合同的内容应包括双方的身份信息、交易条款和法律责任等内容。在写合同时应当注意使用简洁明了的语言,以免产生歧义。这些合同范文是根据实际情况进行了适当修改,可直接应用于各行业。
注册监理工程师合同管理考试题篇一
1、要约的撤销通知应在 ( ab )到达受要约人。
a受要约人发出承诺通知之前 b要约到达被要约人之后
c要约未发出之前 d要约同时到达受要约人 e要约生效之后
2、如果要约没有确定承诺期限,承诺应按 ( de )处理。
a按法律自定期限 b无期限永久有效 c一年的要约期限
d要约以对话方式作出的,应当即时做出承诺,但当事人另有约定的除外
e、要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限到达
3、合同内容不明确,如质量要求不明确,可按 ( abc )规定执行。
a按国家标准 b行业标准 c通常标准
c符合合同的特定标准 e合同一方的意思标准
4、下列情形属于要约失效的有 ( de )
a要约人确定了承诺期限 b拒绝要约的通知到达要约人
c要约人依次撤销要约 d。承诺期届满,受要约人未做出承诺
e受要约人对要约的内容做出实质性变更
5、有下列情形之一的,合同的权利义务终止的是( acde )
a合同解除 b债务人免除债务 c,债权债务同归于一人
d债务相互抵消 e债权人依法将标的物提存
6、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( abd )
a合同标的 b合同质量 c增加有建议性条款
d合同的报酬 e增加说明条款
7、下面情况可以中断履行债务的'是 ( abcd )
a经营状态严重恶化 b丧失商业信誉 c转移财产、抽逃资金,以逃避债务
d有丧失或者可能丧失债务能力 e当事人无确切证据中断履行债务
8、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( cde )
a公益性债权 b私人债权 c根据合同性质不得转让
d根据当事人约定 e依照法律不得转让
9、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念,两者区别表现为 ( ac )。
a合同成立是解决合同是否存在的问题,而合同生效是解决合同效力的问题
b合同成立是解决合同效力的问题,而合同生效是解决合同是否存在的问题
10、下列属于可撤销合同特征的是 ( abde )。
a使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思
b可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同
c撤销权一旦行使,合同成立之时的效力就消失
d合同具有可撤销因素,但撤销权人未有撤销行为,合同仍然有效
e、合同具有可撤销因素,合同可以部分有效,部分无效
11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定,承诺生效应符合(acd )
a承诺必须由受要约人向要约人作出 b承诺可以由要约人向受要约人作出
c,承诺的内容应当与要约的内容相一致 d受要约人应当在承诺期限内作出承诺
e承诺应以通知的方式作出
12、《合同法》规定合同一般包括 ( abce )
a当事人的名称或者姓名和住所 b合同当事人权利义务共同指向的对象
c履行期限、地点和方式 d质量即对标的计量
e质量即标的的内在素质和外观形态的综合
13、合同是平等主体的 ( ade )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
a自然人 b合同人 c代理人 d法人 e其他组织
14、合同可变更、撤销的条件是 ( cde )。
15、合同的订立当事人条件 ( cd )
a 、自然人 b代理人 c具有相应的民事权利能力
d具有相应的民事行为能力 e依法可委托的代理人
16、下列情况可以变更合同的有 ( ae )
a甲、乙共同协商,达成一致协议;
b甲以胁迫手段使乙签订合同
c甲对合同变更内容不明确
d甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别
e,一方因不能履行合同,而愿意变更或撤销条款合同
17、下列情形使格式合同无效的有 ( bd )
a一方对条款理解不明 b一方加重对方责任 c、一方免除对方责任
d、一方排除对方主要权利的 e、一方向对方做出口头承诺的
18、当事人订立合同,采用的方式有 ( ad )。
a要约 b格式条款合同 c合同示范文本 d承诺 e协商
19、下列不是订立合同的过程的是 ( bcd )。
a提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立
b承诺 要约 签字盖章 合同成立
c承诺 协议 签字盖章 合同成立
d协议 承诺 签字盖章 合同成立
e要约 承诺
20、要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应符合的规定是 ( bc )
a、内容详尽、具体 b、内容要确定 c要约人受意思约束
d要约人受自己意思约束 e要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示
注册监理工程师合同管理考试题篇二
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案:b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始,至12月5日止 b.自2月1日始,至12月20日止
c.自2月5日始,至12月5日止 d.自2月5日始,至12月20日止
正确答案:a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时,均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案:a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案:d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案:d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案:b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案:b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中,有关承包人要求延期开工的说法,不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工,则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案:b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案:a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案:b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案:a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人,施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案:d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块,采购方与供货方进行现场交货的数量检验时,应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案:a,
执行政府指导价的合同,合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时,依据《中华人民共和国合同法》的规定,遇价格下降时,应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案:c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求,由该()负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案:b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案:a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案:d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金,()可以发布指示,控制使用暂列金额,发布变更指令,审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后,才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案:a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案:a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中,()是错误的。
a.工程师可发出口头指令,并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理,不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案:c,
注册监理工程师合同管理考试题篇三
1.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定,下列关于转让的表述中正确的有(bde )。
a.合同主体不变,仍为甲乙公司
b.转让必须征得乙公司同意
c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
e.丙公司应承担与主债务有关的从债务
2.合同履行中当事人承担违约的责任形式有( abce)。
a. 支付违约金 b. 赔偿损失
c. 采取补救措施 d. 追缴财产
e. 继续履行
3.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起,至(ad )之日止,以先发生者为准。
a.工程所有人签发完工验收证书
b.承包人完成施工任务
c.工程所有人组织工程验收
d.工程所有人实际占用全部工程
e.保修期满
4.关于合同成立时间的说法,正确的是(abd )。
a.要式合同自双方当事人签字时成立
b.不要式合同在承诺生效时成立
c.要式合同在承诺生效时成立
d.以信件订立的.合同在签订确认书时成立
e.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立
5.关于合同撤销权说法正确的是( abce)。
a.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题
b.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权,该权消灭
c.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权
