合同的签订应当遵循自愿、公平、平等和诚实信用的原则,确保交易的合法性和正义性。双方在签订合同前,应充分沟通和协商。如果您对合同的执行有疑问,可以参考这些案例了解相关的法律规定和判例。
注册监理工程师合同管理考试题篇一
1.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更。
b.工程分包人的资格。
c.确定设计标准。
d.调换承包人工作不力的有关人员。
e.选择工程总承包人。
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算。
b.按参与监理工作的年度平均人数计算。
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定。
e.按委托人提出的方法。
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任。
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任。
e.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任。
5.设计合同履行过程中,发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质,发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意。
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。
c.该部分设计成果需经设计人审查批准。
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变。
c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金。
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款。
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付。
c.设备设计的编制d.参加初步审查。
e.参与工程施工招标。
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付。
c.双方责任d.工程概况。
e.违约责任。
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程。
c.施工简单工程d.施工复杂工程。
e.紧急工程。
10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点。
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。
c.提供进度统计报表。
d.提供和维修围栏设施。
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。
12.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。
b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效。
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。
e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效。
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收。
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。
c.工程严禁任何部分甩项竣工。
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日。
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。
e.减少对工程质量的检测试验项目。
施工合同条件规定的指定分包商,其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理。
b.与承包商签订合同。
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。
d.承担不属于承包商应完成工作的施工。
e.由承包商负责协调管理。
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定,下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。
b.当分包商的损失原因属于业主,也只能向承包商提出索赔要求。
c.当分包商的损失原因属于业主,如果不能获得索赔补偿时,应由承包商承担。
d.由于承包商原因引起的索赔,工程师不予处理。
e.分包商没有按规定程序索赔,承包商不承担责任。
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益。
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。
c.提交仲裁时,可以继续被任命为仲裁人。
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
e.没有另一方的同意,任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
20.在fidic《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件。
b.施工中遇到文物和古迹。
c.异常不利的气候条件。
d.业主或其他承包人的干扰。
e.后续法规的调整。
注册监理工程师合同管理考试题篇二
1.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。
a.施工 b.设备采购
c.设计 d.材料采购
2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,(d)。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
3.建设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是(c)。
a.减少合同中约定的工程量
b.改变有关工程的施工时间
c.删除承包范围内的部分工作
d.更改工程有关部分尺寸
4.依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由(a)。
a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延
b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延
c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期不予顺延
d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延
5.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中,(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。
a.施工现场的工作条件
b.生活条件
c.设计人的现场津贴
d.交通工具
7.监理合同示范文本的标准条款规定,当发生(d)情况时,监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
8.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故(b)。
a.所需费用和延误工期由承包人负责
b.所需费用和延误工期由发包人负责
c.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责
d.延误工期应予顺延,费用由承包人承担
9.在合同正常履行的情况下,(d),此时设计合同终止。
a.设计费全部支付完毕
b.设计阶段结束
c.颁发工程移交证书
d.工程施工竣工验收
10.下列委托合同中,以服务作为标的物的是(a)。
a.委托监理合同 b.勘察设计合同
c.施工承包合同 d.加工承揽合同
11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持(b)的程序。
a.先勘察设计,再施工
b.先勘察、后设计、再施工
c.边勘察、边设计、边施工
d.先设计、后勘察、再施工
12.监理合同示范文本规定,因(c),属于监理服务的`额外工作。
a.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因,使监理工程受到阻碍,而增加的工作内容
13.勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人(a)。
a.无权要求返还定金
b.有权要求返还定金
c.无权要求返还定金且需支付违约金
d.只能要求返还定金的一半
14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。
a.承包人应按工程师要求停止施工
b.承包人实施工程师处理意见后,可以自行复工
c.工程师未能在规定时间内作出答复,由发包人承担违约责任
d.工程师发现施工可能危及人身安全,应停止施工
16.建设工程设计合同履行时,(c)是承包人的义务。
a.提供有关设备的技术资料
b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
c.修改预算
d.确定设计深度和范围
17.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。
a.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用
b.承包人负责检验工作,并承担检验费用
c.发包人负责检验工作,并承担检验费用
d.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用
18.招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。
a.评标委员会算出的评标价
b.招标人编制的标底价
c.中标人的投标价
d.施工图预算价
19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。
a.工程范围
b.工程规模
c.限额设计要求
d.设计方案
20.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由(b)承担责任。
a.发包人 b.承包人
c.工程师 d.承包人和工程师
注册监理工程师合同管理考试题篇三
合同条款中规定,接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案:b
第 2 题
建设工程合同的公证与签证,在法律上的相同之处是( )。
a.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
b.效力相同,即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
c.适用范围相同,即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
d.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案:d
第 3 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,合同协议书应当在( )后签订。
a.开标
b.发出中标函
c.提交履约保证
d.开工
正确答案:c
第 4 题
fidic施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主承担。
a.合同签字日
b.下达开工令
c.基准日
d.风险事件发生日
正确答案:c
第 5 题
依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:b
第 6 题
项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是( )。
a.委托代理
b.法定代理
c.指定代理
d.转代理
正确答案:a
第 7 题
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
