包项目施工中，所有分包方的施工质量均需按总包方设定的质检程序，分级检查、填写书面记录、明确验收意见、签字盖章后，待监理工程师终检合格后，其分项工程、检验批、隐蔽工程等才能进行下道工序施工。任何一次检验不合格，都不能进入下道工序施工;总包方根据工程施工实际情况，定期组织现场施工各分包方进行定期质量大检查，并根据检查结果对各分包方进行打分排名，对在定期检查中连续三次排名最后的分包单位，总包方有权追缴分包方违约金～20000元，在总包方当月(当期)支付分包方款项时直接扣除;总包方的检查认可并不代表分包单位责任的转移，即检查验收合格后，再次检查又发现由分包方原因引起的质量问题，仍由分包方承担责任和发生的费用，赔偿总包方的有关损失，由此延误的工期不予顺延。工程具备覆盖、掩盖条件或达到双方约定的分项工程验收部位，分包方经自检合格后报送总包方，由总包方负责在隐蔽和分项工程验收48小时前通知监理、业主方参加验收，通知包括分包方的自检记录、隐蔽和分项工程验收的内容、验收时间和部位，监理和总包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格，由分包方在限定时间内整改完成后重新验收;若分包方整改不及时或拒不整改造成的工期延误及质量隐患由分包方承担。
5、分包方的质量责任(结合业主合同条款的相关内容以及项目过程质量管理的相关要求，对违背相应条款及要求者明确处罚金额，纳入到以下内容，追缴违约金具体金额由各项目部针对项目实际情况确定;施工过程要工完场清，否则由总包方统一另行安排人员清理，按实际发生费用双倍扣除;检验批一般项目实测合格点率达不到__________%(以上质量目标中确定的具体数值,按月统计)，每差1个百分点，追缴分包方违约金元，检验批实测实量不合格点值达到允许偏差的1.5倍以上，每发现一处追缴分包方违约金元;检验批一次验收合格率低于%(以上质量目标中确定的具体数值，按月计)，每差1个百分点追缴分包方违约金元;发现严重结构质量缺陷一处，追缴分包方违约金元;有防水要求的厕浴间、屋面、地下室、外墙、水暖管道等每渗漏一处追缴分包方质量违约金元;由分包方承担以上所有整改、返工费用和由此对总包方造成的一切损失(以上各项分包方违约金额度由项目部确定);施工过程中严禁出现违反国家强制性条文现象。否则总包追缴分包方违约金每条元，连续两次检查发现同一问题的，加倍处罚每条元，并承担所有整改、返工费用和由此对总包方造成的一切损失;凡对总包方所提出的质量问题不认真整改或在整改期限内仍没达到整改要求，总包方追缴分包方违约金/次;在工程施工期间，因分包方的原因导致质量不合格，业主或质检站对总包方进行罚款或因此造成的索赔及返工费用，由分包方按实际发生的双倍赔偿。分包方工程质量事故的处理，经总包方事故调查小组调查后，凡属分包方责任的，全部损失由分包方负责，并对分包方另进行10-50万元的罚款;非分包方责任，经过事故分析找出原因，由责任方承担经济损失;发生以上各项违约，其违约金在总包方支付分包方的第一笔款项中直接扣除。
总包方：_________________分包方：_________________
总包方授权代表：_________________分包方授权代表：_________________
签订日期：_________________
旋喷桩劳务单价篇十三
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
一、 甲方将a区：5、6、9、10、11、12; c区：19、20共计8座楼木模板分项劳务分包给乙方制作、安装、拆模等。到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按砼接触面积计算，包工单价每平方米16元正(包括铁钉、铁丝在内)。
二、 甲方将a区：5、6、9、10、11、12; c区：19、20共计8座楼钢筋制作绑扎分项劳务分包给乙方施工。到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按图纸实际面积计算，包工单价每平方米22元正(包括铁丝、焊条在内)。
三、 甲方将b区：23、26、29;c区：32、33共计5座楼水电安装分项劳务分包给乙方安装按建筑面积每平方米单价35元正(包括预埋穿线和开关、插座等小型工具在内)。
四、 甲方将a区：10、12、14、33;b区：23、26、29计7座楼砌砖、抹灰分项劳务分包给乙方施工，决算按建筑面积砌砖每立方米单价90元正，抹灰每平方米单价7元正(包括小型工具在内)。
五、 质量要求：以上三项施工项目要按国家建筑施工规范和设计图纸进行施工。要听从监理和现场施工队管理人员指挥，杜绝违规作业，质量要按照甲方和监理要求施工。
六、 工期要求，按甲方所规定的工期完成，如果甲方原因延误工期除外。另甲方原因停工五天以上每天要补贴60%工资补给乙方。乙方不能中途退场，如乙方故意闹事中途退场，甲方只能按乙方所做的工程量按50%决算。
七、 乙方需按照国家所规定的安全法规、法律施工，如果违规作业出了安全事故，经济损失和一切后果乙方负责。
八、 付款方式：每月按乙方完成的工程量结70%款给乙方，封顶后10天内再付20%款，余下10%款等工程主体验收合格后10天内付清全部工程款。
九、 甲方如果违约付款，乙方有权停工，并一切损失甲方负责。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。款付清合同终止。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