d.合同撤销的后果与合同无效的后果不同
e.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提
6.委托监理合同中,属于监理人的义务包括(abd )。
a.按合同约定派驻人员
b.使用委托人提供的设施完成工作后应归还
c.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
d.负责工程施工中有关各方的协调管理
e.负责办理施工有关的行政批准手续
7.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费,发包人应承担的责任包括( abc)。
a.付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算
b.工期按实际延误的工日顺延
c.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
d.付给勘察机构适当的利润
e.继续提供必要的生活条件
8.建设工程施工合同履行过程中,发包人应完成的工作内容不包括(bd )。
a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
b.提供和维护非夜间施工使用的照明
c.开通施工场地与城乡公共道路的通道
d.保证施工场地清洁,符合环境卫生管理有关规定
e.确定水准点与坐标控制点,并进行现场交验
9.依据施工合同示范文本规定,施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括( abd)。
a.施工中发现文物的保护费用
b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c.承包人施工中出现安全事故的相应费用
d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e.超出设计图纸范围工程量中的材料费
10.当承包人提出索赔后,工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(abe )。
a.工程师书面指令
b.施工会议纪要
c.招标文件中的投标须知
d.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答
e.检查和试验记录
注册监理工程师合同管理考试题篇四
1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。
a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金
答案b
2.专用条件是对通用条件的( )。
a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明
答案c
3.委托监理合同的通用条件是( )。
a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件
答案a
4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
a.选择合适的监理单位
b.确定监理的范围
c.监理报酬的计算
d.明确双方的权利和义务关系
答案d
5.在选择工程施工分包单位方面,监理人有( )。
a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权
答案b
6.监理人获得奖励办法可根据( ),在专用条件相应的条款内写明。
a.双方协商确定的办法
b.当地的标准水平
c.国家颁布的合理化建议奖励办法
d.监理人的要求
答案c
7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上,监理人可按照规定,单方面终止合同。
a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月
答案d
8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。
a.获得酬金权利
b.终止合同权利
c.获得奖励的权利
d.工程设计的建议权
答案d
9.监理人实施监督控制权时,征得委托人同意,可以发布的指令不包括( )。
a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令
答案d
10.《建设工程委托监理合同》规定,下列( )应属于附加监理工作的范围。
a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
b.不可抗力事件发生后的善后工作
d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作
答案d
11.监理合同示范文本规定,因( ),属于监理服务的额外工作。
a.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因,使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容
答案c
12.关于委托人提供物质服务的说法,错误的是( )。
a.属于委托人财产的设备和物品,在监理任务完成和终止时,监理人应将其交还委托人
b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备,应给监理人适当的经济补偿
c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件
d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房
答案d
13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
答案b
14.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中,( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
答案c
15.监理合同生效日指的是( )。
a.合同签字日
b.合同履行日
c.合同磋商日
d.合同起草日
答案a
16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
答案d
17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案a
18、下列财产中,( )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
答案a
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
b、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
d、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
答案b
20、合同争议的解决顺序为( )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
答案a
注册监理工程师合同管理考试题篇五
合同条款中规定,接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案:b
第 2 题
建设工程合同的公证与签证,在法律上的相同之处是( )。
a.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
b.效力相同,即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
c.适用范围相同,即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
d.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案:d
第 3 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,合同协议书应当在( )后签订。
a.开标
b.发出中标函
c.提交履约保证
d.开工
正确答案:c
第 4 题
fidic施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主承担。
a.合同签字日
b.下达开工令
c.基准日
d.风险事件发生日
正确答案:c
第 5 题
依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:b
第 6 题
项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是( )。
a.委托代理
b.法定代理
c.指定代理
d.转代理
正确答案:a
第 7 题
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
a.要约到达受要约人之前
b.承诺通知到达要约人之前
c.承诺通知发出之前
d.承诺通知到达要约人之后
正确答案:a
第 8 题
承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
a.工程延误索赔
b.工程变更索赔
c.工程加速索赔
d.合同工期索赔
正确答案:c
第 9 题
某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求,此时应( )。
a.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人
b.修改招标文件后重新招标
c.改为直接发包
d.用原招标文件重新招标
正确答案:b
第 10 题
某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是( )。
a.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工
正确答案:c
第 11 题
建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算,担保期限至缺陷通知期满后( ),并且为无条件担保,使合同双方的担保义务对等。
a.1个月
b.3个月
c.6个月
d.12个月
正确答案:c
第 12 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。
a.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
正确答案:d
第 13 题
能够作为保证人的是( )。
a.法人的职能部门
b.公司
c.学校
d.幼儿园
正确答案:b
第 14 题
某高层建筑采购外墙面砖合同,进行交货检验时,发现交货数量少于订购的数量,但是没有超过合同约定的合理尾差限度,采购方应( )。
a.按实际交货数量支付
b.按订购数量支付
c.待供货方补足数量后再按订购数量支付
d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
正确答案:b
第 15 题
实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由( ) 以书面形式通知承包人。