a.要约到达受要约人之前
b.承诺通知到达要约人之前
c.承诺通知发出之前
d.承诺通知到达要约人之后
正确答案:a
第 8 题
承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
a.工程延误索赔
b.工程变更索赔
c.工程加速索赔
d.合同工期索赔
正确答案:c
第 9 题
某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求,此时应( )。
a.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人
b.修改招标文件后重新招标
c.改为直接发包
d.用原招标文件重新招标
正确答案:b
第 10 题
某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是( )。
a.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工
正确答案:c
第 11 题
建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算,担保期限至缺陷通知期满后( ),并且为无条件担保,使合同双方的担保义务对等。
a.1个月
b.3个月
c.6个月
d.12个月
正确答案:c
第 12 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。
a.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
正确答案:d
第 13 题
能够作为保证人的是( )。
a.法人的职能部门
b.公司
c.学校
d.幼儿园
正确答案:b
第 14 题
某高层建筑采购外墙面砖合同,进行交货检验时,发现交货数量少于订购的数量,但是没有超过合同约定的合理尾差限度,采购方应( )。
a.按实际交货数量支付
b.按订购数量支付
c.待供货方补足数量后再按订购数量支付
d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
正确答案:b
第 15 题
实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由( ) 以书面形式通知承包人。
a.总监理工程师
b.监理人
c.发包人
d.总监理工程师代表
正确答案:c
第 16 题
在订立合同时( )即可采用格式条款。
a.与对方协商一致
b.通知对方
c.未与对方协商
d.在要约中明确
正确答案:c
第 17 题
承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向工程师提出安全措施,工程师认可后实施,其防护措施费由( )。
a.发包人承担
b.承包人承担
c.发包人和承包人共同分担
d.承包人垫付,施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案:a
第 18 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
a.审查单位与监理单位共同承担
b.承包人与审查单位连带承担
c.承包人全部承担
d.承包人承担设计损失,发包人承担施工损失
正确答案:c
第 19 题
作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件,如果承包商发生损失,按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处,也应取得相应的利益。
a.发包人
b.承包商
c.工程师
d.特殊分包商
正确答案:a
第 20 题
(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为( )。
a.自2月1日始,至12月5日止
b.自2月1日始,至12月20日止
c.自2月5日始,至12月5日止
d.自2月5日始,至12月20日止
正确答案:a
注册监理工程师合同管理考试题篇四
1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。
a.书面形式 b.澄清问题会
c.口头形式 d.询问
2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划,因此不同标的招标需满足相应的条件,下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。
a.立项批准 b.资金到位
c.报建批准 d.成立法人
3.采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括(a)。
a.以评标价最低的标书为最优
b.以投标报价最低的标书为最优
c.技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价
d.中标后按评标价格签订合同价
4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。
a.各自承担自己的损失
b.甲方赔偿乙方1万元损失
c.甲方赔偿乙方2万元损失
d.甲方赔偿乙方4万元损失
5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。
a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权
b.土地所有权
c.抵押人所有的机器、交通工具
d.抵押人的房屋及地上定着物
6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,(b)日合同成立。
a.要约生效
b.承诺生效
c.双方当事人签字或者盖章
d.附生效期限的合同期限界至
7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。
a.债权人与债务人
b.代理人与被代理人
c.法人与自然人
d.权利与义务
8.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(d)。
a.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行
9.下列财产中,(a)可作为抵押物进行抵押。
a.抵押人所有的房屋
b.抵押人有权使用的集体土地所有权
c.依法被查封的财产
d.抵押人所有的支票
10.合同法律关系的客体不包括(b)
a.物
b.法人
c.行为
d.智力成果
注册监理工程师合同管理考试题篇五
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案:b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始,至12月5日止 b.自2月1日始,至12月20日止
c.自2月5日始,至12月5日止 d.自2月5日始,至12月20日止
正确答案:a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时,均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案:a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案:d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案:d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案:b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案:b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中,有关承包人要求延期开工的说法,不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工,则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案:b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案:a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案:b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案:a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人,施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案:d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块,采购方与供货方进行现场交货的数量检验时,应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案:a,
执行政府指导价的合同,合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时,依据《中华人民共和国合同法》的规定,遇价格下降时,应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案:c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求,由该()负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案:b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案:a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案:d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金,()可以发布指示,控制使用暂列金额,发布变更指令,审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后,才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案:a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案:a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中,()是错误的。
a.工程师可发出口头指令,并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理,不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案:c,
注册监理工程师合同管理考试题篇六
考生分享:一年考过四科的经验。
一年一度的监理考试又要报名了。能否顺利通过考试对每位考生都有着不同的经济效益和社会效益。一年考过四科是每位考生都期盼的。那么,以下就介绍一下我一年考过四科的经验。
参加监理考试的人,多半是人到中年,工作繁重,家中也是老、少都须要照顾。那么为了生计还要参加考试,可见难度之大。我09年就是在母亲过世,孩子高考的情况下考过了四科。可见,时间上我们就不充裕。以前谁炫耀自己两个月考过四科,我心里在想:他是吹牛。但是09年我通过实践,证明了这个愿望是可以实现的。
通常情况下,监理考试二到四年能考过也算英雄好汉了。那么自己就要在心里念叨:我要把别人四年的复习时间用在一年中;即便您很聪明,也要对自己说:慢鸟先飞,勤能补拙。
思想上的准备做好之后,就要做物质上的准备。我觉得参加一个讲解透彻的培训班是很必要的。但重要的是讲解透彻,如果像和尚念经的讲法就不要让他来浪费你的时间和精力了。而一个讲解透彻的培训班会让你站在巨人的肩膀上――节省你的时间,让你掌握的都是该考的,而考试不会出现或不影响你的及格率的知识老师会提醒你不必死扣――你的时间和脑力都是有限的哦。我在听培训之前就知道自己人到中年的记忆力怎样;那么上课之前我就买了一mp3。除了注意听讲以外,还把老师的讲解录了音。培训结束之后首先精听一遍录音,再掌握教材的知识。但是人到中年,属于自己的时间很少,那我做饭时、坐车时、睡觉前――一切时间都可以听mp3,而且带上耳机不影响任何人。有时你听的时候头脑会溜号,但时间长了也会深深地刻入你的大脑。虽然时间紧、任务重,但我不赞成熬夜,我觉得学习要讲求效率。头脑清醒就会收获很多,还不觉得辛苦。
假如您没有听说哪个班讲的精彩,及格个率高,那么就自学。对教材有了大概印象后就做历年试题,反复地做,直至卷后满分。题不在多,掌握才行!
