合同分为书面合同和口头合同两种形式，其中书面合同具有更高的法律效力。需要注意哪些重要事项才能编写一份完善的合同呢？下面是一些有关合同撰写的指导。请查看以下合同范本，以便更好地理解合同的结构和内容。
注册监理工程师合同管理考试题篇一
1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。
a.法律规定
b.有利于实现债权人的目的
c.有利于实现债务的目的
d.有利于实现合同目的
2.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。
a.当事人必须是法人组织
b.意思表示真实
c.不违反法律或社会公共利益
d.当事人具有相应民事权利和民事行为能力
3.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
a.撤销合同，无需通知对方
b.撤销合同，但应当通知对方
c.解除合同，无需通知对方
d.解除合同，但应当通知对方
4.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。
a.仅允许排名前五名的投标人参加投标
b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
c.由排名第七的递补，维持六家投标人
d.重新进行资格预审
5.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。
a.由发包人分担或分享
b.由承包人分担或分享
c.由发包人和承包人另行约定
d.由监理工程师确认
6.(2008年真题)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。
a.3月1日
b.3月15日
c.3月18日
d.3月20日
7.(2009年真题)按照fidic《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分 包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
a.可以拒绝索赔
b.应承担全部责任
c.先行赔偿再向业主追索
d.代替分包商向工程师递交索赔报告
8.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。
a.自然终止
b.归于无效
c.仍然有效
d.可以撤销
9.(2008年真题)某材料采购合同中，双方约定的违约金是l0万元，由于供货方违约不能 交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无 其他损失)，若停工待料采购方的.损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( ) 万元。
a.10
b.20
c.30
d.50
10.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是( )。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
注册监理工程师合同管理考试题篇二
1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。
a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金
答案b
2.专用条件是对通用条件的( )。
a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明
答案c
3.委托监理合同的通用条件是( )。
a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件
答案a
4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
a.选择合适的监理单位
b.确定监理的范围
c.监理报酬的计算
d.明确双方的权利和义务关系
答案d
5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。
a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权
答案b
6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。
a.双方协商确定的办法
b.当地的标准水平
c.国家颁布的合理化建议奖励办法
d.监理人的要求
答案c
7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。
a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月
答案d
8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。
a.获得酬金权利
b.终止合同权利
c.获得奖励的权利
d.工程设计的建议权
答案d
9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。
a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令
答案d
10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。
a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
b.不可抗力事件发生后的善后工作
d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作
答案d
11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
答案c
12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。
a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人
b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿
c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件
d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房
答案d
13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
答案b
14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
答案c
15.监理合同生效日指的是( )。
a.合同签字日
b.合同履行日
c.合同磋商日
d.合同起草日
答案a
16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
答案d
17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案a
18、下列财产中，( )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
答案a
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案b
20、合同争议的解决顺序为( )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
答案a
注册监理工程师合同管理考试题篇三
1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。
a.施工 b.设备采购
c.设计 d.材料采购
2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。
a.减少合同中约定的工程量
b.改变有关工程的施工时间
c.删除承包范围内的部分工作
d.更改工程有关部分尺寸
4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。
a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延
d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。
a.施工现场的工作条件
b.生活条件
c.设计人的现场津贴
d.交通工具
7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。
a.所需费用和延误工期由承包人负责
b.所需费用和延误工期由发包人负责
c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担
9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。
a.设计费全部支付完毕
b.设计阶段结束
c.颁发工程移交证书
d.工程施工竣工验收
10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。
a.委托监理合同 b.勘察设计合同
c.施工承包合同 d.加工承揽合同
11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。
a.先勘察设计，再施工
b.先勘察、后设计、再施工
c.边勘察、边设计、边施工
d.先设计、后勘察、再施工