a.总监理工程师
b.监理人
c.发包人
d.总监理工程师代表
正确答案:c
第 16 题
在订立合同时( )即可采用格式条款。
a.与对方协商一致
b.通知对方
c.未与对方协商
d.在要约中明确
正确答案:c
第 17 题
承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向工程师提出安全措施,工程师认可后实施,其防护措施费由( )。
a.发包人承担
b.承包人承担
c.发包人和承包人共同分担
d.承包人垫付,施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案:a
第 18 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
a.审查单位与监理单位共同承担
b.承包人与审查单位连带承担
c.承包人全部承担
d.承包人承担设计损失,发包人承担施工损失
正确答案:c
第 19 题
作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件,如果承包商发生损失,按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处,也应取得相应的利益。
a.发包人
b.承包商
c.工程师
d.特殊分包商
正确答案:a
第 20 题
(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为( )。
a.自2月1日始,至12月5日止
b.自2月1日始,至12月20日止
c.自2月5日始,至12月5日止
d.自2月5日始,至12月20日止
正确答案:a
注册监理工程师合同管理考试题篇六
1.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更。
b.工程分包人的资格。
c.确定设计标准。
d.调换承包人工作不力的有关人员。
e.选择工程总承包人。
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算。
b.按参与监理工作的年度平均人数计算。
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定。
e.按委托人提出的方法。
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任。
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任。
e.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任。
5.设计合同履行过程中,发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质,发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意。
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。
c.该部分设计成果需经设计人审查批准。
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变。
c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金。
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款。
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付。
c.设备设计的编制d.参加初步审查。
e.参与工程施工招标。
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付。
c.双方责任d.工程概况。
e.违约责任。
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程。
c.施工简单工程d.施工复杂工程。
e.紧急工程。
10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点。
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。
c.提供进度统计报表。
d.提供和维修围栏设施。
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。
12.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。
b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效。
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。
e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效。
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收。
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。
c.工程严禁任何部分甩项竣工。
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日。
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。
e.减少对工程质量的检测试验项目。
施工合同条件规定的指定分包商,其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理。
b.与承包商签订合同。
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。
d.承担不属于承包商应完成工作的施工。
e.由承包商负责协调管理。
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定,下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。
b.当分包商的损失原因属于业主,也只能向承包商提出索赔要求。
c.当分包商的损失原因属于业主,如果不能获得索赔补偿时,应由承包商承担。
d.由于承包商原因引起的索赔,工程师不予处理。
e.分包商没有按规定程序索赔,承包商不承担责任。
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益。
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。
c.提交仲裁时,可以继续被任命为仲裁人。
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
e.没有另一方的同意,任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
20.在fidic《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件。
b.施工中遇到文物和古迹。
c.异常不利的气候条件。
d.业主或其他承包人的干扰。
e.后续法规的调整。
注册监理工程师合同管理考试题篇七
1.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。
a.施工 b.设备采购
c.设计 d.材料采购
2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,(d)。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
3.建设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是(c)。
a.减少合同中约定的工程量
b.改变有关工程的施工时间
c.删除承包范围内的部分工作
d.更改工程有关部分尺寸
4.依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由(a)。
a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延
b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延
c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期不予顺延
d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延
5.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中,(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。
a.施工现场的工作条件
b.生活条件
c.设计人的现场津贴
d.交通工具
7.监理合同示范文本的标准条款规定,当发生(d)情况时,监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
8.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故(b)。
a.所需费用和延误工期由承包人负责
b.所需费用和延误工期由发包人负责
c.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责
d.延误工期应予顺延,费用由承包人承担
9.在合同正常履行的情况下,(d),此时设计合同终止。
a.设计费全部支付完毕
b.设计阶段结束
c.颁发工程移交证书
d.工程施工竣工验收
10.下列委托合同中,以服务作为标的物的是(a)。
a.委托监理合同 b.勘察设计合同
c.施工承包合同 d.加工承揽合同
11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持(b)的程序。
a.先勘察设计,再施工
b.先勘察、后设计、再施工
c.边勘察、边设计、边施工
d.先设计、后勘察、再施工
12.监理合同示范文本规定,因(c),属于监理服务的`额外工作。
a.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因,使监理工程受到阻碍,而增加的工作内容
13.勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人(a)。
a.无权要求返还定金
b.有权要求返还定金
c.无权要求返还定金且需支付违约金
d.只能要求返还定金的一半
14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。
a.承包人应按工程师要求停止施工
b.承包人实施工程师处理意见后,可以自行复工
c.工程师未能在规定时间内作出答复,由发包人承担违约责任
d.工程师发现施工可能危及人身安全,应停止施工
16.建设工程设计合同履行时,(c)是承包人的义务。
a.提供有关设备的技术资料
b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
c.修改预算