本人考结构一注和监理均一次高分通过,平时用功较多,但未吃二遍苦,因此总的说还是合算的。以下是关键点:
1.结构:常用规范(混凝土,钢结构,砌体,地基,荷载)深入研读,其他规范如施工验收等浏览一下即可。研读方式举例:按规程某条文(主条文)中的公式可求出计算结果,此结果还须参见另一条文折减,考试时没有时间把这些参见条文弄全,极易答错,平时用功时可将参见条文记在主条文边。
监理:“要览”深入读记,不能理解时看“教材”。死记是记不住的,理解了才能记住。
3.平时多作题。书上的题做错的要用铅笔打上记号,回头可只作错题,不要将答案写在题上。此条对监理很重要!
4.监理多选题:单选题是拿分的关键,多选题是通过的关键!!怎样答多选题?少选!abcde中100%吃准的才选,否则别选!
5.考时注意:发卷前深呼吸,暗示自己状态很好能考好。心情烦躁嫌老师还不发卷别的考场已发+挤车+邻桌打手机屁话多偷看+座位太小+外面太吵者还不如退场逛街去。
考试中途要去洗手即使不想洗手。要洗脸,冷水。
一门考后:及时吃饭,然后找地方靠一靠,树下最好,补氧。
考生分享:考取国家注册监理工程师资格的几点体会。
国家监理考试是规范监理行业、提高监理工程师执业水平的重要途径,对于统一监理工程师的标准和与国际接轨都有着重要的意义。考取国家监理工程师资格,并经注册,才能以监理工程师名义执业,并取得签字权,所以,考取国家监理工程师资格,是工作的需要。目前,在监理行业中,国家注册监理工程师不足三分之一,多数监理单位对有证者都是来者不拒,所以,考取国家监理工程师资格,对于个人就业也大有好处。
一、认真读透几本书。
目前,国家监理工程师执业资格考试每年五月份举行一次。教材为2003年版,共七本书,即《监理概论》、《信息管理》、《合同管理》、《质量控制》、《投资控制》、《进度控制》、《监理相关法规文件汇编》。另有国家监理协会组织编写的'两本《监理教材辅导资料》(上、下)也应一并学习。
应试者除熟读教材外,还应阅读年度考试大纲,每年考试大纲规定的考试范围,会有少许变化,所以,考试大纲是不可不读的。大纲中要求“掌握”的内容,考题可能会灵活多变,不但要深刻理解,还要会计算。要求“熟悉”的内容,也是考试题量比较大的内容,也要熟记。要求“了解”的内容,考题可能会直来直去,比较容易解答。由于考试题量较大,考点较多,所以教材必须通读,熟读,有选择的重点阅读是不可取的。
二、从自身的实际情况出发作好充分准备。
案例分析题每题应在40分钟内做完,必须在4小时内做完全部6道题,如果做不完,丢分就较多,及格的可能性就小。年龄大,解题慢的考生要在提高速度上下工夫,关键是熟练,熟能生巧,要自己总结经验和技巧,以提高速度。
案例分析题的复习准备,切忌只看不练,要多动手做一些典型题,这样才能在考试时迅速进入角色。
要知道梨子的滋味,就要亲口尝一尝。参加一次考试,体会就深刻多了。
三、考场应试要点。
1、理清各考试科目的内容和涉及的书目。《基本理论与相关法规》科目考试时间为2小时,涉及《监理概论》、《信息管理》和《相关法规》的部分内容,《合同管理》科目考试时间为2小时,涉及《合同管理》和《相关法规》的部分内容,《三控制》科目考试时间为3小时,涉及《质量控制》、《投资控制》和《进度控制》,案例分析科目考试时间为4小时,涉及全部七本书,这些对于单科不及格者是更要清楚的,免得走弯路。
2、先易后难,巧答试题。在一定的时间内把全部试题答完,达到及格水平,除了熟读教材外,还应掌握一些答题方法和技巧。
对于单选题,四个供选答案中只有一个最正确,选对得1分,选错得0分。要想及格,单选题必须得高分。做单选题时,如果对答案熟悉,可直接选中,如果对答案不熟悉,可采用排除法,去掉三个错误答案。每题应在一分钟内完成,特别费时间的计算题可适当放弃几道,有时间再回来研究,必须保证把全部题做完。无论对答案是否熟悉,无论是否已计算出结果,都要选一个答案做答,切不可空题。
多项选择题有五个供选答案,至少有两个正确答案和一个错误答案,每题2分,选择了错误答案,该题得零分,正确答案没有全部选出,则选中一个得0.5分。每道题做题时间不应超过1.5分钟。多选题中计算题比较少,应试者要在此挤出一定时间来处理其他疑难问题。对于多选题,没有把握的答案一定不要选,宁可少选,不可多选。多选题的得分率一般要低于单选题,所以,要提高成绩,就应在多选题上下功夫。
单选题和多选题还要把涂答题卡的时间留够,考试前要把2b铅笔削好。
3、注意审题,把握重点。监理资格考试能否通过的关键还在于《案例分析》题。案例分析题考核应试者在实践中分析问题解决问题的能力,是对全部监理知识的综合性考核。解案例分析题要求知识全面,逻辑性强,考题不难,但面比较宽。回答不完整,或答非所问,是丢分的主要原因。
解案例分析题,首先要认真审题,透彻理解题意;答题时,充分利用已知条件,如果有没用上的已知条件,就要引起注意,错误可能就发生在这里。
解题时,应先做计算题,因为刚进考场头脑清醒,不容易出现差错,做对了,容易得高分,甚至得满分。计算题一般比较简单,如果后做,万一计算有误,丢分就较多,实在可惜。
案例分析题的解答,要与教材保持一致,不要自己另立观点。回答问题,要直来直去,语言精练,观点明确,切中要害。
一、合理安排时间,紧扣大纲,吃透教材。
从历年考试可以看出教材以大纲为线,将教材的一个个知识点串起来。由于按规定要求只有工程师以上职称之后从事监理工作三年才有考试资格,大部分同志已是单位骨干,工作担子重,看书时间少,而象监理概论性知识必须进行重复记忆。因此,提议参加考试的考生首先针对自身的情况进行合理安排,尽量保证有充裕的时间进行学习。其次,紧扣大纲,对大纲中要求掌握的知识点,在教材中必须理解、吃透,对大纲中要求了解的内容对照教材中的相关知识点了解其主要内容即可。但是对于教材中新增别的章节内容要多加关注,因为此内容在以往的考题中没有,极易出题,所以我们要多加关注,要费点心思。尽量提高得分率。
二
注册监理工程师合同管理考试题篇七
1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。
a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金
答案b
2.专用条件是对通用条件的( )。
a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明
答案c
3.委托监理合同的通用条件是( )。
a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件
答案a
4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
a.选择合适的监理单位
b.确定监理的范围
c.监理报酬的计算
d.明确双方的权利和义务关系
答案d
5.在选择工程施工分包单位方面,监理人有( )。
a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权
答案b
6.监理人获得奖励办法可根据( ),在专用条件相应的条款内写明。
a.双方协商确定的办法
b.当地的标准水平
c.国家颁布的合理化建议奖励办法
d.监理人的要求
答案c
7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上,监理人可按照规定,单方面终止合同。
a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月
答案d
8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。
a.获得酬金权利
b.终止合同权利
c.获得奖励的权利
d.工程设计的建议权
答案d
9.监理人实施监督控制权时,征得委托人同意,可以发布的指令不包括( )。
a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令
答案d
10.《建设工程委托监理合同》规定,下列( )应属于附加监理工作的范围。
a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
b.不可抗力事件发生后的善后工作
d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作
答案d
11.监理合同示范文本规定,因( ),属于监理服务的额外工作。