12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容
13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。
a.无权要求返还定金
b.有权要求返还定金
c.无权要求返还定金且需支付违约金
d.只能要求返还定金的一半
14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。
a.承包人应按工程师要求停止施工
b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。
a.提供有关设备的技术资料
b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
c.修改预算
d.确定设计深度和范围
17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。
a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
b.承包人负责检验工作，并承担检验费用
c.发包人负责检验工作，并承担检验费用
d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。
a.评标委员会算出的评标价
b.招标人编制的标底价
c.中标人的投标价
d.施工图预算价
19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。
a.工程范围
b.工程规模
c.限额设计要求
d.设计方案
20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。
a.发包人 b.承包人
c.工程师 d.承包人和工程师
注册监理工程师合同管理考试题篇四
1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更。
b.工程分包人的资格。
c.确定设计标准。
d.调换承包人工作不力的有关人员。
e.选择工程总承包人。
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算。
b.按参与监理工作的年度平均人数计算。
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定。
e.按委托人提出的方法。
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任。
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任。
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任。
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意。
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。
c.该部分设计成果需经设计人审查批准。
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变。
c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金。
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付。
c.设备设计的编制d.参加初步审查。
e.参与工程施工招标。
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付。
c.双方责任d.工程概况。
e.违约责任。
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程。
c.施工简单工程d.施工复杂工程。
e.紧急工程。
10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点。
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。
c.提供进度统计报表。
d.提供和维修围栏设施。
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。
12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。
c.工程严禁任何部分甩项竣工。
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日。
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。
e.减少对工程质量的检测试验项目。
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理。
b.与承包商签订合同。
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。
d.承担不属于承包商应完成工作的施工。
e.由承包商负责协调管理。
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求。
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担。
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理。
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任。
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益。
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人。
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件。
b.施工中遇到文物和古迹。
c.异常不利的气候条件。
d.业主或其他承包人的干扰。
e.后续法规的调整。
注册监理工程师合同管理考试题篇五
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案：b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案：a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案：d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案：d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案：b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案：a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案：b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案：a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案：d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案：a,
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案：c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案：b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案：a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案：d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案：a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案：a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中，()是错误的。
a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：c,
注册监理工程师合同管理考试题篇六
1.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有(bde )。
a.合同主体不变，仍为甲乙公司
b.转让必须征得乙公司同意
c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
e.丙公司应承担与主债务有关的从债务
2.合同履行中当事人承担违约的责任形式有( abce)。
a. 支付违约金 b. 赔偿损失
c. 采取补救措施 d. 追缴财产
e. 继续履行
3.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至(ad )之日止，以先发生者为准。
a.工程所有人签发完工验收证书
b.承包人完成施工任务
c.工程所有人组织工程验收
d.工程所有人实际占用全部工程
e.保修期满
4.关于合同成立时间的说法，正确的是(abd )。
a.要式合同自双方当事人签字时成立