d.确定设计深度和范围
17.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。
a.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用
b.承包人负责检验工作,并承担检验费用
c.发包人负责检验工作,并承担检验费用
d.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用
18.招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。
a.评标委员会算出的评标价
b.招标人编制的标底价
c.中标人的投标价
d.施工图预算价
19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。
a.工程范围
b.工程规模
c.限额设计要求
d.设计方案
20.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由(b)承担责任。
a.发包人 b.承包人
c.工程师 d.承包人和工程师
注册监理工程师合同管理考试题篇八
1.下列关于合同价款说法正确的是()。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
答案ab。
2.关于固定价格合同说法正确的是()。
a.合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。
答案cde。
3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。
a.合同双方分担风险。
b.一般用于工期较长的工程合同中。
c.发包人负担工程成本。
d.发包人支付承包人酬金。
e.可用于灾后修复工程。
答案cde。
4.发包人原因延期开工时,工程师应()。
a.以书面形式及时通知承包人。
b.赔偿承包人由此造成的损失。
c.批准工期顺延。
d.审核由此给承包人造成的损失。
e.口头通知承包人。
答案acd。
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则,叙述正确的是()。
a.单价不符,由发包人承担所有差价。
b.到货时间早,发包人承担保管费。
c.数量多,由承包人负责运出工地。
d.规格不符,承包人可拒收。
e.延误的工期不予顺延。
答案abd。
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。
a.发包人对工程质量有特殊要求的,应支付由此产生的追加合同价款。
b.工程师发现工程质量达不到要求,应要求承包人返工。
c.工程师检查验收合格后,又发现质量问题,应由工程师负责。
d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。
e.工程师检验影响施工正常进行,应由发包人承担责任。
答案abd。
7.关于施工质量控制说法正确的是()。
a.质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到则予拒收。
b.双方对质量有争议,由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。
c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。
d.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。
e.工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担。
答案acd。
8.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。
a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
答案ab。
9.工程师发布暂停施工的原因包括()。
a.外部条件的变化。
b.协调管理的需要。
c.施工质量不合格。
d.施工中遇到古迹需保护。
e.承包人调换技术员。
答案abcd。
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
a.设计变更。
b.非承包人原因停电。
c.分包人的施工干扰。
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度。
答案abde。
11.有关变更的说法,正确的是()。
a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。
b.工程中常发生的变更是设计变更。
c.其他变更仅指工程质量标准变更。
d.承包人不可要求设计变更。
e.只有发包人才能提出设计变更。
答案ab。
12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。
a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
b.增减合同中约定的工程量。
c.改变有关工程的施工时间和顺序。
d.其他有关工程变更需要的附加工作。
e.变更工程质量标准。
答案abcd。
13.对于确定变更价款的程序,应该是()。
a.承包人在工程变更确定后14天内,提出变更价款要求的报告。
b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。
c.工程师确认的追加合同价款,与工程进度款同期支付。
d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。
e.未向工程师提出变更价款报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。
答案abce。
14.确定变更价款的原则包括()。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。
b.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格变更合同价款。
c.合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。
答案abcd。
15.关于对工程量确认的说法正确的是()。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。
b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效。
e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效。
答案abd。
16.工程进度款的计算内容包括()。
a.实际完成的工程量价款。
b.工程师批准的索赔款。
c.本期应扣回的预付款。
d.设计变更调整的合同款。
e.保修金的退还。
答案abcd。
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。
a.识别可能发生不可抗力的因素。
b.督促当事人转移不可抗力风险。
c.督促承包人采取有效防范措。
d.审核不可抗力对承包商造成的损失。
e.发生不可抗力采取的有效手段。
答案abce。
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。
a.由承包人组织。
b.试车合格,工程师签字。
c.发包人按要求做好准备工作。
d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。
答案abc。
19.关于竣工验收下列说法正确的是()。
a.实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。
b.当各方不能形成一致意见时,应报当地建设行政主管部门协调。
c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。
d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。
e.因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,需签订部分竣工协议。
答案abc。
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。
a.基础设施工程,房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。
b.屋面防水工程为5年。
c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。
d.供热、供冷系统,为2个采暖期、供冷期。
e.电气管线、给排水管道为2年。
答案abde。
注册监理工程师合同管理考试题篇九
1.依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同履行方式不明确的,按照( )的方式履行。
a.法律规定
b.有利于实现债权人的目的
c.有利于实现债务的目的
d.有利于实现合同目的
2.在建设工程合同中,合同当事人一般应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的 资质条件,这是合同生效条件中( )的具体表现。
a.当事人必须是法人组织
b.意思表示真实
c.不违反法律或社会公共利益
d.当事人具有相应民事权利和民事行为能力
3.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付, 则施工企业可以主张( ),然后要求对方赔偿损失。
a.撤销合同,无需通知对方
b.撤销合同,但应当通知对方
c.解除合同,无需通知对方
d.解除合同,但应当通知对方
4.招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当()。
a.仅允许排名前五名的投标人参加投标
b.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
c.由排名第七的递补,维持六家投标人
d.重新进行资格预审
5.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享,由( )。
a.由发包人分担或分享
b.由承包人分担或分享
c.由发包人和承包人另行约定
d.由监理工程师确认
6.(2008年真题)某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。
a.3月1日
b.3月15日
c.3月18日
d.3月20日
7.(2009年真题)按照fidic《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分 包商向承包商提出索赔时,承包商( )。
a.可以拒绝索赔
b.应承担全部责任
c.先行赔偿再向业主追索
d.代替分包商向工程师递交索赔报告
8.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人,原法人签订的合同( )。
a.自然终止
b.归于无效
c.仍然有效
d.可以撤销