a.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因,使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容
答案c
12.关于委托人提供物质服务的说法,错误的是( )。
a.属于委托人财产的设备和物品,在监理任务完成和终止时,监理人应将其交还委托人
b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备,应给监理人适当的经济补偿
c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件
d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房
答案d
13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
答案b
14.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中,( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
答案c
15.监理合同生效日指的是( )。
a.合同签字日
b.合同履行日
c.合同磋商日
d.合同起草日
答案a
16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
答案d
17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案a
18、下列财产中,( )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
答案a
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
b、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
d、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
答案b
20、合同争议的解决顺序为( )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
答案a
注册监理工程师合同管理考试题篇八
1.下列关于合同价款说法正确的是()。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
答案ab。
2.关于固定价格合同说法正确的是()。
a.合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。
答案cde。
3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。
a.合同双方分担风险。
b.一般用于工期较长的工程合同中。
c.发包人负担工程成本。
d.发包人支付承包人酬金。
e.可用于灾后修复工程。
答案cde。
4.发包人原因延期开工时,工程师应()。
a.以书面形式及时通知承包人。
b.赔偿承包人由此造成的损失。
c.批准工期顺延。
d.审核由此给承包人造成的损失。
e.口头通知承包人。
答案acd。
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则,叙述正确的是()。
a.单价不符,由发包人承担所有差价。
b.到货时间早,发包人承担保管费。
c.数量多,由承包人负责运出工地。
d.规格不符,承包人可拒收。
e.延误的工期不予顺延。
答案abd。
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。
a.发包人对工程质量有特殊要求的,应支付由此产生的追加合同价款。
b.工程师发现工程质量达不到要求,应要求承包人返工。
c.工程师检查验收合格后,又发现质量问题,应由工程师负责。
d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。
e.工程师检验影响施工正常进行,应由发包人承担责任。
答案abd。
7.关于施工质量控制说法正确的是()。
a.质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到则予拒收。
b.双方对质量有争议,由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。
c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。
d.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。
e.工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担。
答案acd。
8.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。
a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
答案ab。
9.工程师发布暂停施工的原因包括()。
a.外部条件的变化。
b.协调管理的需要。
c.施工质量不合格。
d.施工中遇到古迹需保护。
e.承包人调换技术员。
答案abcd。
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
a.设计变更。
b.非承包人原因停电。
c.分包人的施工干扰。
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度。
答案abde。
11.有关变更的说法,正确的是()。
a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。
b.工程中常发生的变更是设计变更。
c.其他变更仅指工程质量标准变更。
d.承包人不可要求设计变更。
e.只有发包人才能提出设计变更。
答案ab。
12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。
a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
b.增减合同中约定的工程量。
c.改变有关工程的施工时间和顺序。
d.其他有关工程变更需要的附加工作。
e.变更工程质量标准。
答案abcd。
13.对于确定变更价款的程序,应该是()。
a.承包人在工程变更确定后14天内,提出变更价款要求的报告。
b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。
c.工程师确认的追加合同价款,与工程进度款同期支付。
d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。
e.未向工程师提出变更价款报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。
答案abce。
14.确定变更价款的原则包括()。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。
b.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格变更合同价款。
c.合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。
答案abcd。
15.关于对工程量确认的说法正确的是()。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。
b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效。
e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效。
答案abd。
16.工程进度款的计算内容包括()。
a.实际完成的工程量价款。
b.工程师批准的索赔款。
c.本期应扣回的预付款。
d.设计变更调整的合同款。
e.保修金的退还。
答案abcd。
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。