旋喷桩劳务单价篇十四
劳务发包人(全称)： (以下简称甲方)
劳务承包人(全称)： (以下简称乙方)
双方同意根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。
一、 工程概况：
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：
2.1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
2.2、承包内容如下：
机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。
2.3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式，以下均按此形式理解;
2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：
2.5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。
2.6、本工程暂定总价 万元(大写人民币: 元整),待工程结束后按实结算。
三、 双方一般权利和义务：
3.1、发包人职责
3.1.1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，
3.1.2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件
3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。
3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。
3.1.5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零
3.2、承包人职责
3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。
3.2.2、乙方委派 为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。
3.2.3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。
3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。
3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于
3.2.6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。
3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的建议;不得在工
四、 协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准)：
开工日期：
竣工日期：
协议工期总日历天数：
乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，则由乙方全额赔偿总包所罚款项。
五、 工程质量：
5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。
5.2若工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承担。
六、 付款方式：
七、质量保证金
证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的 %，待开挖完毕经验收符合质量要求，当天退还押金，若不符合本规定，按5.2条款处理。
八、 争议的解决方法：
双方协商解决;双方协商不成按下列方式解决：
8.1、向上海仲裁委员会申请仲裁。
8.2、向人民法院提起诉讼。
九、附则：
9.1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
9.2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
旋喷桩劳务单价篇十五
甲方：
乙方：
为了加强对劳务分包的综治管理，加强对宿舍的安全防范、防火、卫生管理工作，保障生产、生活秩序的顺利进行，保护公共财产和职工生命财产安全，确保项目综合治理工作的落实，搞好工地安全防范工作，
依据《自治区、市县治安防范责任条例》、《自治区、市、县暂住人口管理办法》、《自治区、市、县单位使用和聘用外地劳动力管理暂行规定》，本项目部制定了如下管理制度：
1、凡进入本项目施工的成建制外省市施工队伍，必须持有营业执照、资质证书、进疆许可证，经甲方单位验明后方可进场施工。
2、乙方在得到甲方发出的进场通知后必须上交综合治理保证金，总计人民币50,000元(大写：五万元整)，待乙方人员全部退场后，在无综合治理纠纷、事故、案件的前提下，甲方将综合治理保证金全额无息退还劳务乙方;若乙方在进场后违反了本协议的有关规定，
则待乙方人员全部退场后，甲方将按规定在综合治理保证金中扣除相应罚款后将余款退还劳务乙方。