b.不要式合同在承诺生效时成立
c.要式合同在承诺生效时成立
d.以信件订立的.合同在签订确认书时成立
e.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立
5.关于合同撤销权说法正确的是( abce)。
a.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题
b.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭
c.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权
d.合同撤销的后果与合同无效的后果不同
e.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提
6.委托监理合同中，属于监理人的义务包括(abd )。
a.按合同约定派驻人员
b.使用委托人提供的设施完成工作后应归还
c.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
d.负责工程施工中有关各方的协调管理
e.负责办理施工有关的行政批准手续
7.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( abc)。
a.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
b.工期按实际延误的工日顺延
c.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
d.付给勘察机构适当的利润
e.继续提供必要的生活条件
8.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括(bd )。
a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
b.提供和维护非夜间施工使用的照明
c.开通施工场地与城乡公共道路的通道
d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定
e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验
9.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括( abd)。
a.施工中发现文物的保护费用
b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c.承包人施工中出现安全事故的相应费用
d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e.超出设计图纸范围工程量中的材料费
10.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(abe )。
a.工程师书面指令
b.施工会议纪要
c.招标文件中的投标须知
d.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答
e.检查和试验记录
注册监理工程师合同管理考试题篇七
1、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人【c】。
a.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
b.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
c.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
d.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
2、建设工程经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，【a】。
a.仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延
b.应由工程师承担责任
c.应由发包人承担责任
d.仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延
3、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由【c】承担。
a.承包人
b.钢材供应商
c.监理单位
d.发包人
4、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由【a】。
a.承包人承担相关费用，工期不予顺延
b.承包人承担相关费用，工期相应顺延
c.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
d.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延
5、承包人应当在工程【a】，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。
a.竣工验收前
b.竣工验收后
c.施工合同签订时
d.施工合同签订后
6、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则【a】。
a.承包人的损失都由发包人承担
b.发包人的损失都由承包人承担
c.双方的损失各自承担
d.双方的'损失都由审批部门承担
7、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由【b】承担责任。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和工程师
8、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由【b】承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.发包人和承包人共同
9、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，【c】后可推迟开工日期。
a.承包人以书面形式通知工程师
b.发包人以书面形式通知承包人
c.承包人征得工程师同意
d.工程师征得承包人同意
10、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由【b】提出。
a.发包人
b.承包人
c.设计单位
d.监理单位
注册监理工程师合同管理考试题篇八
1.《合同法》中的自愿原则指的是()情形。
a.合同当事人有权决定是否订立合同。
b.合同当事人有权决定与谁订立合同。
c.合同当事人有权决定合同生效时间。
d.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同。
e.合同当事人有权决定是否接受合同条款。
答案abde。
2.有关要约邀请的说法，错误的是()。
a.希望和他人订立合同。
b.希望他人向自己发出要约。
c.不承担法律责任。
d.受其意思约束。
e.是合同成立的必要条件。
答案ade。
3.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。
a.要约人确定了承诺期限。
b.要约已经到达受要约人。
c.要约人明示要约不可撤销。
d.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。
e.要约人明示要约可以撤销。
答案acd。
4.关于合同成立时间的说法，正确的是()。
a.要式合同自双方当事人签字时成立。
b.不要式合同在承诺生效时成立。
c.要式合同在承诺生效时成立。
d.以信件订立的合同在签订确认书时成立。
e.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立。
答案abd。
5.下列关于格式条款的叙述，正确的是()。
a.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释。
b.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释。
c.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释。
d.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。
e.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
答案abe。
6.缔约过失责任是()。
a.独立责任。
b.合同磋商阶段责任。
c.合同未成立时的责任。
d.合同成立后的责任。
e.非独立责任。
答案abc。
7.合同生效应具备的条件有()。
a.意思表示真实。
b.不违反社会公共利益。
c.必须做出承诺。
d.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
e.必须发出要约邀请。
答案abcd。
8.可以作为合同生效时间的是()。
a.合同成立。
b.双方签字盖章。
c.受要约人承诺。
d.承诺之前。
e.发出要约邀请。
答案abc。
9.合同中免责条款无效的是()。
a.造成对方人身伤害的。
b.故意造成对方财产损失的。
c.因重大过失造成对方财产损失的。
d.因误解造成对方财产损失的。
e.因过失造成对方财产损失的。
答案abc。
10.合同无效的法律后果有()。