a.识别可能发生不可抗力的因素。
b.督促当事人转移不可抗力风险。
c.督促承包人采取有效防范措。
d.审核不可抗力对承包商造成的损失。
e.发生不可抗力采取的有效手段。
答案abce。
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。
a.由承包人组织。
b.试车合格,工程师签字。
c.发包人按要求做好准备工作。
d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。
答案abc。
19.关于竣工验收下列说法正确的是()。
a.实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。
b.当各方不能形成一致意见时,应报当地建设行政主管部门协调。
c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。
d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。
e.因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,需签订部分竣工协议。
答案abc。
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。
a.基础设施工程,房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。
b.屋面防水工程为5年。
c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。
d.供热、供冷系统,为2个采暖期、供冷期。
e.电气管线、给排水管道为2年。
答案abde。
注册监理工程师合同管理考试题篇九
1.评标委员会对投标书的初评时,主要检查的内容不包括【b】。
a.报价计算的正确性
b.评标价的优劣
c.投标人的资格
d.投标保证有效性
2.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是【c】。
a.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金
b.暂停执行监理业务超过3个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上
d.委托人未能为监理人提供必需的工程资料
3.在监理合同履行过程中,委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后,该部汽车应【c】。
a.无偿归监理人所有
b.按使用前的原值付款后归监理人
c.归还委托人,监理人无须支付费用
d.归还委托人,监理人支付折旧等费用
4.建设单位在( d )合同中承担了项目的全部风险。
a.单价
b.总价可调
c.总价不可调
d.成本加酬金合同
5.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为【b】。
a.费用和工期损失全部由业主承担
b.费用和工期损失全部由承包商承担
c.费用由承包商承担,工期给予顺延
d.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿
6.承包人负责采购的材料和设备,应( c )。
a.发包人负责检验试验,费用发包人承担
b.发包人负责检验试验,费用承包人承担
c.承包人负责检验试验,费用承包人承担
d.承包人负责检验试验,费用发包人承担
7.某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由【b】承担。
a.乙承包人
b.发包人
c.甲承包人
d.工程师
8.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( c )内提出。
a.1个月
b.3个月
c.6个月
d.12个月
合同条件规定,因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收,工程师应在【c】签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管和使用。
a.提交竣工验收申请之日
b.竣工验收之日
c.本该进行竣工检验之日
d.承包商提交检验申请之后第28天
10.a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当【d】。
a.要求甲支付电视机的货款
b.a公司向b公司无偿退货
c.由b公司交付计算机,a公司支付计算机的货款
d.由b公司交付电视机,a公司支付电视机的货款
11.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位( a )。
a.不承担责任
b.监理单位承担全部责任
c.监理单位承担监督不力的责任
d.监理单位承担连带责任
12.下列可以构成一个有效的承诺是( b )。
a.承诺是由非受要约人做出
b.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效
c.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
d.向不特定的多数人同时做出承诺
13.设计合同生效的时间是指( c )之日。
a.设计人收到中标通知书
b.当事人双方在合同签字盖章
c.设计人收到发包人的定金
d.设计人实际开始工作
14.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由( a )组织试车。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.设备供应人
15.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的`连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( a )个月。
a. 19
b. 19.5
c. 21
d. 21.5
16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( c )。
a.当事人有损失
b.当事人有过错
c.合同尚未成立
d.过错与损失之间的因果关系
17.当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( b )之日起生效。
a.签订
b.登记
c.履行
d.主合同生效
18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( b )。
d.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失
19.下列哪些财产可以抵押( c )。
a.土地所有权
b.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
c.抵押人所有的房屋
d.有争议的财产
20.某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用( d )合同。
a.可调价的总价
b.不可调价的总价
c.单价
d.成本加酬金
注册监理工程师合同管理考试题篇十
1、动产( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
a、抵押
b、提存
c、留置
d、质押
2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠( )规范财产流转关系。
a、合同
b、行政手段
c、经济基础
d、文化建设
试题来源:2017版监理工程师执业资格考试宝典
注册监理工程师合同管理考试题篇十一
1.索赔事件发生时,现场施工非常紧张,监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力,监理工程师()。
a.有权不马上处理该项索赔,但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