9.(2008年真题)某材料采购合同中,双方约定的违约金是l0万元,由于供货方违约不能 交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无 其他损失),若停工待料采购方的.损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( ) 万元。
a.10
b.20
c.30
d.50
10.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述,错误的是( )。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,合同仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
注册监理工程师合同管理考试题篇十
1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。
a.书面形式 b.澄清问题会
c.口头形式 d.询问
2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划,因此不同标的招标需满足相应的条件,下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。
a.立项批准 b.资金到位
c.报建批准 d.成立法人
3.采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括(a)。
a.以评标价最低的标书为最优
b.以投标报价最低的标书为最优
c.技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价
d.中标后按评标价格签订合同价
4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。
a.各自承担自己的损失
b.甲方赔偿乙方1万元损失
c.甲方赔偿乙方2万元损失
d.甲方赔偿乙方4万元损失
5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。
a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权
b.土地所有权
c.抵押人所有的机器、交通工具
d.抵押人的房屋及地上定着物
6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,(b)日合同成立。
a.要约生效
b.承诺生效
c.双方当事人签字或者盖章
d.附生效期限的合同期限界至
7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。
a.债权人与债务人
b.代理人与被代理人
c.法人与自然人
d.权利与义务
8.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(d)。
a.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行
9.下列财产中,(a)可作为抵押物进行抵押。
a.抵押人所有的房屋
b.抵押人有权使用的集体土地所有权
c.依法被查封的财产
d.抵押人所有的支票
10.合同法律关系的客体不包括(b)
a.物
b.法人
c.行为
d.智力成果
注册监理工程师合同管理考试题篇十一
我们要振作精神,下苦功学习。下苦功,三个字,一个叫下,一个叫苦,一个叫功,一定要振作精神,下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题,共20题。供各位考生分享。
第 1 题
某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,()应当由发包方承担。
a.承包方人员伤亡损失
b.发包方人员伤亡损失
c.承包方施工设备损坏的损失
d.运至施工场地待安装工程设备的损害
e.工程修复费用
正确答案:bde
第 2 题
(2008年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
a.施工投标保证
b.施工合同履约保证
c.施工合同支付保证
d.工程预付款保证
e.施工合同工程款垫支保证
正确答案:abd
第 3 题
下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。
a.招标文件
b.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答
c.技术文件中提供的地质资料
d.工程师发布的书面指令
e.检查和试验记录
正确答案:cde
第 4 题
索赔报告的内容应包括()。
a.双方的责任
b.索赔的依据
c.索赔要求补偿的款项
d.事件发生的原因
e.工期展延天数
正确答案:bcde
第 5 题
fidic《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。
a.改变合同中任何工作的数量
b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
d.改变任何工作的质量
e.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案:acde
第 6 题
(2008年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应()。
a.及时通知委托人变动后果
b.延长完成监理任务的时间
c.终止监理合同中增加内容的执行
d.追索委托人的违约金
e.申请支付附加工作的报酬
正确答案:abe
第 7 题
下列有关格式条款的表述中,错误的有()。
a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
c.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
d.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释
e.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案:ad
第 8 题
在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照()订立书面合同。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标文件
d.评标价格
e.最后谈判达成的降价协议
正确答案:bc
第 9 题
依据《合同法》,法定解除合同的条件有()。
a.合同履行过程中发生不可抗力
b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
c.当事人一方迟延履行主要债务
d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
e.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案:bde
第 10 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是()。
a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案:be
第 11 题
(2009年)依据《合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。
a.无偿转让财产
b.怠于行使到期债权
c.放弃到期债权
d.受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产
e.未按约定提供担保
正确答案:acd
第 12 题
在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
a.土地使用权
b.城市房地产
c.车辆
d.机器
e.土地所有权
正确答案:abc
第 13 题
承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。
a.实施工程的进度计划
b.每个指定分包商施工各阶段的安排
c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致
正确答案:abcd
第 14 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标书
d.工程量清单
e.中标通知书
正确答案:cde
第 15 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.建设单位对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第 16 题
下列选项中,有关不可抗力发生后合同管理的表述,正确的是()。
a.不可抗力事件继续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
正确答案:acde
第 17 题
监理合同中除正常的监理工作外,还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。
a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
c.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作
d.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作
e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
正确答案:cd
第 18 题
工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括()
a.施工现场记录
b.各类财务凭证
c.合同履行过程中往来信函
d.招标文件
e.汇率变化表
正确答案:abce
第 19 题
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。
a.只减少1名招标人代表
b.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
c.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
d.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家
e.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
正确答案:bde
第 20 题
现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。
a.衡量法
b.物理实验法
c.理论换算法
d.查点法
e.抽检实验法
正确答案:acd
注册监理工程师合同管理考试题篇十二
3、达到继续教育标准。
三、申请材料目录。
3、达到继续教育标准的证明材料;
4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。
四、行政许可程序。
1、申请人向聘用单位提出申请;