3、成建制队伍原则上都应使用自己的队伍，个别单位使用零星外来民工的，这些民工应持有身份证、就业证、劳务证、健康证和居住证.证件不齐全的禁止入场。
4、凡进入本项目施工的外省市民 工由乙方登记造册，报甲方备案，证件必须齐全，证件不齐的人员禁止进场，人员变动及时通知甲方单位。
5、乙方人员在进场时，必须具备进入施工现场的有效证件，在项目进行登记注册，办好甲方规定的所有证件，才能安排住宿，没有办理好证件，一律不予安排，进入施工现场需具备的证件有：身份证、健康证、居住证等相关证件。
以上证件必须是原件，如因个别人特殊原因，乙方单位要做担保。进场人员必须在进场的同时办理好胸卡，办理胸卡缴押金5元/张，工本费5元/张(包括照相)。
6、员工就餐，在甲方项目食堂用卡就餐，必须一人一卡，房间按办卡数量分配，每张卡交押金20元。
7、乙方必须至少配备壹名后勤专职人员，与甲方后勤主管协同办公，协助甲方作好人员、后勤管理和实名制的管理。如果未配备专职人员，甲方每月对乙方罚款6000元，直到人员到位为止。
8、乙方要加强职工的思想教育，遵守甲方的规章制度，如果因乙方未对职工教育，造成的后果，将由劳务乙方负责。
9、由于现场的实际情况，现场房间紧张，生活区，乙方禁止女工住宿，现场也没有考虑夫妻房，乙方自行解决女工住宿问题，如因带家属产生的不良后果，乙方将承担一切责任。并且甲方将对乙方罚款500元/天，直至相关家属离开生活区为止。
10、按甲方规定安排宿舍人员，由于是上下铺，为了确保人员安全，必须一铺一人，乙方无任何理由上铺和下铺的人睡在一起，如因乙方不按项目规定执行而造成的后果，由乙方承担。每发现一次，甲方将对乙方处以100元/次的罚款。
11、乙方必须随时把进场、退场的人员，在当天上报甲方，如隐瞒不报，甲方将对乙方处以500元/次罚款，造成的其它后果，一律由乙方负责。
12、乙方人员在离开项目时，乙方后勤负责人要和甲方后勤主管办理移交手续，接受甲方对乙方房间的验收，确保该房间的设施完好。如发现损坏或者设施缺少，乙方将照价赔偿。
13、乙方进场时，必须在甲方登记后，按甲方指定的房间安排人员住宿，乙方无任何理由私自安排人员。如果乙方在未得到甲方许可私自安排人员住宿，甲方将对乙方处以300-500元/次罚款。
14、要爱护项目的公共设施，如发现人为故意损坏，除照价赔偿外，甲方将对乙方处以1000-5000元/次罚款。
15、为了确保项目安全文明施工，保证施工生产的正顺利进行，宿舍内禁止做饭、男女混居、随地大小便等，一旦发现上述情况，甲方将对乙方处以500-1000元/次罚款。
16、乙方配备专职人员负责宿舍、沐浴间、厕所的清洁卫生，保持干净整洁。
17、乙方必须全力配合甲方，办理政府部门的有关证件，不能有任何理由不配合，如因乙方不配合造成的后果、罚款等乙方自己负责，且甲方将对乙方处以罚款500元/次。
18、乙方生活区宿舍的卫生由乙方安排人员负责清理并集中堆放在指定地点，剩菜剩饭等倒入指定的垃圾箱，生活垃圾外运由甲方负责。
19、乙方根据人员来源和居住区域，建立民事纠纷调解员，调解员负责宿舍内部的治安工作巡视，做好安全防范工作。
20、外来人员不得在工地内赌博、斗殴、盗窃等，发生治安违法案件，甲方将按有关规定处罚，每发生一起，除对乙方罚款3000 ~10000元/次外，还将其闹事人员清出施工现场，严重的交公安机关处理。
21、为保证宿舍安全和防火、防触电事故，严禁乙方宿舍内使用电加热器、煤油炉、电炉、电饭煲、电炒锅、电水壶等物品，每发现一次罚款500~1000元并没收该类物品。
22、为保证食品卫生，工地食堂、小卖部由甲方统一安排，严禁乙方私自在宿舍内做饭或另立食堂、小卖店等营业性场所，由此造成的后果由乙方承担。
23、对损坏房屋或房间内外的公共物品者，将责令其按所发生的实际费用赔偿。损坏墙壁，规格1200×2600每一张板损坏,价值800元;损坏锁每把50元;损坏窗每扇300元;损坏床每张200元;电器设施或其他按市场价格赔偿。除照价赔偿外，甲方将对乙方处以3000-5000元/次的罚款。
24、所有人员必须强化治安防范意识，确保财物安全，现金、票证和重要物品，请自行妥善保管，项目部不负保管责任。
25、严禁使用电炉、电烤炉取暖或烧明火，禁止私拉乱接照明电线，不准睡在床上吸烟和乱丢烟头，违反者每项每次罚款500元/次。对造成经济损失和人员伤亡的直接、间接责任者依法追究法律责任。
26、宿舍内禁止存放汽油、煤油、柴油、酒精类等易燃易爆以及有毒化学物品，不准使用60w以上的灯泡，违者给予50~100元/次的处罚。对造成经济损失和人员伤亡的直接、间接责任者依法追究法律责任。
27、为保障人员的正常休息，宿舍区在中午休息时间和晚上十一时以后严禁吵闹、行酒令、大声喧闹和有碍别人休息的音响。
28、严禁酗酒闹事，打架斗殴,私拿工地建筑材料搭隔宿舍，严厉禁止任何形式的赌博活动，违反者每项每次罚款500元/次。
29、要自觉遵守“'七不'规范”，养成良好的卫生习惯。禁止随地大、小便，室内垃圾每天要及时清扫，床上被褥、衣物及日常生活用具每天要清理整齐。
30、综合治理领导小组不定期的对项目外来人员管理工作进行检查，及时处理检查中发现的问题。
31、乙方要加强对员工的思想教育，加强队伍的管理，乙方未按协议执行造成的罚款，全部从乙方工程款及综合治理保证金中扣除。以上所有罚款，是甲方针对乙方的罚款，如果乙方将罚款分摊给工人，所造成的后果将由乙方负责，甲方还将对乙方处以双倍的罚款。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/2207661.html】