b.必须马上处理该项索赔
c.有权不马上处理该项索赔,承包商也应推迟提出索赔意向通知
《施工合同条件》规定,给指定分包商的付款应从()内开支。
a.承包商的工程款
b.暂列金额
c.预备费
d.工程量清单中相应的工作内容项
3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作,监理人()。
a.不对检测试验数据的错误负责,也不对由此导致的判断失误负责
b.既对检测试验数据的错误负责,又对由此导致的判断失误负责
c.只对检测试验数据的错误负责
d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
4.某施工合同,在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,应当认定该合同()。
a.未成立
b.已经成立
c.在公证后成立
d.不具备成立条件
5.某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。
a.发包人
b.工程师
c.承包人
d.发包人与承包人共同
6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,发包人应当()。
a.赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期
b.只相应顺延工期
c.只赔偿承包人因此造成的损失
7.当事人互负债务,一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求,这是合同履行中的()。
a.不安抗辩权
b.撤销权
c.代位权
d.同时履行抗辩权
8.施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()。
a.承包人递交竣工验收报告日
b.发包人组织竣工验收日
c.开始进行竣工检验日
d.验收组通过竣工验收日
9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。
a.不可原谅的延期
b.可原谅并给予补偿费用的延期
c.承包人应承担的风险责任
d.可原谅但不给予补偿费用的延期
10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中,约定违约金为2.0万元,但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元,施工企业应要求供应商支付()万元。
a.4.2
b.2.2
c.2.0
1.在fidic《施工合同条件》中,承包商只可提出工期补偿的是( )。
a.公共当局引起的延误
b.对竣工检验的干扰
c.业主提前占用工程
d.业主的干扰
e.变更导致竣工时间的延长
2.下列情况中,( )的合同属于效力待定合同。
a.无处分权人处分他人财产
b.以胁迫手段订立
c.因重大误解订立
d.限制民事行为能力人订立
e.表见代理人订立
3.在材料采购合同履行过程中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有( )。
a.双方签订的采购合同
b.施工合同对材料的要求
c.合同约定的质量标准
d.合同未约定的推荐性质量标准
e.双方当事人共同封存的样品
4.在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有( )。
a.对勘察资料的正确性负责
b.提供设计人在现场的工作条件
c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
d.完成施工中出现的设计变更
e.负责设计人与承包人的工作协调
5.工程师通常在( )情况下,可以对承包人的索赔提出质疑。
a.索赔事项属于发包人的`责任
b.事实依据不足
c.合同的依据不足
d.承包人未遵守意向通知要求
e.承包人必须提供进一步的证据
6.在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
7.为了指导投标人正确编制投标书,招标文件应包括的内容是( )。
a.投标须知
b.业主提供的现场办公条件
c.评标原则
d.合同条件
e.对监理单位的要求
8.采用fidic《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括()等。
a.施工工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
9.建设工程施工索赔的特征有()。
a.索赔是双向的
b.索赔是一种未经对方确认的单方行为
c.索赔的行为客体是合同
d.索赔行为的结论由工程师给出
e.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔
10.建设工程施工合同履行过程中,不应由发包人完成的工作是()。
a.提供地下管线资料
b.办理法律、法规规定的批准手续
c.进行图纸会审
d.按规定办理安全生产有关手续
e.协调处理古树名木的保护工作
d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
一、单项选择题
1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b
二、多项选择题
1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde
6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd
注册监理工程师合同管理考试题篇十二
1.下列属于要约的是( )。
a.招标公告
b.投标书
c.寄送的价目表
d.招股说明书
答案b
2.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在( )到达对方。
a.要约到达对方之前
b.对方发出承诺之前
c.对方承诺要达要约人之前
d.对方承诺生效之后
答案b
3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,( )日合同成立。
a.要约生效
b.承诺生效
c.双方当事人签字或者盖章
d.附生效期限的合同期限界至
答案b
4.关于无效合同,下列说法错误的是( )。
a.违反了法律规定的条件
b.自订立起就没有法律效力
c.不受到法律保护
d.自宣布无效之日起无效
答案d
5.合同可变更、撤销的前提是( )。
a.损害国家利益
b.违反法规
c.当事人提出请求
d.当事人一方违约
答案c
6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的'新法人或组织继承,仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
答案d
7.a公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立b公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。
a.应当由a公司承担清偿责任
b.应当由b公司承担清偿责任
c.应当由a公司和b公司承担连带责任
d.a公司和b公司均不再承担清偿责任
答案c
8.合同履行的前提和依据是( )。
a.有效的合同
b.合同法
c.诚实信用原则
d.合同生效
答案a
9.履行地点不明确的,交付不动产时,应在( )履行。
a.不动产所在地
b.不动产承包人所在地
c.不动产发包人所在地
d.双方约定地
答案a
10.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。
a.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价执行
答案d
11.下列又称为不安抗辩权的是( )。
a.同时履行抗辩权
b.先履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.不履行抗辩权
答案b
12.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这时发包人可行使()。