2、聘用单位审核同意后,连同申请材料一并报省建设厅;
4、建设部进行审核,作出行政许可决定;准予注册的,于法定时间内向申请人颁发《注册监理工程师执业资格注册证书》和注册监理工程师执业专用章。
五、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。
省建设厅政务服务中心自收到完整申请材料之日起,在二十个工作日内作出决定;因故经分管部长批准,可延长十个工作日。
注册监理工程师合同管理考试题篇十三
1.索赔事件发生时,现场施工非常紧张,监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力,监理工程师()。
a.有权不马上处理该项索赔,但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
b.必须马上处理该项索赔
c.有权不马上处理该项索赔,承包商也应推迟提出索赔意向通知
《施工合同条件》规定,给指定分包商的付款应从()内开支。
a.承包商的工程款
b.暂列金额
c.预备费
d.工程量清单中相应的工作内容项
3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作,监理人()。
a.不对检测试验数据的错误负责,也不对由此导致的判断失误负责
b.既对检测试验数据的错误负责,又对由此导致的判断失误负责
c.只对检测试验数据的错误负责
d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
4.某施工合同,在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,应当认定该合同()。
a.未成立
b.已经成立
c.在公证后成立
d.不具备成立条件
5.某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。
a.发包人
b.工程师
c.承包人
d.发包人与承包人共同
6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,发包人应当()。
a.赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期
b.只相应顺延工期
c.只赔偿承包人因此造成的损失
7.当事人互负债务,一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求,这是合同履行中的()。
a.不安抗辩权
b.撤销权
c.代位权
d.同时履行抗辩权
8.施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()。
a.承包人递交竣工验收报告日
b.发包人组织竣工验收日
c.开始进行竣工检验日
d.验收组通过竣工验收日
9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。
a.不可原谅的延期
b.可原谅并给予补偿费用的延期
c.承包人应承担的风险责任
d.可原谅但不给予补偿费用的延期
10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中,约定违约金为2.0万元,但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元,施工企业应要求供应商支付()万元。
a.4.2
b.2.2
c.2.0
1.在fidic《施工合同条件》中,承包商只可提出工期补偿的是( )。
a.公共当局引起的延误
b.对竣工检验的干扰
c.业主提前占用工程
d.业主的干扰
e.变更导致竣工时间的延长
2.下列情况中,( )的合同属于效力待定合同。
a.无处分权人处分他人财产
b.以胁迫手段订立
c.因重大误解订立
d.限制民事行为能力人订立
e.表见代理人订立
3.在材料采购合同履行过程中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有( )。
a.双方签订的采购合同
b.施工合同对材料的要求
c.合同约定的质量标准
d.合同未约定的推荐性质量标准
e.双方当事人共同封存的样品
4.在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有( )。
a.对勘察资料的正确性负责
b.提供设计人在现场的工作条件
c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
d.完成施工中出现的设计变更
e.负责设计人与承包人的工作协调
5.工程师通常在( )情况下,可以对承包人的索赔提出质疑。
a.索赔事项属于发包人的`责任
b.事实依据不足
c.合同的依据不足
d.承包人未遵守意向通知要求
e.承包人必须提供进一步的证据
6.在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
7.为了指导投标人正确编制投标书,招标文件应包括的内容是( )。
a.投标须知
b.业主提供的现场办公条件
c.评标原则
d.合同条件
e.对监理单位的要求
8.采用fidic《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括()等。
a.施工工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
9.建设工程施工索赔的特征有()。
a.索赔是双向的
b.索赔是一种未经对方确认的单方行为
c.索赔的行为客体是合同
d.索赔行为的结论由工程师给出
e.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔
10.建设工程施工合同履行过程中,不应由发包人完成的工作是()。
a.提供地下管线资料
b.办理法律、法规规定的批准手续
c.进行图纸会审
d.按规定办理安全生产有关手续
e.协调处理古树名木的保护工作
d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
一、单项选择题
1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b
二、多项选择题
1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde
6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd
注册监理工程师合同管理考试题篇十四
1、动产( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
a、抵押
b、提存
c、留置
d、质押
2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠( )规范财产流转关系。
a、合同
b、行政手段
c、经济基础
d、文化建设
试题来源:2017版监理工程师执业资格考试宝典
注册监理工程师合同管理考试题篇十五
1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》,下列关于工程进度款的说法不正确的是()。
a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。
b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
d.按月工程进度申请付款的,承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。
参考答案:c。
2下列流水施工参数中,属于工艺参数的是。
a.施工过程。
b.施工段。
c.流水步距。
d.流水节拍。
参考答案:a。
3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素:()。
a.资金数额、方向、期间。
b.资金数额、流入、时间点。
c.大小、流出、时间段。
d.大小、方向、时间点。
参考答案:d。
4根据《合同法》,执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的'物的,则()。
a.无论价格升降,均按新价格执行。
b.遇价格上涨时,按照新价格执行。
c.无论价格升降,均按原价格执行。
d.遇价格上涨时,按照原价格执行。
参考答案:d。
5在单因素敏感性分析中,当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时,该项目净现值为0,按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序,依次为()。
a.——投资额——经营成本。
b.——经营成本——投资额。
c.投资额——经营成本——。
d.经营成本——投资额——。
参考答案:b。
6在评价投资方案经济效果时,如果a,b两个方案中缺少任何一个,另一个就不能正常运行,则a,b两方案称为()。
a.组合型。
b.互补型。
c.混合型。
d.相关型。
参考答案:b。
7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。
a.生产预备费。
b.调整预备费。
c.不可预见费。
d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。
参考答案:d。
8根据《招标投标法》,下列关于招标投标的说法,正确的是()。
a.评标委员会成员为7人以上单数。
b.联合体中标的,由联合体牵头单位与招标人签订合同。
c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。
参考答案:c。
9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。
a.20和10。
b.20和8。
c.12和8。
d.12和6。
参考答案:a。
10在融资的每股收益分析中,根据每股收益的无差别点,可以分析判断()。
a.企业长期资金的加权平均资金成本。
b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。
c.不同销售水平下适用的资本结构。
d.债务资金比率的变化所带来的风险。
参考答案:c。
11在投资项目经济评价的不确定性分析中,敏感性分析的主要目的是()。
a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。
b.度量项目风险的大小。
c.判断项目承担风险的能力。
d.分析不确定因素发生变化的概率。
参考答案:a。
12在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。
a.24。
b.48。
c.72。
d.96。
参考答案:a。
13发达国家一般按照投资来源不同,将项目划分为政府投资项目和()。
a.企业投资项目。
b.国外投资项目。
c.私人投资项目。
d.国际投资项目。
参考答案:c。
14按照我国现行规定,外商投资企业总额1200万美元,注册资本最低要求是不得低于()。
a.420万美元。
b.500万美元。
c.400万美元。
d.480万美元。
参考答案:b。
15在组织建设工程流水施工时,用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().