a.返还财产。
b.赔偿损失。
c.追缴财产收归国有。
d.折价处理。
e.追究刑事责任。
答案abc。
11.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。
a.因重大误解而订立的合同。
b.在订立合同时，显失公平的合同。
c.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同。
d.损害国家利益。
e.假借订立合同，恶意进行磋商。
答案abc。
12.后履行抗辩权的适用条件包括()。
a.合同中未约定履行顺序。
b.合同中约定了履行顺序。
c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。
d.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
e.经营状况严重恶化。
答案bcd。
13.合同不当履行的处理包括()。
a.因债权人致使债务履行困难的处理。
b.提前或部分履行的处理。
c.合同不当履行中的保全措施。
d.部分合同失效的处理。
e.合同部分撤销的处理。
答案abc。
14.有关合同变更的说法，正确的是()。
a.必须是针对有效合同才可变更。
b.合同变更只须经当事人一方同意。
c.合同变更后，必须按变更后的合同履行。
d.变更合同是因为合同无效才变更。
e.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同。
答案ace。
15.“债务人向第三人履行债务”的特点是()。
a.不改变当事人之间的权利义务关系。
b.债务人不得拒绝第三人的请求履行。
c.改变当事人之间的权利义务关系。
d.第三人无追究对方违约责任的权利。
e.第三人不可以向债务人请求履行。
答案abd。
16.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。
a.清理条款。
b.结算条款。
c.质量条款。
d.风险条款。
e.目的条款。
答案ab。
17.有关承担违约责任的说法正确的是()。
a.赔偿损失是承担违约的主要方式。
b.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施。
c.违约金和定金不能合并使用。
d.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任。
e.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先。
答案abc。
18.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。
a.相当于因违约造成的损失。
b.不包括合同履行后可获得的利益。
c.包括合同履行后可获得的利益。
d.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
e.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
答案acd。
19.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行。
e.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式。
答案acd。
20.仲裁协议包括的内容是()。
a.请求仲裁的意思表示。
b.不向法院起诉的承诺。
c.仲裁事项。
d.双方争议的解决方式。
e.所选定的仲裁委员会。
答案ace。
注册监理工程师合同管理考试题篇九
1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。
a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。
b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。
参考答案:c。
2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。
a.施工过程。
b.施工段。
c.流水步距。
d.流水节拍。
参考答案:a。
3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。
a.资金数额、方向、期间。
b.资金数额、流入、时间点。
c.大小、流出、时间段。
d.大小、方向、时间点。
参考答案:d。
4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。
a.无论价格升降，均按新价格执行。
b.遇价格上涨时，按照新价格执行。
c.无论价格升降，均按原价格执行。
d.遇价格上涨时，按照原价格执行。
参考答案:d。
5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。
a.——投资额——经营成本。
b.——经营成本——投资额。
c.投资额——经营成本——。
d.经营成本——投资额——。
参考答案:b。
6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。
a.组合型。
b.互补型。
c.混合型。
d.相关型。
参考答案:b。
7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。
a.生产预备费。
b.调整预备费。
c.不可预见费。
d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。
参考答案:d。
8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。
a.评标委员会成员为7人以上单数。
b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。
c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。
参考答案:c。
9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。
a.20和10。
b.20和8。
c.12和8。
d.12和6。
参考答案:a。
10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。
a.企业长期资金的加权平均资金成本。
b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。
c.不同销售水平下适用的资本结构。
d.债务资金比率的变化所带来的风险。
参考答案:c。
11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。
a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。
b.度量项目风险的大小。
c.判断项目承担风险的能力。
d.分析不确定因素发生变化的概率。
参考答案:a。
12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。
a.24。
b.48。
c.72。
d.96。
参考答案:a。
13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。
a.企业投资项目。
b.国外投资项目。
c.私人投资项目。
d.国际投资项目。
参考答案:c。
14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。
a.420万美元。
b.500万美元。
c.400万美元。
d.480万美元。
参考答案:b。
15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().
a.流水节拍。
b.施工段。
c.流水强度。
d.施工过程。
参考答案:b。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:a。
17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。
a.政府建设主管部门。
b.土木工程师学会。
c.各专业协会、大型工程咨询公司。
d.建筑师学会。
参考答案:c。
18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。
a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。
b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。
c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。
参考答案:c。
19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:b。
20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。
a.在开工之前由承包单位技术负责人。
b.在开工之前由施工项目经理。
c.在投标之前由承包单位技术负责人。
d.在投标之前由施工项目经理。
参考答案:b。
注册监理工程师合同管理考试题篇十
b泥沙和漂浮物。
c水位。
d流量。
选b。
2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类，下列何项属于固定式取水构筑物型式?