a.同时履行抗辩权
b.代位权
c.撤销权
d.不安抗辩权
答案d
13.因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指( )。
a.单方宣布合同终止
b.请求政府行使主管部门授予撤销权
c.请求法院撤销债务人行为
d.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
答案c
14.关于合同变更下列说法错误的是( )。
a.协商一致是必要条件
b.仅指合同内容的变更
c.一定条件下可变更主体
d.合同的变更一般不涉及已履行的内容
答案c
15.关于合同转让,下列说法错误的是( )。
a.转让合同权利、义务约定不明确的,视为未转让
b.只可转让权利,不可转让义务
c.一般采用书面形式签订转让合同
d.可以将权利和义务一并转让
答案b
16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,( )。
a.须经对方同意
b.无须经对方同意,但应通知对方
c.无须经对方同意,也不必通知对方
d.须经对方同意,但要办理公证
答案a
17.关于违约责任,说法错误的是( )。
a.违约产生的后果,应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任
b.双方违约的,各自承担相应责任
c.表现形式包括不履行与不适当履行
d.对预期违约的,当事人也应当承担相应责任
答案a
18.承担违约责任的条件是采用( )。
a.严格责任原则
b.限制责任原则
c.公平原则
d.公正原则
答案a
19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。
a.支付赔偿金
b.没收定金
c.减少合同价格
d.采取补救措施
答案d
20.下列各项中,承担违约责任的主要方式是( )。
a.继续履行
b.采取补救措施
c.赔偿损失
d.支付违约金
答案c
注册监理工程师合同管理考试题篇十三
某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质,发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则( )。
a.原设计人对变更的设计不承担责任
b.该部分设计成果需经原设计人审查批准
c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
正确答案:a
第 2 题
按照fidic《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为( )。
a.签发工程接收证书日
b.颁发履约证书日
c.结清单生效曰
d.签发最终支付证书日
正确答案:c
第 3 题
《建设工程质量管理条例》颁布后,由于保修期限较长,为了维护承包人的合法利益,竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.造成质量缺陷的责任方
正确答案:d
第 4 题
某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后,该汽车( )。
a.不用归还委托人
b.归还委托人即可
c.归还委托人,并应支付折旧费
d.归还委托人,并应支付租赁费
正确答案:b
第 5 题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时,违约方( )。
a.可拒绝赔偿
b.不得提出异议
c.可中止履行义务
d.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案:d
第 6 题
《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。
a.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任
正确答案:d
第 7 题
索赔是当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。
a.赔偿或补偿
b.奖励或补偿
c.惩罚或赔偿
d.鼓励或补偿
正确答案:a
第 8 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工合同终止的条件是( )。
a.工程验收通过
b.承包人送交了竣工验收报告
c.办理完移交工程手续
d.发包人支付了竣工结算款
正确答案:c
第 9 题
委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
a.委托人增加监理工作内容较多
b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
c.委托人订购的.大型设备延误到货,工程停工超过半年
d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案:c
第 10 题
工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工,并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。
a.24小时
b.48小时
c.7天
d.14天
正确答案:b
第 11 题
承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在( )内将竣工工程交付发包人。
a.7日
b.14日
c.28日
d.42日
正确答案:b
第 12 题
依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是( )。
a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
正确答案:b
第 13 题
采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。
a.合同工期
b.竣工日期
c.施工期
d.合同有效期
正确答案:a
第14 题
合同条款中规定,接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案:b
第 15 题
乙未经甲授权,却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么,乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
a.效力待定
b.无效
c.有效
d.经过乙催告甲后生效
正确答案:a
第 16 题
招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理,正确的是( )。
a.返还所有投标人的投标保函
b.要求所有投标人延长投标保函有效期
c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案:b
第 17 题
(2009年)施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应( )计算。
a.按工程师提出的单价
b.按承包人提出的单价
c.按设计单位提出的单价
d.参照报价单位类似工作的单价
正确答案:d
第 18 题
依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:b
第 19 题
监理合同的有效期是指( )。
a.监理合同中书面约定的履行期间
b.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案:b
第 20 题
投标人现场考察后,(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,( )。
a.投标人应要求招标人继续解释
b.以书面解答为准
c.以招标文件为准
d.由人民法院判定
正确答案:b
注册监理工程师合同管理考试题篇十四
b泥沙和漂浮物。
c水位。
d流量。
选b。
2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类,下列何项属于固定式取水构筑物型式?