a.流水节拍。
b.施工段。
c.流水强度。
d.施工过程。
参考答案:b。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:a。
17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。
a.政府建设主管部门。
b.土木工程师学会。
c.各专业协会、大型工程咨询公司。
d.建筑师学会。
参考答案:c。
18根据国家现行规定,下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。
a.无论规模大小,建设项目完工后均应进行初验,然后进行正式验收。
b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。
c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
d.施工单位必须及时编制竣工决算,分析投资计划执行情况。
参考答案:c。
19某工程双代号网络计划如下图所示,其中关键线路有()条。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:b。
20作为施工承包单位计划体系的重要内容,项目管理实施规划应()主持编制。
a.在开工之前由承包单位技术负责人。
b.在开工之前由施工项目经理。
c.在投标之前由承包单位技术负责人。
d.在投标之前由施工项目经理。
参考答案:b。
注册监理工程师合同管理考试题篇十六
1.招标代理机构所具备的条件有()。
a.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。
b.有审查招标单位资质的能力。
c.具备相应的专家库。
d.符合法律规定的其他条件。
e.能够编制招标文件和组织评标。
答案ace。
2.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中,正确的有()。
a.不得强制投标人组成联合体投标。
b.可以对外地投标人采取不同的评标方法。
c.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人。
d.不得对投标人实行歧视待遇。
e.可以要求投标人组成联合体投标。
答案ad。
3.《招标投标法》规定的招标方式包括()。
a.公开招标。
b.询价比较招标。
c.直接发包。
d.邀请招标。
e.议标。
答案ad。
4.邀请招标与公开招标比较,具有()等优点。
a.竞争更激烈。
b.不需设置资格预审程序。
c.节省招标费用。
d.节省招标时间。
e.减少承包方违约的风险。
答案bcde。
5.在招标准备阶段,招标人的主要工作包括()。
a.办理招标备案。
b.编制招标文件。
c.选择招标方式。
d.进行资格预审。
e.发布招标公告。
答案abc。
6.公开招标条件下,所发布的招标广告主要内容包括()。
a.工程概况。
b.项目资金来源。
c.投标须知。
d.评标方法。
e.招标范围。
答案abe。
7.关于资格预审,下列说法正确的是()。
a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分。
b.为限制投标人,资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定。
c.资格预审表中开列的内容应全面、完整,能反映投标人的综合素质。
d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件。
e.资格预审须知包括招标工程概况但不包括工作范围介绍。
答案acd。
8.有关开标的说法,正确的是()。
a.邀请招标不需举行开标会议。
b.开标由招标人主持。
c.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正。
d.开标后允许评标委员会更改投标书的内容。
e.投标书经启封后不得再更改评标方法。
答案bce。
9.出现()情形之一的,应当作为无效投标文件。
a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封。
b.投标文件的关键内容字迹模糊。
c.未按照要求提供投标保证金。
d.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章。
e.投标中报价发生细微偏差。
答案abcd。
10.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差,包括()等。
a.提供了不完整的技术信息和数据。
b.提供的投标担保有瑕疵。
c.个别地方存在漏项。
d.没有按招标文件要求提供投标担保。
e.投标文件没有投标人授权代表签字。
答案bde。
11.评标报告的内容有()。
a.招标公告。
b.评标规则。
c.评标情况说明。
d.对各个合格投标书的评价。
e.推荐合格的中标人。
答案cde。
12.关于中标通知书的说法正确的是()。
a.中标通知书由招标人发出。
b.中标通知书只对中标人具有法律效力。
c.招标人确定中标人后7日内向有关部门提交书面报告。
d.中标通知书对招标人具有法律效力。
e.中标通知书发出30日内签订合同。
答案ade。
13.下列关于定标原则说法正确的是()。
a.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
b.能够满足招标文件各项要求,并经评审的价格最低,但不得低于成本。
c.a种情况指用综合评分法或评标价法进行比较后,最佳标书的投标人应为中标人。
d.b种情况适应于一般投标人均可完成的小型工程。
e.中标人必须同时符合上面a、b两种情况。
答案abcd。
14.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为()。
a.对投标人的资格审查内容不同。
b.招标文件的内容不同。
c.对投标书的编制要求不同。
d.开标形式不同。
e.评标原则不同。
答案bcde。
15.对设计投标书进行评审时,主要考虑的因素有()。
a.设计方案优劣。
b.投入、产出效益比较。
c.设计进度快慢。
d.投标报价是否最低。
e.社会信誉是否良好。
答案abce。
16.下列关于监理招标的特点,说法正确的是()。
a.招标宗旨是对监理单位能力的选择。
b.报价占主要地位。
c.报价占次要地位。
d.邀请的投标人较多。
e.邀请的投标人较少。
答案ace。
17.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是()。
a.工程规模。
b.工程项目的专业特点。
c.被监理合同的难易程度。
d.监理人员的配置数量。
e.主要监理人员的能力。
答案abc。
18.监理招标的评标主要侧重()方面。
a.监理企业的业绩。
b.监理取费。
c.监理单位的资质能力。
d.实施监理的计划。
e.派驻现场的监理人员的素质。
答案cde。
19.在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
a.施工内容的专业要求。
b.施工现场条件。
c.投标人的财务能力。
d.对工程总投资的影响。
e.投标人的工程经验。
答案abd。
20.大型工业项目的资格预审的主要内容包括()。
a.财务报表。
b.法人资格。
c.分包计划。
d.人员报表。
e.投标文件。
答案abcd。
注册监理工程师合同管理考试题篇十七
b泥沙和漂浮物。
c水位。
d流量。
选b。
2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类,下列何项属于固定式取水构筑物型式?