a岸边式缆车式水泵直接吸水式。
b岸边式河床式浮船式。
c岸边式河床式斗槽式。
d河床式斗槽式渗渠。
选c。
3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态，反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象，其主要原因是：
a大粒径滤料密度较大，容易先沉到下层。
b大粒径滤料比表面积较小，下沉时受水流阻力较小，容易先沉到下层。
c大粒径滤料受水的.浮力较小，容易先沉到下层。
d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。
选b。
a靠近支流河道出口处的支流河道上。
b支流河道出口处的干流河道上。
c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。
d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。
选c。
5.选择岸边式取水构筑物的位置，除了水量充沛，水质、地质条件较好，水位变化幅度不大的条件外，还应要求：
a江河岸边较陡，主流近岸，岸边有足够水深。
b江河岸边平坦，风浪不大，河床有足够水深。
c江河岸边平坦，水流顺直，岸边有足够场地。
d江河岸边较陡，主流冲顶，岸边有足够水深。
选a。
注册监理工程师合同管理考试题篇十一
1.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师()。
a.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
b.必须马上处理该项索赔
c.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知
《施工合同条件》规定，给指定分包商的付款应从()内开支。
a.承包商的工程款
b.暂列金额
c.预备费
d.工程量清单中相应的工作内容项
3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人()。
a.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责
b.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责
c.只对检测试验数据的错误负责
d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同()。
a.未成立
b.已经成立
c.在公证后成立
d.不具备成立条件
5.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。
a.发包人
b.工程师
c.承包人
d.发包人与承包人共同
6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当()。
a.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
b.只相应顺延工期
c.只赔偿承包人因此造成的损失
7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的()。
a.不安抗辩权
b.撤销权
c.代位权
d.同时履行抗辩权
8.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()。
a.承包人递交竣工验收报告日
b.发包人组织竣工验收日
c.开始进行竣工检验日
d.验收组通过竣工验收日
9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。
a.不可原谅的延期
b.可原谅并给予补偿费用的延期
c.承包人应承担的风险责任
d.可原谅但不给予补偿费用的延期
10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元，施工企业应要求供应商支付()万元。
a.4.2
b.2.2
c.2.0
1.在fidic《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是( )。
a.公共当局引起的延误
b.对竣工检验的干扰
c.业主提前占用工程
d.业主的干扰
e.变更导致竣工时间的延长
2.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。
a.无处分权人处分他人财产
b.以胁迫手段订立
c.因重大误解订立
d.限制民事行为能力人订立
e.表见代理人订立
3.在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
a.双方签订的采购合同
b.施工合同对材料的要求
c.合同约定的质量标准
d.合同未约定的推荐性质量标准
e.双方当事人共同封存的样品
4.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
a.对勘察资料的正确性负责
b.提供设计人在现场的工作条件
c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
d.完成施工中出现的设计变更
e.负责设计人与承包人的工作协调
5.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。
a.索赔事项属于发包人的`责任
b.事实依据不足
c.合同的依据不足
d.承包人未遵守意向通知要求
e.承包人必须提供进一步的证据
6.在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。
a.投标须知
b.业主提供的现场办公条件
c.评标原则
d.合同条件
e.对监理单位的要求
8.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括()等。
a.施工工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
9.建设工程施工索赔的特征有()。
a.索赔是双向的
b.索赔是一种未经对方确认的单方行为
c.索赔的行为客体是合同
d.索赔行为的结论由工程师给出
e.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔
10.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。
a.提供地下管线资料
b.办理法律、法规规定的批准手续
c.进行图纸会审
d.按规定办理安全生产有关手续
e.协调处理古树名木的保护工作
d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
一、单项选择题
1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b
二、多项选择题
1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde
6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd
注册监理工程师合同管理考试题篇十二
(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和发包人共同
2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。
a.合同解除
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转移
3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。
a.有效的合同
b.效力待定的合同
c.可变更、可撤销的合同
d.无效的合同
4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
a.欺诈而可撤销
b.胁迫而可撤销
c.胁迫而无效
d.显失公平而无效
5、无权代理的情况不包括( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.经过被代理人追认的.行为
c.代理权终止为代理行为
d.超越代理权限为代理行为
6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。
a.按原价格执行
b.按新价格执行
c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行
d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行
7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
a.比例计算法
b.网络图分析法
c.分部组合估价法
d.定额估价法
8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。
a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
9、监理合同自( )生效。
a.合同签字之日起
b.合同登记之日起
c.工程开工之日起
d.监理工程师进驻现场之日起
10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
a.14
b.21
c.42
d.84
11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
c.应当由甲公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
a.7
b.14
c.28
d.34
13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。
a.约定的日历天数
b.完成正常监理工作预定的时间
c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日
d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务
14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。
a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。
a.费用索赔
b.工期索赔
c.工程加速索赔
d.工程变更索赔
16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。
a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、
b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人
c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知
d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方
17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。
a.内外部条件的变化
b.发包人应承担责任的原因
c.协调管理的原因
d.承包人的原因
18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。
a.连带责任
b.违约责任
c.保证责任
d.缔约过失责任
19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
a.指定代理
b.法定代理
c.转代理
d.委托代理
20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
a.提前竣工的机器设备要求
b.发包人为赶工应提供的方便条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17725190.html】