a岸边式缆车式水泵直接吸水式。
b岸边式河床式浮船式。
c岸边式河床式斗槽式。
d河床式斗槽式渗渠。
选c。
3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态,反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象,其主要原因是:
a大粒径滤料密度较大,容易先沉到下层。
b大粒径滤料比表面积较小,下沉时受水流阻力较小,容易先沉到下层。
c大粒径滤料受水的.浮力较小,容易先沉到下层。
d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。
选b。
a靠近支流河道出口处的支流河道上。
b支流河道出口处的干流河道上。
c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。
d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。
选c。
5.选择岸边式取水构筑物的位置,除了水量充沛,水质、地质条件较好,水位变化幅度不大的条件外,还应要求:
a江河岸边较陡,主流近岸,岸边有足够水深。
b江河岸边平坦,风浪不大,河床有足够水深。
c江河岸边平坦,水流顺直,岸边有足够场地。
d江河岸边较陡,主流冲顶,岸边有足够水深。
选a。
注册监理工程师合同管理考试题篇十五
我们要振作精神,下苦功学习。下苦功,三个字,一个叫下,一个叫苦,一个叫功,一定要振作精神,下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题,共20题。供各位考生分享。
第 1 题
某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,()应当由发包方承担。
a.承包方人员伤亡损失
b.发包方人员伤亡损失
c.承包方施工设备损坏的损失
d.运至施工场地待安装工程设备的损害
e.工程修复费用
正确答案:bde
第 2 题
(2008年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
a.施工投标保证
b.施工合同履约保证
c.施工合同支付保证
d.工程预付款保证
e.施工合同工程款垫支保证
正确答案:abd
第 3 题
下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。
a.招标文件
b.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答
c.技术文件中提供的地质资料
d.工程师发布的书面指令
e.检查和试验记录
正确答案:cde
第 4 题
索赔报告的内容应包括()。
a.双方的责任
b.索赔的依据
c.索赔要求补偿的款项
d.事件发生的原因
e.工期展延天数
正确答案:bcde
第 5 题
fidic《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。
a.改变合同中任何工作的数量
b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
d.改变任何工作的质量
e.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案:acde
第 6 题
(2008年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应()。
a.及时通知委托人变动后果
b.延长完成监理任务的时间
c.终止监理合同中增加内容的执行
d.追索委托人的违约金
e.申请支付附加工作的报酬
正确答案:abe
第 7 题
下列有关格式条款的表述中,错误的有()。
a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
c.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
d.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释
e.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案:ad
第 8 题
在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照()订立书面合同。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标文件
d.评标价格
e.最后谈判达成的降价协议
正确答案:bc
第 9 题
依据《合同法》,法定解除合同的条件有()。
a.合同履行过程中发生不可抗力
b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
c.当事人一方迟延履行主要债务
d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
e.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案:bde
第 10 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是()。
a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案:be
第 11 题
(2009年)依据《合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。
a.无偿转让财产
b.怠于行使到期债权
c.放弃到期债权
d.受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产
e.未按约定提供担保
正确答案:acd
第 12 题
在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
a.土地使用权
b.城市房地产
c.车辆
d.机器
e.土地所有权
正确答案:abc
第 13 题
承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。
a.实施工程的进度计划
b.每个指定分包商施工各阶段的安排
c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致
正确答案:abcd
第 14 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标书
d.工程量清单
e.中标通知书
正确答案:cde
第 15 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.建设单位对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第 16 题
下列选项中,有关不可抗力发生后合同管理的表述,正确的是()。
a.不可抗力事件继续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
正确答案:acde
第 17 题
监理合同中除正常的监理工作外,还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。
a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
c.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作
d.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作
e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
正确答案:cd
第 18 题
工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括()
a.施工现场记录
b.各类财务凭证
c.合同履行过程中往来信函
d.招标文件
e.汇率变化表
正确答案:abce
第 19 题
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。
a.只减少1名招标人代表
b.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
c.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
d.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家
e.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
正确答案:bde
第 20 题
现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。
a.衡量法
b.物理实验法
c.理论换算法
d.查点法
e.抽检实验法
正确答案:acd
注册监理工程师合同管理考试题篇十六
1、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人【c】。
a.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
b.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
c.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
d.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
2、建设工程经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,【a】。
a.仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延
b.应由工程师承担责任
c.应由发包人承担责任
d.仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,但工期可以顺延
3、某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材损失应由【c】承担。
a.承包人
b.钢材供应商
c.监理单位
d.发包人
4、某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由【a】。
a.承包人承担相关费用,工期不予顺延
b.承包人承担相关费用,工期相应顺延
c.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延
d.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延
5、承包人应当在工程【a】,与发包人签订质量保修书,作为合同附件。
a.竣工验收前
b.竣工验收后
c.施工合同签订时
d.施工合同签订后
6、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则【a】。
a.承包人的损失都由发包人承担
b.发包人的损失都由承包人承担
c.双方的损失各自承担
d.双方的'损失都由审批部门承担
7、施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由【b】承担责任。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和工程师
8、在施工中,承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由【b】承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.发包人和承包人共同
9、施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,【c】后可推迟开工日期。
a.承包人以书面形式通知工程师
b.发包人以书面形式通知承包人
c.承包人征得工程师同意
d.工程师征得承包人同意
10、某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由【b】提出。
a.发包人
b.承包人
c.设计单位
d.监理单位
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17544375.html】