a岸边式缆车式水泵直接吸水式。
b岸边式河床式浮船式。
c岸边式河床式斗槽式。
d河床式斗槽式渗渠。
选c。
3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态,反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象,其主要原因是:
a大粒径滤料密度较大,容易先沉到下层。
b大粒径滤料比表面积较小,下沉时受水流阻力较小,容易先沉到下层。
c大粒径滤料受水的.浮力较小,容易先沉到下层。
d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。
选b。
a靠近支流河道出口处的支流河道上。
b支流河道出口处的干流河道上。
c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。
d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。
选c。
5.选择岸边式取水构筑物的位置,除了水量充沛,水质、地质条件较好,水位变化幅度不大的条件外,还应要求:
a江河岸边较陡,主流近岸,岸边有足够水深。
b江河岸边平坦,风浪不大,河床有足够水深。
c江河岸边平坦,水流顺直,岸边有足够场地。
d江河岸边较陡,主流冲顶,岸边有足够水深。
选a。
注册监理工程师合同管理考试题篇十八
1、转让是属于合同主体的变更。()。
a、是。
b、否。
2、在法律上,把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段()。
a、是。
b、否。
3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率()。
a、是b、否。
4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿,若没有遵守索赔程序,就丧失了索赔的权利。()。
a、是。
b、否。
5、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。()。
a、是。
b、否。
6、fidic条款10.1款载明,承包商应在收到中标函之后28天内,提供履约担保。()。
a、是。
b、否。
7、招标是要约,投标是承诺。()。
a、是。
b、否。
8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()。
a、是。
b、否。
c、是。
d、否。
9、根据《经济合同法》的规定,经济合同不包括技术合同()。
a、是。
b、否。
10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()。
a、是。
b、否。
单项选择题。
1、施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应()。
a、经工程师批准。
b、经发包人批准。
c、由承包人自行决定。
d、由承包人通知发包人。
2、工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该错误指令导致分包工程返工,为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人()。
a、以不属于自己的原因拒绝索赔要求。
b、认为要求合理,先行支付后再向业主索赔。
c、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告。
d、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告。
3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的()不属于工程师的权力。
a、检查承包人现场同期的记录。
b、指示承包人缩短合同工期。
c、当工程师与承包人就补偿达不成一致时,工程师单方面作出处理决定。
d、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中。
4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况,投标人由此得出的推论是()。
a、由业主负责。
b、由设计单位负责。
c、由承包商负责。
d、由业主与承包商各负一半。
5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后,应当由()保管。
a、发包人。
b、承包人。
c、工程师。
d、发包人与承包人共同。
6、因总监理工程师在施工阶段管理不当,给承包人造成了损失,承包人应当要求()给予补偿。
a、监理人。
c、发包人。
d、发包人和监理人。
7、驻地监理工程师代表的工作,应直接对()负责。
a、业主。
c、承包商。
d、分包商。
8、按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备,应当由()办理保险。
a、发包人。
b、承包人。
c、发包人和承包人共同。
d、监理人。
9、颁发接收证书之日即为。
a、竣工日。
b、合同解除日。
c、缺陷责任期结束日。
d、完工日。
10、设计招标应采用()方式进行招标。
a、公开。
b、邀请。
c、询价。
d、方案竞选。
11、能够作为保证人的为()。
a、法人的职能部门。
b、公司。
c、学校。
d、幼儿园。
12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货100t,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定15天交货,但未对工程施工产生不利影响,则采购方()。
a、不必追究对方的违约责任。
b、按300t的数量计算违约金。
c、按100t的货款计算违约金。
d、按逾期15天的时间计算违约金。
13、承包人采购的材料,在使用前应()。
a、按工程师的要求进行检验。
b、由发包人负责检验。
c、检验费由发包人承担。
d、不合格可使用。
14、承包人负责采购的材料和设备,应()。
a、发包人负责检验试验,费用发包人承担。
b、发包人负责检验试验,费用承包人承担。
c、承包人负责检验试验,费用承包人承担。
d、承包人负责检验试验,费用发包人承担。
15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷,由施工单位负责维修,其费用()。
a、由施工单位直接向设计单位索赔。
b、由设计单位全额承担。
c、由建设单位全额承担。
d、通过建设单位向设计单位索赔,不足部分由建设单位负责。
16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。
a、增加合同中约定的工程量。
b、删减承包范围的工作内容交给其他人实施。
c、改变承包人原计划的工作顺序和时间。
d、更改工程有关部分的'标高。
17、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是()。
a、定金。
b、抵押。
c、质押。
d、留置。
18、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是()。
a、节省招标费用。
b、招标时间短。
c、减小合同履行过程中承包不违约的风险。
d、竞争激烈。
19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,增加的工作量应视为()。
a、正常监理工作。
b、附加监理工作。
c、额外监理工作。
d、新的委托监理合同工作。
20、仲裁委员会的裁决,当事人应当履行。一方当事人不履行,另一方当事人可以向()申请执行。
a、行政管理机关。
b、人民法院。
c、仲裁委员会。
d、调解委员会。
21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。
a、物。
b、智力成果。
c、行为。
d、财。
22、能够留置的财产仅限于()。
a、不动产。
b、动产。
c、专利权。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17518043.html】